防腐工程施工合同
电厂脱硫系统防腐合同6篇
电厂脱硫系统防腐合同6篇篇1甲方（委托方）：____________________电厂乙方（服务方）：____________________防腐工程有限公司鉴于甲方电厂脱硫系统存在腐蚀问题，需进行防腐处理，故甲方委托乙方进行防腐工程服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：电厂脱硫系统防腐工程2. 工程地点：____________________电厂3. 工程内容：对电厂脱硫系统进行全面的防腐处理，包括脱硫塔、管道、泵、阀门等相关设备。
二、工程要求1. 乙方必须按照甲方提供的技术要求进行施工，确保施工质量符合相关标准。
2. 乙方应保证在施工过程中不会对甲方原有的设备、系统造成损坏或影响。
3. 乙方应提供安全、环保的施工方案，确保施工过程中的安全及环境保护。
4. 乙方应提供必要的防腐材料和设备，确保质量合格、性能稳定。
三、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日2. 工程竣工日期：____年__月__日3. 如有特殊情况，双方可协商调整工程期限。
四、工程费用及支付方式1. 工程总价为：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应在工程开工前支付工程总价的30%作为预付款，工程竣工后支付剩余款项。
3. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权拒绝支付款项。
五、质量保证及售后服务1. 乙方提供的防腐材料和设备应保证质量合格，如因乙方提供的产品质量问题导致的损失，乙方应承担相应责任。
2. 工程竣工后，乙方应提供至少一年的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应免费进行维修或更换。
3. 乙方应提供必要的售后服务，确保甲方脱硫系统的正常运行。
六、违约责任1. 若因乙方施工质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应赔偿责任。
2. 若甲方未按约定支付款项，乙方有权停止施工，并追究甲方违约责任。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决。
七、其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
设备防腐施工合同5篇
设备防腐施工合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要对相关设备进行防腐施工处理，乙方具备相应的专业技术和施工能力，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就设备防腐施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________设备防腐施工工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：乙方按照甲方要求对指定设备进行防腐施工处理。
二、工程期限1. 本工程自____年____月____日开始施工，至____年____月____日结束。
2. 如因甲方原因造成工程延期，乙方有权顺延工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币________元（大写：____________________元整）。
该价款包含材料费、人工费、运输费等一切费用。
2. 甲方在工程竣工验收合格后______日内支付工程款项。
3. 乙方需提供相应的发票和验收合格证明。
四、工程要求及标准1. 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保施工质量符合约定标准。
2. 乙方应确保使用的材料符合国家标准，且无腐蚀、无毒害。
3. 乙方在施工过程中应采取必要的安全措施，确保施工现场的安全。
4. 乙方在工程完工后应按照相关规定进行验收，并提供相应的验收资料。
五、甲方责任1. 甲方应提供施工所需的场地、设备、电源等基本条件。
2. 甲方应提供必要的施工图纸和技术要求。
3. 甲方应按时支付工程款项。
六、乙方责任1. 乙方应按时进场施工，确保工程进度和质量。
2. 乙方应提供必要的施工图纸和技术资料。
3. 乙方应确保施工过程的安全，如出现安全事故，乙方应承担相应责任。
4. 乙方在工程完工后应按照相关规定进行验收，并提供相应的验收资料。
设备防腐施工合同6篇
设备防腐施工合同6篇篇1设备防腐施工合同甲方：（委托人）地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________乙方：（承包人）地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________鉴于甲方拟进行设备防腐工程，为确保工程质量，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程范围1. 甲方委托乙方进行设备防腐施工，具体包括（详细描述工程范围）。
2. 设备防腐施工包括但不限于表面处理、涂装、防护膜施工等工作。
二、工程期限1. 设备防腐施工工期为____________天，具体工期将根据实际情况协商确定。
2. 工程施工期间如遇不可抗力因素，工期须适当延长。
三、工程报价1. 乙方对设备防腐施工的报价为____________（大写）。
2. 报价包括劳务费、材料费等相关费用，不含税。
四、施工要求1. 设备防腐施工必须符合国家相关标准及甲方要求，确保施工质量。
2. 施工过程中必须严格遵守安全规定，确保施工现场安全。
五、付款方式1. 甲方根据工程进度支付款项，具体按照约定支付。
首付款比例为____________。
2. 工程完工后验收合格，方可支付尾款。
六、违约责任1. 一方违反合同约定给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
2. 乙方施工质量不符合要求的，应承担修复费用。
