大工17春《工程招投标及合同管理》在线测试3
吉大17春《工程招投标与合同管理》在线作业一
吉大17春《工程招投标与合同管理》在线作业一一、单选题（共10 道试题，共40 分。
）1. 建设单位将项目设计和施工的主要部分发包给专门从事设计和施工组织管理工作的单位，再由后者将其分包给若干设计、施工单位，并对它们进行项目管理的承包方式：A. BOT合同B. CM合同C. 勘查、设计或施工总承包合同D. 单位工程施工承包合同正确答案：2. 工程造价管理部门是指国务院有关部门、（）以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构A. 省级B. 市级C. 县级D. 乡级正确答案：3. FIDIC合同的合同类型为：A. 固定总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 百分比合同正确答案：4. 《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。
这里的“成本”指的是A. 根据估算指标算出的成本B. 根据概算定额算出的成本C. 根据预算定额算出的成本D. 根据企业定额算出的成本正确答案：5. 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是A. 如果单项合同估算价低于标准,可以对这个单项合同项目不进行招标B. 所有设备、材料等货物的采购,只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标C. 监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标D. 是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定正确答案：6. 分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。
对此损失（）。
A. 分包商可直接向业主递交索赔报告B. 在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告C. 在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D. 分包商可直接向工程师递交索赔报告正确答案：7. 对招标文件或者资格预审文件( )A. 不得收费B. 不得以营利为目的收费C. 可任意收取费用D. 以营利为目的收费正确答案：8. 较适用于工厂建设之类的开发项目的FIDIC条文是A. 新红皮书B. 新黄皮书C. 银皮书D. 简明合同格式正确答案：9. FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的( )。
大工20春《工程招投标及合同管理》在线作业3答案
大工20春《工程招投标及合同管理》在线作业3答案（单项选择题）1：工程计量方法中，按合同工期平均计量的称为（）O A:均摊法B:分项计量法C:断面法D:凭据法正确答案:A（单项选择题）2:工程款按（）可分为工程量清单内支付和清单外支付。
A:支付时间B:支付原那么C:支付的内容D:合同执行情况正确答案:C（单项选择题）3:以下工程计量方法中，（）适用于土石方工程等根据地形、地质状况进行计量的情况。
A:均摊法B:断面法C:估价法B:承包商报价合理C:费用损失的责任完全不在承包商D:不适宜采用其他方法正确答案:A,B,C,D（多项选择题）10:工程款支付应遵循以下（）等原那么。
A:支付必须以合同为唯一标准B:支付必须以工程计量为基础C:支付必须以技术规格书和报价单为依据D:支付必须坚持合同条款和现场记录（签证）相结合正确答案:B,C,D（判断题）11:工程款支付管理是工程师根据已确认的工程量, 按照合同约定的程序和计算方法，对承包人的支付申请进行审核、确认支付数额，报业主批准并付款给承包人的过程。
A:错误B:正确正确答案：B（判断题）12:当质量与体积需要换算时，如将已经计量的质量需要换算成体积单位计量支付时，应由工程师批准。
A:错误B:正确正确答案：B（判断题）13:新版《施工合同条件》与《土木工程施工合同条件》相比，内容进行较大的改动与补充，条款顺序也重新进行了调整。
A:错误B:正确正确答案：B（判断题）14:索赔报告应强调干扰事件的不可预见性和突然性，在干扰事件发生后承包商已经立即将情况通知了工程师，由于干扰事件的影响，使承包商的施工过程受到了严重干扰。
