样板房协议及优惠政策

样板房合作协议经典版5篇

样板房合作协议经典版5篇第1篇示例：样板房合作协议经典版甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方为样板房设计制作公司，具有丰富的设计经验和技术实力；乙方为房地产开发公司，拥有一定的建筑资源和市场渠道。

双方根据自愿、平等、诚信的原则，友好协商，达成如下协议：一、项目概述1.1 甲方与乙方合作设计制作样板房，其主要目的在于展示房地产项目的设计理念和装修风格，吸引客户购买。

1.2 合作样板房的规划、设计、装修、制作、展示等均由甲方负责，乙方提供样板房所在的场地及必要的支持。

二、合作方式2.1 样板房设计制作费用由甲方承担，装修费用由双方共同承担，具体金额以双方协商确定。

2.2 样板房的所有权归乙方所有，甲方不得以任何理由要求转让或占有样板房。

2.3 样板房制作周期为（具体时间），甲方应保证按时完成，并进行交付，否则应承担相应的责任。

三、权利义务3.1 甲方有权利对样板房进行展示和宣传，乙方提供必要支持，并协助安排客户参观。

3.2 双方应遵守相关法律法规，保护知识产权，禁止抄袭他人设计或侵犯他人权益。

3.3 双方在合作过程中应保持友好合作关系，如有矛盾应通过协商解决，不得以言语或行为伤害对方。

3.4 若因不可抗力因素导致合作无法继续，双方应及时通知对方，协商解决后果。

四、保密条款4.1 双方承诺在合作过程中要保守商业机密，不得将相关资料、设计方案或合作协议泄露给第三方。

4.2 协议终止后，双方应归还对方所提供的资料和资源，并销毁一切副本，以保护双方的合法权益。

五、违约责任5.1 若一方违反合作协议的内容，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

5.2 违约方应向守约方支付违约金，并承担由此产生的一切费用和损失。

5.3 违约方因故意违约行为给对方造成损失的，守约方有权要求违约方赔偿相应的经济损失，包括但不限于合同解除、追究法律责任等。

六、其他条款6.1 本合作协议适用中华人民共和国法律，双方如有争议应协商解决，协商不成的，任何一方有权向所在地法院起诉。

样板房合作协议书

样板房合作协议书一、协议双方•甲方：（公司名称）（以下简称甲方）•乙方：（公司名称）（以下简称乙方）二、协议目的为了推动样板房的开发和建设，提高甲方和乙方的业务合作水平，特签订本协议。

