2017年上半年重庆省监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试题
2017年上半年四川省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试题
2017年上半年四川省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某建设项目的折现率与财务净现值的关系如表所列。
则该项目的财务内部收益率为。
A：12．80％B：12．91％C：13．O0％D：14．2％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、按照《中华人民共和国合同法》的规定，__属于委托合同。
A．某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B．某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C．某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同D．某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同3、以下不属于企业管理费中检验试验费的是。
A：对建筑材料进行一般鉴定B：自设试验室进行试验所耗费的化学药品C：对建筑安装物的检查D：对具有出厂合格证明材料的检验E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、CM模式是以使用为特征的建设工程组织管理模式。
A：平行承发包模式B：CM单位C：施工单位D：项目总承包模式E：工程保险金5、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交__。
A．现场同期记录B．索赔意向通知C．索赔报告D．索赔证据6、按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中__不违反监理人员应遵守的职业道德。
A．向其他人泄露委托人申明的秘密B．从承包方获取提前工期奖金C．帮助承包人完善施工组织设计D．鼓动承包人就发包人的违约行为索赔7、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是。
A：监理能力B：监理收费C：检测设备D：企业信誉E：专业监理8、在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于。
A：招标人B：评标委员会C：招标代理机构D：招标监督机构E：专业监理9、某项目建设期为2年，运营期为5年。
建设期内每年年初贷款分别为300万元和500万元，年利率为10％。
若在运营期后3年每年末等额偿还贷款，则每年应偿还的本利和为万元。
重庆省2016年上半年监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试试卷
重庆省2016年上半年监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。
A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告E：专业监理2、特别重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。
A：县级人民政府B：设区的市级人民政府C：省级人民政府D：国务院或者国务院授权有关部门E：工程保险金3、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是。
A：明显不符合技术规格的允许澄清B：投标文件记载项目完成期限超过招标文件规定的允许说明C：大小写不一致的不影响其标书的有效性D：缺少联合体共同协议的允许补正E：专业监理4、城市维护建设税的计税基础是。
A：直接费B：间接费C：所得税D：营业税E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、下列属于三大目标控制合同措施的是。
A：调整控制人员的分工B：选择合理的承发包模式和合同计价方式C：要求施工单位增加施工机械，并给予合理的补偿D：修改技术方案加快进度E：工程保险金6、下列不属于监理员职责的是。
A：进行工程计量B：进行见证取样C：检查工序施工结果D：复核工程计量有关数据E：工程保险金7、【例2·单选题】某施工合同约定，人员窝工补贴为15元／工日。
在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2d，人员窝工20个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2d，人员窝工30个工日。
为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为。
A：4d，750元B：4d，450元C：4d，0元D：2d，0元E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生的情况下，发包方应对合同总价作相应的调整。
2015年上半年重庆省监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试题
2015年上半年重庆省监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为。
A：售后服务B：运输费用C：付款条件D：设备性能E：专业监理2、在固定总价合同的执行过程中，发包方应对合同总价做相应调整的情况是。
A：工程量减少5％B：水泥价格上涨3％C：出现恶劣气候D：工程范围变更E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是__。
A．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证4、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是。
