2016年上半年广东省公路造价师考试
2016年广东省公路造价师《计价与控制》设备购置费的构成及计算试题
2016年广东省公路造价师《计价与控制》设备购置费的构成及计算试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照规定评标原则和评标方法应在__说明。
A．招标文件中B．投标预备会C．开标会D．中标函中2、评标委员会对投标人投标报价的评审以__作为评标基准价。
A．投标书总报价B．评标价C．有效合同价D．经细微偏差澄清和修正后并经投标人确认的投标报价3、由于客观条件的限制，某企业法人代表不能亲自签订合同，可以采用__方式订立合同。
A．转让代理B．指定代理C．委托代理D．法定代理4、签发分项工程的开工通知单是监理工程师在__方面的职责。
A．工程质量监理B．工程进度监理C．工程费用监理D．合同管理5、施工准备阶段的环境保护监理内容是__。
A．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行B．审查施工单位的环保管理体系是否责任明确，切实有效C．监测各项环境指标，出具检测报告或成果D．编写环保监理月报6、在下列费用项目中属于工程建设其他费用的是__。
A．研究试验费B．材料二次搬运费C．工器具、生产家具购置费D．设备安装费7、拱式、悬索桥、__四种。
A．系杆B．斜拉C．斜拉组合体系D．悬吊体系8、方案的投资发生在期初，且各年的净收益均相等时，投资回收期与投资收益__。
A．相等B．互为倒数C．无关D．成正比9、资金具有时间价值的根本原因是__。
A．市场供求关系的变化B．资金能产生利润C．资金具有增值性D．投资和再投资10、《公路工程国内招标文件范本》中的合同通用条件，在使用时__。
A．不允许增删或修改B．可以根据需要删改C．允许局部增删或修改D．可以根据需要补充11、公路建设项目环境评价文件一般应在__阶段，报有关行政主管部门。
A．项目设计B．编制项目建议书C．项目招标D．项目可行性研究12、第12天和第13天，则工作A的总时差为__天。
A．6B．9C．12D．1513、基准线和基准高程等书面资料，并负责对承包人的施工定线或放线进行检查验收。
2016年广东省公路造价师计价与控制：预算定额的概念考试题
2016年广东省公路造价师计价与控制：预算定额的概念考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、公路建筑安装工程费包括建筑工程费和安装工程费两部分，其中安装工程费是指为安装__的费用。
A．混凝土预制构件B．钢结构工程构件C．营运、养护、管理所需设备D．施工机械、设备2、某投资项目建设期为3年，在建设期第一年贷款100万元，第二年贷款200万元，第三年贷款100万元，贷款利率为10%，用复利法计息建设期第二年的贷款利息应为（）万元。
A．50B．20.5C．25.5D．113、在FIDIC合同条件中，合同工期是指__。
A．合同内注明工期B．合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和C．发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D．发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数4、随着项目管理软件和以项目管理软件为核心的项目管理信息系统应用的不断深入，信息的__问题已成为当前需要解决的首要问题。
A．整体化B．准确化C．及时化D．标准化5、在确定监理费用中，__适用于小型或中等规模的工程项目。
A．费率法B．固定价格法C．按时计费法D．成本加固定费用法6、公路工程概算定额中不包括以下__。
A．桥梁工程B．沿线设施C．临时工程D．附录内容7、在工程监理活动中，监理工程师与承包商之间的关系是__。
A．领导与被领导关系B．监理与被监理关系C．监理与被监理的合同关系D．委托与被委托的合同关系8、我国《合同法》对__采用严格责任原则。
A．缔约过失B．违约责任C．无效合同D．可撤销合同9、《公路工程国内招标文件范本》规定，中标人应当自收到中标通知书之日起__天内，按照招标文件和投标文件及中标通知书等和招标人订立书面合同。
A．15B．20C．28D．3010、可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是（）。
A．单价法B．分项详细估算法C．实物法D．综合指标法11、桥梁的修建和养护，办公室的维修以及测量设备的保养等清单项目，可以采用__予以计量。
广东省2016年上半年公路造价师《计价与控制》定额的产生及其发展考试试卷
广东省2016年上半年公路造价师《计价与控制》定额的产生及其发展考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、基准线和基准高程等书面资料，并负责对承包人的施工定线或放线进行检查验收。
A．7B．14C．21D．282、所有钢筋接头都不宜位于（）。
