建设施工劳务合同
建筑工程施工人员劳务合同6篇
建筑工程施工人员劳务合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建筑工程施工人员劳务合同一、甲方：__________________（以下简称甲方）地址：__________________法定代表人：__________________联系电话：__________________二、乙方：__________________（以下简称乙方）身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________根据《中华人民共和国劳动合同法》相关规定，甲乙双方经平等协商，就乙方在甲方公司进行建筑工程施工的劳务合同相关事宜，达成如下协议：第一条工作内容1.1 乙方接受甲方的安排，负责参与甲方公司承接的建筑工程施工项目，并完成所分配的工作任务。
1.2 乙方应按照工作安排，认真履行工作职责，保证施工过程中的安全和质量。
第二条工作时间2.1 乙方的工作时间为每周工作5天，每天工作8小时。
具体工作时间由甲方根据建筑工程项目的进度安排。
2.2 超时工作时，甲方应按照国家相关法律法规支付加班费。
第三条服务期限3.1 本合同自_____________起生效，至_____________止，服务期满后，双方可以续签合同或解除合同。
3.2 在服务期限内，如乙方有过失行为，甲方有权解除合同。
第四条工资待遇4.1 甲方支付乙方的工资标准为_____________元/月，工资于每月底发放。
4.2 乙方如需请假，应提前向甲方请假，并经甲方批准后方可休假，工资根据具体请假情况调整。
第五条保险和福利5.1 甲方为乙方购买工伤保险和社会保险，并依法缴纳社会保险费。
5.2 甲方还为乙方提供必要的工作保护用具和培训等福利。
第六条保密责任6.1 乙方应妥善保管甲方的商业秘密，不得泄露给他人，否则应承担相应法律责任。
第七条合同解除7.1 本合同在服务期限内如需解除合同，需提前30天书面通知对方。
建筑工程劳务合同(通用6篇)
建筑工程劳务合同〔通用6篇〕建筑工程劳务合同〔通用6篇〕建筑工程劳务合同1甲方：乙方：甲方承建的工程______________工程工程，因工作需要，甲乙双方愿意就抹灰工程签定承包协议。
本着公平、互利的原那么，特定以下条款，双方共同遵守。
一、承包该工程的工作范围及工作内容该工程所需材料场内程度、垂直运输，抄平放线、选砖、铺灰、砌砖、挂线、吊直、预留预埋管线槽配合、安装补烂。
墙面清扫，落地灰处理，建渣转运，后台上料筛砂，洗石计量过磅，水泥袋回收，后台及料场四周的整理。
搭拆简易操作架及运料跑道。
砼墙、梁、柱等等暴模在厚1.5厘米、宽0.5平方米之内的自行梯打，对拉片处理。
1、抹灰：清理、修补、潮湿基层、墙眼堵塞、挂网、砼墙柱、甩浆、厨卫间、含2次抹灰、修补、安装线槽、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、洒水潮湿、罩面压光等。
2、外墙面粘贴面砖：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰;清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、粘贴面砖、勾缝、清洁工作面到达开工条件。
3、外墙压光抹灰：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、压光收面、清洁工作面。
二、工程进度要求按照建立方下达的施工任务及方案组织施工。
三、工程质量要求保证洞口高度、宽度准确。
抹灰厚度按照标准执行，保证抹灰观感质量，抹灰厚度不超过15ram凸出局部的砼自行梯打，严格按国家有关标准规定执行，按分项工程验证标准检查验收。
四、乙方自备斗车、灰盆、灰桶、靠尺、赶枋、夹具、广线、冲击钻、脱水管、平安带、平安帽、扫把、铁铲等工具及合格的平安劳保用品。
五、承包单价乙方承包工程范围的所有费用，由基价、质量、平安、工期、文明施工单价组成。
内抹综合单价按图计算为_______元/m2，外墙面粘贴面转综合单价按图计算为_______元/m2，外墙压光抹灰综合单价按图计算为_______元/m(以上三项其中都包含质量单价为_______元/m2;文明施工单价_______元/m2;工期进度单价_______元/m2;平安单价_______元/m2)六、付款方式乙方垫资到春节前付完成量的_______%，以后每月付_______%，余额工程完工后半年付清，乙方在这之前可向甲方食堂借菜票，从领款金额中扣回，余额_______%作为工程保证金，保证工程施工质量、平安、工期、文明施工、劳动力保证、机具材料合理使用等。
建设工程施工劳务分包合同范本6篇
建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方（承包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）乙方（分包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上，就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________，位于______________。
第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作，具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。
2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求，按时、按质完成工程施工。
第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元，根据实际工程施工情况，由双方商定分期结算，结算方式为______________。
2. 工程施工总价款的支付方式为______________。