七、合同解除1. 合同一方因不可抗力等原因无法继续履行合同，可协商解除合同。
2. 乙方如未按合同约定履行义务，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
八、本合同自双方签字之日起生效，合同有效期为____________。
九、其他约定事项（如需增加，可另行约定）。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________签订日期：____________ 签订日期：____________本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
防腐防渗工程合同
防腐防渗工程合同在建筑或基础设施项目中，防腐防渗措施是保障结构完整性和延长使用寿命的关键步骤。
因此，甲方（业主）与乙方（承包商）之间就防腐防渗工程达成如下合同协议：一、合同目的本合同旨在规范甲乙双方在防腐防渗工程项目中的权利、义务和责任，以确保工程的顺利进行和质量达标。
二、工程范围及要求1. 乙方需根据甲方提供的技术规格书和施工图纸，负责[具体工程名称]的防腐防渗工作。
2. 工程包括但不限于混凝土表面处理、涂层施工、防水材料铺设等相关工作。
3. 所有使用的材料必须符合国家相关标准和环保要求。
三、施工期限乙方应在[具体日期]前完成防腐防渗工程，并确保工程质量满足甲方要求。
四、质量保证1. 乙方应保证施工质量，确保防腐防渗效果达到行业标准。
2. 工程完成后，乙方应提供相应的质量检测报告，并由甲方进行验收。
五、价格条款1. 工程总价为[具体金额]，包括所有材料费、人工费和其他相关费用。
2. 付款方式按照合同约定执行，通常分为预付款、进度款和尾款。
六、违约责任如一方违反合同条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
九、合同变更和终止任何对合同内容的修改和变更，均需双方协商一致，并以书面形式确认。
合同因故需要终止时，应提前通知对方，并处理好相关事宜。
十、法律适用本合同的订立、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
防腐除锈合同范本
防腐除锈合同范本一、合同名称防腐除锈合同名词解释：1. 防腐除锈：指采用物理、化学方法对金属或非金属表面进行处理，以达到防止腐蚀和去除锈迹的目的。
2. 委托方：指甲方，即合同中要求乙方提供防腐除锈服务的单位或个人。
3. 承包方：指乙方，即合同中承担防腐除锈服务责任的单位或个人。
二、合同内容1. 工程范围（1）设备或设施名称及数量：（2）设备或设施所在位置：（3）防腐除锈要求：2. 工程期限本合同工程期限为____个月，自合同签订之日起计算。
具体施工时间由双方协商确定。
3. 工程质量（1）国家相关法律法规、行业标准及甲方要求；（2）防腐除锈层均匀、牢固，无漏涂、起泡、脱落等现象；（3）施工过程中，乙方应采取措施，确保设备或设施的安全及正常运行。
4. 工程价款（1）合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元；（2）付款方式：合同签订后，甲方支付预付款人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元；工程验收合格后，甲方支付剩余款项；（3）乙方在收到款项后，应向甲方开具正规发票。
5. 违约责任（1）乙方未能按期完成工程，每延迟一日，应支付甲方违约金人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元；（2）乙方未按照甲方要求进行防腐除锈处理，导致工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方承担修复费用；（3）甲方未按时支付工程价款，每延迟一日，应支付乙方违约金人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
6. 争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
7. 其他约定（1）本合同一式两份，甲乙双方各执一份；（2）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日终止；（3）本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（委托方）：（盖章或签字）乙方（承包方）：（盖章或签字）签订日期：____年____月____日名词解释：1. 预付款：指甲方在合同签订后支付给乙方的一部分工程款。
除锈防腐合同3篇
除锈防腐合同3篇篇1除锈防腐合同一、甲方：（委托方）地址：联系电话：二、乙方：（承包方）地址：联系电话：鉴于甲方经落实了市场调查等一系列工作，决定对其设备、建筑等进行除锈防腐处理，现委托乙方进行该项工作，并双方根据诚实信用原则，协商一致，达成以下协议：一、工作内容：1. 乙方应按照甲方提供的技术要求、工作计划和安全生产规定，通过机械、化学等职业手段对相关设备、建筑进行除锈防腐处理。
2. 乙方应严格遵守国家相关法规法令和安全生产规定，确保工程质量和安全。
3. 达到甲方要求的工期、质量标准后，乙方需做好工程清扫，整理工地，保持施工现场整洁。
二、工程报价：1. 本次除锈防腐工程的总报价为（具体金额），包含人工、材料、设备、其他费用等所有费用。
2. 乙方需保证报价中所列各项费用真实合理，不得擅自增加或减少费用。
3. 如因不可抗力等因素导致工程过程中费用发生变化，需提前告知甲方并经双方协商确定后才可调整。
三、工程期限：1. 本次工程的工期约定为（具体时间），乙方需按照约定时间完成工程。
2. 如乙方因自身原因造成工程延期，需向甲方书面说明延期原因，并得到甲方的同意后方可延期。
3. 若乙方无故拖延工期，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。
四、质量保证：1. 乙方对本次工程的质量负总责，应确保工程符合国家相关标准和甲方的要求。
2. 乙方需按照双方约定的验收标准，确保工程达到甲方的满意度后方可交付。
3. 在本次工程完成后，乙方应对工程质量负责一年，确保工程不因质量问题导致事故。