A：监理工作联系单B：备忘录C：会议纪要D：监理工程师通知E：工程变更单5、下列哪些不属于工程总承包模式下工程监理委托方式的优点。
A：建设单位的合同关系简单B：有利于工程造价控制C：利于质量控制D：缩短建设周期E：工程保险金6、《注册监理工程师管理规定》于__起施行。
A．2005年4月31日B．2005年12月31日C．2006年4月1日D．2006年6月1日7、某工程由于种种原因导致工程延期，对其处理正确的是。
A：由于承包单位以外的原因造成工期拖延，承包单位无权提出延长工期的申请B：若承包单位提出延长工期的申请被通过，应纳于合同工期，作为合同工期的一部分C：如果承包单位得到监理工程师批准的工期延期，就要赔偿由于工期延长而支付的误期损失费D：若某项工程被批准为工程延期，业主没有必要承担由于工期延长所增加的费用E：自我评定8、工程进度款的计算主要涉及。
A：工程质量的检验和施工进度计划B：工程量的计量和单价的确定C：直接费和间接费的计算D：施工方案和分部分项工程的确定E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照《施工合同(示范文本)》的规定，如果是__。
重庆监理工程师执业资格：不可预见的物质条件模拟试题
重庆省监理工程师执业资格：不可预见的物质条件模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、【例2 •单选题】在下列实际进度与计划进度的比较方法中，从工程项目整体角度判定实际进度偏差的方法是。
A：匀速进展横道图比较法B：前锋线比较法C：非匀速进展横道图比较法D：S曲线比较法E：自我评定2、可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是。
A：实物法B：分项详细估算法C：单价法D：综合指标法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、下列不属于监理企业综合资质标准要求的是。
八：申请工程监理资质之日前一年内没有规定禁止的行为8：申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故C：申请工程监理资质之日前二年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故D：具有5个以上工程类别的专业甲级工程监理资质E：工程保险金4、设置标底进行招标的建设工程，其标底价格一般应控制在以内。
A：招标人期望价格B：社会平均价格C：招标控制价格D：批准的总概算价格E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、可调总价合同较固定总价合同多考虑的调值因素是。
A：设计变更B：工程范围变更C：通货膨胀D：不可抗力E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、涉及主体结构及安全的工程变更，要按有关规定报送审批，否则变更不能实施。
A：当地建设行政主管部门B：质量监督机构C：施工图原审查单位D：建设单位主管部门E：工程变更单7、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为。
八：固定价格B：可调价格C：综合单价D：成本加酬金E：专业监理8、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过共同清点。
A：发包人与工程师B：工程师与承包人C：发包人与承包人D：工程师与供货人E：专业监理9、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
重庆省2017年上半年监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件模拟试题
重庆省2017年上半年监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
A：7B：14C：28D：56E：专业监理2、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审的批报送。
因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由承担。
A：承包人B：发包人C：政府部分D：发包人和承包人E：专业监理3、将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照进行的分类。
A：索赔目的B：索赔起因C：索赔的合同依据D：索赔事件的性质E：专业监理4、下列合同属于按照完成承包的内容分类的是。
A：工程承包合同B：建设工程设计施工总承包合同C：施工分包合同D：建设工程施工合同E：专业监理5、【例3·单选题】合同法律关系的客体是指。
A：合同的当事人B：合同双方的权利C：合同双方的义务D：合同的标的E：专业监理6、《建设工程设计合同示范文本》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由提供。
A：发包人B：施工承包人C：监理人D：设计单位E：专业监理7、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或返修的检验批，应。
A：予以验收B：重新进行验收C：鉴定验收D：协商验收E：工程变更单8、下列项目监理机构内部协调工作中，属于内部组织关系协调的是。
A：信息沟通上要建立制度B：工作分工上要权责分明C：矛盾调解上要恰到好处D：成绩评价上要实事求是E：工程保险金9、在工程网络计划执行过程中，如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时，需要调整的工作对象应该是工作的。
A：平行工作B：紧后工作C：后续工作D：先行工作E：自我评定10、下列关于工程监理与政府主管部门监督管理的表述中，正确的是。
