2021电力建设工程施工合同正式版
2021标准供电工程施工合同
2021标准供电工程施工合同2021标准供电工程施工合同乙方: (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定,甲乙双方就甲方开发的___项目供配电工程按期保质完工,经双方友好协商,订立本合同,共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:(一) 甲方应保证所出租的房屋及设施完好并能够正常使用,并负责年检及日常维护保养、维修;凡遇到政府部门要求需对有关设施进行改造时,所有费用由甲方负责。
二、承包内容及范围1、。
2、。
三、乙方负责采购的设备及材料1、乙方负责采购的设备及材料必须选用符合国家及电力行业有关标准,生产企业应通过ISO9001质量体系认证,产品应通过“3C”认证并通过电力管理部门批准的入网产品。
若因乙方采购的设备及材料存在质量问题而影响验收的乙方应在甲方指定期限内整改到位。
2、乙方对其所安装的设备及材料负责实行质量三包,质量保证期为壹年(从送电之日起计算),送电并将小区转为当地供电局直供电后,产品如有非人为因素损坏的质量问题,乙方应在甲方指定期限内无偿维修或整机更新设备,并保证提供产品的全套性和正常运行。
3、乙方采购的所有设备及构配件和材料,必须提供有效的出厂合格证及有效证明文件。
四、工期1、签定本合同后,乙方收到甲方预付款之日为工程开工日期。
2、工程工期:工期为四个月。
3、如遇不可抗力的自然灾害,经甲方确认后工期相应顺延。
五、竣工验收签订合同工人进场后,甲方预付生活费伍仟元(¥5000.00),施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层),剩余部分待工程竣工验收合格后一次性付清。
1、工程具备竣工验收条件,乙方负责组织有关部门进行验收,并向甲方提供完整的竣工资料(包括竣工图、使用说明手册及内业资料)及竣工验收报告一式四份,必须提供当地有关部门出具的工程竣工验收质量认可文件或准许使用文件。
2、竣工验收按照国家颁布《电气安装工程验收规范》和___省电力部门及工程所在地有关电力部门的检验标准执行,工程质量应达到合格标准,因乙方原因导致工程质量未达到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
电力建设工程合同范本三篇
电力建设工程合同范本三篇篇一电力建设工程合同甲方(发包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(承包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容和规模:详细描述工程的具体范围、建设要求和预期达到的效果等。
二、工程期限1. 开工日期:______年____月____日2. 竣工日期:______年____月____日3. 总工期:______天三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范,确保电力设施的安全、稳定运行。
2. 乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,并接受甲方的监督和检查。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价为:人民币__________元(大写:_____________________)。
2. 支付方式:(1)合同签订后,甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款;(2)工程进度达到______%时,甲方向乙方支付工程总价的______%;(3)工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付工程总价的______%;(4)剩余工程总价的______%作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时支付。
五、双方责任和义务1. 甲方责任和义务(1)提供工程所需的相关资料和文件。
(2)协助乙方协调与工程相关的外部关系。
(3)按照合同约定及时支付工程价款。
(4)组织工程的竣工验收。
2. 乙方责任和义务(1)编制施工组织设计和施工方案,并报甲方审批。
(2)严格按照合同约定的工程质量、工期和施工安全要求进行施工。
2021电力施工合同范本
2021电力施工合同范本甲方(发包方):_____________乙方(承包方):_____________鉴于甲方拟进行电力施工工程,乙方具有相应资质及能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就电力施工工程事宜达成如下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:_____________1.2 工程地点:_____________1.3 工程内容:_____________1.4 工程规模:_____________1.5 工程质量标准:按照国家及行业相关标准执行。
第二条承包范围2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和工程量清单,完成本合同约定的电力施工工程。
2.2 承包范围具体包括但不限于:_____________第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币(大写):______________元整(¥______________)。
3.2 支付方式:甲方应按照以下节点支付工程款项:a. 合同签订后____天内支付工程总价款的____%作为预付款;b. 工程进度达到____%时支付工程总价款的____%;c. 工程竣工验收合格后____天内支付至工程总价款的____%;d. 剩余____%作为质保金,在工程质保期满后____天内支付。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应保证工程质量符合本合同约定的标准。
4.2 工程完工后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在收到申请后____天内组织验收。
4.3 如工程质量不符合约定标准,乙方应在甲方指定的时间内无偿整改。
第五条工程期限5.1 本工程开工日期为____年____月____日,竣工日期为____年____月____日。
5.2 因甲方原因导致工程延期的,工期相应顺延;因乙方原因导致工程延期的,乙方应承担相应的违约责任。
第六条安全与环保6.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。
6.2 乙方应采取有效措施,减少施工过程中对环境的影响。
2021电力施工合同范本
2021电力施工合同范本合同编号:_______甲方(供电方):_______乙方(施工方):_______一、合同名称及编号本合同名称为《2021电力施工合同范本》,合同编号为【甲方全称】字第【编号】号。
二、合同主体1. 甲方(供电方):名称为_______,地址为_______,法定代表人为_______。
2. 乙方(施工方):名称为_______,地址为_______,法定代表人为_______。
三、工程内容1. 工程名称:_______电力施工项目。
2. 工程地点:_______。
3. 工程规模:_______。
4. 工程内容:包括但不限于电力线路、变压器、配电室、电缆敷设等施工项目。
四、合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为_______个月。
2. 工程施工期限为_______个月,具体施工进度安排见附件。
五、合同价款1. 合同总价为人民币【大写】(【小写】元)。
2. 付款方式:按照工程进度分阶段付款。
3. 乙方开具正规发票,甲方按照合同约定付款。
六、双方权利与义务1. 甲方权利与义务:(1)提供施工所需的场地、水源、电源等条件。
(2)按照合同约定及时支付工程款项。
(3)对乙方施工过程进行监督,确保工程质量。
2. 乙方权利与义务:(1)按照甲方要求完成施工任务,确保工程质量。
(2)遵守国家法律法规,确保施工安全。
(3)对施工过程中产生的垃圾、废水等及时清理。
七、违约责任1. 任何一方违反合同规定,导致合同无法履行,应承担违约责任。