A．最大弯矩处B．最大剪力处C．最大轴心压力处D．最大扭矩处3、数量、质量；②合同价款或者报酬；③合同履行期限、履行地点和方式；④违约责任；⑤解决争议方法A．①②③B．①③④⑤C．②③⑤D．①②③④⑤4、__才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A．中间支付证书B．工程交工证书C．缺陷责任终止证书D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单5、按交通部《公路工程国内招标文件范本》中对暂定金的规定，其用途是__。
①留作不可预见费；②用于支付工程变更所发生的款项；③用于支付“指定分包的工程”工程费；④如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额A．①②③B．①③④C．②③④D．①②④6、建设工程目标分解最基本的方式是按__分解。
A．总投资构成内容B．工程内容C．资金使用时间D．工程进度7、管道两侧及管顶0.2m内对回填土的要求是__。
A．不得含有坚硬的物体、冻土块B．含有石灰、粉煤石、石块等物质C．用钢筋混凝土回填D．用地基开挖时剩余的土回填8、雨季施工增加费应__。
A．按定额费率常年计取，包干使用B．按冬、雨季施工期规定费率计取C．按实际发生费用计取D．按测算费用计取9、在建安工程造价中，材料预算价格是指材料由其来源地运到__的价格。
A．施工工地B．使企业少缴部分所得税C．施工工地仓库后出库D．施工工地仓库10、下列选项中，可以作为保证人的有__。
A．医院B．消费者协会C．股份有限公司D．企业法人的分支机构但未经法人书面授权11、采用发行股票方式筹集公路工程建设资金可以__。
2016年广东省公路造价师《技术与计量》屋顶模拟试题
2016年广东省公路造价师《技术与计量》屋顶模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、路基土方开挖不论工程量多少和开挖深度大小，均应__进行。
A．自上而下B．自下而上C．上下同时D．上下均可2、根据有关规定，公路工程在高处露天作业，缆索吊装及大型构件起重吊装时，遇到__级以上大风时，应停止作业。
A．三B．四C．五D．六3、桥梁的修建和养护，办公室的维修以及测量设备的保养等清单项目，可以采用__予以计量。
A．分项计量法B．均摊法C．凭证法D．估价法4、被仲裁机构裁定为可撤销的合同，自__起合同不具备法律效力。
A．合同开始履行B．提交仲裁机构日C．合同订立之日D．仲裁机构发出裁决通知书日5、__施工时，应严格控制各工序材料温度。
A．沥青混凝土面层B．水泥混凝土面板C．半刚性基层D．无结合料基层6、下列合同不适用于《合同法》的是__。
A．买卖合同B．借款合同C．委托合同D．收养合同7、视线诱导设施产品质量的检测项目不包括__。
A．外观质量B．几何尺寸C．材料性能D．镀层质量8、监理工程师对工程项目三大目标的实现所起的作用是__。
A．监控作用B．保证作用C．监控和保证作用D．关键作用9、下列关于工程师对施工进度的监督的描述，错误的是__。
A．承包商每天应向工程师提交进度报告B．工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度C．工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任D．工程师有权批准合同工期顺延10、《公路工程国内招标文件范本》合同条件中规定，除在合同中有明确的规定外，监理工程师__解除合同规定的承包人的任何义务。
A．无权B．有权C．经业主同意后有权D．经主管部门批准后有权11、利用世行贷款建设的公路工程，其施工招标必须采用__。
A．国内竞争性招标(公开招标)B．国内有限招标(邀请招标)C．国际竞争性招标D．国际有限招标12、《公路工程国内招标文件范本》规定的工程一切险和第三方责任险应由__投保，保险费由业主承担。
广东省2016年上半年公路造价师基础理论及法规：财务评价模拟试题
广东省2016年上半年公路造价师基础理论及法规：财务评价模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、推动PDCA循环转动的关键阶段是__。
A．P阶段B．D阶段C．C阶段D．A阶段2、担保方式中的保证要求__订立书面保证合同。
A．债权人和债务人B．保证人和债权人C．保证人和债务人D．主合同当事人3、钢筋混凝土墙式护栏下面的钢筋保护层厚度不小于（）m时，可不设中央分隔带护栏。
A．3B．4C．5D．64、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。
①业主延误施工现场移交；②监理工程师延误图纸移交；③不利施工的自然条件或障碍影响；④增加合同外的施工项目；⑤暂时停工A．①②④B．①③⑤C．①②③④D．②③④5、法定代表人越权的情形下所签订的合同属于__。
A．无效合同B．有效合同C．可撤销合同D．效力待定合同6、路面弯沉值一般可用__测量。
A．刚性承载板B．贝克曼梁C．3m直尺D．水准仪7、由于业主破产，长期拖延支付工程款，根据合同规定，承包人可向业主提出__。
A．工期索赔B．业主延误索赔C．现场条件变化引起的索赔D．业主违约引起的索赔8、在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是__。
A．投入B．产出C．反馈D．纠正9、我国公路项目现行建筑安装工程费用中，按规定税金的计税基数为__。