A：工程监理工作与政府主管部门的监督管理工作都是行政性监督管理B：工程监理工作与政府主管部门的监督管理工作都具有委托性C：工程监理工作是行政性监督管理，政府主管部门的监督管理工作具有委托性D：工程监理工作具有委托性，政府主管部门的监督管理工作是行政性监督管理E：工程保险金11、【例1．单选題】下列属于监理单位工程进度控制內容的是。
2016年下半年重庆省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试试题
2016年下半年重庆省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。
经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中，正确的是。
A：给承包人顺延工期并追加合同价款B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期D：工期延误和费用损失均由承包人承担E：专业监理2、关于违约金的说法，正确的是。
A：约定违约金必须明确具体的数额B：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D：只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少E：专业监理3、实行项目法人责任制的工程项目中，下列属于项目法人单位总经理的职权是。
A：筹措建设资金B：审核上报项目初步设计和概算文件C：提出项目开工报告D：编制项目财务预算、决算E：工程保险金4、【例2·单选题】在质量控制中，要分析某个质量问题产生的原因，应采用法。
A：排列图B：因果分析图C：控制图D：直方图E：工程变更单5、【例3·单选题】某厂需要修建4台设备的基础工程，施工过程包括基础开挖、基础处理和浇筑混凝土。
因设备型号与基础条件等不同，使得4台设备(施工段)的各施工过程有着不同的流水节拍，见表2-6。
则流水施工工期是。
A：16B：18C：20D：22E：自我评定6、下列对于消费税的计算方法正确的是。
A：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)÷(1-消费税率)×消费税率B：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)×消费税率C：消费税=(组成计税价格+关税)×消费税率D：消费税=(组成计税价格+关税)÷(1-消费税率)×消费税率E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、5万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由人民政府建设行政主管部门规定。
全国注册监理工程师考试2017年真题及答案(全四科)
2017监理工程师《案例分析》考试真题及答案解析第一题某施工，实施过程中发生如下事件：1、事件1：监理合同签订后，监理单位按照下列步骤组建项目建立机构：①确定项目建立机构目标；②确定建立工作内容；③制定监理工作流程和信息流程；④进行项目建立机构组织设计，根据项目特点，决定采用矩阵制组织形式组建项目监理机构。
2、事件2：总监理工程师对项目建立机构的部分工作安排如下：造价控制组：①研究制定预防索赔错失；②审查确认分包单位资格；③审查施工组织设计与施工方案。
质量控制组：④检查成品保护措施；⑤审查分包单位资格；⑥审批工程延期事件3：为有效控制建设工程质量、进度、投资目标。
项目监理机构拟采取下列措施开展工作：(1)明确施工单位及材料设备供应单位的权利和义务(2)拟定合理的承发包模式和合同计价方式(3)建立健全实施动态控制的监理工作制度(4)审查施工组织设计(5)对工程变更进行技术经济分析(6)编制资金使用计划(7)采用工程网络计划技术实施动态控制(8)明确各级监理人员职责分工(9)优化建设工程目标控制工作流程(10)加强各单位(部门)之间的沟通协作事件4：采用新技术的某专业分包工程开始施工后，专业监理工程师编制了相应的监理实施细则，总监理工程师审查了其中的监理工作方法和措施等主要内容问题：1、指出事件1中项目监理机构组建步骤的不妥之处和采用矩阵组织形式的有点。
2、逐项指出事件2中总监理工程师对造价控制组合质量控制组的工作安排是否妥当。
3、逐项指出事件3中各项措施分别属于组织措施、技术措施、经济措施和管理措施中的哪一项。
4、指出事件4中专业监理工程师做法的不妥之处，总监理工程师还应审查监理实施细则中的那些内容。
答：1.（1）组建项目监理机构的步骤不妥，正确的步骤是①②④③，先④进行项目监理机构组织机构设计，然后再③制定工作流程和信息流程。
（2）矩阵制组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵组织结构，一套是纵向职能系统，另一套是横向子项目系统。
2017年上半年天津监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试题
2017年上半年天津监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、材料采购合同履行过程中，检验硬度试验的质量检验方法是。
A：化学分析B：理论换算法C：物理试验D：经验鉴别法E：专业监理2、某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失5000万，该事故为。
A：特别重大生产安全事故B：重大生产安全事故C：较大生产安全事故D：一般生产安全事故E：工程保险金3、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．项目业主负责人4、某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元/m3；而9月份实际完成工程量为4000m3，实际单价为410元/m3，则该工程9月份的进度偏差为__万元。
A．-36B．36C．40D．415、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按__顺序解释。