3. 若发生工程变更，需另行商议支付方式。
第四条时间节点1. 工程施工期限为______________，自______________年______________月______________日起算。
2. 如乙方无故延误工程进度，每延误一天，甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。
第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中，应切实加强安全管理，保障工程施工现场安全，确保不发生事故。
2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准，确保工程质量符合要求。
建筑施工劳务合同范文(七篇)
建筑施工劳务合同范文甲方：_____ 身份证号：_____乙方：_____ 身份证号：_____依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致签订本合同。
一、工程概况1、工程名称：大同市宏洋同煤城5#主楼及地库2、工程地点：大同市南郊区老平旺村口3、乙方承包范围：5#主楼及地库的钢筋下料工程。
4、承包方式甲方提供合格的材料及施工机具，乙方负责提供工程所需的合格工人。
5、承包单价地库钢筋下料____元/吨，5#主楼钢筋下料____元/m2。
二、质量要求乙方必须严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造成返工的，材料及人工费全部由乙方承担。
三、双方的责任与义务1、乙方工人进场后，甲方负责安排食宿，每月付给乙方工人生活费____元/人。
2、乙方必须听从甲方管理，保质保量完成甲方下达的施工任务，现场必须做到文明施工，成品码放整齐，原材料进场卸车、废料二次接头利用。
按时完成甲方下达的施工进度计划。
3、乙方必须遵守劳动纪律，严格按照施工规范施工，必须为每位工人缴纳人身意外伤害保险。
施工中发生的一切安全事故，费用均由乙方负责。
4、施工中由于甲方原因造成工程停工或不能正常工作，超过5天以上的，甲方付给乙方工人每天____元/人的生活补助费。
四、结算支付方式地库砼浇筑完成一周后，甲方付清乙方的人工承包费;主楼甲方每月付给乙方工人____元的生活费，等工程完工后支付到工程款的70%.待主体结构封顶验收合格两周后，甲方付清乙方剩余30%的工程款。
五、违约责任施工中任意一方违反此合同，必须承担总工程款20%的违约金。
六、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后即生效。
待工程完工款项结清后自动失效。
甲方（盖章）：_____ 乙方：_____ 代表人（签字）：_____ 身份证号码：_____ ____年____月____日 ____年____月____日建筑施工劳务合同范文（二）发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
建筑工地劳务合同7篇
建筑工地劳务合同7篇建筑工地劳务合同1工程承包人（甲方）：劳务分包人（乙方）：劳务施工作业队依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》、及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程名称：二、工程地点：工程所在地三、承包方式：工程的劳务人工费（清工）四、承包范围、工作内容、计件承包单价。
1、承包范围：按施工图纸设计规定的北流市二环路工业大道项目砌体及抹灰工程。
2、工作内容：3、工程量计算及费用单价：工程量计算以为准；砖砌体工程按每立方米 90 元（包括大小砖：240_115_53、240_240_90）结算时按实际体积结算；抹灰不分内外墙、柱按每平方米 11 元计。
施工所用脚手架按定额规定予以结算，钢筋植筋每个 2 元计。
12转运楼砖砌体每立方米120 元，抹灰不分内外墙、柱按每平方米 16 元计。
五、工程日期：开工日期自年月日。
竣工日期止年月日或工程停工日。
六、结算办法1、构筑物 36 元/工日，非构筑物 38 元/工日，计时工 45 元/工日（一天）。
2、每月 20 日前由甲方技术人员出具合格工程的工程量结算单，由甲方项目经理、技术负责人、质检员、乙方代表签字后按照本合同约定的单价予以结算，经双方负责人签字后，交甲方财务挂帐。
付款根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后五天内按结算进度予以支付。
3、乙方招录的人员，必须在到工地当月向甲方上报能证明其身份的有效证件；乙方在施工现场必须设置专职或兼职的考勤人员和用工单位的考勤员在一起，每天对劳务工进行考勤，详细记录每天工地的出勤、工种、人员及人员的流动情况。
每月劳务结算时必须上报当月农工使用考勤表（甲方项目部负责人与乙方共同签字）与工资表（乙方上报、甲方项目部审核），并在农工结算清单上（详见附表二）签字；否则工程结算不予办理。
4、每月结算款由乙方合同签订代表集中领取，按照工资表及考勤表，由甲方项目部派专人监督发放（发放完毕后工资表由甲方项目部保管），乙方不能对劳务工资出具欠条（出具欠条甲方一律不予认可）对无工资表、克扣劳务工及手续不全等引起的争议、诉讼聚众滋事、上访等造成甲方企业声誉或其他严重社会影响的，乙方将以结算劳务人工总额的 5向甲方承担违约责任。
建设工程施工劳务合同范本(4篇)
建设工程施工劳务合同范本甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家工商行政管理局，建设部颁发的《建设工程施工合同》文本，并根据省、市有关规定、本着平等自愿，协商一致的原则，结合本合同具体情况，双方达成以下协议：一、工程概况工程名称：新郑市轩辕路芙蓉小区____号楼⑴、承包范围：乙方包工、甲方负责乙方所需的工具及原材料。
⑵、外墙粉刷及贴砖（瓷砖规格为6_____20），所有侧面全算，所有内口不粉。
二、承包价格空口实算36元/m2.三、乙方承包此工程按甲方要求达到合格工程。
