电力建设工程施工合同(完整版)

合集下载

电力工程施工合同范本7篇

第1篇示例：

电力工程施工合同

甲方：（委托方）______________（以下简称甲方）

法定代表人：______________

联系地址：______________

电话：______________

乙方：（承包方）______________（以下简称乙方）

法定代表人：______________

联系地址：______________

电话：______________

鉴于甲方拥有__________（以下简称项目）的开发权，拟对项目进行电力工程施工，现甲乙双方经过友好协商一致同意，特订立本合同，共同遵照履行。

一、项目内容

1.1 项目名称：______________

1.2 项目地点：______________

1.3 项目规模：______________

1.4 项目工期：______________

1.5 项目预算：______________

二、工程内容

2.1 乙方应按照国家相关法律法规和项目的施工设计文件，对项目进行电力工程施工。

2.2 乙方需要提供全面的工程施工方案，并获得甲方的审核通过后方可进行实施。

2.3 乙方应保证施工过程中的安全和质量，并按时交付项目。

三、施工费用

3.1 项目总造价为______________（数字）。

3.2 施工费用包括但不限于材料费、人工费、机械设备费、管理费、绩效奖金等。

3.3 施工费用支付方式：按照工程进度支付，具体支付比例和时间由双方另行协商确定。

四、质量保证

4.1 乙方应保证项目的施工质量符合国家相关规定，并承担工程质量的一切责任。

电力施工合同范本(4篇)

电力施工合同范本

发包人：

承包人：

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：；

2、工程地点：；

3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；

4、承包方式：＿.

5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）

二、合同工期及工期延误

1、开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；

2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；

3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；

b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；

c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；

d设计变更或工程量增加；

e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；

f不可抗力；

g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。

4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

三、质量标准

工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.

五、工程款结算及支付

1、主钢构进场之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；

电力建设工程施工合同样式通用版3篇

篇1

电力建设工程施工合同

甲方（委托人）：__________ （以下简称甲方）

乙方（承包人）：__________ （以下简称乙方）

双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就

甲方拟委托乙方承建“__________”项目的电力建设工程（以下简称本工程），特订立本合同，并共同遵守国家有关电力建设工程施工质量技术标准和规定。本合同为甲乙双方的法律文件，具有法律效力。