三、合作内容1.甲方负责提供符合标准的房屋和土地资源，以供乙方开发和建设样板房。

2.乙方负责制定合理的样板房设计方案，并提供相应的资金和人力资源，进行建设、装修、布置和管理等一系列工作，以达到合作双方预期的目标。

四、合作流程1.双方开始履行合同前，需签署正式的合作协议，明确双方的权利和义务。

2.甲方提供合适的土地和房屋资源给乙方，乙方进行评估确认后开始合作。

3.乙方进行设计和施工工作，甲方负责提供必要的协助和支持。

4.完工验收后，乙方将样板房交付甲方，并给予必要的使用维护指导。

五、协议期限合作期限为2年。

合同期满后，双方可以再次协商，视情况续签合同。

六、付款方式1.甲方需要支付一定的款项作为土地和房屋的咨询费用。

2.乙方需要支付一定的款项作为设计和施工费用。

3.签订协议时，需确定付款方式和具体金额，并在指定日期前完成付款。

七、协议终止1.经甲乙双方同意，或因不可抗力因素，本协议可以提前终止。

2.若因甲方原因或乙方违约等因素造成合作无法继续，可以解除合同并需要相应的赔偿。

八、法律适用和争议解决1.协议的解释和适用以中华人民共和国法律为准。

2.双方在履行协议发生争议时，应优先采用友好协商的方式进行解决；如协商无法解决，可委托有资质的仲裁机构进行仲裁，仲裁结果为最终结果。

九、附则本协议自双方签字生效。

本协议采用正本、副本方式，双方各执一份，具有同等法律效力。

未尽事宜，可以根据合法原则通过协商解决。

十、签字甲方代表人签字：签字日期：乙方代表人签字：签字日期：。

小区样板房合作协议

小区样板间合作协议样板间出租方（以下简称甲方）：样板间承租方（以下简称乙方）：根据国家有关法律法规，和本市有关规定，甲，乙双方在自愿，平等，互利的基础上，就甲方将其合法拥有的房屋出租给乙方作为样板间使用，乙方承租使用甲方房屋事宜订立本合同。

一、房屋方面1.甲方将其合法拥有的小区的房屋出租给乙方作为使用。

2.该房屋租赁期为个月，自年月日起，至年月日止。

二、租金及支付方式1.该房屋的租金以乙方提供的全屋产品价格优惠或赠送礼品进行抵扣2.甲方应在样板间上样前将产品货款支付给乙方；具体价格以样板房优惠政策为准三、其他费用1，乙方在租赁期内实际使用的水费，电费，煤气费，电话费，有线电视费等费用应由乙方自行承担，并按单如期缴纳。

四、乙方义务1.乙方在租赁期内保证在该租赁房屋内的所有活动均能合乎中国的法律及该地点管理规定，不作任何违法之行为。

2.未经甲方同意，乙方不能改变租赁房屋的结构装修，乙方不得将承租的房屋转租，并爱护使用租赁的房屋，如因乙方的过失或者过错是房屋设施受到损坏，乙方应负责赔偿。

五、押金及违约金1，为确保房屋样品及其所属设施之安全与完好，甲乙双方同意本合同的押金为：留订单货款的5%尾款作押金，即：（人民币大写）仟佰拾元整，租凭结束后甲方向乙方付完尾款。

六、其他条款1.甲乙双方在签署本合同时，具有完全民事行为能力，对各自权利义务责任清楚明白，并按合同规定严格执行如一方违反本合同，另一方有权按合同规定索赔。

2.本合同连补充条款及附件共页，壹式份。

其中，甲乙双方各执一份，中介方壹份，均具有同等效力。

签字即生效。

七、价格保密条款1.乙方承诺样板间产品低于市场销售价格2.甲方应对乙方提供的样板间产品进行价格保密，不得泄露其他第三方，若违反则产生的后果由甲方承担.出租方（甲方）：（按手印）承租方（乙方）：（按手印）日期：2019年月日。

样板房协议书范本-2024

样板房协议书范本甲方（出售方）：________________乙方（购买方）：________________根据《合同法》、《城市房地产管理法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方购买甲方开发的样板房事宜，达成如下协议：第一条样板房基本情况1.1样板房位于______市______区______路______号，建筑面积为______平方米。

1.2样板房户型为______室______厅______卫，朝向为______。

1.3样板房装修标准为______万元/平方米。

第二条样板房价格及付款方式2.1样板房总价为人民币（大写）：______元整（小写）：￥______元。

（1）一次性付款：乙方应在签订本协议之日起______日内，将全部房款支付给甲方。

（2）按揭付款：乙方应在签订本协议之日起______日内，支付首付款（不得低于总价款的______%），余款通过银行按揭方式支付。

第三条交房时间及条件3.1甲方应于______年______月______日前，将样板房交付乙方使用。

3.2交房条件为：（1）甲方取得《竣工验收备案表》。

（2）甲方按照合同约定完成装修工程。

第四条样板房质量及保修4.1甲方保证样板房质量符合国家规定的建筑工程质量标准。

4.2样板房装修工程保修期为______年，自交付之日起计算。

第五条违约责任5.1甲方未按约定时间交付样板房的，应向乙方支付违约金，违约金为已付款的______%。

5.2乙方未按约定时间支付房款的，应向甲方支付违约金，违约金为应付款的______%。

第六条争议解决6.1本协议在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

7.3本协议未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

样板房协议书范本正规范本(通用版)