四、付款方式乙方工人进入工地，由甲方支付乙方前期生活费。
一部分完工付工程款的80%，下一部分完工后应把上一部分的20%付清，并付本部分的80%,整体完工后付清。
五、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日建设工程施工劳务合同范本（二）用工方（以下简称甲方）：聘用方（以下简称乙方）：从事建筑劳务工作，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本合同。
一、用工约定：1、该合同签订后，甲乙双方即确定了劳务用工关系。
3、合同有效期：自签订本合同即日起生效，有效期为一年。
4、该合同期满，如甲方继续留用乙方，可续签合同。
甲方不再留用，该合同即时终止;5、该合同期内乙方要求辞职，应提前____日以书面形式通知甲方。
二、工作职责：1、乙方要服从甲方的工作安排，按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成工作。
2、乙方要遵守甲方的各项规章制度和国家法律、法规规定3、乙方要认真执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》，杜绝各类事故发生。
如违反安全操作规程、违章作业，出现工伤事故，本人应负相应的责任。
4、乙方在聘用期间不得损害甲方利益，出于个人行为而给甲方带来经济损失的，乙方必须承担全部赔偿责任。
建设工程施工劳务分包合同5篇
建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方（总承包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx乙方（劳务分包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任，保证工程质量和工期，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下合作协议。
三、合同内容1. 工程名称：xxx工程2. 工程地址：xxx3. 工程范围：根据双方共同商定，乙方承担施工工程中的劳务分包工作，包括但不限于人工、材料运输等。
4. 工程工期：根据施工计划，工期为xx个月/天。
5. 工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程，保证工程质量符合规定。
6. 施工组织：乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。
7. 价格及支付方式：甲乙双方商定施工总价为xxx元，支付方式为xx%预付款，xx%进度款，余款xxx天内结清。
8. 违约责任：如一方违约，需向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的xx%。
9. 其他约定：双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行协商，并签订书面补充合同。
四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
五、合同争议解决如因合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交仲裁机构处理。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结清尾款之日终止。
七、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：建设工程施工劳务分包合同签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系，提高施工效率，确保工程质量和安全。
双方应严格按照合同约定执行，共同完成工程目标。
希望双方能够携手合作，共同努力，顺利完成工程。
篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式，通常由总包方与分包方签订。
在建设工程中，总包方通常是建设工程的主体承包商，负责项目的整体管理和实施，而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商，承担具体的施工工作。
建筑工地劳务合同6篇
建筑工地劳务合同6篇建筑工地劳务合同 (1) 承包单位：(甲方) 劳务单位：(乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同》及其他法律、行政法规，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经双方协商一致订立本合同。
第一条、工程概况(一)工程名称：(二)工程地点：(三)工程承包范围：1.包含：混凝土原材料的清洗、过筛、过磅和上料搅拌，混凝土的装卸运输、浇筑振捣、倒运水泥、搭拆移动临时马道、溜槽的安放及拆除、混凝土泵管的清洗、混凝土的抹平压面、遮盖、保湿养护及测温、配合比、混凝土试块制作等全部工作。
同时积极配合水电安装等专业的预留预埋。
所有漏撒的混凝土及余浆的清理工作(在混凝土初凝之前清理完毕)。
2.工程变更和二次施工。
3.( )元内的工程变更。
(四)工程价格：1.按单项承包a. 采用地泵混凝土元/立方。
b. 采用搅拌机混凝土元/立方。
2.按建筑面积计算，混凝土合计为元/m2(五)工程工期：1.总日历天数天(钢筋安装开始，甲乙方签字)，主体封顶天(均7天每层)，乙方应保证正常施工过程中的人员配备(劳务层管理人员)，并确保不因农忙、雨天而影响工程进度。
如因自身原因完不成工期，拖后1天罚款3000元，提前一天奖励3000元，(在工程结算时扣除或奖励)。
办公楼每层施工天数分配木工4天、钢筋工2天、混凝土工1天。
第二条、合同文件的组成与解释顺序。
合同文件由下列各项组成，并依序解释。