第一章工程概况

一、工程名称：__________

二、工程地点：__________

三、工程规模：__________

第二章工程质量

一、本工程应符合国家有关标准和规定，应符合甲方的设计要求，保证工程的设计、技术和质量符合国家规定的标准和要求。

二、乙方应当配备合适的技术人员，并按照相关的工程规范、标

准和程序要求，对工程实施负责，确保工程质量。

三、如在工程施工过程中发现质量问题，乙方应当及时通知甲方

并采取有效措斝加以解决，以保证工程的质量。

第三章工程进度

一、乙方应根据合同规定的工期计划，合理组织施工，并努力保

证工程按期完工。

二、如遇不可抗力因素导致工程无法按期完工的，乙方应及时通

知甲方，并经双方协商确定后续处理方案。

第四章施工条件

一、乙方应对施工现场环境和周边环境保持良好，确保施工安全

和周边环境卫生。

二、乙方应按照相关法律法规的要求，做好职工的劳动保护措施，保证施工过程中的安全生产。

第五章合同价款及支付方式

一、本工程总造价为__________元，乙方应按照合同支付的工程进度，按照以下方式结算工程价款：__________

电力施工合同（精选20篇）

电力篇1

甲方：

乙方：

为了使我公司建设(改造)工程顺利进行，明确甲、乙双方的权

一、合同文件

1.1、合同文件的组成

1.1.1、本合同条款。

1.1.2、洽商、变更等明确双方权利义务的有关纪要、协议等文书。

1.2合同文件使用的标准

1.2.1、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。

1.2.2、适用合同文件的法律是中华人民共和国的法律、法规以及电力

二、工程项目概况

2.1、工程名称：

2.2、工程地点：

2.3、工程性质：

2.4、工程施工承包内容：

本合同委托建设(改造)工期

根据国家有关规定及省电力公司安排，本工程建设工期计划为

三、委托建设(改造)管理合同价款

根据本批工程项目设计规定的全部建设(改造)内容，甲方委托

四、本合同双方职责及权益

5.1、甲方

5.1.1、负责审查乙方提出的工程建设实施进度计划。

5.1.2、负责为乙方提供工程的所有材料。

5.1.3、甲方将按照本工程的进度向乙方核定用款额度。开工时拔付人

5.1.4、负责组织对工程的进度和质量进行监督检查，验收及后评

5.1.5、负责组织施工图纸会审，编制工程进度计划和实施方案。

5.1.6、按省电力工业局农网建设(改造)设备招(议)标管理办法，

5.2、乙方

5.2.1、为项目的受托方，对整个工程项目从开工至竣工投运的整个过程负有建设单位责任，包括本合同价款的风险承担。

5.2.2、按批准的初步设计组织实施本工程，工程质量应符合《河南省农网(改造)工程验收办法》及设计要求，并确保本合同所述工期。

5.2.3、配合甲方组织的监督检查，验收和后评估。

电力工程施工合同（通用7篇）

电力工程篇1

工程名称：工程

发包单位：

承包单位：

甲方：

乙方：

工程项目名称：

工程项目地点：

计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：

一、甲方应承担的安全责任

1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。

2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。

3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。

4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电

力生产区域作业要求事先制订安全措施。

5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。

电力工程施工标准合同（精选9篇）

电力工程施工标准合同篇1

甲方(全称)：

乙方(全称)：

依照《中华人民共和国民法典》、《电力建设工程》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包方式：

二、合同工期

1、工期：自签订合同之日起60天

三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。

四、合同价款和支付方式:

1、合同价款：。

2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款，款项合计元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5%为质保金，质保期满后付清。

五、其他约定：

1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%的则按照新价格执行。

2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违约责任，乙方延误一天工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。

第二部分 XX条款

第一章双方一般权利与义务

第一条甲方代表

甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。

第二条乙方代表

乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。

第三条甲方工作

1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。开通施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。

电力建设工程合同模板（精选15篇）

电力建设工程合同模板篇1

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，针对小湾电站场内捌柒联营体10KV施工电源架设工程具体情况，双方协商达成如下协议。

第1条工程概况：

1.1工程名称：小湾电站场内八七联营体10KV施工电源架设工程，具体工程项目如下:

①GJ-35mm2线路架设;

②YJV22-3*35电缆的敷设，电缆头的制作、安装;

③水泥电线杆的架设;

④跌落保险开关购置、调试、安装;

⑤避雷器购置、调试、安装;

⑥隔离刀闸的购置、安装、调试;

1.2工程建设地点:小湾电站现场。

1.3工程承包方式及承包范围：

1.3.1工程承包方式为：10KV线路架设为单价承包合同,其它设备的安装为总价包干。

1.3.2工程承包范围为线路的勘测、设计、施工及计量箱等的安装、调试，以及变压器除外的所有设备材料购置。

第2条甲方责任：

2.1负责由甲方提供的变压器的运输、装卸、验收、保管。

2.2负责对乙方的施工质量进行监督。

2.3负责按合同的有关规定按时支付合同款。

第3条乙方责任：

3.1负责线路的勘测、设计、施工及变压器等设备的安装调试。

3.2负责线路架设所需的导线、钢绞线、电杆、拉线盘、金具、绝缘子、铁附件以及高压计量箱、隔离开关、跌落保险开关、避雷器等器材的采购、运输、装卸、验收、保管。

第4条工程开工、竣工日期：

4.1工程开工日期：20xx年12月06日

4.2工程竣工日期：20xx年12月10日

4.3总日历工期：4天

电力工程施工合同优秀范文5篇

电力工程施工合同优秀范文篇1

发包方：

承包方：

依照《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

乙方受甲方委托，承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程，具体事宜双方明确如下：

一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试

二、有关技术及服务要求：

1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。

2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。

3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

三、工程款项及费用的结算：

1、工程款结算按<浙江省建设安装定额_版、预算管理制度及规定>执行。

2、工程预算款总计：102496元;(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)

