二建建设工程法规及相关知识真题
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题精选附答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题精选附答案单选题（共30题）1、下列表述错误的是()A.代理包括委托代理、法定代理和指定代理B.代理委托书授权不明的，代理人应向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任C.指定代理人是指按照人民法院或者有关机关的指定而产生的代理D.无民事行为能力和限制民事行为能力人，其监护人因法律规定而成为被监护人的法定代理人【答案】 B2、根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。
A.法定代表人B.经营负责人C.直接责任人D.项目负责人【答案】 C3、工程建设项目必须招标的范围不包括(]A.施工单项合同估算价在人民币200万元B.重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元，项目总投资2000万元C.监理服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元D.设计服务的采购，单项合同估算价在人民币80万元【答案】 B4、关于分包，下列说法正确的是（）。
A.建筑工程总承包单位将工程分包给个人B.建设单位直接指定分包单位C.建筑工程总承包单位将工程分包给不具备资质的企业D.建筑工程总承包单位将劳务作业直接分包给劳务作业单位【答案】 D5、（2019年真题）合同权利转让未通知债务人，则（）。
A.转让合同无效B.推定为未转让C.抗辩权发生转移D.对债务人不发生效力【答案】 D6、（2017年真题）关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是( )。
A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员【答案】 A7、按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。
A.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行地的市场价格C.履行合同时履行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格【答案】 B8、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识历年经典题含答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识历年经典题含答案单选题（共60题）1、按照《建筑工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人书面应当通知监理人检查的时限应在共同检查前()小时。
A.24B.48C.72D.96【答案】 B2、下列关于法律效力等级排序正确的是（）。
A.宪法>法律>行政法规>地方政府规章B.法律>行政法规>地方性法规>部门规章C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章D.国际条约>宪法>地方性法规>司法解释【答案】 A3、根据我国法的形式，下列规范性文件属于行政法规的是()A.《建筑法》B.《建设工程质量管理条例》C.《招标公告发布暂行办法》D.《安徽省建设工程造价管理办法》【答案】 B4、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约7000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。
A.20B.30C.45D.60【答案】 D5、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》属于（）。
A.行政法规B.一般法律C.司法解释D.部门规章【答案】 D6、建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A. 15 天B. 30 天C. 45 天D. 60 天【答案】 A7、下列关于法人的表述中，正确的是（）。
A.法人可以自然产生B.法人名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号C.法人的场所与法律管辖权无关D.法人的民事责任由它的法定代表人承担【答案】 B8、被执行人为自然人，被限制高消费后，可以以其财产支付（）行为。
A.购买经营用车辆B.乘坐列车软卧C.旅游D.购买不动产【答案】 A9、下列关于实施工程建设强制性标准的说法中，正确的是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试题库
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试题库单选题（共30题）1、结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于()m。
A.2B.0.5C.0.8D.1.0【答案】 B2、（2020年12月真题）关于危险性较大的分部分项工程专项施工方案的说法，正确的是( )。
A.危险性较大的分部分项工程实行施工总承包的，专项施工方案可以由施工总承包单位组织编制B.危险性较大的分部分项工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制C.施工企业应当组织召开专家论证会对全部危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行论证D.分包单位编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案的，应当由施工总承包单位技术负责人和分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章【答案】 D3、根据《绿色施工导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以上。
A.50%B.60%C.80%D.70%【答案】 D4、关于分包，下列说法正确的是（）。
A.建筑工程总承包单位将工程分包给个人B.建设单位直接指定分包单位C.建筑工程总承包单位将工程分包给不具备资质的企业D.建筑工程总承包单位将劳务作业直接分包给劳务作业单位【答案】 D5、下列情形中，构成委托代理终止的是（）。
A. 代理人辞去委托B. 被代理人取得民事行为能力C. 被代理人重伤D. 被代理人与代理人之间的监护关系消灭【答案】 A6、当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以（）。
A.提出上诉B.提起再审C.申请复议一次D.不予执行【答案】 C7、场景(八）A.定金保证B. 一般保证C.抵押保证D.留置保证【答案】 B8、建设单位应当在竣工验收后（）个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
A.1B.3C.4D.6【答案】 D9、【2018年真题】根据《民法典》，法人分为（）。
A.企业法人和非企业法人B.机关法人，企业法人和社团法人C.一般法人和特别法人D.营利法人，非营利法人和特别法人【答案】 D10、某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关考试题库带答案解析
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关考试题库带答案解析单选题（共50题）1、下列权利中，()是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。