五、安全保障：1. 乙方需制定并执行安全生产施工方案，确保作业人员及工程设备的安全。
2. 乙方需建立健全的安全生产管理制度，做好日常安全检查和事故预防工作。
3. 如发生安全事故导致甲方损失，乙方需承担相应的赔偿责任。
六、违约责任：1. 若乙方违反本合同约定，导致工程质量不达标、工期延误或造成其他损失的，需向甲方承担相应法律责任。
2. 若乙方无故违约，甲方有权要求乙方支付违约金，并可解除合同，由乙方承担由此产生的所有费用和责任。
防腐施工合同
防腐施工合同（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如公文写作、报告体会、演讲致辞、党团资料、合同协议、条据文书、诗词歌赋、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as official document writing, report experience, speeches, party and group materials, contracts and agreements, articles and documents, poems and songs, teaching materials, essay collections, other sample essays, etc. Learn about the different formats and writing styles of sample essays, so stay tuned!防腐施工合同防腐施工合同（通用7篇）防腐施工合同篇1甲方：_________________有限责任公司乙方：_____________有限公司为了保护企业财产，延长设备的使用寿命，经甲、乙双方协商同意订立如下合同条款：一、工程名称：_________________水泥贮罐设备除锈防腐二、施工地点：_____________有限责任公司三、承包方式：_________________乙方包工包料，所用工具及安全用具均由乙方自负，生活自理，甲方提供住宿场所。
内外墙防腐工程合同6篇
内外墙防腐工程合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方内外墙防腐工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：内外墙防腐工程2. 工程地点：____________________3. 承包范围：本工程包括内外墙体的防腐处理，具体包括但不限于墙面清理、底漆涂装、面漆涂装等。
二、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起XX日内开始。
2. 工程竣工日期：自开工之日起XX日内完成。
三、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 工程完工后，乙方应组织自查，自查合格后提交甲方验收。
甲方应当在收到乙方验收申请后XX日内组织验收。
3. 若甲方对工程质量有异议，应当在验收之日起XX日内以书面形式提出，乙方应按要求进行整改。
四、工程价款与支付1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：本合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；工程验收合格后，甲方支付剩余款项。
3. 乙方应当向甲方提供合法、有效的发票。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应当向乙方提供施工图纸、技术要求等必要资料。
（2）甲方应当按照合同约定支付工程款项。
（3）甲方应当为乙方施工提供必要的便利条件。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应当组建符合要求的施工队伍，确保施工质量与进度。
（2）乙方应当按照国家相关标准和规范进行施工，确保安全生产。
（3）乙方应当对施工现场的环境、设施等进行保护，避免损坏。
（4）乙方应当向甲方提供工程竣工图纸、技术资料等必要文件。
六、违约责任1. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应当承担整改费用，并承担因此造成的延误工期等损失。
除锈防腐合同3篇
除锈防腐合同3篇篇1除锈防腐合同甲方（委托方）：______公司乙方（承接方）：______公司鉴于甲方为了维护设备及工程的长久使用，特委托乙方对相关设备、构件等进行除锈防腐处理，经双方协商一致，达成如下协议：一、项目内容1.1 乙方将对甲方委托的设备及工程进行合理可行的除锈防腐处理，以确保设备及工程的使用寿命和功能正常。
1.2 除锈防腐处理的范围包括但不限于：表面清洗、除锈切割、防腐底漆、中涂、面涂等工艺。
1.3 除锈防腐处理所需的设备、材料及人工费用由乙方负责，并应保证施工质量符合国家相关标准和规定。
二、合同价格及付款方式2.1 甲方支付给乙方的除锈防腐处理费用为______元整。
2.2 甲方应在双方签订合同后的2个工作日内支付总费用的50%，剩余50%在工程完工验收合格后支付。
2.3 付款方式采取先款后工的方式，甲方应于收到乙方开具的发票后3个工作日内付清相应款项。
三、工期要求3.1 乙方应按照合同约定的工期完成除锈防腐处理工作，并确保工程质量符合标准。
3.2 如因不可抗力或其他不可预见的原因导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，并在双方协商一致的情况下延长工期。
四、保证与承诺4.1 乙方保证所提供的材料符合国家标准，施工工艺符合相关要求，工程质量符合验收标准。
4.2 乙方承诺在除锈防腐处理过程中，严格遵守安全生产法规，确保施工过程中的安全。
五、合同终止5.1 如因乙方原因导致工程质量不合格，甲方有权终止合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
5.2 如因甲方原因导致工程质量不合格，乙方有权终止合同，并要求甲方承担相应的经济损失。