2.1本合同2.2协商变更等明确双方权利义务的纪要、协议;2.3工程劳务量清单;2.4确定劳务报酬的工程预算书2.5图纸;2.6标准、规范和其他有关技术资料、技术要求;2.7施工过程中，双方签订的合同以外的劳务认定。
第三条、甲方责任3.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作。
3.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制施工计划，物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、试化验的控制监督、检查和验收。
建设工程施工劳务分包合同8篇
建设工程施工劳务分包合同8篇篇1甲方（总承包方）：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________鉴于甲乙双方共同遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，根据平等互利原则，经友好协商，就甲方将部分建设工程劳务分包给乙方事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：_________________________；地点：_________________________；工程规模及内容：_________________________。
二、分包范围及内容乙方承接甲方以下工程的劳务施工任务：基础工程、主体结构工程、装修工程等施工图纸所示全部内容。
具体包括但不限于以下内容：混凝土浇筑、模板安装与拆除、钢筋加工与安装、脚手架搭建、墙面装修等。
三、合同工期开工日期：_______年______月______日；竣工日期：_______年______月______日。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
四、工程质量标准与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 乙方必须设立专职质量检查员，负责检查施工质量并接受甲方的监督检查。
3. 工程竣工验收按照国家规定及合同约定的质量标准执行。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）_________________________元整（小写）￥______元。
建设工程劳务合同(通用6篇)
建设工程劳务合同（通用6篇）建设工程劳务合同篇1承包方（甲方）：住址：分包方（乙方）：住址：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿和诚实信用原则，双方就___________________建设项目的工程劳务分包合作事项协商一致，签订本劳务分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程工期：计划开工日期：_______年______月______日，计划竣工日期：_______年______月______日，总工期_______天。
4、承包方式：5、工程造价：二、工程价款的结算方式甲方收到建设单位拨付的工程款后，按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。
三、材料提供本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。
四、质量条款本项目的质量标准为省级优良。
乙方应坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
五、安全条款1、乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
2、加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
六、甲方责任1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
4、甲方委派驻工地代表，监督乙方的工作。
5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
七、乙方责任1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
建筑施工劳务合同范本5篇
建筑施工劳务合同范本5篇建筑施工劳务合同范本篇1甲方(用人单位)名称：_________________乙方(劳动者)姓名：_________________根据《中华人民共和国劳动法》等相关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致订立本合同。
一、合同期限本合同期限为_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。
二、劳动岗位和工作内容甲方安排乙方从事工种(岗位)，根据生产经营的需要，在乙方能够胜任的前提下，甲方可以合理变更乙方的工作岗位和任务，乙方应完成甲方合理分配的生产任务。
承包方式：_________________。
三、劳动报酬1、①定额工资单价为：木工_________________元/平方米(沾灰面积_________________元/平方米);钢筋工_________________元/平方米(_________________元/吨);防水工_________________元/平方米;砌筑工_________________元/平方米;砼工_________________元/平方米;抹灰工_________________元/平方米;架子工_________________元/平方米;其他工种_________________元。
②按建筑面积确定承包价_________________元/平方米，水电_________________元/平方米;③分项工程承包：外墙面砖_________________元/平方米;屋面防水_________________元/平方米;内墙普通抹灰_________________元/平方米。
