2011年监理工程师考试《工程建设合同管理》摸底评测(一)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(一)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（一）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．合同法律关系是指由合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的（）关系。
A．债权与债务B．代理与被代理C．法人与自然人D．权利与义务【答案】D【解析】合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。
合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。
这三要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。
2．担保方式中的保证是指（）。
A．债务人和债权人的约定B．保证人和债务人的约定C．保证人和债权人的约定D．公证人和债权人的约定【答案】C【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。
保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。
3．某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。
在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。
A．业主自行承担全部损失B．业主和保险公司协商分担损失C．保险公司承担一半损失D．保险公司承担全部损失【答案】D【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
2011年监理工程师考试《工程建设合同管理》摸底评测(二)
按照合同的要求提交勘察成果，该
的，在合同约定的交付期限内政府
消的合同，其中仍具有法律效力的
的是（）。
权
议
发给每位投标人的会议记录不一致
进行的工作
，监理工作完成后，监理人（）。
分的设计费相当的赔偿金
工程18个月后才正式开始施工。
按
工日期前14天提出的损失由自己承担
范文本的规定，下列讨论中正确的是通知承包人，由承包人清点
管，并承担相应的保管费用
工不能正常进行的条件是指（）。
意志
的法律行为，
可以行使解除权
除合同的通知到达对方时生效
，不再进入评标。
用支出
理业务时可以行使的权力包括()。
知承包人
其他有关部门重新审查批准
更价款报告，视为该工程变更不涉单独支付
真实，位置准确计报表
，采购方可以拒收多交部分
在承付期内可以拒付全部货款
展的实际情况，在认为必要时就()发。
2011年监理工程师考试《工程建设监理案例》摸底评测(一)
2011年监理工程师考试《工程建设监理案例》摸底评测(一)简答题1、某工程项目分为三个相对独立的标段，业主组织了招标并分别和三家施工单位签订了施工承包合同。
第二标段的工程相对独立，内容简单，图纸齐全，工期约10个月。
根据第三标段的施工合同约定，合同内的打桩工程由施工单位分包给专业基础工程公司施工。
工程项目施工前，业主委托一家监理公司承担施工监理任务。
总监理工程师根据本项目合同结构的特点，组建了监理组织机构，绘制了业主、监理、被监理单位三方关系示意图，并且列出了监理机构各类人员的基本职责如下：(1)确定项目监理机构人员的分工及岗位职责；(2)主持编写监理规划，审批项目监理实施细则；(3)负责主持监理机构日常工作；(4)审查承包单位提交有关专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；(5)主持监理工作会议，签发监理机构的文件指令；(6)检查承包单位投入的人力、材料、主要设备及其使用与运行情况，做好检查记录；(7)负责有关专业分项工程验收及隐蔽工程验收；(8)按设计图纸和有关标准检查、记录承包单位的施工工序或工艺过程，检查加工制作及施工质量并记录；(9)主持或参与工程质量事故调查；(10)检查进场材料、设备、构配件等的有关质量文件及其质量情况，对合格者予以签认；(11)组织编写和签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和监理工作总结；(12)负责有关的工程计量工作，审核工程计量数据及原始凭证；(13)做好监理日记及有关记录。
[问题]1、如果准备建立一个机构简单，命令统一、权利集中，职责分明、隶属关系明确，决策及信息传递迅速的监理机构，则总监理工程师应建立什么样的监理组织形式?并请绘出组织结构示意图。
2、图1示的业主、监理和被监理单位三方关系是否正确?为什么?请用文字加以说明。
3、以上所列监理职责中哪些属于总监理工程师?哪些属于监理工程师?哪些属于监理员？4、如果建设单位需要监理单位推荐合同形式，监理单位对第二标段推荐什么合同？2、某建设单位（甲方）与某施工单位（乙方）订立了某工程项目的施工合同。
2011年监理工程师建设工程合同管理真题
2011年监理工程师建设工程合同管理真题一、单项选择题（共50题，每题1分，备选项中，只有一个符合题意。
）1某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（）。
A、顺延合同工期，给予费用补偿B、顺延合同工期，不给予费用补偿C、不顺延合同工期，给予费用补偿D、缩短合同工期，给予费用补偿参考答案：D系统解析：暂无2根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。