A．营业额B．直接工程费+间接费C．计划利润D．直接费+间接费+利润10、被撤销或者终止时，下列说法正确的是__。
A．不影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力B．影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力C．只影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力D．部分影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力11、实现有效的进度控制的关键是__。
A．组织协调B．合同管理C．风险管理D．信息管理12、动产质押合同自__。
A．双方达成协议时生效B．双方签订质押合同时生效C．质物移交给质权人占有时生效D．登记时生效13、监理工程师的计量权力本质上是对计量结果的__。
2016年上半年广东省造价工程师工程计价：总平面设计考试试卷
2016年上半年广东省造价工程师工程计价：总平面设计考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列关于施工组织设计的表述，正确的是（）。
A．“标前设计”是规划性设计，由项目管理层编制B．“标后设计”由企业管理层在合同签订之前完成C．施工组织设计由设计单位编制D．施工组织设计主要用于项目管理2、地下室应按（）外边线所围水平面积计算。
A．外墙勒脚B．外墙防潮层C．外墙保护墙D．外墙上口3、继续教育的内容不包括（）。
A．执业工程师所需的专业知识B．行业自律规则和规定C．工程项目全面造价的管理理论知识D．国内外工程计价规则及计价方法4、下列关于建设工程索赔程序的说法，正确的是__。
A．设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知B．索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告C．索赔意向通知发出后的14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料D．工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该项索赔已被认可5、专业工作队在一个施工段上的施工作业时间称为（）。
A．工期B．流水步距C．自由时差D．流水节拍6、空心墩按壁厚分为厚壁与薄壁，其中（）为厚壁。
A．t/D≥1/10B．t/D≥1/8C．t/D≤1/12D．t/D≤1/67、建筑物雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过（）m者，应按雨篷结构板水平投影面积的1/2计算。
A．2.10B．2.20C．2.30D．2.408、关于工程变更价款的计算，说法不正确的是__。
A．收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认B．因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款C．确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付D．承包人在双方确认变更后14天内不提出变更工程价款报告时，由工程师确定是否调整价款9、对于其他项目清单中的零星工作费，下列表述错误的是__。
广东省2016年上半年公路造价师《计价与控制》：基础财务报表编制模拟试题
广东省2016年上半年公路造价师《计价与控制》：基础财务报表编制模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、用压实机械碾压土质路基时，均应控制该种土的最佳含水量的范围是__。
A．±2%B．±5%C．±4%D．±3%2、参与招投标、签订经济合同的是__。
A．自然人B．法定代理人C．法人代表D．监护人3、我国公路工程计算监理服务费用一般使用的方法是__。
A．费率法B．固定价格法C．按时计费法D．成本加固定费用法4、预算编制办法(1996)年》，公路工程定额的编制、管理费以定额建筑安装工程费总额为基数，按__计列。
A．0.17%B．0.18%C．0.15%D．0.16%5.概、预算中辅助生产现场费是按人工费的15%计，最后构成__。
A．人工费B．材料费C．间接费D．施工管理费5、工程变更是指工程在实施期间，监理工程师根据合同规定对部分工程在__所做的改变。
①形式；②内容；③质量；④数量；⑤施工顺序A．①②④B．②③④⑤C．①④⑤D．①③④⑤6、在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是__。
A．投入B．产出C．反馈7、__不属于工程变更范围。
A．合同所列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少B．取消合同中任何部分的工作细目的工作C．改变合同中任何工作的性质、质量及种类D．为完成工程进度而增加资源投入8、属于无权代理行为的有__。