A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书6、某企业从金融机构借款1000万元，月利率1％，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息万元。
A：120．0B：121．2C：125．5D：126．8E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当__。
A．编制工程设计作业进度计划B．审查设计进度计划的合理性和可行性C．检查工程设计人员的专业构成情况D．编制工程设计阶段进度计划8、下列合同属于按照完成承包的内容进行划分的是。
A：工程承包合同B：建设工程设计施工总承包合同C：施工分包合同D：建设工程施工合同E：专业监理9、在建设工程施工阶段，按项目组成分解建设工程施工进度总目标是指。
2017年度全国监理工程师资格考试试卷
2017年度全国监理工程师资格考试试卷一、单项选择题(共80题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是( C )阶段。
A.决策B.勘察C.施工D.设计2.建设单位应当自工程竣工验收合格起( A )日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A.15B.20C.25D.303.涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案，应经( D )审批后方可实施。
A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.原施工图审查机构4.根据建设工程质量管理条例，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程( D )。
A.材料生产厂家B.保修期限C.材料供应单位D.合理使用年限5.监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的( B )。
A.科学性和价值B.有效性和效率C.创造性和价值D.管理水平和效率6.关于监理单位质量方针的说法，正确的是( C )。
A.质量方针应由管理者代表制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由最高管理者发布D.质量方针应由管理者代表发布7.关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是( B )。
A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失8.下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是( C )。
A.极差B.标准偏差C.均值D.变异系数9.工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据按某一性质进行分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是( B )。
A.调查表法B.分层法C.排列图法D.控制图法10.采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是( C )。
A.组数或组距确定不当B.不同设备生产的数据混合C.原材料发生变化D.人为去掉上限下限数据11.采用相关图法分析工程质量时，散布点形成由左向右向下的一条直线带，说明两变量之间的关系为( A )。
重庆监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试题
重庆省监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试题一、单项选择题(共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意)1、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。
A：分部分项工程量清单B：措施项目清单C：其他项目清单D：零星工作项目表E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、对于建设工程风险来说，工程保险是建设工程风险中采用的对策。
A：风险转移B：非保险转移C：损失控制D：风险回避E：工程保险金3、大型、复杂、关键设备和成套设备，一般采用订货方式。
A：市场采购B：指定厂家C：招标采购D：委托采购E：工程变更单4、委托工程监理是业主在工程阶段的工作．A：设计B：施工安装C：建设准备D：生产准备E：工程保险金5、根据《建设工程设计合同示范文本》，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是。
A：满足主要材料订货的需要B：满足设备材料采购的需要C：满足编制施工招标文件的需要D：满足编制施工图设计文件的需要E：专业监理6、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由。
A：保管员负责赔偿损失B：发包人承担损失责任C：承包人负责赔偿损失D：发包人与承包人共同承担损失责任E：专业监理7、当采用匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，则该端点与检查日期的距离表示工作__。
A.实际少花费的时间B.实际多花费的时间C.进度超前的时间D.进度拖后的时间8、施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由自行完成。
A：总承包单位B：分包单位C：专业工程公司D：劳务分包单位E：工程保险金9、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目包括。
A：防洪B：邮政C：道路D：经济适用住房E：工程保险金10、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是。