样板房协议书范本1. 引言本协议书由甲方（简称“业主”）和乙方（简称“房地产开发商”）共同订立，为了明确双方在样板房使用、装修和维护方面的权利和义务，保障双方的合法权益，特订立本协议。

2. 样板房使用1.业主同意将位于小区X号楼X单元X号房间的样板房无偿提供给房地产开发商作为宣传推广之用途。

2.样板房使用期为自本协议签订之日起至年月日止。

3.房地产开发商有权根据需要在合理时间内进行样板房的装修和陈设，但不得损坏样板房的结构和设备。

4.业主同意房地产开发商对样板房进行室内外的标识和宣传，但不得侵犯业主的姓名、肖像权等合法权益。

5.业主有权随时进入样板房视察，但需提前通知房地产开发商。

3. 样板房装修1.样板房装修的责任由房地产开发商承担，包括施工、材料采购、装修设计等。

2.样板房装修应符合国家相关法律法规和行业标准，不得影响房屋结构和安全。

3.业主有权要求房地产开发商保证装修质量，如出现质量问题，房地产开发商应及时予以整改。

4.样板房装修完成后，双方应共同验收，确认无质量问题方可正式开放使用。

4. 样板房维护1.房地产开发商应对样板房进行日常维护和保洁工作，保证其整洁和良好使用状态。

2.业主有权就样板房的维护提出合理建议，房地产开发商应认真考虑并及时采取相应措施。

3.如果样板房因自然灾害、意外事故等原因造成损坏，房地产开发商应负责修复，并承担相应费用。

4.业主有义务爱护样板房，不得故意损坏或私自改变样板房的结构和装修。

5. 其他约定1.在样板房使用期间，双方应保持良好的合作关系，共同维护双方的利益。

2.任何一方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决。

如协商不成，双方可以向有关部门申请调解或向法院提起诉讼。

6. 协议变更和终止1.双方同意在样板房使用期满时自动终止本协议。

2.协议变更需双方书面协商一致，并经双方正式签字。

3.一方未履行协议义务、违反法律法规或损害对方合法权益的，对方有权解除协议，并追究违约方的法律责任。

参观样板房协议

参观样板房协议
《参观样板房协议》
甲方（开发商）：____________________
乙方（参观者）：____________________
鉴于甲方正在开发建设【项目名称】，乙方对该项目感兴趣，拟参观该项目样板房，经双方友好协商，达成如下协议：
一、参观样板房安排
1. 甲方同意乙方于【参观日期】参观【项目名称】样板房。

2. 乙方应按照甲方安排的时间准时参观，如有特殊情况需提前通知甲方。

二、参观人数及陪同
1. 乙方参观人数【人数】人，参观时需有甲方工作人员陪同。

2. 乙方不得擅自拍照、摄像或录音，如有需要，需征得甲方同意。

三、参观范围
乙方仅限于参观甲方提供的样板房区域，其他区域未经甲方许可不得随意进入。

四、安全及保密
1. 乙方在参观过程中应遵守甲方现场管理制度，注意安全，如有损坏甲方财物，需照价赔偿。

2. 乙方应对在参观过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，不得向第三方泄露。

五、其他
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至【终止日期】。

3. 本协议未尽事宜，可另行协商补充。

甲方（开发商）：____________________
乙方（参观者）：____________________
签订日期：【签订日期】
注：本协议内容仅供参考，具体协议内容以双方实际签订的协议为准。