2. 乙方未按约定完成施工任务,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总价的_______%。
3. 甲方未按约定支付工程款项,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付逾期付款违约金,违约金为逾期付款金额的_______%。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
2. 若协商无果,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2021电力施工合同范本
2021电力施工合同范本甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行电力施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:________________1.2 工程地点:________________1.3 工程内容:________________1.4 工程规模:________________1.5 工程造价:________________二、合同工期2.1 本工程合同工期为_______天,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、工程质量3.1 工程质量标准:________________3.2 乙方应按照国家电力施工相关规范和标准进行施工,确保工程质量。
四、工程费用4.1 工程费用总计为人民币(大写):________________元整(小写):________________元。
4.2 付款方式:________________五、甲方权利与义务5.1 提供施工所需的场地、电源、水源等条件。
5.2 协调解决施工过程中出现的问题,确保工程顺利进行。
5.3 按照约定支付工程款项。
5.4 对乙方施工过程进行监督、检查,但不干预乙方的正常施工。
六、乙方权利与义务6.1 严格按照施工图纸、施工方案和国家电力施工相关规范进行施工。
6.2 确保施工安全,遵守施工现场的各项规章制度。
6.3 自觉接受甲方的监督、检查,及时整改施工中出现的问题。
6.4 按照约定完成工程,并保证工程质量。
七、违约责任7.1 甲方违约,应承担违约责任,向乙方支付违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失。
7.2 乙方违约,应承担违约责任,向甲方支付违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失。
2021年电力建设工程施工合同一
电力建设工程施工合同一第一章一般条款甲方:乙方:依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条工程概况一、工程名称工程地点工程内容工程性质承包范围二、批准单位批准文号业主或主管单位三、开工日期竣工日期总日历工期四、质量等级五、承包方式六、合同价款第二条合同文件及解释顺序一、合同文件的组成和解释顺序1.本协议条款;2.本合同条件;3.洽商:变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。
4.5.6.7.二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决。
第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写,以汉字普通话解释、说明。
二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业规章。
三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
第四条图纸一、甲方在开工日期前,于199 年月日向乙方提供完整的施工图纸份,其中包括竣工图份、现场存放的份,保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度,对乙方做好图纸保密工作的要求:二、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限,保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸的特殊保密要求,乙方采取保密措施,由甲方承担的费用。
四、乙方要求增加图纸份数,甲方应按予以复制、交付,费用由乙方承担。
五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸,应在天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复,按第七条第二款约定处理。
六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求,应及时通知甲方代表,根据实际情况按第四条第五款或第二十五条第一款的约定处理。
乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现,甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款的约定承担责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重新等费用。
2021电力施工合同范本
2021电力施工合同范本甲方(发包方):姓名/公司名称:______________________法定代表人:______________________地址:______________________联系电话:______________________乙方(承包方):姓名/公司名称:______________________法定代表人:______________________地址:______________________联系电话:______________________一、工程概况1. 工程名称:______________________2. 工程地点:______________________3. 工程内容:______________________(具体包括电力设备安装、线路敷设等相关工作)4. 工程规模:______________________(详细说明工程的规模和范围)二、工程期限1. 本工程的工期为______天,自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素,导致工期延误,双方应协商解决,并以书面形式确认。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币______元(大写______元整)。
此价款为固定总价,包含了乙方完成本工程所需的全部费用,包括但不限于材料、设备、人工、运输、安装、调试、税费等。
合同签订后______个工作日内,甲方向乙方支付工程价款的______%作为预付款,即人民币______元(大写______元整);工程进度达到______%时,甲方向乙方支付工程价款的______%,即人民币______元(大写______元整);工程竣工验收合格后______个工作日内,甲方向乙方支付工程价款的______%,即人民币______元(大写______元整);剩余工程价款的______%作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题的情况下,甲方一次性无息支付给乙方。
电力工程施工合同范本2021年新版
电力工程施工协议范本发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)按照电网企业批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经两方沟通,达成如下协议:一、工程内容及承包方式1、工程内容:2、工程安装费万元(具体明细见附表):具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期:从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式:5.1、预付款:甲、乙两方签订协议后三十日内,甲方预付协议工程安装费的20%5.2、工程竣工,经甲、乙两方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程治理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网企业、电网企业下发的号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《省电力企业县城中、低压配电网改造技术导则》、《省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前,甲、乙两方必需签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全负责。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。