①未经被代理人授权的代理行为，②超越代理权限的代理行为；③“双方代理”产生的代理行为；④恶意串通的代理行为A．①②B．②④C．③④D．①④9、《公路工程国内招标文件范本》规定，如果监理工程师要求承包人做的材料的试验为合同未规定的细目，则试验结束后，如表明材料未能符合合同规定，其试验费用由__承担。
A．承包人B．业主C．业主和承包人共同D．监理工程师10、根据《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)规定，签订__后监理工作即进入施工准备阶段。
广东省2016年上半年公路造价师基础理论及法规：资金成本考试试题
广东省2016年上半年公路造价师基础理论及法规：资金成本考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师在对桥台混凝土体积进行计量时，应以__。
A．现场实际测量尺寸为准B．图纸净尺寸为准C．与业主协商结果为准D．与承包人共同确认为准2、速动比率指标是用于反映项目__。
A．偿债能力B．偿付流动负债的能力C．财务风险程度D．快速偿付流动负债能力3、刚度和稳定性的验算，这里刚度指的是__。
A．应变B．应力C．预拱度D．挠度(变形)4、桥涵工程的荷载试验费用由__估定，以暂定工程量的形式按总额计入工程总价内。
A．业主B．招标人C．施工单位D．监理工程师5、修复、重新覆盖的费用损失和工期损失的处理为__。
A．费用由业主承担，工期由承包人承担B．费用和工期损失均由业主承担C．费用由承包人承担，工期由业主承担D．费用和工期损失均由承包人承担6、承包人__。
A．可将主体和重要的单位工程分包B．不可将主体和重要的单位工程分包C．经业主同意可将主体和重要工程分包D．经监理工程师同意可将主体和重要单位工程分包7、技术规范和其他技术资料2份。
A．7B．42C．21D．288、下列可以使用暂定金的工程项目是__。
①施工过程中可能增加的工程细目，②零星工程在招标时未能确定的：③指定分包工程；④分包工程A．①②④B．①②③C．①④D．②④9、在桥梁施工中，当图纸内有关施工说明与规范规定有矛盾时，应__。
A．按规范的规定进行施工B．按图纸内的施工说明进行施工C．由监理工程师根据实际情况确定或规定D．重新设计图纸。
10、缆索吊装及大型构件起重吊装等作业。
A．六级B．八级C．十级D．十二级11、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用__的有关规定。
A．买卖合同B．技术合同C．承揽合同D．委托合同12、命令源最多的组织结构是__组织结构。
A．直线式B．职能式C．矩阵式D．直线职能式13、某建设项目的计算期为10年，基准收益率为10%，经计算静态投资回收期为7年，动态投资回收期为12年，则该项目的财务内部收益率__。
广东省2016年公路造价师技术与计量：施工组织总设计考试试题
广东省2016年公路造价师技术与计量：施工组织总设计考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。
检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。
A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担2、在项目风险管理中最重要的风险转移技术是__。
A．合同转移B．工程分包C．银行担保D．工程投保3、利用世行贷款建设的公路工程，选择监理队伍必须采用__。
A．国内竞争性招标B．国际竞争性招标C．国内有限招标D．国际有限招标4、监理工程师对结构物混凝土体积进行计量，应以__。
A．图纸净尺寸为准B．现场实际测量尺寸为准C．与业主协商确定为准D．与承包人共同确认为准5、监理单位的义务不包括__。
①选择承担工程项目建设的实施单位；②与承包人签订施工合同；③公正地维护有关各方的合法权益；④不得泄漏与本工程有关的保密资料；⑤不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动A．①②B．②④⑤C．③④⑤D．①②④6、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。
评标报告应当如实记载以下内容__。
①基本情况和数据表；②评标委员会成员名单；③经评审的投标人排序，④经评审的价格或者评分比较一览表，⑤符合要求的投标一览表；⑥开标记录A．④⑤⑥B．②④⑥C．①②③④⑤⑥D．①②③④7、__签订后即进入施工准备阶段的监理。
A．工程施工承包合同B．监理服务合同C．勘察设计委托合同D．监理设施购置合同8、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答澄清不一致时，应以__为准。
广东省2016年公路造价师《计价与控制》投资估算的内容试题
广东省2016年公路造价师《计价与控制》投资估算的内容试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《企业会计准则》中对会计信息质量的要求，企业提供的会计信息应当具有__。
A．保密性B．可比性C．前瞻性D．及时性2、联营体投标时，其联营体的资质应__。
A．以联营体成员中资质较低者为准B．以联营体成员中资质较高者为准C．由业主确定D．由上级主管部门确定3、软土地基处治中，若无特殊要求，反压护道压实度不低于（）。