酒店样板间协议书

酒店样板间协议书协议背景本协议书旨在明确酒店提供样板间服务的相关事宜，确保双方权益得到有效保障。

协议内容1. 样板间服务描述酒店将向租户提供指定样板间，并按照规定的时间范围供其使用。

样板间应保持良好的装修及设施状态，并定期进行维护和清洁。

2. 租金与付款方式租户应按照协议约定的租金金额和付款方式支付租金。

租金金额应与样板间使用期限及其他相关要求相一致。

3. 使用期限样板间的使用期限应在协议中明确约定，双方应按照约定的时间范围履行协议义务。

若租户需要延长使用期限，应提前与酒店协商并获得书面确认。

4. 使用规定租户在使用样板间期间应遵守以下规定：- 保持样板间内设施和物品的完好，并避免损坏或丢失；- 不得进行违法、违规活动，不得滋扰其他房客或酒店员工；- 不得将样板间用于非商业目的；- 遵守酒店的安全规定和消防要求；- 其他上述未尽事宜按照酒店的公告或要求执行。

5. 违约责任任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。

违约方应支付相应的违约金，并赔偿因违约而给对方造成的直接损失。

6. 争议解决对于因本协议引起的争议，双方应友好协商解决。

如协商不成，则提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。

协议生效与终止本协议自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至租赁期满或双方协商一致解除。

双方确认，已充分阅读、了解并同意本协议的全部内容，并自愿签订本协议。

租户（签字/盖章）: ___________ 日期: ___________酒店代表（签字/盖章）: ___________ 日期: ___________。

样板房协议和注意事项

样板房协议和注意事项
样板房协议是指开发商或房地产商提供给购房者参观的未售房屋，通常是精心装修的样板房。

在参观样板房之前，购房者需要与开发商签订样板房协议，以确保双方的权益得到保障。

样板房协议通常包括以下内容和注意事项：
1. 参观时间和方式，协议中会明确约定参观样板房的时间、地点和方式，以便购房者能够按照约定的时间前往参观。

2. 责任和义务，协议中会规定购房者在参观样板房时需要遵守的规定，比如不得私自触摸或移动样板房内的物品，不得随意拍照或录像等。

3. 保密条款，协议中通常会包括保密条款，要求购房者不得将样板房的设计、装修风格等信息泄露给他人，以保护开发商的商业利益。

4. 损坏赔偿，协议中会约定购房者在参观样板房时如因过失或故意造成样板房内物品损坏的赔偿责任和方式。

5. 其他注意事项，协议中可能还会包括一些其他注意事项，比如禁止携带宠物、禁止吸烟等规定，购房者需要遵守这些规定以确保参观的顺利进行。

购房者在签署样板房协议前，需要仔细阅读协议的内容，并对其中的条款有清晰的了解。

同时，购房者也应该注意保留好签署的协议副本作为备份，以备日后发生纠纷时能够依据协议进行维权。

希望以上信息能够帮助到你，如果还有其他问题，欢迎继续提问。

样板房优惠协议书模板

样板房优惠协议书模板甲方（开发商）：____________________乙方（客户）：____________________鉴于甲方为一家合法注册并经营房地产开发的企业，拥有位于___________________的房地产项目，并拟推出样板房优惠政策。

乙方作为甲方潜在的客户，对甲方的房地产项目感兴趣，并希望了解并享受甲方提供的样板房优惠政策。

甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方享受样板房优惠政策事宜达成如下协议：第一条定义1.1 “样板房”指甲方为展示其房地产项目而特别装修并用于展示的房屋。

1.2 “优惠”指甲方根据本协议向乙方提供的特定折扣、减免或其他优惠条件。

第二条优惠条件2.1 甲方同意在乙方满足本协议约定条件的前提下，向乙方提供以下优惠条件：2.1.1 折扣优惠：乙方购买样板房时，可享受甲方提供的___%的购房折扣。