A、承包人应向业主提交索赔意向通知B、承包人应向工程师提交索赔意向通知C、承包人提交索赔意向通知没有期限限制D、承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失参考答案：B系统解析：暂无3根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是（）。
A、立即执行B、变更执行要U答题N网欢迎您C、请承包商代表确认后再执行D、请业主代表确认后再执行参考答案：C系统解析：暂无4根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是（）。
A、指示承包商修复缺陷后再进行检验B、经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C、建议业主解除施工合同D、颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限参考答案：C系统解析：暂无5根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于（）。
A、合同实施期的暂列金额B、承包商部分工程的预付款C、业主的履约保证金D、作为承包商严格履行合同义务的措施参考答案：D系统解析：暂无6根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）的规定。
A、施工合同中关于进度控制条款B、施工合同中关于变更条款C、工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D、工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款参考答案：B系统解析：暂无7根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（）。
2011年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题
页共页 第D C B A 6 D C B A1同合的证签过经于高力效律法，同合的证公经． 内国于限能只力效的证公同合． 出作关机理管政行商工由证公同合． 性实真的同合认确能只证公同合． 。
） （是的确正，中法说的证公同合于关列下． 人包分． 人理监． 人包承． 人包发． 。
） （为应 人保投的险切一程工设建，目项程工的同合立订》 本文范示 同合工施程工设建《用采． 出发书知通标中． 止截标投． 交递件文标投． 售出件文标招． 。
算计起日之） （从限期效有的证保标投． 提前为产资定固方对有占法合以置留． 同合程工设建于用适可保担置留． 产动于限仅产财的置留以可． 提前为产财方对有占法合以不置留． 。
） （是的确正，中法说的保担置留于关列下． 有占屋房移转． 证权产移转． 记登物押抵． 字签人事当． 。
日之） （ 为期日效生的同合押抵该，同合押抵订签行银与，物押抵为作屋房的有所其以司公理监． 理代托委． 理代定法． 理代定指． 理代务职． 。
） （于属为行的 料材购采施实业企工施为理经目项，理管工施行进内围范权授在理经目项权授业企工施． 意题合符最个 有只，中项选备的题每。
分 题每，题 共 题择选项单、一A 2 D C B 1 D C B A B A 3 C A 4 D 5 D C B2011 年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题 年监理工程师考试《建设工程合同管理》(50(1)131)页共页 第2。
（是的确 ） 正，中法说的让转权债于关列下，定规的让转同合关有》法同合国和共民人华中《据根． 权辩抗安不． 权辩抗诉先． 权辩抗行履后． 权辩抗行履时同． 。
（是 ） 的使行方购采，款货付拒方购采，准标定约合符不量质料材的付交方货供由，中程过行履同 合，款货付支行再方购采，后料材的购订付支方货供，定约中同合应供料材目项程工某． ． ． ． ． 。
元 ） （ 每为应格价算结的材钢号型该 元 吨每市乙 元 吨每市甲 时同合行履 元 吨 。
监理工程师考试工程建设合同管理》摸底评测(一)
2011年监理工程师考试《工程建设合同管理》摸底评测(一)一、单选题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为，其法律责任由（）承担。
A．项目经理B．发包人C．监理单位D．承包人2、不能通过合同约定产生，只能依法行使的担保方式是（）。
A．保证B．留置C．抵押D．定金3、房地产企业贷款时将自己开发的项目抵押给银行，订立了抵押合同，后又办理了登记手续，则（）。
A．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效B．项目转移给银行占有，抵押合同自订立之日起生效C．项目不转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效D．项目不转移给银行占有，抵押合同自订立之日起生效4、在工程施工中，业主投保建筑工程一切险。
在保险合同约定的期限内，由于设计单位提供的图纸有缺陷，给业主造成损失，则（）。
A．保险公司承担业主的全部损失B．保险公司不承担业主的任何损失C．业主与保险公司协商分担损失D．设计单位与保险公司协商分担损失5、合同公证与鉴证的不同点是（）A．原则、内容和范围B．原则、内容和性质C．性质、效力和适应范围D．效力、内容和范围6、根据我国合同法的规定，对格式条款合同的理解发生争议的，应当（）。