A．85%B．90%C．93%D．95%4、根据FIDIC条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情形有__。
①工地的恶劣气候；②监理工程师的过失；③政治风险；④工程的施工方法不当A．①②B．②④C．③④D．①④5、用销售量表示的盈亏平衡点越低，则项目__。
A．安全性越小B．抗风险能力越小C．盈利的可能性大D．发生亏损的机会大6、根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是__。
A．政府机关B．银行C．公民个人D．学校7、根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位__。
A．在工程建设的早期尚无法编制总进度计划B．在工程建设的早期就应当编制总进度计划C．在设计阶段就应当编制总进度计划D．在招标阶段就应当编制总进度计划8、公路工程交工验收应当由__来主持。
A．业主B．监理工程师C．承包人D．监理单位9、担保方式中的保证要求__订立书面保证合同。
A．债权人和债务人B．保证人和债权人C．保证人和债务人D．主合同当事人10、方案寿命期内，使净现金流量的净现值等于零时的收益率称为__。
A．净现值率B．投资收益率C．内部收益率D．折现率11、在建设项目财务评价中，当财务净现值为__时，项目方案可行。
A．FNPV≤0B．FNPV＜0C．FNPV≥0D．FNPV＞012、隧道工程中风水电作业及通风防尘工作应__。
A．按实际数量计量B．以监理工程师认可数量计量C．以施工方所报数量计量D．不另行计量13、某采用FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。
广东省2016年上半年公路造价师《理论与法规》预算定额的用途考试试题
广东省2016年上半年公路造价师《理论与法规》预算定额的用途考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、发包模式是__。
A．平行承、发包B．设计和施工总承包C．工程项目总承包D．设计和施工联合体承包2、机械开挖时应留出（）距离人工开挖。
A．200cmB．200mmC．100mmD．100cm3、处于施工阶段协调层和执行层项目管理人员是__。
A．总监理工程师B．专业监理工程师C．总监理工程师代表D．监理员4、对大型桥墩混凝土浇筑工程的计量应采取的计量方法是__。
A．凭证法B．断面法C．分项计量法D．均摊法5、公路工程环保监理的依据有（）。
A．项目环境影响评价报告书B．项目环境行动计划C．国家文物保护法D．国家环境保护法E．地方有关环境保护法规6、下列情况下标书有效的是__。
A．投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章B．投标书未密封C．投标书逾期送达D．投标单位未参加开标会议，事先未通知招标方7、把对工程的__交给监理工程师，是执行好监理制度的关键。
A．工程停工与返工权B．工程验收与计量权C．工程费用支付的签认与否决权D．旁站与抽查权8、FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件响不能进行竣工检验，对该部分工程，监理工程师应认为__。
A．已经竣工不需再进行竣工检验B．需经检验后才能判定是否竣工C．已经竣工但还需进行竣工检验D．尚未竣工9、检查压实度时，环刀法适用于细粒土，__适用于各类土。
A．抽样法B．核子密实度仪法C．灌砂法D．比重法10、《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指__。
A．根据本工程的设计提供的预计工程量B．根据投标要求估算的报价工程量C．合同履行过程中完成的实际工程量D．工程结账依据的结算工程量11、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可__。
广东省2016年上半年公路造价师《理论与法规》：担保合同考试试题
广东省2016年上半年公路造价师《理论与法规》：担保合同考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、法人的法定代表人超越权限订立合同，__。
A．该代表行为一律有效B．该代表行为一律无效C．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效D．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效2、某固定资产原值为6万元，预计净残值为0.3万元，使用年限为5年，若采用双倍余额递减法计提折旧，则第二年的计提折旧额为__。
A．14400元B．18000元C．16000元D．15000元3、用销售量表示的盈亏平衡点越低，则项目__。
A．安全性越小B．抗风险能力越小C．盈利的可能性大D．发生亏损的机会大4、在FIDIC合同条件中，合同工期是指__。
A．合同内注明工期B．合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和C．发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D．发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数5、建设项目竣工决算应反映__全过程的全部实际的支出费用。