2017年宁夏省监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试题
2017年宁夏省监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列方法中，既能比较工作的实际进度与计划进度，又能分析工作的进度偏差对工程总工期影响程度的是。
A：匀速进度横道图比较法B：S曲线比较法C：非匀速进展横道图比较法D：前锋线比较法E：自我评定2、建设工程风险识别是由若干工作构成的过程，最主要成果是。
A：风险清单B：识别建设工程风险因素C：建设工程风险分解D：识别建设工程风险事件及其后果E：工程保险金3、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。
A．以一次为限，且不得超过3个月B．以两次为限，每次不超过3个月C．次数不限，每次不超过3个月D．次数不限，总期限不超过3个月4、与施工总承包模式下工程监理委托方式相比，平行承发包模式下工程监理委托方式的优点是。
A：有利于质量控制B：有利于造价控制C：有利于缩短工期D：有利于合同管理E：工程保险金5、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时间差，则该工作。
A：必定影响其紧后工作的最早开始时间B：必定变为关键工作C：不会影响其后续工作的正常进行D：不会影响工程总工期E：自我评定6、工程进度动态比较的内容包括。
A：工程进度目标值的预测分析B：工程预算值与概算值C：工程合同价与工程预算值D：工程进度目标分解值与合同价比较E：工程保险金7、依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件编制的工程项目年度计划的内容包括__。
A．投资计划年度分配表B．工程项目一览表C．工程项目进度平衡表D．年度建设资金平衡表8、与限制民事行为能力人订立的合同属于。
A：无效合同B：效力待定合同C：可变更合同D：可撤销合同E：工程保险金9、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同有效期终止日应为。
A：颁发工程接收证书日B：颁发履约证书日C：承包商提交结清单日D：结清单生效日E：专业监理10、根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，仅将质量控制和安全生产监督管理服务委托给监理人的，其收费不宜低于施工监理服务收费额的。
建筑监理工程师考试试题(含答案)cqo
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．FIDIC合同条件规定，不可预见物质条件的范围不包括( C )。
A.人为干扰B.图纸未说明的外界障碍物C.气候条件D.招标文件未提供地表水文条件2．FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的"基本竣工"要求后，承包商申请颁发接收证书。
该"基本竣工"是指( C )。
A.完成扫尾，清理施工现场工作B.完成所有缺陷修复工作C.能按预定目的交给业主占用或使用D.完成主体工程的施工任务3．对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是( B )。
A.专家评审B.定性评审C.定量评审D.资格评审4．由于发包人或监理工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，监理工程师应批准承包人的( A )索赔。
A.费用B.工期C.工期和费用D.工期、成本和利润5．FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是( B )。
A.由承包商负责协调管理B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害C.指定分包商的违约责任由承包商承担D.承包商应向指定分包商收取协调管理费6．建设单位委托施工阶段的监理，工程监理企业只能根据委托监理合同和( C )对施工行为实行监理。
A.建设单位的委托B.施工单位的施工组织设计C.施工合同D.设计合同及设计文件7．建设工程监理的中心目的是( B )。
A.确定监理工作的方法和手段B.协助业主实现建设工程的总目标C.配备合适的监理人员进行有效的监督D.监督承包单位的违规行为8．承包商中标承接工程后，将部分工程进行分包体现的是建设工程风险对策的( B )。
A.风险分担B.风险转移C.损失控制D.风险回避9．依据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行( D )，符合要求时予以签认。
A.旁站B.巡视检查C.抽查D.现场检查10．大型工业项目施工招标的资格预审表的内容不包括( D )。
甘肃2017年监理工程师执业资格：不可预见的物质条件模拟试题
甘肃省2017年监理工程师执业资格：不可预见的物质条件模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在下图所示双代号时标网络计划中，如果A、H、K三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则在不影响总工期的前提下，该施工机械在现场的最小闲置时间是周。
A：1B：2C：3D：4E：自我评定2、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中永久工程的损失差额由补偿。
A：保险公司B：发包人C：承包人D：发包人和承包人共同E：专业监理3、根据FIDIC《施工合同条件》，建筑工程保险费、履约保证金等项目的计量方法适合采用。
A：凭据法B：估价法C：均摊法D：分解计量法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、有关其他项目清单的表述，下列内容中错误的是。