A．按照通常理解予以解释B．按照相关法律条文予以解释C．按格式条款提供方的理解予以解释D．按非格式条款提供方的理解予以解释7、根据我国合同法的规定，缔约过失责任的构成条件不包括（）。
A.当事人在订立合同过程有过错B.当事人在履行合同过程的违约情形C.当事人在订立合同过程的过错和造成的损失有因果关系D.当事人在订立合同过程有违背诚实信用原则的行为8、在执行政府定价或政府指导价的合同履行过程中，如逾期付款又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。
A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行C.无论价格上涨还是下降，按原价执行D.无论价格上涨还是下降，按新价执行9、下列关于可变更、可撤销合同特征的表述，不正确的是（）。
2011年监理工程师考试理论与法规押密模拟试卷及答案
2011年监理工程师考试理论与法规押密模拟试卷及答案一、单项选择题(共20题，每题1分)1．下列总监理工程师的岗位职责中，应在工程各阶段末考核的是( )。
A．投资控制职责B．进度控制职责C．质量控制职责D．建立和有效管理项目监理机构的职责2．项目建议书是拟建项目单位向国家提出的要求建设某一项目的建议文件，是( )。
A．对工程项目建设的轮廓设想B．为项目投资决策提供依据C．对项目建成后的经济效益的预测D．建设工程的决定性环节3．在我国建设工程法律法规体系中，《建设工程质量管理条例》属于( )。
A．法律B．行政规章C．行政法规D．部门规章4．直线职能制建立组织形式中职能部门与直线指挥部门的差别在于( )。
A．前者不能进行业务指导B．前者不能进行指挥和发布命令C．前者对部门的工作全面负责D．前者的工作是专项负责性质的5．为了建立投资约束机制，规范建设单位的行为，建设工程应当按照( )的原则组建项目法人，实行项目法人责任制。
A．委托监理B．政企分开C．竞争择优D．优化政策6．咨询工程师在任何时候，都应当维护职业尊严，这是FIDIC道德准则中( )方面的要求。
A．对社会和职业的责任B．能力C．正直性D．公正性7．监理大纲的编制目的是( )。
A．指导监理工作B．为编制监理施工组织文件提供依据C．承揽监理业务D．进行建设工程监理组织协调8．一方面总监理工程师掌握所有的监理大权，各专业监理工程师只是其命令的执行者，另一方面各专业管理工程师在总监理工程师的授权下，在各自管理的范围内有足够的决策权，这主要体现的是项目管理机构组织设计的( )原则。
A．专业分工与协作统一B．权责一致C．管理跨度与管理层次统一D．集权与分权统一9．投资控制追求的最高目标是( )。
A．实际总投资未超过计划总投资B．在投资分解的各个层次上，实际投资均不超计划投资C．在投资分解的较高层次上，实际投资不超过计划投资D．在投资分解的较低层次上，实际投资不超过计划投资10．控制流程由有限循环的若干环节组成，其中处于投入与反馈之间的环节是( )。
2011年监理工程师建设工程合同管理真题答案
2011年监理工程师建设工程合同管理真题答案(学员版)1-5.DBBCA 6-10.DCACD 11-15.BACDB DCA 21-25.BCCCB 26-30.BDABD 31- DAC36-40.DDBBC 41-45.DCCCC 46-50.DBCBC 51.CDE 52.AC 53.？ 54.AC 55.ACD 56.ABD 57.AB 58.AD 59.ADE 60.AB 61.BC 62.AC 63.AD 64.BD 65.DE 66.BCD 67.ACDE 68.ADE 69.ABDE 70.ABCD 71.ABC 72.CDE 73.ACE 74.CD 75.ABC 76.BD 77.BD 78.CD 79.ABDE 80.AC——来自鲁建学员第一题某工程，监理合同履行过程中发生如下事件：事件1：总监理工程师对部分监理工作安排如下：（1）监理实施细则由总监理工程师代表负责审批;(2)隐蔽工程由质量控制专业监理工程师负责验收；（3）工程费用索赔由造价控制专业监理工程师负责审批；（4）工程计量原始凭证由监理员负责签署。
事件2：总监理工程师对工程竣工预验收工作安排如下：专业监理工程师组织审查施工单位报关的竣工资料，总监理工程师组织工程竣工预验收。
施工单位对存在的问题整改，施工单位整改完毕后，专业监理工程师签署工程竣工报验单。
并负责编制工程质量评估报告。
工程质量评估报告经总监理工程师审核签字后报送建设单位。
事件3：针对该工程的风险因素，项目监理机构综合考虑风险回避，风险转移，损失控制，风险自留四种对策，提出了相应的应对措施，见表1-1表1-1风险因素及应对措施事件4：一批工程材料进场后，施工单位质检员填写《工程材料/构配件/设备报审表》并签字后，仅附材料供应方提供的质量证明资料报关项目监理机构，项目监理机构审查后认为不妥，不予签认。
问题：1、逐条指出事件1中总监理工程师对监理工件安排是否妥当，不妥之处写出正确安排。
年监理工程师考试《工程建设合同管理》摸底评测(一)资料
2011年监理工程师考试《工程建设合同管理》摸底评测(一)一、单选题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为，其法律责任由（）承担。
A．项目经理B．发包人C．监理单位D．承包人2、不能通过合同约定产生，只能依法行使的担保方式是（）。
A．保证B．留置C．抵押D．定金3、房地产企业贷款时将自己开发的项目抵押给银行，订立了抵押合同，后又办理了登记手续，则（）。