2、工资发放方式甲方根据工程分包合同，按照乙方实际完成工作量的%制成工资表，经乙方签字确认，通过银行将工资打入乙方工资卡。
工程竣工验收后，无质量问题，剩余劳务费四、劳动保护1、甲方应该按照国家和行业劳动卫生、安全生产等相关规定，向乙方提供合格的劳动安全卫生条件和必要的劳动工具，劳动保护用品。
建筑施工劳务合同范本(精选8篇)
建筑施工劳务合同范本(精选8篇)建筑施工劳务合同范本篇1工程发包人(以下简称甲方)工程承包人：(以下简称乙方)甲方将马鞍山秀山新区雨山片区一期二组团安置房，15楼水电安装工程承包给乙方，经双方协商达成以下协议：1、自_年_月_日进场施工，工程总造价：人民币：壹拾伍万元整。
2、付款方式，端午节暂付人民币伍万元整，中秋节暂付人民币伍万元整，完工后扣留人民币一万元维修费，余下工程款一次付清，注：(如年底工程不能完工，按考勤表发放工资)。
3、乙方在施工中必须按照规范施工如有前期施工不完善的地方乙方自行免费解决。
4、卫生间、厨房间下水预留洞H管位置，如不合理甲方出资整改。
5、乙方在施工中必须遵守公司规章制度，做好个人和他人安全工作6、乙方在施工中如误工期责任由乙方负责，(如因材料未及时送到责任由甲方承担)，以上合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑施工劳务合同范本篇2甲方：__________________乙方：__________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：______________工程地点：______________第二条工程承包范围___________________________________第三条工程工期1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天;2.主要节点工期：___________________________________3.乙方应无条件执行甲方进度计划安排(包括新调整进度计划)。
建设工程劳务施工合同范本6篇
建设工程劳务施工合同范本6篇篇1建设工程劳务施工合同范本甲方（施工单位）：______________地址：_________________________法定代表人（负责人）：___________联系电话：_____________________乙方（劳务人员）：_______________身份证号码：___________________联系电话：______________________鉴于甲方为完成____________（项目名称），需要聘请乙方提供专业技术劳务，双方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》相关规定，达成以下劳务施工合同。
一、项目内容：乙方将提供的技术劳务包括但不限于____________（具体技术内容），根据实际施工需要，乙方需确保技术劳务的质量和服务水平。
二、工作地点：工作地点为______________（具体地址），乙方需按时到达工作地点，并按照甲方的安排进行施工作业。
三、工作时间：工作时间为每周工作______天，每天工作________小时，具体工作时间由甲方安排，乙方需按照规定时间到达并完成工作任务。
四、报酬标准：根据乙方提供的技术劳务内容和工作量，乙方将按照____________（具体报酬标准）收取报酬，具体报酬金额由双方协商一致。
五、结算方式：甲乙双方经协商一致，每月_____________日为结算日，乙方应在结算日前提供工作量、服务质量等相关情况，甲方将在结算日完成报酬支付。
六、保密义务：乙方应当保守甲方的商业秘密，不得将相关技术资料、工作内容等向外泄露，如有违反将承担相应责任。
七、责任约定：乙方应在工程施工中保证技术质量，做到细致认真，如出现施工质量问题或延期等情况，乙方应承担相应责任。
八、解决纠纷：双方如有纠纷，应当友好协商解决；协商无果，将提交本合同约定的仲裁机构进行裁决。
九、其他约定事项：本合同自签订之日起生效，有效期为______年，本合同未尽事宜，双方可另行协商补充条款。
建筑施工劳务合同范本14篇
建筑施工劳务合同范本14篇建筑施工劳务合同范本1甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳务合同期限第一条、本合同劳务期限__________年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、工作内容第二条、甲方同意根据乙方工作需要，派遣人员_____名担任__________工作。
第三条、甲方所派遣人员应遵守乙方依法制定的规章制度，服从乙方管理。
三、劳务保护和劳务条件第四条、乙方负责对甲方进行职业道德、业务技术、劳务安全、劳务纪律和甲方规章制度的教育。
第五条、乙方承担甲方派遣人员（本市外）入店车费，负责工作期间住宿。
四、劳务报酬第六条、乙方每月______日以人民币形式支付甲方所派遣人员工资月____________元。
第七条、有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳务合同并及时办变更合同手续：1、甲乙双方协商一致的；2、立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的。
五、当事人约定的其他内容第八条、乙方同意付甲方准备金（月总工资的20%）______元，准备金由乙方提供派遣计划的同时交付，准备金计入首月工资内。
第九条、甲方所派遣人员有下列情形之一，乙方可以解除本合同：1、在试用期间被证明不符合录用条件的；2、严重违反劳务纪律和规章制度的；3、严重失职、营私舞弊，对乙方利益造成重大损害的；4、被依法追究刑事责任的.。
第十条、双方解除合同应提前30天通知对方、双方当事人在合同期满30日内可向对方续订合同。