A：暂估价包括材料暂估价和专业工程暂估价B：投标人应将材料暂估单价计人工程量清单综合单价报价中C：计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之内的因变更而产生的额外工作D：以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备、保养测量设备等，一般采用进行计量支付。
A：均摊法B：凭证法C：估价法D：分析计量法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、下列关于工程项目竣工决算的说法中，正确的是。
A：竣工决算应包括从可行性研究到竣工投产全过程的实际支出费用B：中央级大型基本建设项目竣工财务决算直接由财政部审核与审批C：竣工决算文件是竣工验收报告的重要组成部分D：竣工决算应由建设单位的工程、预算部门编制E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、下列组织协调方法中，属于交谈协调的是。
A：专题会议B：监理例会C：电话D：走访E：工程保险金8、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中的投标书为最优投标书。
2017年上半年重庆监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试试题
2017年上半年重庆省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程质量事故的技术处理方案，一般应委托提出。
A：原设计单位B：工程检测加固单位C：事故调查组建议的单位D：政府质量监督部门E：工程变更单2、在勘察成果的审核与评定中，属于程序性审查。
A：勘察场地的工程地质条件B：岩土工程问题C：对工程勘察报告的内容和深度进行检查D：工程勘察成果的齐全可靠性E：工程变更单3、有下列情形之一的，工程监理企业应当及时向资质许可机关提出注销资质的申请，交回资质证书，国务院建设主管部门应当办理注销手续，公告其资质证书作废。
A：工程监理企业违规监理的B：超越法定职权做出准予工程监理企业资质许可的C：违反资质审批程序做出准予工程监理企业资质许可的D：对不符合许可条件的申请人做出准予工程监理企业资质许可的E：工程保险金4、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。
施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。
施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。
关于工期延误责任的说法，正确的是。
A：因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B：因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C：因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D：因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任E：专业监理5、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由补偿。
A：保险公司B：发包人C：承包人D：发包人和承包人共同E：专业监理6、关于要约撤销的说法，正确的是。
A：撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B：要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C：要约人确定承诺期限的要约可以撤销D：撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人E：专业监理7、关于设计招标，下列说法错误的是。
辽宁省2017年上半年监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试题
辽宁省2017年上半年监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】在建设工程施工合同执行过程中，因设计错误造成的损失由承担。
A：发包人B：承包人C：设计人D：工程师E：专业监理2、组织机构简单，权力集中，命令统一，决策迅速的监理组织形式是。
A：直线制B：职能制C：直线职能制D：矩阵制E：工程保险金3、由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。
A：提交给业主B：提交给工程师C：提交给承包商D：分别提交给业主和承包商E：专业监理4、【例3·单选题】下列方法中．既能比较工作的实际进度与计划进度．又能分析工作的进度偏差对工程总工期影响程度的是。
A：匀速进度横道图比较法B：S曲线比较法C：非匀速进展横道图比较法D：前锋线比较法E：自我评定5、”建筑工程一切险”承担保险责任的范围不包括。
A：错误设计引起的费用B：火灾C：地震D：地面下陷下沉E：专业监理6、计算建设工程投资时，按顺序计算，并逐级汇总。
A：分项、分部、单位、单项工程B：土建、安装设备工程流动资金C：分部、分项、单项、单位工程D：设备、土建、安装工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、招股说明书属于。
A：要约B：承诺C：投标须知D：要约邀请E：工程保险金8、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1600万元、1630万元；乙，1620万元、1610万元；丙，1670万元、1620万元；丁，1630万元、1590万元，则中标候选人中排序第一的应为。
A：甲B：乙C：丙D：丁E：专业监理9、【例1·单选题】建设工程施工阶段进度控制的最终目的是。
A：保证工程项目按期建成交付使用B：如期进行竣工验收C：确保项目周期D：确定里程碑事件E：自我评定10、经济效益费用比，表明项目资源配置的经济效率达到了可以被接受的水平。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年上半年重庆省监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于合同形式的说法，正确的是。