A:错误B:正确正确答案：B（判断题）15:交叉时段内只要出现了承包人的责任或风险，不管其出现的次序，亦不管干扰事件的性质，该时段的责任全部由承包人承当。
A:错误B:正确正确答案：B（判断题）16:承包人的分包合同必须得到工程师（业主）批准，否那么分包人不能进入工地进行任何工程施工。
大工17春《工程招投标及合同管理》在线测试200
大工17春《工程招投标及合同管理》在线测试200大工17春《工程招投标及合同管理》在线测试2一、单选题（共10道试题，共30分。
）1.建设工程设计合同的委托方应按合同规定的金额和时间向承包方支付设计费用，每逾期一天，应承担一定比例金额的逾期违约金。
逾期（）时，承包方有权暂停履行下阶段的工作，并书面通知委托方。
A。
10天以上B。
15天以上C。
20天以上D。
30天以上正确答案：D2.中标通知发出（），按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A。
45天内B。
30天内C。
15天内D。
10天内正确答案：B3.评标委员会中技术、经济方面的专家应（）。
正确答案：A4.（）是发包人与承包人之间为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的协议。
A.建设工程施工合同B.建设工程设计合同C.建设工程勘察合同D.扶植工程委托监理合同正确答案：A5.勘察合同生效后，委托方应向承包方支付勘察费用总额的（）的定金。
A。
50%B。
40%C。
10%D。
20%正确答案：D6.（）是由招标人自行编制或委托具有编制能力的工程造价咨询机构或招标代理机构编制，并按规定经审定后的招标工程预期价格。
A.标底B.合同总价C.拦标价D.最高限价正确答案：A7.合同履行期间，由于工程停建而终止合同或委托人要求解除合同时，已进行勘察工作的，完成工程量在50%以内时，委托人应向勘察人支付预算额的（）的勘察费。
A。
20% B。
30%C。
50%D。
100%正确答案：C8.某国际工程是由工程项目业主指定某些他认为资信可靠和本领适应的公司参加投标的，这类招标体式格局称为（）。
A.排他性招标B.约请性招标C.指定性招标D.保留性招标正确答案：C9.施工监理服务免费调解系数不包括（）。
A.专业调整系数B.工程复杂程度调解系数C.高程调解系数D.非专业调解系数正确答案：D10.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）内向有关行政监督部门提交书面报告。
大连理工大学智慧树知到“工程管理”《工程招投标及合同管理》网课测试题答案1
大连理工大学智慧树知到“工程管理”《工程招投标及合同管理》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共15题)1.实行工程量清单计价方式必须伴随着工程计量，工程计量的作用为()。
A.计量是质量控制的关键环节B.计量是费用控制的关键环节C.计量是约束承包人履行合同义务的手段D.计量是工程款支付的重要依据2.无标底招标的投标人自主报价，价格合理与否以统一定额的计算结果为依据。
()A.正确B.错误3.合同鉴证是指国家公证机关根据当事人的申请，依法定程序对合同真实性和合法性所作的证明。
()A.正确B.错误4.若委托方变更计划，提供不准确的资料，未按合同规定提供勘察设计工作必须的资料或工作条件，或修改设计，造成勘察设计工作的返工、停工、窝工，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
()A.正确B.错误5.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
()A.错误B.正确6.合同解除按()可分为：单方解除和双方解除。
A.是否需要协商B.解除原因C.是否履行D.履行结果7.下列选项中，属于要约邀请的有()。
A.价目表B.拍卖公告C.招标公告D.招股说明书8.当事人以农作物和与其尚未分离的土地使用权同时抵押的，土地使用权部分的抵押有效。
()A.正确B.错误9.投标文件中的监理大纲是实现监理目标、完成监理任务制定的技术方案和保障措施以及人员配备等的说明。
()A.错误B.正确10.建设工程合同按承包的范围划分为总承包合同、单项承包合同。
()A.正确B.错误11.评委会可以否决所有投标，一般废除所有投标的情况为()。