六、违约责任第十一条、甲乙双方必须严格履行劳务合同，除遇有特殊情况，经双方协商一致不能履行劳务合同的有关内容外，任何一方违反合同给对方造成经济损失的，应根据其后果和责任大小，给对方赔偿经济损失。
赔偿金额按有关规定或实际情况确定。
七、劳务争议处理及其它第十二条、双方因履行本合同发生争议，当事人应当自劳务争议发生之日起，60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
建筑施工劳务合同模板(八篇)
建筑施工劳务合同模板发包方（甲方）：_____承包方（乙方）：_____因甲方承包_____工程建设项目，为加快公租房建设及确保该工程进度，依照合同法、建筑法及相关法律规定，在双方自愿平等协商的基础上，甲方同意将_____施工以包工形式承包给乙方，为明确责、权、利特定如下协议：一、工程概况1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、工程规模：_____二、承包范围1、正负零以上：泥工上主体；内外粉刷；钢筋绑扎和预制。
2、泥工包括自带斗车、自用工具，钢筋工自带机械、扎丝、切割片自用工具等。
其中不包括防水保温，内外瓷板、地面扫平、顶棚扫平，钢筋对焊。
三、工程质量1、合格。
2、乙方所建的工程要在甲方监督和质量的监督管理下严格把关工程质量、生产安全、工程进度，严格按照规范要求施工，出现问题由乙方承担。
四、工期以承建方时间为准。
五、结算方式泥工；钢筋工以建筑面积计算元每平方米。
六、工程款支付方式以月为单位，在每月底支付实际工程进度款70%，主体完工付到90%，工程全部完工付清余款。
七、违约责任1、乙方无力垫资施工导致未达到项目进度。
造成甲方经济效益或损失甲方有权终止合同。
乙方必须无条件退场并向甲方赔偿一切损失。
2、由于甲方无法按工程量支付进度款造成停工，不可抗力除外，甲方应赔偿乙方一切损失。
八、如有特殊情况，双方友好协商解决本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
甲方（签章）：_____ 乙方（签章）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日建筑施工劳务合同模板（二）甲方：居民身份证号码：乙方：居民身份证号码：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、法规，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。
一、工程地点：_____________________________________。
二、工程名称：_____________________________________。
建筑施工劳务合同范本6篇
建筑施工劳务合同范本6篇篇1建筑施工劳务合同范本甲方（施工单位）：__________（在建工程名称）__________乙方（劳务单位）：__________（施工单位名称）__________为了明确双方之间的权利和义务，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，双方经友好协商，自愿签订本劳务合同，达成如下协议：一、项目名称和地点1. 项目名称：__________（在建工程名称）__________2. 项目地点：__________（施工地点）__________二、合同期限1. 本合同自__________（年）__________月__________（日）起至__________（年）__________月__________（日）止。
三、工程内容和标准1. 乙方承诺按照甲方提供的设计方案和标准，按时、按质完成工程施工任务。
2. 施工过程中，乙方应严格遵守相关国家法律法规和安全生产规定，确保工程质量和工人安全。
3. 工程竣工后，乙方应按照相关规定进行验收，达到相应标准后方可交付使用。
四、施工安全和保障措施1. 乙方应了解施工现场环境和情况，制定合理的施工方案和安全措施，并向甲方报备。
2. 施工期间，乙方应加强对现场作业人员的安全教育和培训，提高员工安全意识并定期进行安全检查。
3. 如发生工程质量问题或安全事故，乙方应及时报告甲方并作出相应处理措施，确保工程顺利进行。
五、施工费用和付款方式1. 本次工程的总造价为__________（人民币大写）__________元整。
2. 甲方应按照工程进度支付工程款，具体支付比例和时间节点如下：第一笔：__________%工程款，于合同签订后______（天/周/月）内支付；第二笔：__________%工程款，于工程开工______（天/周/月）后支付；第三笔：__________%工程款，于工程竣工验收合格后支付；3. 乙方应在收到工程款后提交相应的发票和结算报告，甲方确认后处理相关手续。
建筑劳务工程施工合同范本(推荐7篇)
建筑劳务工程施工合同范本（推荐7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑劳务工程施工合同范本（推荐7篇）建筑劳务工程施工合同范本第1篇发包人：承包人：根据《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
建筑劳务施工合同(通用7篇)
建筑劳务施工合同（通用7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑劳务施工合同（通用7篇）在对法律认识不断深化的今天,合同在其中的作用已不可忽视,同时也成为专业分工协作的桥梁。
建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）
建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编精心整理的建设工程施工劳务合同范本（通用5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