六、其他6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同未尽事宜，双方可协商补充条款，补充条款与本合同具有同等效力。
甲方（委托方）：______ 公司签字：日期：乙方（承接方）：______ 公司签字：日期：以上是甲乙双方签订的除锈防腐合同，希望双方能够本着诚信合作的原则，共同维护工程设备的使用寿命和质量。
防腐合同书
防腐合同书甲方（需方）：XX 工程有限公司乙方（供方）：XX 防腐工程有限公司鉴于甲方拟对其所属的XX项目进行防腐处理，乙方具有相关资质并同意按照甲方的要求提供防腐服务，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵照履行。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在防腐工程项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利完成。
第二条服务内容1. 乙方应根据甲方提供的项目需求，提供专业的防腐方案设计。
2. 乙方负责提供所有必要的防腐材料，并确保材料符合国家标准和甲方要求。
3. 乙方应组织专业施工队伍，按照设计方案进行防腐施工。
4. 乙方需对施工质量负责，并在合同规定的保修期内对施工质量问题进行无偿修复。
第三条施工标准和质量要求1. 乙方施工应严格遵循国家相关防腐工程标准和规范。
2. 乙方应确保施工质量，防腐涂层无起泡、开裂、脱落等现象。
3. 乙方应提供施工过程中的质量检测报告。
第四条合同金额和支付方式1. 合同总金额为人民币XX万元整（￥XXXX,000.00）。
2. 甲方应在合同签订后10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款。
3. 施工完成并经甲方验收合格后，甲方支付合同金额的60%。
4. 剩余10%作为质量保证金，保修期满后无质量问题一次性支付。
第五条工程期限1. 乙方应在合同签订之日起30天内完成全部防腐工程。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的完工日期。
第六条违约责任1. 如乙方未按合同约定完成工程或工程质量不合格，甲方有权要求乙方承担违约责任。
2. 如甲方未按约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期款项。
第七条保修期乙方对施工质量提供2年的保修期，自甲方验收合格之日起计算。
第八条争议解决双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第九条其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
风电塔筒防腐合同6篇
风电塔筒防腐合同6篇篇1风电塔筒防腐合同甲方（委托方）：乙方（承包方）：鉴于甲方拟进行风电塔筒防腐工程，为保障工程质量，双方经友好协商，特签订本合同，共同遵守，并按以下条款履行：一、工程内容1.1 甲方拟将风电塔筒防腐工程委托给乙方承担，具体包括但不限于防腐处理、涂装、材料采购等项目。
1.2 工程地点：____________________(具体地址)1.3 工程造价：_____________元（大写：_____________）二、工程周期2.1 工程周期为_______________（具体天数），自双方签订合同之日起计算。
2.2 如因不可抗力等特殊情况导致工期延长，乙方需提前书面通知甲方，并经甲方同意后方可推迟工程完成时间。
三、工程质量3.1 乙方在承担本合同工程过程中，应按相关标准和规定执行工作，保证施工质量符合国家标准要求。
3.2 如因施工质量问题导致工程质量不合格，乙方需承担相应责任并重新进行修复。
四、合同金额及结算方式4.1 工程总金额为_____________元，按如下结算方式：预付款_____________元，工程进行到_____________%时支付；进度款_____________元，工程完成_____________%时支付；尾款_____________元，工程验收合格后支付。
4.2 如发生合同金额变动，双方应协商确定后签订补充协议。
五、违约责任5.1 如因乙方原因导致工程质量问题或工程无法按时完成，乙方应承担相应责任并赔偿甲方损失。
5.2 如因甲方原因导致工程延误或停工，乙方有权要求相应经济赔偿。
六、解决争议方式6.1 合同履行过程中如产生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有关部门仲裁或诉讼解决。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格结束。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年___月___日签订日期：____年___月___日以上为《风电塔筒防腐合同》的正文，甲乙双方应严格履行各自责任，共同完成风电塔筒防腐工程，确保工程质量和安全。
设备防腐工程合同
设备防腐工程合同【甲方】（以下简称“甲方”）【乙方】（以下简称“乙方”）鉴于甲方需要对其生产设备进行防腐处理，乙方具有相应的资质和能力提供此类服务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商，就设备防腐工程达成如下协议：一、工程内容和要求1. 甲方需对以下设备进行防腐处理：[具体设备名称及型号]。
2. 乙方应按照国家有关标准和行业规范执行防腐作业，并保证防腐效果符合甲方要求。
3. 乙方应使用[具体材料名称]等符合环保要求的材料进行作业。
4. 乙方应确保施工安全，采取有效措施防止对环境和人员造成危害。
二、合同价格1. 双方约定，本次设备防腐工程总价为人民币[具体金额]元。
2. 如遇额外增加工作量或材料费用变动，双方应及时沟通并调整合同金额。
三、付款方式1. 甲方应于合同签订后[具体天数]日内支付合同总额的[具体比例]%作为预付款。
2. 乙方完成防腐工程并经甲方验收合格后，甲方应支付剩余款项。
四、施工期限1. 乙方应在[具体日期]前完成全部防腐工作。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提出延期申请。