A.缺乏有效竞争、投标单位不足三家B.缺乏有效竞争、投标单位不足五家C.个别投标文件不符合规定D.大部分或全部投标文件不符合规定12.建设工程设计合同的承包方不得向第三方扩散、转让委托方提交的产品图纸等技术经济材料。
()A.正确B.错误13.索赔证据的基本要求为()。
A.真实性B.全面性C.有效性D.及时性14.投标函是由承包商填写并签署的并被雇主(业主)接受的投标报价书。
大工17春《管理学》毕业清考在线测试满分标准答案
大工17春《管理学》毕业清考在线测试试卷总分:100 得分:100一、单选题(共20 道试题,共40 分)1. 某研究所的一位管理人员告诉自己的好朋友，说他在单位的主要职责是给软件开发人员分派具体的工作任务，并指挥和监督各项具体工作任务的完成。
由此可推断，这位管理人员是（）。
A. 高层管理人员B. 中层管理人员C. 基层管理人员D. 无法推断满分：2 分正确答案:C2. 根据Y理论，你认为持此理论观点的管理者在为下属制定计划时，会倾向于哪一类计划？（）A. 战略计划B. 具体计划C. 综合性计划D. 指导性计划满分：2 分正确答案3. 上海华联超市创建的“啄木鸟”制度，即用一些便衣检查人员进行个人观察，这是衡量绩效的哪种方法？（）A. 个人观察法B. 口头和书面报告C. 抽样调查D. 衡量顾客满意度满分：2 分正确答案:A4. 在电子商务的发展过程中，“Internet电子商务”是第几阶段？（）A. 第一阶段B. 第二阶段C. 第三阶段D. 第四阶段满分：2 分正确答案:B5. 如果你是某公司总经理，一位下属找你汇报工作，这位下属比较啰嗦，在汇报工作之时讲许多与工作无关的理论、教条，而你此时正有其他下属在等待汇报工作。
在这种情况下，你应该（）。
A. 任其讲下去，让其他下属耐心等待B. 不客气地打断其讲话，让其他下属开始汇报工作C. 情绪急躁地让其别啰嗦，挑主要的讲D. 有策略地打断其讲话，指出时间宝贵，别人还等着呢满分：2 分正确答案6. 管理的性质不包括（）。
A. 普遍性B. 科学性C. 理论性D. 艺术性满分：2 分正确答案:C7. 提出“管理就是决策”的是（）。
A. 卢桑斯B. 德鲁克C. 梅约D. 西蒙满分：2 分正确答案8. 某建筑工地的包工头王某对其手下的民工采用了一种“胡萝卜加大棒”的管理方法，他常说的口头禅是“不好好干就回家去，干好了下个月多发奖金”，可以认为（）是不对的。
A. 王某的观点与X理论相符B. 王某的观点与泰勒的理论相符C. 王某把民工看成经济人D. 王某把民工看成自我实现人满分：2 分正确答案9. 学习型组织的精神基础是（）。
南开17春学期《工程招标与合同管理》在线作业答案2
17春学期《工程招标与合同管理》在线作业
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 20 道试题,共 40 分)
16. 施工中发现设计施工图错误或其他问题，需进行变更，首先应通知（），其同意或通过变更程序再进行变更。
A. 业主
B. 工程师
C. 政府
D. 设计方
满分：2 分
正确答案:B
2. 下列不属于直接工程费的是（）
A. 人工费
B. 材料费
C. 办公费
D. 施工机械使用费
满分：2 分
正确答案:C
3. 国际咨询工程师联合会的法文缩写为（）
A. FIDIC
B. ACE
C. NEC
D. JCT
满分：2 分
正确答案:A
7. 在工程中承包商采用或修改实施方案都要经过（）的批准或同意。
A. 政府
B. 工程师
C. 工长
D. 设计方
满分：2 分
正确答案:B
16. 中标人确定后，招标人应于（）日内向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门提交施工招标情况的书面报告
A. 10
B. 15。
大工20春《工程招投标及合同管理》在线作业3
B.评价承包商对所进行的工作的建议
C.保证材料和工艺符合规定
D.复核并批准已完工程的测量值，向业主递交临时和最终付款证书
答案:ABCD
9.利用总费用法计算费用索赔金额的条件包括（）。
A.总费用核算准确，实际总成本与报价总成本内容一致
B.承包商报价合理
C.费用损失的责任完全不在承包商
A.单价合同
B.总价合同
C.阶段发包式合同
D.成本加酬金合同
答案:D
二、多选题(共5道试题,共40分)
6.实行工程量清单计价方式必须伴随着工程计量，工程计量的作用为（）。
A.计量是质量控制的关键环节
B.计量是费用控制的关键环节
C.计量是约束承包人履行合同义务的手段
D.计量是工程款支付的重要依据
答案:BCD
6
超过660000元至960000元的部分