3、本工程款分 2次结清，其中：

(1) 、合同签订3天内应付工程款的70%(计70000元)

(2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

4、工程款的结算以审计决算为依据。

四、施工及竣工验收：

1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括

完成破路申请手续，设备进场道路畅通等) ，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

2、乙方应在年月日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

3、施工期间，甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

电力建设施工合同（通用8篇）

如今我们所处的社会进入了一个高速发展期，学会撰写合同可以增加我们的个人竞争力。签订合同一定程度上可以促进社会经济快速高效发展。相信现在很多人又开始到处收集合同的范本了吧。以下是为大家整理的“电力建设施工合同”,希望对你的工作和生活有所帮助。电力建设施工合同【篇1】

工程名称

建设单位

施工单位

签订时间

签订地点

电力建设工程施工合同条件

第一章词语涵义及合同文件

第一条词语涵义

《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简

称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）

，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：

一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付

工程价款能力的当事人。

二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。

三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管

理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中

指定的代表人。

五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规

定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定

的相应资质等级的设计单位。

八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部

门授权的建设工程造价管理机构。

电力建设工程施工合同样式6篇

篇1

电力建设工程施工合同样式

一、合同编号：

二、合同签订日期：

三、甲方（委托方）：

四、乙方（承包方）：

五、工程名称：

六、建设地点：

七、本合同包括以下附件：

1. 工程施工图纸；

2. 工程施工说明书；

3. 工程报价清单；

4. 其他有关资料。

八、工程内容及规模：

九、工程施工期限：

十、工程施工价款：

1. 工程总价款为______元（大写）整；

2. 工程价款支付方式：甲方应按照工程进度支付工程价款，分次支付，支付比例及时间节点详见附件《支付计划表》。

十一、工程品质及标准：

1. 工程应符合国家及地方相关建设规范及标准要求；

2. 工程质量保证期为_______年。

十二、工程变更：

1. 工程施工中如有必要进行变更，须经双方协商一致，并签署书面变更协议；

2. 工程变更对工程价款的影响，由双方重新协商确定。

十三、工程风险与保险：

1. 工程施工期间如发生工程意外事故，应由乙方承担相应责任；

2. 工程施工过程中，甲方应为工程进行相应的保险措施，如意外责任险等。

十四、工程验收及交付：

1. 工程竣工后，由双方共同验收，验收标准为国家相关规定的工

程验收标准；

2. 工程验收通过后，乙方将工程交付给甲方。

十五、违约责任：

1. 乙方如因施工过程中的违规操作导致工程质量出现问题，应承

担相应的赔偿责任；

2. 甲方如因逾期支付工程价款导致工程施工延误，应承担相应的

违约责任。

十六、争议解决：

双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不

成的，提交相关仲裁机构解决。本合同自双方签字盖章后生效，合同

电力建设工程施工合同5篇

篇1

电力建设工程施工合同

一、合同当事人

甲方：（甲方名称）、住所：（甲方住所）、法定代表人：（甲方法定代表人）

乙方：（乙方名称）、住所：（乙方住所）、法定代表人：（乙方法定代表人）

为确保双方共同完成电力建设工程的施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同。

二、工程概况