A．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效B．项目转移给银行占有，抵押合同自订立之日起生效C．项目不转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效D．项目不转移给银行占有，抵押合同自订立之日起生效4、在工程施工中，业主投保建筑工程一切险。
在保险合同约定的期限内，由于设计单位提供的图纸有缺陷，给业主造成损失，则（）。
A．保险公司承担业主的全部损失B．保险公司不承担业主的任何损失C．业主与保险公司协商分担损失D．设计单位与保险公司协商分担损失5、合同公证与鉴证的不同点是（）A．原则、内容和范围B．原则、内容和性质C．性质、效力和适应范围D．效力、内容和范围6、根据我国合同法的规定，对格式条款合同的理解发生争议的，应当（）。
A．按照通常理解予以解释B．按照相关法律条文予以解释C．按格式条款提供方的理解予以解释D．按非格式条款提供方的理解予以解释7、根据我国合同法的规定，缔约过失责任的构成条件不包括（）。
A.当事人在订立合同过程有过错B.当事人在履行合同过程的违约情形C.当事人在订立合同过程的过错和造成的损失有因果关系D.当事人在订立合同过程有违背诚实信用原则的行为8、在执行政府定价或政府指导价的合同履行过程中，如逾期付款又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。
A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行C.无论价格上涨还是下降，按原价执行D.无论价格上涨还是下降，按新价执行9、下列关于可变更、可撤销合同特征的表述，不正确的是（）。
全国注册设备监理师-全国执业资格考试2011年-建设工程合同管理内部预测模拟题
全国注册设备监理师－全国执业资格考试2011年－建设工程合同管理内部预测模拟题2009年监理工程师建设工程合同管理模拟试题及答案一、单项选择题1．( )对规范合同关系作出了原则性的规定。
A．《中华人民共和国民法通则》B．《中华人民共和国合同法》C．《中华人民共和国建筑法》D．《中华人民共和国招标投标法》2．合同法律关系的要素不包括( )。
A．合同法律关系主体B．合同法律关系客体C．合同法律关系行为D．合同法律关系内容3．下列( )属于合同法律关系的客体。
A．自然人B．其他组织C．权利与义务D．智力成果4．不属于代理特征的是( )。
A．代理人以被代理人的名义实施代理行为B．代理人对代理行为承担民事责任C．代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志D．代理人必须在代理权限范围内实施代理行为5．依《担保法》规定，能够( )的财产仅限于动产，且只有因保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施。
A．定金B．保证C．留置D．质押6．保证金额一般为合同总额的( )。
A．2％～5％B．10％～20％C．5％～10％D．20％～25％7．保险合同一般以( )的形式订立。
A．立约B．保险单C．书面D．口头8．《合同法》的基本原则不包括( )。
A．公开原则B．平等原则C．自愿原则D．公平原则9．《合同法》在合同形式上的要求是以( )为原则的。
A．要式B．不要式C．实践D．诺成10．( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
A．质量B．报酬C．违约责任D．标的11．关于合同生效应具备的条件说法有误的是( )。
A．意思表示真实B．当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力C．不违反法律D．在不违背个人利益的前提下，可以适当地考虑到违反社会公共利益12．按照《合同法》规定，承担违约责任的条件采用( )，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2011年监理工程师考试《工程建设合同管理》摸底评测(一)一、单选题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为，其法律责任由（）承担。
A．项目经理B．发包人C．监理单位D．承包人2、不能通过合同约定产生，只能依法行使的担保方式是（）。
A．保证B．留置C．抵押D．定金3、房地产企业贷款时将自己开发的项目抵押给银行，订立了抵押合同，后又办理了登记手续，则（）。
A．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效B．项目转移给银行占有，抵押合同自订立之日起生效C．项目不转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效D．项目不转移给银行占有，抵押合同自订立之日起生效4、在工程施工中，业主投保建筑工程一切险。
在保险合同约定的期限内，由于设计单位提供的图纸有缺陷，给业主造成损失，则（）。
A．保险公司承担业主的全部损失B．保险公司不承担业主的任何损失C．业主与保险公司协商分担损失D．设计单位与保险公司协商分担损失5、合同公证与鉴证的不同点是（）A．原则、内容和范围B．原则、内容和性质C．性质、效力和适应范围D．效力、内容和范围6、根据我国合同法的规定，对格式条款合同的理解发生争议的，应当（）。
A．按照通常理解予以解释B．按照相关法律条文予以解释C．按格式条款提供方的理解予以解释D．按非格式条款提供方的理解予以解释7、根据我国合同法的规定，缔约过失责任的构成条件不包括（）。