35
85920
7
超过960000元的部分
45
181920
个人所得税预扣率表二
（居民个人劳务报酬所得预扣预缴适用）
级数
预扣预缴应纳税所得额
预扣率（%）
速算扣除数
1
不超过20000元的
20
0
2
超过20000元至50000元的部分
30
2000
3
超过50000元的部分
德国企业是欧洲企业的代表
1.企业培训。德国企业培训的突出特点是注重能力的培养，解决实际存在的问题。通过探讨和实验寻求解决问题的最佳途径和方法，给每个员工充分的自由发挥的空间，极大地调动了他们的积极性，也大大地提高了参训学员的素质和解决问题的能力。德国企业培训工作还有一个十分重要的任务，就是让员工认同企业的价值观。
大工春《工程招投标及合同管理》在线作业满分
大工18春《工程招投标及合同管理》在线测试3(单选题) 1: 下列关于指定分包与一般分包的说法,错误的是(A)。
A: 一般分包人分包的项目一般列在工程量清单中的暂定金额中（事先在招标文件中明确），指定分包人分包的项目则是由承包人根据客观条件自行决定的部分B: 一般分包人的工程款项由承包人根据与分包人的协议支付，而指定分包人的工程款项在承包人无正当理由而扣留或拒绝按分包合同向其支付的情况下可由业主根据工程师的支付证明直接支付C: 指定分包人与一般分包人在合同中的地位不同D: 指定分包人是由业主或工程师选定，或在合同中指定，而一般分包人则是由承包人选定，然后由工程师批准(单选题) 2: 工程计量的方法中,(B)适用于凭据报销或核算的项目。
A: 估价法B: 凭据法C: 断面法D: 分项计量法单选题) 3: 一般承包人应在变更的设计确定后(C)提出变更价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。
A: 7日内B: 10日内C: 14日内D: 30日内(单选题) 4: 若甲方供应的材料设备与一览表不符时,下列处理方法错误的是(D)。
A: 当材料设备的种类、规格、型号和质量等级等与一览表不符时，乙方可拒绝接收和保管，由业主运出现场并重新采购B: 甲方供应的材料设备进场后需要重新检验或试验的，由乙方负责，但费用由甲方承担C: 到货时间早于一览表约定的时间，由甲方承担由此发生的保管费用D: 到货地点与一览表不符时，乙方负责运至一览表指定地点(单选题) 5: 根据工程进展和合同约定,工程师应提前提醒业主供货并约定进场时间,应在货物进场之前不少于(A)通知承包人派人参加验收和接货。
A: 24小时B: 36小时C: 48小时D: 12小时(单选题) 6: 承包人应对隐蔽工程或中间验收部位进行自检,在自检合格后至少在验收时间(B)之前填单向工程师申报验收。
A: 36小时B: 48小时C: 24小时D: 12小时单选题) 7: 在合同实施中,日常索赔争执的调整人为(C)。
大工17春《工程招投标及合同管理》在线测试3答案
大工17春《工程招投标及合同管理》在线测试3
一、单选题（共 10 道试题，共 30 分。
）
1. 工程计量方法中，按合同工期平均计量的称为（）。
A. 均摊法
B. 分项计量法
C. 断面法
D. 凭据法
正确答案：A 满分：3 分
2. 下列情况中，承包商可以提出人工费的索赔的是（）。
A. 因业主增加额外工程，或因业主或工程师原因造成工程延误，导致承包商人工单价的上涨和工作时间的延长
B. 由于业主或工程师要求追加额外工作，造成承包商的材料耗用量增加
C. 在工程变更或业主延误时，可能会造成承包商材料库存时间延长、材料采购滞后或采用代用材料等，从而引起材料单位成本的增加
D. 由于业主或工程师变更工作性质、改变施工方法等，造成承包商的材料耗用量增加
正确答案：A 满分：3 分
3. 双方收到DRB建议后，一般在（），如均未提出要求仲裁的通知，则此建议书即成为对合同双方均有约束力的最终决定。
A. 7天内
B. 14天内
C. 30天内
D. 45天内
正确答案：B 满分：3 分
4. 按（）分类，索赔可分为工期索赔、费用索赔。
A. 索赔的依据
B. 索赔目标
C. 索赔条件
D. 索赔处理方式
正确答案：B 满分：3 分。
大工17秋《工程招投标及合同管理》在线测试1
1: 单选题(3分)一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。
A: 1个月B: 1年C: 3个月D: 6个月2: 单选题(3分)总投资低于3000万元人民币，但单项合同估算价达到下列（）标准的，必须进行招标。