建设工程施工劳务合同1发包单位：劳务承包单位：第一条工程概况1、工程名称：大石桥市中心医院内装饰工程（第八标段）2、施工地点：大石桥市中心医院15层—17层（第八标段）3、施工内容：根据施工图纸所设计所有内容4、施工标准：按辽宁省装饰装修工程质量评定标准定为：合格5、开、竣工日期：自20XX年7月20日起至20XX年11月20日止。
第二条发包方的责任范围1、提供满足施工需要的图纸或者必要的施工说明书；2、提供现场施工人员所需要的施工用水、用电和施工场地、临时后勤设施消防器具。
3、按合同规定提供装饰材料及辅料。
4、做好施工交底，并用书面材料安排好技术、安全、质量。
5、做好内外各单位之间的协调工作。
6、建立技术、质量、工期控制保证体系，协调好劳务关系。
第三条劳务承包单位的责任范围1、组织和调配好施工人员，听从指挥按期保质保量完成施工任务。
2、施工中要合理用料、杜绝浪费、文明施工，保持现场清洁，材料堆放整洁，有序合理。
3、准确提供施工所用材料计划，做到材料不积、不压。
4、劳务人员严禁违章操作，所造成的后果自负。
5、主动办理暂住证、上岗证，费用自理。
6、接受有关部门的质量检查和监督。
第四条工程质量及返工1、劳务承包方应做到质量自检，发现问题自行改正。
2、发包方负责分项专检，按专检要求改正与返工，并做好记录，所有责任责任方自负。
第五条工程验收1、工程专职人员对质量验收，并填报记录。
2、竣工前公司组织验收，对不合格品，劳务方要无偿给予整改，并加倍赔偿造成的材料损失。
第六条合同价款与调整2、价款调整：项目增加，数量变更价款超出本合同项目范围时。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（BF―2009―0208）合同编号：北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同二○○九年十一月第一部分协议书劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称：2、分包合同内容：2.1 本合同分包范围：2.2 本合同劳务作业内容：。
3、工程地点：建筑面积： m24、合同价款总额元（人民币），大写5、分包工作期限开工日期：年月日竣工日期：年月日总日历天数为：天6、劳务作业人数：人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书（有）；（3）投标书及其附件（担保函、承诺书）；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸及工程量清单；（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间：年月日合同订立地点：发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）地址：住址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：第二部分通用条款9、发包人权利和义务：9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。
9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。
合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。
9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。
9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。
9.8 认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。
9.9检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。
9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
9.11 行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。
9.12 按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。
9.13 承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。
9.14 其它发包人应当承担的义务。
10、承包人权利和义务：10.1组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
10.2按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。
10.3按发包人要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后实施。
10.4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。
10.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。
10.6自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
10.7按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
10.8 做好成品保护工作。
10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。
10.10承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。
除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。
10.11配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。