五、质量保证与售后服务1. 乙方保证所提供防腐工程的质量符合国家标准及甲方要求。
2. 乙方应对其施工质量负责，并提供不少于[具体时间]月的质保期。
3. 在质保期内，如出现质量问题，乙方应负责无偿修复。
六、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合标准，应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 本合同在履行过程中发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事宜1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行商定补充条款。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
防腐保温工程专业承包合同6篇
防腐保温工程专业承包合同6篇篇1防腐保温工程专业承包合同甲方：（委托方名称）地址：联系人：电话：乙方：（承包方名称）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟在（项目名称）、（项目地址）进行防腐保温工程，经双方友好协商，就该工程项目达成如下合同：第一条工程内容及要求1.1 工程内容：本合同约定为甲方在（项目名称）进行的防腐保温工程，主要包括（具体工程内容）。
1.2 工程要求：乙方应严格按照甲方要求的施工标准和质量要求进行工程施工，确保工程质量满足相关标准。
第二条工程款项及结算方式2.1 工程总造价为人民币（具体金额）元，分期结算。
2.2 结算方式：根据工程实际进度，乙方应向甲方提供工程量清单及报价，甲方进行确认后结算工程款项。
第三条工程期限3.1 工程期限：本工程合同约定工期为（具体工期）天，自（具体日期）开始计算。
3.2 工期延误责任：若乙方由于自身原因造成工程延期，应承担相应的违约责任。
第四条施工安全及保险4.1 施工安全：乙方应加强施工安全管理，确保工程施工过程中不发生安全事故，对施工人员进行安全培训。
4.2 保险责任：乙方应为在施工期间可能发生的人身伤害和财产损失购买相应的保险，保障工程施工期间的安全。
第五条知识产权5.1 知识产权归属：本工程项目中涉及的所有技术资料和知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。
5.2 违约责任：若乙方违反知识产权规定，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方相关损失。
第六条合同解除与违约责任6.1 合同解除：若乙方未按照约定的工程标准和要求进行施工，严重影响工程质量，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。
6.2 违约责任：若乙方违约，应按照合同约定承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此产生的损失。
第七条其他约定7.1 本合同未约定的事项，双方可另行协商并签署补充协议，补充协议与本合同具有相同法律效力。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上内容经双方确认无误后生效，本合同自签署之日起生效。
防腐工程施工合同范本
防腐工程施工合同范本甲方（委托方）：______________（单位名称）乙方（承包方）：______________（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲、乙双方经协商一致，就防腐工程施工事宜订立如下合同：一、项目名称：防腐工程施工二、项目地点：______________（具体地点）三、工程内容：包括但不限于表面处理、防腐层涂装、设备安装等工作。
四、工程进度：双方约定工程开始日期为______________年月日，完工日期为______________年月日。
五、工程费用：本工程总费用为______________元（大写：人民币______________元整），支付方式为______________（一次性付清/分期支付），具体支付进度双方另行协商。
六、质量保证：乙方保证工程施工符合国家相关标准，所有材料均为合格产品。
如因乙方原因造成工程质量不合格，乙方需承担重新施工的责任。
七、施工安全：乙方须严格遵守安全生产法律法规，保证施工期间工人安全，避免发生安全事故。
如有违反，乙方需承担相应法律责任。
八、验收标准：工程完工后，由双方共同验收。
如验收结果不合格，乙方需承担修复责任，直至合格为止。
九、违约责任：若有一方未履行合同义务，造成损失的，应承担违约责任。
十、其他事项：双方约定其他补充事项______________十一、合同生效：本合同经双方签字盖章后生效，自______________年月日起执行。
合同期满后，如双方需延长合作期限，需另行协商签订合同。
甲方（委托方）：______________（盖章）乙方（承包方）：______________（盖章）日期：______________年月日。
防腐施工合同9篇
防腐施工合同9篇第1篇示例：防腐施工合同一、甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）鉴于甲方与乙方就甲方位于（地点）的防腐施工项目事项达成一致意见，甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其有关规定，经友好协商，达成如下合同：第一条项目名称及地点甲方委托乙方进行（防腐施工项目名称），位于（地点）。
第二条项目内容乙方将按照甲方的要求，进行（防腐施工项目内容），具体包括（具体工作内容）。
第三条服务标准乙方承诺按照国家有关标准进行施工，保证施工质量达到国家相关标准要求。
乙方承诺按照协议约定的时间，完成防腐施工项目。
如有特殊情况需延期，须提前书面通知甲方，并经双方协商后确定延期时间。
第五条价款及支付方式1. 甲方应按照本合同约定的价格，及时支付工程款项。
2. 工程款支付方式：（具体支付方式）3. 甲方支付工程款时，应如实填写发票相关信息，乙方应将开具的发票交与甲方。