A: 施工单项合同估算价在100万元人民币以上的B: 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的C: 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的D: 涉及国家安全、国家机密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈，需要使用农民工等情况3: 单选题(3分)债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人债权，这种权利称为（）。
A: 撤销权B: 不安抗辩权C: 代位权D: 不履行抗辩权4: 单选题(3分)下列选项中，属于无效合同的是（）。
A: 一方以欺诈手段、胁迫手段订立合同，损害国家利益B: 重大误解而订立的合同C: 显失公平的合同D: 欺诈、胁迫和乘人之危而订立的合同5: 单选题(3分)法人的（）是指法人能以自己的行为参与经济活动的资格。
A: 行为能力B: 权利能力C: 义务能力D: 经济能力6: 单选题(3分)债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A: 三年内B: 五年内C: 十年内D: 二十年内7: 单选题(3分)下列关于质押的说法中，正确的是（）。
A: 质押合同中对质押的财产约定不明的以实际交付占有的财产为准B: 质押合同中约定的出质财产与实际移交的财产不一致的，应以约定财产为准C: 动产质权的效力不及于质物的从物D: 从物未随同质物移交质权人占有的，质权的效力仍及于从物8: 单选题(3分)债权人与债务人应在合同中约定债权人留置财产后，债务人应在（）内履行债务。
A: 6个月B: 不少于一个月的期限C: 不少于两个月的期限D: 1年内9: 单选题(3分)国际货物买卖合同的诉讼时效为（）。
大工《工程招投标及合同管理》在线测试1
（单选题）1:按照国家法律或主管机关规定，某类合同或一定金额以上合同，必须经主管机关或上级机关批准，这称为（）。
A:合同批准B:合同鉴证C:合同公证D:合同成立正确答案：（单选题）2:具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权撤销权消灭。
A:半年B: 一年C:三年D:五年正确答案：（单选题）3:债务人放弃债权、无偿转让财产或以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销，这种权利称为（）。
A:先履行抗辩权B:代位权C:撤销权D:后履行抗辩权正确答案：（单选题）4:标的物提存后，毁损、灭失的风险由（）承担。
A:债务人B:代理人C:标的物存放地管理者D:债权人正确答案：（单选题）5:对外公开，案件开庭时间、地点对外公布，允许公民旁听、允许新闻记者采访、结果对外，这种诉讼制度称为（）。
A:公开审判制度B:回避制度C:合议制度D:两审终审制正确答案：（单选题）6:下列不属于权利质押内容的是（）。
A:依法可以转让的股份、股票B:动产C:汇票、支票、本票、债券D:依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权正确答案：（单选题）7:在约定的合同价格基础上，如果合同执行过程中，由于通货膨胀而使所使用的工料成本增加，可根据合同约定的调价方法对合同价格进行相应的调整，这种合同称为（）。
A:固定单价合同B:固定总价合同C:可调价格合同D:成本加酬金合同正确答案：（单选题）8:使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，总投资低于3000万元人民币，但施工单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。
A: 10万元B: 50万元C: 100万元D: 200万元正确答案：（单选题）9:下列属于公开招标的缺点的是（）。
A:所需时间较长且要投入较多的人力、物力B:业主选择余地大C:有利于保证工程质量D:有利于缩短工期、降低造价正确答案：（单选题）10:建设工程合同管理中，不属于项目管理者应做好的工作的是（）。
大工17秋《工程招投标及合同管理》在线测试3
1: 单选题(3分)下列关于索赔的技巧和艺术的说法中，正确的是（）。
A: 只讲关系、义气和情意，忽视应有的权利B: 不顾关系、过分重视索赔，斤斤计较C: 应注意方式、方法，措辞婉转、说理透彻、以理服人D: 索赔是关乎利益的事情，不能有丝毫让步2: 单选题(3分)下列关于采用DRB解决争议的优点的说法中，错误的是（）。