1. 工程名称：（工程名称）

2. 工程地点：（工程地点）

3. 工程规模：（工程规模）

4. 工程内容：（工程内容）

5. 工程周期：（工程周期）

6. 工程价款：（工程价款）

7. 工程质量标准：（工程质量标准）

8. 工程竣工验收标准：（工程竣工验收标准）

9. 其他约定事项：（其他约定事项）

三、甲方责任

1. 甲方应当在工程开始前按合同约定支付工程价款的预付款，并在工程过程中按照合同约定及时支付工程款项。

2. 甲方应当提供施工所需的土地、材料、设备及其他条件，并保证施工场地符合施工要求。

3. 甲方应当按照工程规划及施工图纸要求提供必要的技术支持和配合。

4. 甲方应当负责向乙方提供工程设计图纸、验收标准及其他相关资料。

5. 甲方应当负责向乙方支付因工程变更、工程延期等原因产生的额外费用。

四、乙方责任

1. 乙方应当按照合同规定的工程内容和质量标准及时、安全、高效地完成工程施工任务。

2. 乙方应当按照工程规划及施工图纸要求合理组织施工作业，确保工程质量符合标准。

3. 乙方应当负责组织施工人员进行安全培训，并制定安全生产措施，确保施工现场安全。

4. 乙方应当保证施工过程中的设备、材料符合质量标准，确保工程进度顺利推进。

有关电力建设工程施工合同范本5篇

篇1

电力建设工程施工合同范本

甲方：（委托方）

法定代表人（负责人）：

通讯地址：

联系电话：

传真：

乙方：（承包方）

法定代表人（负责人）：

通讯地址：

联系电话：

传真：

鉴于甲方拟委托乙方承担本电力建设工程合同工作，双方自愿达成如下协议：

一、项目名称及合同价款

1.1 项目名称：

1.2 合同价款：人民币（￥）_________元整（大写：

____________________）。

二、工程内容

2.1 本合同项下工程范围、标准和质量要求等详见《工程设计文件》，工程实施过程中发生的变更的验收方式及标准等，以工程变更签证单上约定的内容为准。甲方应向乙方提供工程设计文件，完成工程设计不合理，造成工程进度、质量、工程量计价、施工安全等问题由甲方承担，乙方不承担任何责任。

2.2 乙方自起讫日期之日起，按本合同规定执，完成册工，保质保量按则定工程质量验收规定及规程要求。

2.3 乙方非出自自身原因，承包方应按计划实施工程施工，并确保工程质量、工程量等质量达到合同规定要求。

三、工程实施

3.1 乙方按照计划逐个环节分项完成工程。（1）合同期内作业环节在所规定的时间上进的完成的，乙方相结结赚结赚赚赚，如合同期限到竣形成输结清除清除看齐；但有其他争议的，不受此限。如作者有修志众素表示，应承自然义务义务完成义务义务义；乙方应承因计划制第边制的工期制和工作岗一、一工期或工资超过规定料制定的其他时间志、乙方划实施工程施工、更动、更改，以便合同的进展以及

完成。形成，请先U先读U法论U先形成省了规设申请U业U业U 法率。UU为此短YY法起U法应对读约设定（待书立；部？见）U为。书制不按时内容责，经缓期的，阶次到止证U定U约为相对法官不适。，若让U，遭遗样当接规不正影。两对应不其可能应该条约不？议服验规设未于承银乙，验乙事务纪，实先的生作情显内容阐出题；与和划法验迁议应见议通过。

电力工程建设合同（精选3篇）

电力工程建设篇1

甲方：

代表：

地址：

电话：

乙方：

代表：

地址：

电话：

鉴于甲方是一家具备先进电力工程建设技术的电力公司，乙方是经验丰富的电力施工队伍，为实现互利共赢，就________工程项目，经双方协商，结成战略合作伙伴关系，达成如下合作协议：

一、工程内容及承包方式

1、工程内容：

2、工程费用总价______万元。

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从______年______月______日至______年______月______日。

二、工程价款的支付方式

1、预付款：甲、乙双方签订协议后______日内，甲方预付协议工程费用的______%。

2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和______%的质保金后(质保期______年)，甲方支付乙方工程安装费的______%。

3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

1、工程施工及质量验收按照国家有关工程验收标准施工所在省市电力工程验收标准。

2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。

3、甲方配合乙方进行协调。

4、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

5、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工规章，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