10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按协议总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。
工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。
2021年最新电力施工合同范本(通用7篇)
2021年最新电力施工合同范本(通用7篇)最新电力施工合同范本篇1甲方(发包方):委托代理人:乙方(承包方):委托代理人:依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,乙方承揽甲方安装工程,经双方友好协商达成共识,签订本合同。
一、工程概况:工程名称:工程地点:二、工程范围:三、材质要求:四、技术要求:五、工程说明:六、施工方式:包工包料,预留端口符合相关技术要求。
七、工程质量及要求1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。
2、材料供应(1)本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备,由乙方自行购买,但质量必须符合合同要求和现行国家标准。
(2)乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料;所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件,并对材料质量负责。
(3)乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品,否则,乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。
八、工程工期1、准备工期:______个日历天。
2、安装工期:_____个日历天。
3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。
安装开始时间由甲方提前3天通知乙方,乙方必须在规定时间到达施工现场,开始施工。
因天气不可抗拒因素工期相应顺延。
九、工程价款与支付方式1、工程总价:_____元整。
大写_______。
2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。
3、合同生效后,甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款,剩余5%作为质保金,验收合格经确认无质量问题,乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。
十、工程验收1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向供电部门和甲方提供完整竣工资料,并组织验收,依通过电力部门验收为准,但违法违规通过验收的除外。
2、验收不合格的部分,乙方应采取修理、更换等补救措施。
若工程达不到合同要求,但不影响正常使用,可采取折价措施。
若工程难以实现合同目的,乙方除退还甲方已支付的工程款外,还应赔偿甲方相应损失。
电力工程建设施工合同范本5篇
电力工程建设施工合同范本5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方电力工程的建设施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:电力线路建设、设备安装、调试等4. 工程规模:_____________二、合同工期1. 开工日期:本工程定于_____年_____月_____日开工。
2. 竣工日期:本工程定于_____年_____月_____日竣工。
三、工程质量1. 乙方应按照设计文件、施工图纸及国家电力工程建设相关规范进行施工,确保工程质量。
2. 乙方在施工过程中,应接受甲方的质量监督与检查,并对提出的问题进行及时整改。
3. 工程竣工后,乙方应提供完整的工程资料,并配合甲方进行竣工验收。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价:人民币_____元(大写:_________________________)。
2. 支付方式:甲方应按合同约定向乙方支付工程进度款,具体支付时间为工程开工前支付工程总造价的_____%,工程进度过半支付_____%,工程竣工并通过验收后支付剩余的_____%。
五、材料设备供应1. 工程施工所需材料、设备由乙方负责采购,并确保质量符合国家标准。
2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验,如有质量问题,乙方应负责更换。
六、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规,制定安全生产措施,确保施工安全。
2. 乙方应文明施工,保持施工现场整洁,减少对环境的影响。
3. 如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程进度款,应承担违约责任,并向乙方支付违约金。
有关电力建设工程施工合同范本5篇
有关电力建设工程施工合同范本5篇篇1电力建设工程施工合同范本一、甲方(发包人):________地址:________联系电话:________传真:________邮编:________统一社会信用代码:________乙方(承包人):________地址:________联系电话:________传真:________邮编:________统一社会信用代码:________鉴于甲方拟进行电力建设工程项目,经双方友好协商,甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利、诚实守信的原则,特签订本合同,共同遵守以下条款:第一条工程项目名称、位置、规模、内容和标的工程:(一)工程项目名称:________(二)工程项目地址:________(三)工程项目规模:________(四)工程项目内容:________(五)标的工程(包括主要设备、工艺装备等):________第二条工程合同总价:本工程合同总价为________元整。
具体工程价款支付方式及时间,详见附件《支付方式及时间》。
第三条工期:本工程合同自双方签署之日起,工程竣工验收合格之日止。
工程期限为________(或以日历天计算。
但双方可约定工程期内的休息日不计算在内)。
第四条工程质量:乙方必须按照国家有关标准和规程、规定要求,严格按照甲方要求,正确、安全、高效地完成本合同标的工程。
工程质量达不到国家标准规定的,乙方应承担全部责任。
第五条工程变更:甲乙双方在履行本合同过程中如需变更合同约定,应签订书面变更协议。
未经甲方同意,乙方不得私自变更合同约定。
变更后的价格、工程期限及其他约定双方应重新协商达成一致。
第六条交底:甲方和乙方在工程建设过程中必须按照甲、乙双方约定工程建设的计划、方案、标准等予以交底,并保证其真实有效。
第七条施工规程:乙方必须确保现场施工安全,做好施工生产安全的预防工作。
甲方有权对乙方的现场施工质量、安全检查,监督检验,并要求乙方整改。
第八条施工价款支付:甲方应按照合同约定的支付方式及时间向乙方支付工程价款。
2021年电力工程施工标准合同范本
电力工程施工标准合同范本甲方(全称):乙方(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:4、承包方式:二、合同工期1、工期:自签订合同之日起60天三、质量标准:以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率:安装工程为:85%,土建工程为75%。