2.1.2 装修补贴：乙方购买样板房后，甲方将提供价值为___元的装修补贴。

2.1.3 其他优惠：甲方可根据实际情况向乙方提供其他形式的优惠。

第三条优惠条件的适用3.1 乙方享受优惠的条件包括但不限于：3.1.1 乙方在本协议签订后___天内与甲方签订正式的购房合同。

3.1.2 乙方按照甲方的要求支付相应的定金或预付款。

3.1.3 乙方在甲方规定的时间内完成购房款项的支付。

第四条样板房的展示与参观4.1 甲方应保证样板房在乙方参观前已按照甲方的标准完成装修，并处于可供展示的状态。

4.2 甲方应向乙方提供样板房的详细资料，包括但不限于户型图、装修标准、使用材料等。

第五条协议的变更与解除5.1 甲乙双方应本着诚信原则，协商一致后方可变更本协议内容。

5.2 如遇不可抗力事件，致使本协议无法履行或部分履行，受影响一方应及时通知对方，并提供相关证明，双方应协商解决。

5.3 任何一方违反本协议约定，另一方有权要求违约方承担违约责任，并有权解除本协议。

第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

样板房申请协议书

样板房申请协议书
甲方（厂家）：广东_公司乙方（顾客）：_本优惠政策时间为201 _年月_日至日，由XXX 品牌集团有限公司总部提供，_区域限量10 套。

乙方成功申请成为甲方的样板房客户，方可享受样板房价格特别优惠补贴，乙方的权利及义务如下：
乙方的权利：
乙方在价格协议书生效后，即可享受甲方为乙方所订产品限量征集样板房的特别价格优惠补贴；乙方的义务：
1、乙方签订合同后在装修期间，一个月内允许甲方有必要时带客户参观样板房至少2 次；
2、乙方同意在装修完成之后，甲方代表到乙方家里采集样板房现场实景图或代回传实景图；
3、乙方保证对此价格保密，一旦发现价格泄密并扰乱当地市场正常价格体系，甲方保留追究其法律责任的权利；
甲方代表（区域经理）：乙方（顾客）：
商场地址：楼盘地址：
联系电话：联系电话
日期：年月日日期：年月日
区域经理签字并盖章：。

样板房销售补充协议

6.2本补充协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（盖章）：________________
乙方（盖章）：________________
甲方代表（签名）：______________
乙方代表（签名）：______________
签订日期：____年__月__日
一、销售价格及优惠政策
1.1乙方应按照甲方的要求，将样板房按照实际情况进行展示，确保样板房的销售价格不低于甲方指定的最低销售价格。
1.2乙方在销售过程中，应严格遵守甲方的销售政策，不得擅自降低销售价格或提供优惠政策。如乙方需进行价格调整或提供优惠政策，应事先取得甲方的书面同意。
1.3甲方同意，在乙方按照约定完成销售目标的情况下，给予乙方一定的销售奖金或优惠政策。具体奖金或优惠政策由双方在补充协议中另行约定。
二、销售期限及业绩要求
2.1本补充协议项下的销售期限为自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2乙方应在销售期限内完成甲方设定的销售业绩目标。具体业绩目标由双方在补充协议中另行约定。
2.3如乙方未在销售期限内完成业绩目标，甲方有权按照约定向乙方追讨违约金。具体违约金数额及计算方式由双方在补充协议中另行约定。
样板房销售补充协议
样板房销售补充协议
甲方：________________（以下简称“甲方”）
乙方：________________（以下简“乙方”）
鉴于甲方拥有位于________________的样板房（以下简称“样板房”）的销售权，乙方作为甲方授权的销售代理，现就双方在________年____月____日签订的《________________》（以下简称“主合同”）项下销售样板房的相关事宜，达成如下补充协议：