A．从开工到竣工投产B．从筹建到竣工验收C．从开工到竣工D．从筹建到竣工投产6、某工程基础板的设计厚度为1.8米，施工过程中施工单位做了2.0米且质量合格，多做的那部分工程量在工程计量时，应__。
A．予以计量B．不予计量C．计量一半D．由业主与施工单位协商处理7、如果小王被评为“村养殖大王”，则小赵就不能被评为“村养殖大王”。
现在，小王没有被评上，则小赵（）被评为“村养殖大王”。
A．没有B．不能C．一定D．可能8、甲建设公司与乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。
该合同成立的时间应为__。
A．甲公司签字盖章时B．乙公司收到甲公司签字盖章的合同时C．甲、乙公司就合同内容达成合意时D．乙公司签字盖章时9、标底是建筑安装工程造价的表现形式之一，是建设项目的__。
广东省2016年公路造价师《计价与控制》：基本预备费考试题
广东省2016年公路造价师《计价与控制》：基本预备费考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验费或试验费用由______承担。
A．发发包人与承包人共同B．承包人C．监理工程师D．承包人2、按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTGB06—2007)规定，建筑安装工程费包括______。
A．直接工程费、间接费、利润、税金B．直接费、间接费、利润、税金C．直接费、间接费、利润D．直接工程费、间接费、利润3、出口信贷可分为__两种。
A．买房信贷和卖方信贷B．货币信贷和物资(设备)信贷C．买房信贷和物资(设备)信贷D．卖方信贷和货币信贷4、《公路工程国内招标文件范本》规定的“开工预付款”的支付办法是，业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后__内核批，并支付开工预付款的70％，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。
A．5天B．7天C．10天D．14天5、联营体投标时，其联营体的资质应__。
A．以联营体成员中资质较低者为准B．以联营体成员中资质较高者为准C．由业主确定D．由上级主管部门确定6、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。
A．物B．智力成果C．行为D．财7、《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时，对方有权__。
A．撤回合同B．撤销合同C．解除合同D．中止履行义务8、在筑堰之前，应做的准备工作是__。
A．将堰底下河床底的树根、淤泥、石块及杂物清除干净B．砌筑可替代的挡土墙C．用草皮、柴排、片石、草袋和土织物等加以防护D．测定砌筑高度，计算土石方工程量，便于临时操作9、钻孔直径、倾斜率和__应符合要求。
A．轴线B．底面高程C．深度D．泥浆深度10、速动比率指标是用于反映项目__。
A．偿债能力B．偿付流动负债的能力C．财务风险程度D．快速偿付流动负债能力11、在小半径弯道且需要视线诱导的地方设置护栏的最好形式是（）。
2016年广东省公路造价工程师辅导：公路工程概预算工程量计算要点考试题
2016年广东省公路造价工程师辅导: 公路工程概预算工程量计算要点考试题一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、按照FIDIC合同条件的规定, 在__期限内承包商都有权提出索赔。
①合同签字日到发布开工令日, ②开工令日到颁发工程移交证书日；③颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日；④颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日A．①②③B．①③④C．②③④D. ①②③④2、根据《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)规定, 签订__后监理工作即进入施工准备阶段。
A．施工合同B．监理合同C．设计合同D．施工分包合同3、《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)中对总监理工程师的要求之一是应具有__的现场监理经历。
A. 6年以上B. 5年以上C. 4年以上D. 3年以上4、招标投标法规定评标工作应由__负责。
A. 业主B. 业主组建的评标委员会C. 上级主管部门指定的评标小组D. 代表国家的常设评标机构5、根据《中华人民共和国环境影响评价法》, 对可能造成很小环境影响的, 应当写__。
A．环境影响大纲B．环境影响报告书C．环境影响报告表D．环境影响登记表6、无效合同的确认权属于__。
A. 法院或仲裁机关B. 合同当事人C. 合同主管机关D. 交通主管部门7、喷射混凝土时输料管所能承受的压力界限是__。