第六条保证1. 乙方保证所提供的材料均符合国家有关防腐施工的技术标准，且不存在任何质量问题。
2. 乙方保证施工过程中遵守国家相关法律法规，且具备合法的施工资质。
3. 乙方承诺在施工期间对甲方提供的场地及设施负有安全管理义务，确保施工期间不发生任何安全事故。
4. 乙方就因违反本合同约定对甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第七条合同变更1. 合同变更应经双方协商一致，并签订书面的变更协议，方可生效。
2. 甲方变更工程内容或提供的相关材料与设计，需另行支付费用，双方再次签署变更合同方可生效。
第八条违约责任1. 若甲方未按约定时间支付工程款项的，需支付拖欠工程款按日计算的违约金。
2. 乙方未按照合同规定的工期完成工程的，需承担延期承担的违约责任。
第九条条款之外的其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商约定。
第十条争议解决本合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成时，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
第十一条合同生效及终止本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工交付验收后终止。
防腐施工合同模板
防腐施工合同模板甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程内容：__________二、承包范围1. 乙方负责对甲方提供的工程进行防腐施工，包括：__________2. 乙方负责按照甲方要求选用合适的防腐材料，并保证材料质量达到国家标准。
3. 乙方负责施工过程中的安全、环保工作，确保施工安全、环保达标。
4. 乙方负责施工期间的现场管理，确保施工场地整洁、有序。
三、工程质量标准1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量达到优良级。
2. 乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程安全、环保。
3. 乙方应保证施工过程中的每一个环节都符合质量要求，不得出现质量问题。
四、合同工期开工日期：__________竣工日期：__________乙方必须按照甲方提供的施工进度计划要求，分部按时完成指定工作量，不能因为施工影响甲方正常使用。
五、合同价格1. 本工程合同总价为：__________元（大写：_______________________元整）。
2. 乙方应按照合同约定的价格提供施工服务，不得擅自提高价格。
3. 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付工程款。
六、付款方式1. 材料进场后，甲方支付乙方工程总造价的30%。
2. 工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总造价的50%。
3. 工程验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的20%。
七、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。
2. 乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工，直到达到合同约定的质量标准。
3. 甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工。
管道防腐合同模板
管道防腐合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！管道防腐合同模板甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行管道防腐工程的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方负责甲方提供的管道进行防腐处理，包括对管道的内外壁进行防腐涂层施工。
1.2 防腐材料及相关技术指标应符合国家及行业标准，具体要求见附件一。
二、工程数量与质量2.1 乙方应按照甲方提供的管道数量及规格进行防腐处理。
2.2 乙方应保证防腐质量，防腐涂层应均匀、连续、无气泡、无裂纹，并确保防腐涂层在正常使用条件下的使用寿命。
2.3 乙方应提供完整的防腐施工记录和检测报告。
三、工程期限3.1 乙方应按照甲方要求的时间节点完成防腐工程。
3.2 乙方如因特殊情况无法按时完成，应提前向甲方书面说明，并协商延期。
四、工程费用4.1 乙方向甲方提供的防腐工程费用为人民币____元（大写：____________________元整），具体构成见附件二。
4.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付工程费用。
五、付款方式5.1 甲方在本合同签订后7个工作日内向乙方支付工程费用的50%作为预付款。
5.2 乙方完成防腐工程并经验收合格后，甲方应支付剩余的50%工程费用。
六、验收与保修6.1 甲方应在乙方完成防腐工程后及时组织验收，验收合格后予以付款。
6.2 乙方应提供防腐涂层的保修服务，保修期限自验收合格之日起计算，保修期限内因防腐涂层质量问题导致的管道损坏，乙方负责修复并承担相关费用。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定的时间节点完成防腐工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程费用×逾期天数×1%。
做水池防腐合同范本
做水池防腐合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行水池防腐工程事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：乙方负责对甲方的水池进行防腐处理，包括但不限于表面处理、防腐涂料施工等。
第二条承包方式2.1 乙方采取包工包料的方式承包本工程。