A: DRB成员可以从项目开始就介入项目，了解项目管理情况及其存在的问题B: DRB可以从中立方的角度，在充分考虑双方利益的基础上，而不仅仅从法律的角度，提出自己的看法C: DRB提出的意见一般比较容易被双方接受D: DRB的费用比仲裁和诉讼要多3: 单选题(3分)按（）分类，索赔可分为工期索赔、费用索赔。
A: 索赔的依据B: 索赔目标C: 索赔条件D: 索赔处理方式4: 单选题(3分)双方收到DRB建议后，一般在（），如均未提出要求仲裁的通知，则此建议书即成为对合同双方均有约束力的最终决定。
A: 7天内B: 14天内C: 30天内D: 45天内5: 单选题(3分)（）是指合同履行中一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务而受到的损失，向对方提出赔偿的要求。
A: 工程索赔B: 工程变更C: 工程承包D: 民事诉讼6: 单选题(3分)（）是指承包商为完成工程项目和合同中规定的其他任务所实际发生的成本再加上业主向承包商支付的一笔酬金和应得的利润而确定的合同价格的一种合同形式。
A: 单价合同B: 总价合同C: 阶段发包式合同D: 成本加酬金合同7: 单选题(3分)工程款按（）可分为工程量清单内支付和清单外支付。
A: 支付时间B: 支付原则C: 支付的内容D: 合同执行情况8: 单选题(3分)根据（）国际工程承包合同可分为工程设计承包合同、工程施工承包合同及总体承包合同。
A: 计价方式的不同B: 支付方式的不同C: 发包人的身份不同D: 承包内容的不同9: 单选题(3分)按（）可将工程延误划分为单一延误、交叉延误、共同延误。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
D. 指定分包人与一般分包人在合同中的地位不同
满分：4 分
9. 下列属于工程变更的是（）。
A. 设计图纸的变更
A. 工程施工遇到了可原谅的错误，按合同规定应该获准延长工期
B. 承包人已经特别提出了要求延长工期的索赔申请
C. 工程师拒绝或未能及时批准延长工期
D. 工程师已以某种方式表明工程必须按合同时间完成
满分：4 分
4. 造成工期延长的原因有（）。
A. 工程机构之间的标准文件
D. 建筑师在企业及项目管理中使用的文件
满分：3 分
二、 多选题 (共 10 道试题,共 40 分)
1. 在以下（）等情况下，承包商一般可以提出利润索赔。
A. 施工条件变化导致的索赔
B. 施工范围变更导致的索赔
C. 合同延期导致机会利润损失
8. 下列关于索赔的技巧和艺术的说法中，正确的是（）。
A. 只讲关系、义气和情意，忽视应有的权利
B. 不顾关系、过分重视索赔，斤斤计较
C. 应注意方式、方法，措辞婉转、说理透彻、以理服人
D. 索赔是关乎利益的事情，不能有丝毫让步
满分：3 分
9. FIDIC合同条件中，把执行项目管理任务的机构或人员称为（）。
B. 工程数量的变动
C. 技术规范的变更
D. 合同条件的修改
满分：4 分
10. 工程计量的条件包括（）。
A. 计量项目已经完成
B. 计量项目应符合合同文件要求
C. 计量项目的工程质量必须达到技术规格书（规范标准）的要求
D. 计量项目的验收手续必须满足合同文件的要求
满分：4 分
6. 工程师审批工程延期应遵循下列（）等原则。
A. 延期的工作应位于非关键线路上
B. 应符合合同条款的要求
C. 延期的工作应位于关键线路上
D. 依据实际情况，实事求是
满分：4 分
7. 索赔证据的基本要求为（）。
A. 真实性
B. 全面性
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
5. 总部管理费是承包商企业总部发生的、为整个企业的经营运作提供支持和服务所发生的管理费用。
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
6. 工程款按支付时间分：前期支付、中期支付和最终支付。
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
3. 一般分包的承包人应对分包人的分包行为负责，任何分包合同不能改变承包人在原合同中承担的责任和义务。
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
4. 无论是承包人还是业主提出工程变更，都必须经工程师批准和发出工程变更指令。