A.当事人在订立合同过程有过错B.当事人在履行合同过程的违约情形C.当事人在订立合同过程的过错和造成的损失有因果关系D.当事人在订立合同过程有违背诚实信用原则的行为8、在执行政府定价或政府指导价的合同履行过程中，如逾期付款又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。
A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行C.无论价格上涨还是下降，按原价执行D.无论价格上涨还是下降，按新价执行9、下列关于可变更、可撤销合同特征的表述，不正确的是（）。
A．可撤销合同的效力取决于撤销权人B．可撤销的合同在被撤销前有效C．可撤销的合同一旦撤销自始无效D．可撤销的合同在未被撤销前效力待定10、下列关于合同无效和被撤销后的法律后果的论述中，不正确的是（）。
A．无效合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力B．合同部分无效，不影响其他部分的效力C．合同无效，有关解决争议方法的条款的效力无效D．合同被撤销，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力11、合同以外的第三人可以代替合同当事人履行合同，其处理的原则是（）。
A．当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务，应当向债权人承担违约责任B．当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人履行债务不符合约定，应当向第三人承担违约责任C．当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务，第三人应当向债权人承担违约责任D．当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人履行债务不符合约定，第三人不向任何人承担违约责任12、下列关于要约的说明不正确的是（）。
A.要约到达受要约人时生效B.要约必须以缔结合同为目的C.要约必须具备合同的主要条款D.要约到达受要约人后仍可以撤回13、合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，按照我国《合同法》规定，要约和承诺的生效是指（）。
A.要约到达受要约人、承诺通知发出B.要约通知发出、承诺通知发出C.要约通知发出、承诺通知到达要约人D.要约到达受要约人、承诺通知到达要约人14、仲裁委员会作出裁决后，一方当事人不履行时，另一方当事人可以（）。
A.向其他仲裁委员会申请仲裁B.向该仲裁委员会申请执行C.向有管辖权的人民法院起诉D.向有管辖权的人民法院申请执行15、甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。
依据《合同法》规定，下列关于合同转让的表述中正确的有()。
A．合同主体不变，仍为甲乙公司B．转让时应通知乙公司C．丙公司应承担与主债务有关的从债务D．甲公司对丙公司不履行合同的行为应承担责任16、当事人双方约定支付一定数额的违约金承担违约责任，如果约定违约金过分高于造成损失的，承担违约责任的方式是（）。
A．采用支付违约金的方式，但当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少B．采用支付违约金的方式，按照约定数额支付违约金C．采用赔偿损失的方式，按照实际损失承担违约责任D．支付违约金和赔偿损失同时采用17、依照法律规定，当事人可以解除合同的情形是指（）。
A．因不可抗力致使不能实现合同目的的B．在履行期限届满之前，当事人已履行了主要债务；C．当事人订立的是无效合同D．合同已经被仲裁机构撤销18、根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是（）。
A.投标文件中个别地方存在漏项B.投标文件中提供了不完整的技术信息C.投标人所提供的投标担保有瑕疵D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人19、招标方式中，公开招标与邀请招标比较，其优点主要是()。
A．竞争性强，选择面宽B．竞争的激烈程度相对较差C．招标时间长D．招标费用高20、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件是()。
A．有编制招标文件的能力并有组织评标的能力B．已发布招标公告或递送投标邀请书C．具有开标场地和相应资金D．招标文件已委托公证机关公证21、在评标过程中，评标委员会可以书面方式，要求投标人澄清投标人在其投标书中有关内容所包含的意愿，澄清内容整理成文字材料作为投标书的正式组成部分，但会谈中不得涉及（）事项。
A.变更技术措施B．变更管理措施C．变更分包商D．变更报价、工期22、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的（）天内向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
A．5B．30C．10D．1523、建设工程项目公开招标包括下列部分工作：①选择招标方式；②编制招标文件；③进行资格预审；④办理招标备案。
这些工作的正确顺序是（）。
A．①→②→③→④B．①→②→④→③C．①→④→③→②D．①→④→②→③24、监理合同中“附加工作”是指（）。