2.2 乙方应自行承担施工所需的人工、材料、机械、运输、安装、调试、检验、验收、税金等全部费用。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家有关标准和行业标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量标准：____________________3.3 工程质保期：乙方应提供______年的质保期，自工程验收合格之日起计算。
第四条工程进度4.1 工程期限：本工程自______年______月______日开始，至______年______月______日结束。
4.2 乙方应按照甲方的要求和工程进度安排施工，确保工程按时完成。
第五条工程价款5.1 工程价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
5.2 付款方式：（1）预付款：甲方在合同签订后______日内支付乙方工程价款的______%，即人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
（2）进度款：乙方完成工程进度的______%时，甲方支付乙方工程价款的______%，即人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
篇一：防腐施工合同书防腐施工合同书甲方：贵州省赤天化股份有限责任公司（以下简称甲方）乙方：河南省防腐企业集团公司（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》和《建筑、安装工程承包合同条例》，本着平等互利的原则，结合本工程的具体情况，双方协商达成如下协议，共同遵守。
一．工程项目：赤天化股份公司成品大修防腐项目工程，主要包括下述内容：⑴． 1#囤船内仓各类金属面约7283.m2，施工要求人工除轻锈3641.5m2，人工除重锈3641.00一底二面氯磺化涂料。
⑵． 1#囤外体金属面钢结构、设备上下甲板，顶棚钢柜架及各种附件，共计3303.83，除重锈二底二面醇酸磁漆。
⑶．顶棚木板面船员室等木材面共计934m2刮腻子刷三面醇酸磙漆。
⑷．零星玻璃钢修补未在预算内，决算时以实际发生工程量为准。
2．大库上下楼梯、天桥、扒料机防腐。
⑴．下皮带机架546m2人工除锈和粉尘按重锈计算，一底二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。
⑵．大库天桥皮带机架及平台、栏杆、上下楼梯2792m2除锈和除粉尘按重锈计算，一底二面氯磺聚乙稀涂料防腐。
⑶．大库扒料机899m2人工除中锈，一底二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。
3．成品3#-8#皮带机架共计1848m2人工除重锈，一底二面氯磺化聚乙稀涂粉防腐。
二．承包工程方式1．包工包料（双包）2．预算金额：壹佰壹拾贰万捌仟贰佰捌拾贰元柒角叁分。
1128282.73元三．工期：二oo一年十月三十日至二oo一年十二月五日全部完工。
四．施工现场负责人甲方：袁清荣乙方：冯卫宁五．甲方负责事项1．甲方对施工过程中的工伤事故提供医疗方便，但责任和费用由乙方自行负责。
2．甲方监督材料的采购价格和质量。
3．监督检查工程质量和进度。
4．在有条件的情况下协助乙方解决施工中遇到的实际困难，做好技术交底和指导，做好有关协调工作。
六．乙方负责事项1．严格按照有关技术规范完成本合同中规定的工程，做好文明施工，确保工程质量和进度，完工后保证工完料净场地清。
2．确保安全施工。
特别是高空作业，应指派专职安全员进行监护。
3．遵守甲方的厂规厂纪及现场禁止吸烟、入厂佩戴入厂证等现场制度。
如有违反，按甲方有关规定给予经济处罚（交款或从工程款中扣除）。
4．乙方员工不能拿走甲方现场的任何东西。
七．工程质量监督及验收1．甲方指派专人负责对施工质量的检查验收，隐蔽工程应由甲方签证后方可进行下道工序，乙方应做到主动配合。
2．按国家规定的有关技术标准，对已完工的项目进行验收，每个项目必须符合规范要求，否则，因乙方负责所产生的质量问题，概由乙方负责，返修费自理。
3．验收由车间、机动处、综合管理处、审计、财务人员参加。
4．验收必须达到原中国化学工业部标准，化工设备、管道、钢结构防腐蚀工程施工及验收规范。
5．外观检查，涂层漆膜光滑平整，颜色一致，无针孔气泡、流淌及剥落等缺陷。
6．⑴．玻璃钢要达到粘结强度好，无气泡，外观好，耐腐蚀。
7．要求涂层均匀，涂层厚度和层数应符合设计要求。
8．施工中，严格按甲方制定的防腐工程质量和涂层记录表办，每涂一层实干24小时后，经甲方主管人员检查签字后再涂第二遍。
八．预决算书编制依据与付款方式。
1．工程量：工程完工后，经甲方按规范验收，由甲方按图纸提供数据为乙方办理决算书的依据，实行预决算制按实调整。
2．办理工程决算书：按“赤天化2001计财字第11号文件”，按“95贵州省安装定额”和“2000全统安装定额”和“98贵州省土建预决算定额”及相应配套文件。
3．防腐蚀主材（如：to树脂，耐酸瓷板、耐酸胶泥等）按市场价格，结合有关定额用量进行调整，辅助材料按定额规定。
5．按国营全民二级企业标准取费，人、机费下浮40%进行计费计算。
6．工程竣工后，甲方对乙方工程质量进行验收审定。
经甲方核准签证后，办理决算书交财务审核，按审定价甲乙双方结清款项。
7．甲方预付预算工程款的30%，作为材料采购款。
8．验收合格后一次性进行结算。
9．保质金按财务审核决算金额的5%扣留，半年后无质量问题付给乙方。
如出现问题，扣除保质金。
九．违约处罚1．乙方保证在合同规定的日期完成工程，若延迟交工，自二oo一年十一月五日起，每延迟一天，按工程预算总价的0.5%（即元）作为对乙方的处罚（从决算中扣除）。
2．本合同经双方签字生效，任何一方不得单方违约。
如任一方违约向对方支付合同预算款的10%作为违约金。
十．合同执行过程中发生分歧，双方协商解决，协商不成时，任一方均可向赤水市人民法院提起诉讼解决。
十一．本合同一式七份，甲方执五份，乙方执两份。
十二．签合同时间：二oo一年月日。