7. 合同协议书是合同文件中的首要文件。
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
8. 工程分包一般有两种形式，即：一般分包和指定分包。
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
9. 索赔报告应强调干扰事件的不可预见性和突然性，在干扰事件发生后承包商已经立即将情况通知了工程师，由于干扰事件的影响，使承包商的施工过程受到了严重干扰。
A. 工程师
B. 监理师
C. 设计师
D. 项目经理
满分：3 分
10. AIA制定和发布的合同条件共有五个系列，其中B系列是（）。
A. 用于业主与建筑师之间的标准合同文件，其中包括专门的用于建筑设计、室内装饰工程等特定情况的标准文件
B. 用于业主与承包商的标准合同文件，不仅包括合同条件，还包括承包商资格申报表、保证标准格式等
大工17春《工程招投标及合同管理》在线测试3
试卷总分:100 得分:0
一、 单选题 (共 10 道试题,共 30 分)
1. 工程计量方法中，按合同工期平均计量的称为（）。
A. 均摊法
B. 分项计量法
C. 断面法
D. 凭据法
满分：3 分
2. 下列情况中，承包商可以提出人工费的索赔的是（）。
B. 索赔目标
C. 索赔条件
D. 索赔处理方式
满分：3 分
5. 企业总部管理费一般约占企业总营业额的（）。
A. 1%-2%
B. 3%-5%
C. 8%-20%
D. 3%-10%
满分：3 分
6. 按（）可将工程延误划分为单一延误、交叉延误、共同延误。
满分：3 分
3. 双方收到DRB建议后，一般在（），如均未提出要求仲裁的通知，则此建议书即成为对合同双方均有约束力的最终决定。
A. 7天内
B. 14天内
C. 30天内
D. 45天内
满分：3 分
4. 按（）分类，索赔可分为工期索赔、费用索赔。
A. 索赔的依据
C. 业主的干扰和阻碍
D. 合同条件中涉及的任何可能造成延期的原因，如开挖现场发现文物等
满分：4 分
5. 工程款支付应遵循下列（）等原则。
A. 支付必须以合同为唯一标准
B. 支付必须以工程计量为基础
C. 支付必须以技术规格书和报价单为依据
D. 支付必须坚持合同条款和现场记录（签证）相结合
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
10. 工程变更的范畴比较广泛，合同文件的任何一部分的变化都属于工程变更的范畴。
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
C. 有效性
D. 及时性
满分：4 分
8. 指定分包与一般分包有以下（）等不同。
A. 指定分包人是由业主或工程师选定，或在合同中指定，而一般分包人则是由承包人选定，然后由工程师批准
B. 指定分包人分包的项目一般列在工程量清单中的暂定金额中（事先在招标文件中明确），一般分包人分包的项目则是由承包人根据客观条件自行决定的部分
满分：4 分
三、 判断题 (共 10 道试题,共 30 分)
1. 根据我国的规定，当设计变更超过原设计标准和规模时，须经原计划审批部门批准，取得追加投资和计划指标。
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
2. 如计量单位是成套的结构物或者设施（设备），该结构物或设施所必须的设备、配件和附属物都应予计量。
D. 合同终止带来预期利润损失
满分：4 分
2. 索赔的起因可能有（）等。
A. 内外部环境的复杂性和多变性
B. 工程建设主体的多元性
C. 合同的复杂性及易出错性
D. 投标的竞争性
满分：4 分
3. 下列情况可推定为发包人或工程师要求工程加速的有（）。
A. 因业主增加额外工程，或因业主或工程师原因造成工程延误，导致承包商人工单价的上涨和工作时间的延长
B. 由于业主或工程师要求追加额外工作，造成承包商的材料耗用量增加
C. 在工程变更或业主延误时，可能会造成承包商材料库存时间延长、材料采购滞后或采用代用材料等，从而引起材料单位成本的增加
D. 由于业主或工程师变更工作性质、改变施工方法等，造成承包商的材料耗用量增加
A. 延误发生的时间
B. 工程延误的可能结果
C. 延误事件之间的时间关联性
D. 延误原因
满分：3 分
7. 当两个或两个以上的延误事件从发生到终止的时间完全相同，称为（）。
A. 共同延误
B. 单一延误
C. 交叉延误
D. 关键线路延误
满分：3 分