四、合同价款和支付方式:1、合同价款:。
2、付款方式:合同签订后,甲方向乙方支付20%合同款,款项合计元,其余款项根据工程进度进行支付,留合同价款的5%为质保金,质保期满后付清。
五、其他约定:1、合同价格调整:合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的,若主要设备材料价格上涨超过10%的则按照新价格执行。
2、乙方不能按合同工期完成交付使用,乙方应承担违约责任,乙方延误一天工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。
第二部分 XX条款第一章双方一般权利与义务第一条甲方代表甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责,如隐蔽工程和中间检查验收,有关施工需要配合停电等。
第二条乙方代表乙方委派驻施工现场代表,按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。
第三条甲方工作1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件。
开通施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,并保证施工期间的畅通。
2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料,并对资料的真实准确负责。
3、办理施工许可证、10线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。
4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底,施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。
5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。
电力施工合同范本4篇
电力施工合同范本4篇篇1电力施工合同范本一、甲方:【单位全称、注册地址、法定代表人】二、乙方:【单位全称、注册地址、法定代表人】鉴于甲方拟对【工程名称】进行电力施工,经双方友好协商,达成以下合同:第一条工程名称本合同所称工程名称为【工程名称】。
第二条施工范围1. 甲方授权乙方进行【工程名称】的电力施工,具体包括但不限于设计、施工、监理等工作。
2. 乙方应当按照国家相关法律法规和标准要求,保质保量完成施工任务。
第三条工程计划1. 双方应当在签订本合同后十五日内确定施工方案和工程计划,并报相关主管部门备案。
2. 如需变更工程计划,双方应当协商一致,并及时向相关主管部门备案。
第四条施工进度1. 乙方应当按照双方协商确定的工程计划,按时按质完成各项施工任务。
2. 若因不可抗力或其他不可控因素导致施工进度延误,乙方应当及时报告甲方并重新制定施工计划。
第五条施工质量1. 乙方应当保证施工质量符合国家标准和甲方要求,达到设计要求。
2. 如发现施工过程中存在质量问题,乙方须立即采取有效措施加以解决。
第六条竣工验收1. 乙方完成施工后,应当通知甲方及时组织竣工验收,满足验收条件后方可移交使用。
2. 竣工验收过程中,如发现质量问题,乙方应当及时整改,并再次组织验收。
第七条保修期1. 乙方对已完成的工程应当提供一年的保修期,期间内质量问题由乙方负责维修。
2. 如保修期内出现质量问题,乙方应当及时、免费提供维修服务。
第八条施工费用1. 甲方应当按照双方约定的支付方式,按时支付施工款项。
2. 乙方应当严格按照双方协商的费用标准开展施工,不得提高费用要求。
第九条违约责任1. 若一方未履行合同约定导致另一方损失的,应当承担相应的违约责任。
2. 如一方严重违约,对方有权解除合同并追究违约方法律责任。
第十条争议解决本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。
如在履行过程中发生争议,应当友好协商解决;若协商无果,应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 2021电力建设工程施工合同正式版2021电力建设工程施工合同正式版下载提示:此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款,对应条款规范合同当事人的行为,并具有法律效力,受到国家的保护。
如果有一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担法律责任。
文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。
第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方);《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在《协议条款》中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。
5.社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
9.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
10.工程:《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
11.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
12.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
14.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在《协议条款》中约定的合同工期。
15.开工日期:《协议条款》约定的工程开工日期。
16.竣工日期:《协议条款》约定的工程竣工日期。
17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
18.施工现场:经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。
19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
20.不可抗力:因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及《协议条款》约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。
21.赔偿金:责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用,包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。
22.质量缺陷:工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。
23.协议条款:结合具体工程,甲乙双方协商后依法签订的书面协议。
第二条合同文件及解释顺序1.合同文件应能互解释,互为说明。
除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:(1)《协议条款》;(2)《合同条件》;(3)洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;(4)招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;(5)工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;(6)标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;(7)构成合同一部分的其它文件。
2.当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不一致的,按第三十条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律1.合同文件使用汉语普通话书写,双方可根据需要商定使用少数民族语言译本,对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。