A：合同法对合同形式的要求是以要式为原则B：建设工程合同可以采用口头形式C：建设工程施工合同不能通过传真方式订立D：电子邮件不是合同的书面形式E：专业监理2、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，属于劳动保险费的是。
A：养老保险费B：离退休职工的易地安家补助费C：职工退职金D：女职工哺乳期间的工资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．15B．30C．45D．604、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指__。
A．合同约定的工期加经批准顺延的工期之和B．合同签字之日起至竣工之日止的期间C．开工之日起至结清单生效之日止的期间D．合同签字之日起至结清单生效之日止的期间5、下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是。
A：有组织开标、评标、定标的能力B：有从事招标代理业务的经营场所和相应资金C：有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D：有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”E：专业监理6、【例3·单选题】非生产性建设工程总投资包括。
A：建设投资和流动资金B：建设投资和铺底流动资金C：建设投资D：固定资产投资和无形资产投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、通用条件内以投标截止日前第28天定义为作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A：基准日期B：下达开工令C：合同签字日D：风险事件发生日E：专业监理8、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，该方案经后实施。
A：专业监理工程师审核、总监理工程师签字B：施工单位技术负责人、总监理工程师签字C：建设单位、施工单位、监理单位签字D：专家论证、施工单位技术负责人签字E：工程保险金9、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。
A．主动控制B．被动控制C．反馈控制D．事后控制10、企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，需向政府提交。
A：项目申请报告B：项目建议书C：可行性研究报告D：开工报告E：工程保险金11、工程建设中，建设单位所需的宿舍、办公室等临时设施的费用应计入。
A：建安工程费用中的临时设施费B：建设单位管理费中的开办费C：工程建设其他费用中建设单位临时设施费D：建安工程费用中的其他直接费用E：由于传染病的影响而暂时停止的施工12、【例5·单选题】某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。
在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为天。
A：4B：5C：6D：8E：自我评定13、建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险，缴纳工伤保险费。
企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用。
A：必须B：应当C：一定D：鼓励E：工程保险金14、不论是由建设工程参与方的哪一方提出的设计变更，作出变更决定后由__签发《工程变更单》，指示承包单位按变更的决定组织方可施工。
A．专业监理工程师B．总监理工程师C．设计负责人D．项目经理15、应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足施工图设计的要求。
A：可行性研究勘察B：选址勘察C：初步勘察D：详细勘察E：工程变更单16、根据国际标准化组织和我国有关质量、质量管理和质量保证标准的定义，凡工程产品质量没有满足某项规定的要求，就称之为__。
A．质量问题B．质量不合格C．质量事故D．质量缺陷17、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。
当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应。
A：向发包人索赔B：向乙施工单位索赔C：向监理单位索赔D：自行承担E：专业监理18、同时适用于平行承发包、设计或施工总分包、项目总承包模式的委托监理模式是业主__A．按不同合同标段委托多家监理单位B．按不同建设阶段委托监理单位C．委托一家监理单位D．委托多家监理单位19、【例1·单选题】下列关于监理合同生效说法错误的是。
A：建设工程监理合同属于无生效条件的委托合同B：合同双方当事人依法订立后合同即生效C：建设工程监理合同属于有生效条件的委托合同D：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后合同生效E：工程保险金20、【例3·单选题】按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括。
A：协调处理施工现场周围地下管线保护工作B：按工程需要提供非夜间施工使用的照明C：办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D：组织设计交底E：专业监理21、措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的项目。
A：工程暂列B：工程实体C：非工程实体D：分部分项工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工22、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。