样板房合作协议

样板房合作协议背景介绍为了推动公司的发展，提高样板房利用率和销售效果，特制定本样板房合作协议，签署双方将通过合作共同努力，实现互利共赢的目标。

合作内容1.双方合作时间：本合作协议有效期自签署之日起，至合作项目完成验收之日。

2.双方合作项目：合作方将自有的样板房提供给公司进行展示和销售，公司将负责样板房的推广和销售，以及样板房的日常维护和管理。

3.合作费用：公司将按照合作协议约定的比例向样板房所有者支付销售提成，具体比例为双方协商确定。

双方权利与义务公司权利与义务1.公司有权对样板房进行展示和销售，提供相关服务和宣传材料。

2.公司负责样板房的市场推广和销售工作，包括但不限于制定销售计划、推广方案等。

3.公司有权向样板房所有者收取合理的管理维护费用，并及时反馈样板房的市场反馈和销售情况。

样板房所有者权利与义务1.样板房所有者有权对样板房进行使用和展示，提供必要的配合和支持。

2.样板房所有者有义务保证样板房的质量和装修水平，确保符合市场需求。

3.样板房所有者应提供样板房的相关信息和证明文件，确保合作的合法性和权益。

终止合作1.双方一致同意终止合作的，应在书面通知对方后终止合作，双方自协议终止之日起，不再具有任何合作义务和权利。

2.发生以下情况之一的，任何一方有权单方面终止合作协议：–一方严重违反合作协议或屡次违约的；–发生重大争议，经协商无法解决的；–出现不可抗力使合作无法继续的。

保密条款1.双方在合作过程中可能涉及到商业机密和敏感信息，双方同意对涉及到的商业机密和敏感信息予以保密。

2.未经另一方事先书面同意，任何一方不得向第三方披露合作信息。

法律适用与争议解决1.本合作协议适用中华人民共和国法律。

2.双方因本合作协议发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向合作协议签署地的人民法院提起诉讼。

其他事项本合作协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

本合作协议经双方签字盖章后生效，合作方应在签署之日起十日内将样板房交予公司。

2024样板间无偿使用协议

样板间无偿使用协议合同编号：__________第一章定义与术语1.1“本合同”指甲方与乙方就样板间无偿使用所达成的协议。

1.2“甲方”指甲板间的所有权人或使用权人。

1.3“乙方”指使用甲方提供的样板间的个人或单位。

1.4“样板间”指甲方提供的供乙方无偿使用的房间或场所。

第二章样板间使用范围2.1乙方有权无偿使用甲方提供的样板间。

2.2样板间的使用范围包括但不限于居住、办公、展示等。

2.3乙方在使用样板间时，应遵守甲方的相关规定。

第三章使用期限3.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为____个月。

3.2在本合同有效期内，乙方有权按照约定使用样板间。

3.3本合同到期后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。

第四章双方权利与义务4.1甲方权利与义务4.1.1甲方应确保样板间符合约定的使用要求。

4.1.2甲方应保证乙方在合同期限内无偿使用样板间。

4.1.3甲方有权要求乙方遵守甲方关于样板间的管理规定。

4.2乙方权利与义务4.2.1乙方有权按照约定使用甲方提供的样板间。

4.2.2乙方应合理使用样板间，不得损坏或改变其结构。

4.2.3乙方应遵守甲方关于样板间的管理规定。

第五章保密条款5.1双方应对本合同的条款和内容予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

5.2双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等信息，应予以严格保密。

5.3保密义务在本合同终止后仍然有效，直至相关信息成为公开信息。

第六章维护与修缮6.1甲方应确保样板间及其附属设施处于良好使用状态，并定期进行维护。

6.2乙方在使用过程中如发现样板间存在任何问题，应及时通知甲方，甲方应在接到通知后尽快进行修缮。

6.3甲方应保证样板间的安全性，对于可能存在的安全隐患，甲方应在合理时间内采取措施予以消除。

6.4乙方不得对样板间的结构或设施进行擅自改动，如因乙方使用不当导致损坏，乙方应承担修复费用。

第七章费用与支付7.1乙方在使用样板间期间，无需向甲方支付任何费用。

购房优惠政策合同

购房优惠政策合同甲方（卖方）：XX房地产开发有限公司乙方（买方）：XX先生/女士鉴于甲方为XX项目的开发建设单位，乙方有意购买该项目中的房产，双方本着平等、自愿的原则，经协商一致，就购房优惠政策达成如下协议：一、优惠政策内容1. 乙方购买甲方开发的XX项目中的房产，可享受以下优惠政策：- 购房折扣：乙方购买的房产总价可享受9折优惠。