A. 0.5MPa以上的压力B. 0.8MPa以上的压力C. 0.9MPa以上的压力D. 1.1MPa以上的压力8、甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同, 合同内容对甲显示公平。
根据法律规定, 下列表述正确的是__。
①甲有权通知乙撤销合同；②该合同无效, 甲乙双方应各自返还财物；③合同的效力处于未定状态；④若甲在2001年4,月28日后才申请撤销该合同, 人民法院不再保护；⑤该合同在未被撤销以前仍然有效, 因为不违反法律及社会公共利益A．①②④B．①④⑤C．④⑤D．③④⑤9、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属__合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年上半年xx公路造价师考试指导：墙柱面工程考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、《公路工程国内招标文件范本》规定，事先未报经__，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。
A．业主批准B．监理工程师批准C．监理工程师审查并取得业主批准D．业主审查并取得监理工程师批准2、处理路基设计高程以下60cm以内的树根等杂物的要求是__。
A．必须清除并以好土回填夯实B．必须清除并用余土回填即可C．不用清除用碾压机压实即可D．必须清除并以余土回填夯实3、当事人对保证方式没有约定或约定不明时，应当按照__方式承担保证责任。
A．一般保证B．连带保证C．违约金D．定金4、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为__。
A．是否发布招标公告B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑D．是否公开开标5、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由__的人员组成。
A．仲裁委员会指定B．政府管理机构指定C．业主与承包商协商选定D．行业协会指定6、关于仲裁正确的说法是__。
A．仲裁实行二裁终局制B．公开审理是仲裁的特点C．仲裁委员会有强制执行的权力D．仲裁的受理以仲裁协议为前提，这体现了当事人的意思自治7、__不是监理月报的内容。
A．工程描述B．监理收发函件C．工程质量、进度、支付状况D．监理工作执行情况8、比较实际进度与计划进度的S形曲线，可以明显看出__。
A．项目总的实际进度情况B．导致进度拖延的某一具体工作C．某一工作完成工作量情况D．某一工作的实际进度情况9、基坑开挖引起周围地层移动的主要原因是__。
A．坑底的土体沉陷和围护墙的位移B．围护墙低因清孔不净有沉渣，引起墙体下移C．墙体处显示较大的水平位移，墙体旁边出现较大的地表沉降D．坑底的土体隆起和围护墙的位移10、桥涵工程的荷载试验费用由__估定，以暂定工程量的形式按总额计入工程总价内。
A．业主B．招标人C．施工单位D．监理工程师11、监理计划的内容中，监理工作__应当最先确定。
A．目标B．程序C．制度D．方法12、监理工程师对结构物混凝土体积进行计量，应以__为准。
A．合同图纸净尺寸B．现场实际测量尺寸C．与业主协商确定D．与承包人共同确认13、对于填方路基土石方数量计量中，下列处理方法不正确的是__。
A．零填挖路段的翻松、压实不另计量B．零填挖路段的换填土，按压实的体积，以立方米计量C．利用土、石填方及土石混合填料的填方，按压实的体积，以立方米计量D．借土填方，按天然方的体积，以立方米计量14、公路建设项目环境影响评价文件，必须经过__审批。
A．建设单位B．有资质的环境影响评价机构C．环保部门D．交通部门15、《公路工程国内招标文件范本》规定，索赔事件发生后的__天内，承包人应向监理工程师提交索赔意向通知。
A．7B．14C．21D．2816、某企业年产量4万件，年固定成本为20万元，其单位可变成本为15元，产品市场价格为25元/件，该企业当年免征销售税金，则该企业当年盈亏平衡点价格为每件__元。
A．15B．18C．20D．2517、保留金的最高限额一般为合同总价的__。
A．4%B．5%C．6%D．7%18、为了有效控制工程造价，在公路工程施工过程中，无论任何一方提出工程变更，均需由__确认并签发工程变更指令。
A．业主或其代表B．监理工程师C．设计单位或其代表D．交通主管部门19、施工企业为进行建筑安装工程所必需的生活用临时设施费用应计入__。
A．直接费用B．其他直接费用C．间接费D．现场经费20、检查水泥混凝土路面板的__时，应采用水准仪测量。
A．平整度B．板厚C．拉毛、压槽的深度D．横坡21、为了确定路基填土的最大干密度和最佳含水量，应做__试验。
A．液、塑限B．重型击实C．回弹模量D．颗粒分析22、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容__产生法律约束力。
A．仅对要约人B．仅对受要约人C．对双方D．对双方都不23、FIDIC是指__。
A．国际工程师B．国际咨询工程师C．国际监理工程师联合会D．国际咨询工程师联合会24、对一个评定路段的路面压实度的评定应采用（）公式进行评定。