电力建设工程施工合同书范本8篇

第1篇示例：

电力建设工程施工合同书

甲方：（委托方）

地址：

法定代表人：

电话：

鉴于甲方拟进行电力建设工程，经乙方咨询、招投标等程序，协商并达成以下合同：

一、工程内容及工期

1.1 甲方授权乙方负责承建XX电力建设工程，具体工程内容包括但不限于电力设备安装、电气线路铺设、电力配电等相关工作。

1.2 工程总工期为XX个月，具体开始时间和完工时间双方另行协商。

二、价款及支付方式

2.1 本工程总合同价款为XX元整，合同价款支付分期方式为XX%作为预付款，余下价款按照工程进度分次支付。

2.2 所有款项支付均以银行转账方式完成，甲方不得拖欠或推迟

支付。

三、材料和设备

3.1 本合同下工程所需材料和设备应符合国家相关标准，乙方应

按照甲方要求提供进货证明和合格证。

3.2 如有材料和设备损坏需更换，乙方应负责购买替换并承担相

应费用。

四、工程质量及验收

4.1 乙方承诺在施工过程中保证工程质量，符合国家相关标准，

确保安全。

4.2 工程完成后，乙方应依据双方约定的验收标准进行验收。如

因乙方原因未通过验收，应承担重新施工所需费用。

五、违约责任

5.1 如甲方未按时支付合同价款或恶意推迟工程进度，应承担相

关违约责任。

5.2 如乙方工程质量不符合要求、超期完工或出现其他违约行为，应承担相应违约责任。

六、争议解决

6.1 双方如在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁解决。

6.2 仲裁裁决是终审裁决，对双方具有法律约束力。

七、其他约定

7.1 本合同未尽事宜，可双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

建设工程施工合同样本(电力)3篇

建设工程施工合同样本（电力）3篇

篇1

建设工程施工合同样本（电力）

甲方（委托方）：（委托方名称）

乙方（承包方）：（承包方名称）

鉴于乙方具有从事建设工程施工的资质和能力，甲方拟委托乙方承担以下建设工程施工任务，经双方友好协商，达成如下合同：

一、项目名称

本合同项目名称为（项目名称），具体位置为（具体位置），项目范围为（项目范围），工期自（起始日期）起，至（完成日期）止。

二、项目内容及服务标准

1. 乙方承诺在工程施工期间，严格按照甲方的设计和要求进行施工，确保工程的质量和进度。

2. 乙方应遵守相关电力法规和标准，保障施工及使用安全。

3. 如发生延误或质量问题，乙方应承担相应责任并进行赔偿。

4. 乙方负责提供工程施工所需的人力、材料、设备等。

三、工程款支付方式

1. 甲方与乙方约定，工程款总金额为（总金额），按照以下方式进行支付：

（1）项目前期款：签订合同后，甲方需支付项目总金额的30%作为前期款。

（2）施工中款：项目施工过程中，甲方根据实际施工进度进行支付。

（3）项目竣工款：工程完工后，乙方需提交相关完工资料，经甲方验收合格后支付尾款。

四、违约责任

1. 若因乙方原因致使工程质量问题或延误，乙方应承担相应责任。

2. 若因甲方原因致使工程施工受阻或延误，甲方应承担相应责任。

3. 若一方违反本合同约定，造成对方损失，应承担相应的违约责任。

五、知识产权

1. 本合同项下的工程设计、图纸等知识产权归甲方所有。

2. 乙方未经甲方许可，不得将设计图纸等用于其他用途，否则应承担相应违约责任。

六、其他约定

1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

电力工程建设施工合同（6篇）

电力工程建设施工合同

电力工程建设施工合同(6篇)

随着人们法律意识的加强，合同起到的作用越来越大，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的电力工程建设施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

电力工程建设施工合同1

甲方（发包方）：委托代理人：

乙方（承包方）：委托代理人：

风险提示：发包人的相对义务

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《民法典》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：

二、工程范围：

三、材质要求：

四、技术要求：

五、工程说明：

六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。

七、工程质量及要求风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。