- 赠送装修：乙方购买的房产，甲方将赠送价值人民币XX万元的装修。

- 其他优惠：根据项目实际情况，甲方还可提供其他优惠政策，具体以双方签订的购房合同为准。

二、优惠政策适用范围本优惠政策仅适用于乙方购买甲方开发的XX项目中的指定房产，且乙方需在签订本合同后的30日内与甲方签订购房合同并支付首付款。

三、优惠政策生效条件1. 乙方需按照甲方的要求提供相关购房资料，并经甲方审核通过后，方可享受本优惠政策。

2. 乙方需在签订本合同后的30日内与甲方签订购房合同并支付首付款，否则本优惠政策自动失效。

3. 本优惠政策不可与其他优惠政策同时享受，乙方可选择最优惠的政策执行。

四、优惠政策变更与解除1. 若因市场变化或其他不可抗力因素，导致甲方无法继续执行本优惠政策，甲方有权单方面变更或解除本优惠政策，但应提前通知乙方。

2. 若乙方在签订购房合同前放弃购买房产，本优惠政策自动失效。

五、法律适用与争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 若双方在本合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：XX房地产开发有限公司乙方（签字）：XX先生/女士签订日期：XXXX年XX月XX日。

楼盘销售样板房合同模板

楼盘销售样板房合同模板甲方（开发商）：__________乙方（销售代理）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方销售其开发的__________楼盘（以下简称“本项目”）事宜，达成如下协议：一、合作项目及销售代理范围1.1 本项目位于__________，占地面积__________平方米，总建筑面积__________平方米，包括__________栋住宅楼、__________栋商业楼及相应配套设施。

1.2 乙方作为本项目的销售代理，负责项目的营销策划、广告推广、客户接待、签约洽谈、成交确认等工作。

二、合作期限及目标2.1 本合同合作期限为__________年，自双方签订之日起计算。

2.2 乙方应在合作期限内完成甲方设定的销售目标，具体销售业绩指标为：__________亿元。

三、销售价格及折扣3.1 乙方向甲方承诺，本项目销售价格不得低于甲方规定的最低销售价格。

3.2 乙方在销售过程中，可以根据市场情况及客户需求，制定相应的销售优惠政策，但需提前向甲方报告并取得甲方同意。

四、销售佣金及支付方式4.1 乙方向甲方支付的销售佣金为：销售额的__________%。

4.2 甲方应在每笔房屋交易完成后__________个工作日内，向乙方支付相应的销售佣金。

4.3 甲方支付给乙方的销售佣金，乙方应按国家规定缴纳相关税费。

五、合作保证金5.1 乙方应在签订本合同时，向甲方支付合作保证金__________万元。

5.2 本合同终止后，甲方应在__________个工作日内退还乙方合作保证金（不计利息）。

六、甲方权利与义务6.1 甲方应按照合同约定，向乙方提供项目的宣传资料、销售资料及相关支持。

6.2 甲方应保证本项目销售的房屋符合国家法律法规及强制性标准，确保房屋质量。

6.3 甲方应对乙方的销售工作进行监督和指导，确保项目销售的顺利进行。

样板房标准协议书范本

样板房协议书范本一、甲方与乙方甲方：(甲方公司名称) 乙方：(乙方公司名称)二、协议背景甲方作为项目开发商，拥有一处位于(项目地质)的样板房。

乙方希望租赁该样板房作为展示及销售使用。

为确保双方权益,甲乙双方达成如下协议：三、样板房租赁期限本协议规定的样板房租赁期限为(具体日期)，乙方在此期限内有权使用该样板房进行展示及销售活动。

四、样板房装修及维护甲方应确保样板房在交付给乙方之前满足条件：1.样板房的装修风格、颜色、材料等符合市场需求，并且与项目规划一致；2.样板房内部及外部的设施、装饰物品完好无损；3.样板房内出现的任何损坏或故障应当由甲方负责维修，并承担相关费用。