2.适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。
3.施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
国家、电力行业没有相应的标准、规范时,可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。
甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。
4.国内没有相应的标准、规范时,乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范,应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。
5.规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用,均由甲方承担。
第四条图纸1.甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数),向乙方提供完整的施工图纸,并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度,乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。
2.甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸,将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款,并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
3.甲方对图纸有特殊保密要求的,乙方采取相应的措施保密,由甲方承担费用。
4.乙方要求增加图纸份数,甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付,费用由乙方承担。
5.乙方未如约收到甲方提供的图纸,应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复,按第七条第二款约定处理。
6.乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。
应及时通知甲方代表,酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。
乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现,甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。
第二章双方一般责任第五条甲方代表1.甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:(1)甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责,并可在任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前3天通知乙方。
(2)甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在24小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后 48小时内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复,即视为其确认乙方要求。
乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。
紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。
因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。
(3)甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等,并如约履行其它约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复,即视为其确认、同意、批准,应由甲方承担由此发生的支出,顺延因此延误的工期,赔偿因此造成的乙方损失。
2.实行社会监理的工程,甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。
总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。
3.甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方。
后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。
第六条乙方代表1.乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:(1)乙方的要求、申请和通知等,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
(2)乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工,在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。
责任在甲方,由甲方承担由此发生的支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。
2.乙方代表易人,应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。
第七条甲方工作1.甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求,完成以下工作:(1)办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接到《协议条款》约定地点,并保证施工期间的需要。
(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道予以保养,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。
(4)向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确。
(5)办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续,与有关方面缔结工程交跨铁路、公路通讯线路需要的协议。
(6)将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。
(7)组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。
(8)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。
(9)按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场,保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。
(10)协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,及时处理有关问题。
2.甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期予以相应顺延。
3.甲方将上述某项工作委托乙方完成,应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。
第八条乙方工作1.乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时间、要求,完成以下工作:(1)在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计,经甲方代表批准后使用。