国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。
A：分公司B：项目经理部C：项目法人D：项目监理部E：工程保险金23、下列属于工程质量控制的技术措施的是。
A：协助完善质量保证体系B：对材料、设备采购，通过质量价格比选C：建立多级网络计划体系D：建立健全项目监理机构E：工程保险金24、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。
A：7B：14C：28D：56E：专业监理25、”暂列金额”款项使用的特点是。
A：该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人B：承包商有权根据施工实际需要自主使用C：承包商应于工程竣工前使用完毕D：暂列金额不包含在合同价款之内E：专业监理二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、在编制建设资金使用计划时，分解投资控制目标的方式有。
A：按投资构成分解B：按归属部门分解C：按子项目分解D：按时间进度分解E：按人员分解2、地基基础、主体结构分部工程的验收，应由总监理工程师组织进行。
A：勘察、设计单位工程项目负责人B：相关金融机构负责人C：施工单位技术、质量负责人D：质量监督部门负责人E：材料供应单位负责人3、施工图预算审查的重点是（）。
A．施工图预算的工程量计算是否准确B．定额或单价套用是否合理C．审查总图设计和工艺流程D．审查经济效果E．各项取费标准是否符合现行规定4、影响钢筋混凝土框架结构实体质量的重要因素有__。
A．钢筋B．人员素质C．水泥D．施工方法E．施工机械设备5、工程监理单位的服务内容包括。
A：招标代理B：项目策划C：项目保修D：造价咨询E：施工过程管理6、在保修期内，由于施工单位的原因，项目出现了质量问题，原施工单位又不能及时地检查修理，影响了使用，造成了一定的损失，业主对此（）。
A．可以另行委托其他施工单位进行维修，其费用由原施工单位负责B．不能另行委托其他施工单位，但可就造成的损失提出索赔C．不仅可以另行委托其他施工单位，还可就造成的损失提出索赔D．原施工单位质量问题处理后，如预留的保修费用有所剩余，至保修期满应将所剩余的保修费用结付给原施工单位E．因原施工单位在保修期内严重违约，保修关系应予解除，剩余的保修费用不再结付给施工单位7、检验批在验收前，施工单位应先填好“检验批验收记录”，并由（）分别在检验批质量检验记录中相关栏目中签字后，由监理工程师组织验收。
A．监理员B．项目专业质量检验员C．项目专业安全检验员D．项目专业技术负责人E．具体施工人员8、为确保工程质量，在市政工程及房屋建筑工程项目中，要对实行见证取样。
A：工程材料B：设备的预埋件C：承重结构的混凝土试块D：承重墙体的砂浆试块E：结构工程的受力钢筋9、关于分包合同管理的说法，正确的有。
A：签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B：业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C：工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D：承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E：工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任10、监理工程师在控制工程投资方面的主要业务内容包括__。
A．审核承包商的工程核算成本B．审查结算C．用技术经济方法组织评选设计方案D．调解建设单位和承建单位之间的经济纠纷E．编制施工组织设计11、关于停工损失中的审核索赔，下列说法正确的是__。
A．以计日工费计算B．以机械台班费计算C．按设备折旧费计算D．按设备租赁费计算E．以人工单价为准12、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有。
A：延误发放图纸B：延误移交施工现场C：施工中遇到异常恶劣的气候条件影响D：执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示E：由于传染病的影响而暂时停止的施工13、材料采购合同签订后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，要承担__。
A．由此造成的货物损失B．运输部门的罚款C．按退货部分货款总额计算的违约金D．代保管费用E．物资保养费用14、按照“建筑工程一切险”保险合同的规定．保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括。
A：领有公共运输执照施工车辆的损失B：不可预料事件造成施工人员的人身伤亡C：施工建筑物的损害D：业主在工地的原有建筑物受到的损害E：临时工程受到的损害15、系统方法包括__几个环节。
A．系统分析B．系统实施C．系统工程D．系统管理E．系统控制16、对工程网络计划进行资源优化，其目的是使该工程__。
A．资源需用量最少B．资源需用量尽可能均衡C．资源强度最低D．满足资源限量要求E．总工期缩短17、下列属于国产标准设备运杂费的是__。
A．建设单位的采购与仓库保管费B．在设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费C．从设备的工地堆放地点运至安装地点所发生的运费和装卸费D．工程承包公司的采购与仓库保管费E．供销部门的手续费18、GB/T 19000—2000族标准中对质量的定义是：“一组固有特性满足要求的程度”。
其中满足要求应包括（）的需要和期望。
A．图纸中明确规定B．组织惯例C．质量管理方面D．行业规则E．其他相关方利益19、质量数据的收集方法有__。
A．等距抽样B．二次抽样C．全数检验D．随机抽样检验E．分层抽样20、下列关于工程建设参与方质量控制地位说法中，正确的有。