A．由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作B．协助委托人组织设备采购招标C．由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作D．建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作25、监理合同约定，委托人免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理人（）A．应向委托人支付使用费并归还委托人B．该测量设备归监理人所有C．向委托人支付使用期间的折旧费后带走D．不需向委托人支付任何费用将设备归还委托人26、在下列各项权利中，建设工程监理委托合同中监理单位的权利是（）。
A．对其他合同承包单位的选定权B.委托监理工程重大事项的决定权C．获得奖励的权利D.授予监理单位权限27、在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括()。
A．选定施工合同的承包人B．审核承包人的索赔C．确定工程规模D．确定工程施工的开工日期28、在设计合同中，“设计期限”的开始时间是()。
A．合同签订日B．设计人收到定金日C．开始设计日D．合同约定的时间29、对于因设计错误而造成的工程重大质量事故的，承包方应承担的违约责任为（）。
A．只需免收损失部分的设计费B．免收工程全部设计费C．除免收损失部分的设计费外，还应支付与直接损失部分的设计费相当的赔偿金D．除免收损失部分的设计费外，还应承担损失部分的赔偿金30、若工程采用经过监理工程师批准的承包商负责设计的图纸时，则承包商的设计责任为()。
A．承包商不再承担任何设计责任B．承包商与发包人共同承担责任C．承包商只承担工程质量方面的设计责任D．不能解除承包人的设计责任31、下列给出部分施工合同文件：①中标通知书；②合同履行中工程洽商的书面文件；③图纸；④施工合同专用条款。
按照《施工合同示范文本》通用条款的规定，正确的解释顺序是（）。
A．①→②→③→④B．②→①→③→④C．①→②→④→③D．②→①→④→③32、依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有()。
A．承包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知发包人B．发包人对原设计提出的任何变更都要报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准C．合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行D．工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付33、工程师通知承包人进行工程计量后，承包人在约定时间未派人参加计量，则（）。
A．工程师应推迟计量时间B．工程师单独计量无效C．工程师单独计量有效D．工程师可不必再计量34、某工程项目施工中，承包人供应的材料经检验通过后用于工程。
后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。
A．承包人承担返工费用，工期不予顺延B．承包人承担返工费用，工期给予顺延C．发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D．发包人承担追加合同价款，工期给予顺延35、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。
之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。
检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格，则()。
A．发包人承担全部费用，工期相应顺延B．发包人承担全部费用，工期不予顺延C．承包人承担全部费用，工期不予顺延D．承包人承担全部费用，工期相应顺延36、某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料，使用前进行约定的性能检验，应由()。
A．工程师负责检验，发包人承担检验费用B．工程师负责检验，承包人承担检验费用C．承包人负责检验，发包人承担检验费用D．承包人负责检验，承包人承担检验费用37、施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是（）。
A．永久工程的损坏和延误的工期B．承包人的停工损失C．承发包双方的人员伤亡D．承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期38、承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，并取得工程师的认可，则（）。
A．发包人负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用B．承包人负责办理相应的申报手续，发包人承担申报、试验、使用等费用C．发包人负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用D．承包人负责办理申报手续并承担有关费用39、施工合同履行中达成延期付款协议的，延期付款协议中须明确延期支付时间，以及计量结果确认后第（）起计算应付款的贷款利息。
A．7天B．14天C．15天D．28天40、在建设工程施工过程中，工程师检查、检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由（）承担发生的费用。