乙方在使用样板房期间应当妥善保管并正确使用样板房内设施和装饰物品，不得随意移动或损坏样板房内的任何物品。

五、租金及费用支付1.乙方应在签署本协议时支付押金(具体金额)，该押金将在租期结束后如无违约行为被全额退还给乙方；2.乙方每月应按照协议规定支付租金(具体金额)；3.甲方在样板房交付给乙方前完成装修及设备配备，乙方在签署本协议时应把装修款项(具体金额)一次性支付给甲方。

六、违约责任1.若甲方未按时交付样板房或未按约定条件提供样板房，甲方应按日向乙方赔偿(具体金额)的违约金；2.若乙方未按时支付租金或装修款项，乙方应按日向甲方支付(具体金额)的违约金；3.若任何一方严重违约致使本协议无法继续履行，违约方应向守约方支付相应的违约金，并承担由此造成的一切法律责任。

七、争议解决在履行本协议过程中发生的争议应通过友好协商解决。

若协商不成，双方同意将争议提交至(仲裁机构名称)进行仲裁，并受仲裁裁决的约束。

八、协议终止本协议在情况下终止：1.租赁期限届满且双方未续签；2.任何一方严重违约，并在收到守约方书面通知后未在指定期限内进行纠正。

九、其他条款1.本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力；2.本协议的任何修改、补充均需经双方协商一致，并以书面形式确认；3.本协议中所列的所有通知均以书面形式交付，并通过挂号邮件或专业快递寄送。

2023样板房通用协议书范本

样板房协议书范本一、协议概述根据双方自愿的原则，为了明确和规范双方在样板房使用过程中的权利和义务，特订立本《样板房协议书》（简称“协议”）。

二、签约双方甲方：（公司名称）住所地：（公司地质）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系方式）乙方：（客户姓名）住质：（客户地质）联系方式：（联系方式）三、协议条款1. 样板房使用方式1.1甲方特许乙方在指定地点使用样板房进行考察、观摩。

样板房的使用期限为（具体时间段）。

1.2乙方在使用样板房期间，必须确保样板房的安全并按照合理使用标准进行使用。

乙方使用样板房期间，如发生任何意外事故、损坏行为或其他违约行为，乙方需承担相应的赔偿责任。

2. 费用及保证金2.1样板房的使用不收取租金，但乙方需向甲方支付一定数额的保证金作为使用样板房的担保。

保证金金额为（具体金额）。

保证金将在样板房无损坏、返还期满后无息退还给乙方。

2.2如发生样板房损坏情况，甲方有权从乙方的保证金中扣除相应赔偿费用。

如保证金不足以弥补损失，乙方需承担剩余费用。

3. 使用义务3.1 乙方在使用样板房期间，应遵守规定：•严禁擅自更改或移动样板房内的装饰物和设施；•严禁在样板房内进行二次装修、刷漆等行为；•严禁将样板房用于商业用途或其他违法活动；•严禁将样板房转租给他人或擅自转让使用权。

乙方需按照约定时间，在样板房使用期满后，将样板房返还给甲方。

如因乙方原因导致返还延期，乙方需支付延期使用费。

4. 维护义务4.1 甲方对样板房进行定期维护和保养，保持其正常运行状态。

4.2乙方在使用样板房期间，应妥善保管样板房内的设备、家具和装饰物，并对任何损坏承担责任。

5. 违约责任5.1如因乙方违反本协议的相关规定，导致样板房损坏或其他损失，乙方应承担相应的经济赔偿责任。

5.2如因甲方原因导致约定维护及保养，甲方应承担相应的赔偿责任。

6. 争议解决6.1本协议在履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。