A．R≥Rd/(1-ZaCv)B．R-K1Sn≥0.9RC．XL＝X-D．K'＝K0-25、合同中规定：定金8万元，违约金10万元。
现合同当事人甲方收到乙方支付的定金后不履行合同，乙方__追究对方的违约赔偿责任。
A．可选择违约金条款或定金条款B．可以同时采用违约金和定金条款C．应该采用违约金条款D．应该采用定金条款二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1、水泥混凝土原材料按质量计的允许误差不应超过__。
A．水泥±1%B．粗细骨料±3%C．水±1%D．外加剂±2%2、建筑安装工程直接费中的人工费包括__。
A．因气候影响的停工工资B．生产工人工资性补贴C．生产工人学习期间的工资D．因电力部门连续停电超过8个小时的停工工资E．因业主修改设计影响的停工工资3、顺序和方向分层浇筑，应在下层混凝土__完成上层混凝土。
A．初凝前B．终凝前C．2小时前D．能重塑前4、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划，主要比较__等方面内容。
A．监理工作目标设置的合理性B．项目监理班子组织机构的完备性C．工作计划的可行性D．承诺保证提前竣工时间的长短E．提交的方案是否有创新性5、在__几种经济活动中需对资产进行评估。
A．企业贷款B．企业间的资产赠予C．企业联营D．企业破产E．企业担保6、工程量清单项目可分为__。
A．一般项目的支付B．暂定金额C．计日工作D．特殊项目E．重点项目7、下列描述正确的有__。
A．清单工程量是在实际施工生产前根据设计图纸和说明及工程量计算规则所得到的一种准备性较高的预计数量，因而是承包人应予以完成的实际和准确工程量B．工程量清单前言在工程实施期间对工程是否进行计量和支付以及如何进行计量与支付有影响C．通常将有标价的工程量清单称为报价单D．工程中必须分摊的费用一般有初期费用、现场管理费和其他待摊费用三种E．报价中选用的定额水平太低、标价肯定会提高，则可能完全失去竞争力8、在沥青混合料组成设计中，矿料配合比的确定方法有（）。
A．试算法B．正规方程法C．图解法D．试配法9、钢筋混凝土桩的收缩裂缝要求符合（）。
A.宽度不得超过0.2mmB.深度不得超过20mmC.裂缝长度不得超过桩宽D.裂缝长度不得超过桩宽10、施工招标时，下列情况中__属于废标。
A．投标文件未密封B．投标文件逾期送达C．投标人未按要求提供投标担保D．投标人未按规定格式填写投标文件E．投标人提交投标文件后发觉有误，在投标截止日期前增加补充函件的11、价值工程研究对象的选择方法包括__。
A．因素分析法B．趋势分析法C．强制确定法D．百分比分析法E．价值指数法12、根据可持续发展的理论，项目地区环境因素包括__。
A．自然环境B．生态环境C．社会环境D．人民生活环境E．经济技术环境13、进行施工招标的项目，评标时一般主要对投标企业的__进行评审。
A．投标报价B．施工方案C．垫资方案D．主要材料用量E．投标技巧14、根据价值工程原理，提高产品价值的途径包括__。
A．花较大成本更新设备而使产品功能略有提高B．通过改进产品质量从而提高产品价格C．在保证产品使用功能的前提下，设法降低成本D．在不增加成本的前提下，设法提高产品功能E．消除或减少一些多余功能，从而降低产品成本15、《合同法》规定，对违反合同者追究责任时，实行__。
A．严格责任原则B．以补偿性为原则C．过错原则D．违约金、定金并用原则E．因不可抗力不能履行合同，部分或者全部免除责任16、计划利润的计费基数包括__。
A．直接费B．定额直接费C．间接费D．施工技术装备费E．其他直接费17、工程延期的计算主要有以下__方法。
A．实测法B．工时分析法C．造价比较法D．工期分析法E．经验判断法18、分项工程质量检验内容包括__几个部分。
A．基本要求B．实测项目C．外观鉴定D．质量保证资料19、按照FIDIC合同条件的规定，在__期限内承包商都有权提出索赔。
A．合同签字日到发布开工令日B．开工令日到颁发工程移交证书日C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E．结清单生效日之后到提出合同争议日20、沥青混合料配合比设计分为几个阶段（）。
A．目标配合比设计阶段B．生产配合比设计阶段C．施工配合比设计阶段D．生产配合比验证阶段21、定额按使用要求分类可分为__。
A．施工定额B．预算定额C．材料定额D．估算指标E．机械定额22、下列关于工程变更的说法，正确的有__。
A．工程变更总是由承包商提出的B．监理工程师的变更指令应以书面形式发出C．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以据此计算结算价款D．监理工程师审批设计变更时应与业主及设计单位协商E．工程变更总是由监理工程师提出的23、挖孔桩只适用于__的地方。
A．无水或少水B．有水C．任意土层D．较密实的土层24、下列哪些费用属于建安工程间接费__。
A．未来企业生产职工培训费B．企业管理人员劳动保护费C．劳动保险费D．企业筹集资金发生的利息支出E．施工企业职工教育经费25、承包商可以向业主要求既延长工期，又索赔费用的情况包括__。
A．设计文件有缺陷B．由于业主原因造成临时停工C．业主供应的设备和材料推迟到货D．特殊恶劣气候造成施工停顿E．任何情况承包商都不能要求索赔费用。