甲方：贵州省赤天化股份有限公司乙方：河南省防腐企业集团公司地址：赤水市地址：河南郑州市法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：2827824 电话：2877626开户银行：赤水市工行赤天化办事处开户银行：赤水市建行赤天化办事处帐号：22100115 帐号：2330808篇二：公司防腐工程施工合同xxxx公司防腐工程施工合同甲方：（分包方）乙方：（承包方）依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等自愿，公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条：工程承包范围1、开工日期：2014年8月14日——2014年9月10日2、工程承包范围：水泥罐，皮带走廊及其附属小型钢结构防腐。
3、工程承包内容：包工包料，采用手动和动力工具清除设备锈蚀，油污和杂质，点补底漆和面漆。
第三条：双方责任1、甲方责任：（1）负责对驻施工现场的乙方进行统一管理，给乙方提供住宿。
2、乙方责任：（1）按照甲方要求及时组织施工人员、机具、材料进场。
（2）乙方在施工现场的一切生活都必须服从甲方的统一管理协调。
（3）施工人员的安全事故由乙方负责。
第四条：环境保护：乙方在施工中要制定环境保护措施，按照甲方环保体系组织施工，按照甲方要求处理建筑、生活、粪便、污水等。
第五条：材料、机具供应。
所有材料、机具均有乙方提供。
第六条：合同价款与支付1、本合同为固定单价合同，固定单价为x元一平方，罐体及钢结构以实际平方面固定单价为准，皮带走廊，按空方实算为准。
2、支付方式：待乙方施工工具、材料、施工人员进驻施工现场时，甲方应付工程总价的30%，待工程完工一半时应再付工程总价的40%，待完工验收后应付剩余工程款25%，剩余5%为质保金，质保期为一年。
甲方：乙方：代表人：代表人：联系方式：联系方式：日期：年月日日期：年月日篇三：防腐施工合同范本[1]建设工程施工合同发包方（以下简称甲方）：山东威普斯橡胶股份有限公司合同编号：承包方（以下简称乙方）：河南新洋电建有限公司签订地点：临沂.沂水根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况：工程名称：管道保温工程地点：山东威普斯橡胶股份有限厂区工程工作内容：管道保温、岩棉管壳50mm、镀锌铁皮005厚二、工程承包范围：管道保温工程第一期三、合同工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数：天。
四、合同价款：合同总价：元（人民币大写元整）五、工程价款的支付与结算：1、本合同签订生效后，乙方进入施工现场后，向乙方支付合同总价的 %为预付款；根据工程实际月进度付 %进度款。
2、双方根据实际验收合格的竣工验收证书进行结算工程的总金额。
3、付款方式：在以下方式中选择□电汇□汇票□承兑汇票。
4、工程竣工验收合格后并将有关竣工资料移交后，向乙方支付向乙方支付合同总价的%,余下的%作为工程质保金，待工程竣工验收满年后20日内全部结清。
六、工程质量标准：1、本工程质量标准双方约定为：标准，乙方按照施工图、国家现行施工验收规范和技术条例组织施工，确保工程质量达到合同要求。
2、乙方必须严格按照施工图中规定的品种、规格、尺寸采购材料、保质保量，严禁不合格的材料，半成品、成品在施工中运用。
3、施工过程中，甲方按规定进行检查，因乙方原因造成的质量不符合要求，达不到本合同约定要求的质量等级，甲方有权要求乙方返工、重新施工，乙方应满足要求，并在规定时间内完成，直至质量满足合同要求。
4、工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件后，乙方应进行自检，并在隐蔽工程或中间验收前48小时内以书面形式通知工程师验收，验收合格，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方负责整改或返工，直至满足合同质量要求。
七、质量保证期：1、正式移交签证之日起的年时间内，是质量保证期。
2、凡属乙方责任造成的质量缺陷，由乙方负责无偿处理，直至工程质量符合验收标准。
如果乙方不能进行返修，甲方将另选委托单位承修，其费用在乙方质保金中扣除。
八、双方责任：甲方责任1、甲方派为该工程的项目经理，为本工程安全监督负责人、为质量监督负责人。
2、在开工前10天向乙方提供施工图纸与说明书和有关的技术资料。
3、五天内完成工程施工技术交底。
4、施工用水用电、暖、路、负责接通，费用由乙方负责。
5、组织对工程的隐蔽工程验收、交工验收。
6、负责质量、安全的监督管理。
乙方责任1、委派为该工程的项目经理，负责施工期间的施工质量、进度和安全扥更协调工作，并派为施工现场安全、文明管理的负责人。
2、工程开工前，必须按甲方要求编制安全方案报甲方安全管理部门审批提交开工报告，落实安全措施和开工报告经总监批准后，才能施工。
3、对所属员工进行安全生产、法律法规、防火、防爆、防毒等教育并做好文明施工。
由于乙方原因造成的安全事故，责任由乙方自负。
4、必须严格按照施工图和说明很俗以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好材料的试验确保工程质量，按期完工。
5、施工过程中因乙方责任造成的停工、返工、材料、设备损失等均由乙方承担。
6、交工验收后，施工单位人员必须在10天内撤离施工现场。
九、合同内容的变更与解除：1、本工程设计变更必须经业主项目的委托人签署的书面通知形式通知乙方，乙方按要求报批预算及相关手续，经甲方确认后方能实施。
2、因甲方原因的签证，签证单要一事一签，并有详细的原因说明、具体位置、尺寸、工程量及费用预算在五个工作日内甲方确认。
未经批准的签证单不能作为工程结算的依据。
十、违约责任：1、甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形的，工期延误。
a、不按期交出施工现场场地。
b、因图纸变更未能及时送达乙方。
c、不按期支付工程进度款。
d、因工程设计变更，使已经完成的工程拆改。
e、逾期组织验收。
2、乙方逾期交付使用或因质量问题返工逾期完工的，按合同工期规定逾期的次日起，每逾期一天，甲方扣乙方元。
十一、争议的解决：本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院起诉。