10.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。
10.13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。
10.14 劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。
10.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
10.16其它承包人应当承担的义务。
11、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：（1）不可抗力；（2）设计变更和工程量增加；（3）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；（4）承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。
12、由于以下原因造成承包人发生窝工的，承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实：（1）第十一条（3）、（4）、（5）项；（2）发包人同意的其他情况。
13、不可抗力：13.1不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。
发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。
不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。
13.2不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。
14、送达：本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。
一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。
15、事故处理：15.1 发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。
16、施工变更：16.1施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。
承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；16.1.2增减合同中约定的工程量；16.1.3改变有关的施工时间和顺序；16.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。
16.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。
16.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担（损失补偿总额不能超出分包合同价款的5%），延误的工期不予顺延。
17、发包合同价款支付的手续：承包人应向发包人出具合法有效的收款发票，发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。
承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。
发包人将合同价款支付给承包人在22.4款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款凭证。
18、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，责任由发包人承担。
由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。
19、争议：发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；②调解要求停止合同工作，且为双方接受；③仲裁机构要求停止合同工作；④法院要求停止合同工作。
20、合同解除：20.1承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。
20.2发包人与建设单位的施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解除本合同。
20.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。
停止工作超过28天，发包人仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出通知解除合同。
20.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。
承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同。
20.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。
20.6本合同约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。
分包合同价款结算支付手续完毕后，承包人应及时撤离现场。
承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。
20.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。
发包人应为承包人撤出提供必要条件。
20.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
21、合同终止双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，承包人向发包人交付劳务作业成果，并经发包人验收合格后，本合同即告终止。