A.处分权B.占有权C.收益权D.使用权【答案】 A2、（）不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。
A.施工单位B.勘察设计单位C.项目经理部D.监理单位【答案】 C3、下列关于施工质量检验和返修的规定，说法正确的是（）。
A.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和监理单位B.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位可以不负责返修C.施工单位只对竣工验收不合格的质量问题承担返修义务D.因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人可以要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建【答案】 D4、安全生产许可证可以予以撤销，下列（）不属于可撤销已颁发的安全生产许可证的情形。
A.企业安全管理制度有待优化时取得安全生成许可证的B.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全许可证的C.超越法定职权颁发安全许可证的D.违反法定程序颁发安全生产许可证的【答案】 A5、根据《建设工程安全生产管理条例》,实行施工总承包的建设工程发生生产安全事故的,应当负责上报的单位是（）。
A.分包单位B.监理单位C.设计单位D.总承包单位【答案】 D6、某银行为某施工企业提供工程保函时，应采取的正确方式是（）。
A.书面形式B.口头形式C.其他形式D.没有明确规定【答案】 A7、在城市规划区内进行建设需要申请用地的,建设单位在依法办理用地批准手续前,必须先取得()。
A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.拆迁许可证D.建设用地规划许可证【答案】 D8、根据《绿色施工导则》，关于节材与材料利用的说法，正确的是（）。
A.应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低10%B.根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存C.采取技术和管理措施降低模板、脚手架等的周转次数，优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案D.应就地取材，施工现场 800 公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的 70％以上【答案】 B9、关于投标联合体的说法，正确的是()。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库及精品答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库及精品答案单选题（共30题）1、关于建设工程发包、转包、分包、挂靠的说法，正确的有（）。
A.合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，属于转包B.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包的C.总承包单位将主体结构工程分包给其他企业的，属于挂靠D.建设单位推荐分包单位的，属于违法发包行为【答案】 A2、关于标底的说法，正确的是（）A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数量C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询【答案】 A3、（2021年真题第2批）下列投标文件中，应当拒收的是（）。
A.提前送达的投标文件B.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件D.未提交投标保证金的投标文件【答案】 C4、环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套的环境保护设施，必须与主体工程（）。
A.同时论证、同时评价、同时投资B.同时投资、同时施工、同时评价C.同时设计、同时施工、同时投产使用D.同时设计、同时施工、同时竣工验收【答案】 C5、监理单位重新检查已按规定隐蔽的部位，检查结果合格，说法正确的是（）。
A. 费用由施工企业承担B. 工期不予顺延C. 视为建设单位违约D. 施工企业可主张合理利润【答案】 D6、（2016年真题）根据《生产安全事故预告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是( )。
A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告【答案】 C7、某公司与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了1年5个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为10500元，当地上一年度职工月平均工资是3000元。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分通关题型题库附解析答案
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分通关题型题库附解析答案单选题（共45题）1、关于物权的说法，法正确的是（）A.物权包括所有权、债券、用益物权和担保物权B.用益物权包括对自己所有的财产享有使用权和收益的权利C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D.物权保护方式，只能单独适用【答案】 C2、关于用能单位法定义务的说法，正确的是（）。
A.用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理B.用能单位不得对能源消费实行包费制C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计D.用能单位应当建立循环经济制度【答案】 B3、甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。
2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则（）。
A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应当提前30日内以书面形式通知用人单位D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】 C4、父母作为监护人代理未成年子女进行民事诉讼活动，这种情况属于（）。
A.指定代理B.委托代理C.无权代理D.法定代理【答案】 D5、施工合同履行中，关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法，正确的是（）。
A.设计单位应当负责返修，费用由设计单位承担B.施工企业应当负责返修，费用由施工企业支付C.施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担D.建设单位应当负责返修，费用由设计单位承担【答案】 C6、下列关于土地承包经营权的期限的说法，正确的是（）。
A.耕地的承包期为50年B.草地的承包期为50年至70年C.林地的承包期为30年至70年D.承包期限届满,由土地承包经营权人不得再承包【答案】 C7、（2020年12月真题）关于委托合同的说法，正确的是( )。
A.经受托人同意，委托人在受托人之外委托第三人处理委托事务给受托人造成损失的委托人不再承担责任B.委托人丧失民事行为能力的，受托人不得继续处理委托事务C.无偿的委托合同，因受托人的过失给委托人造成损失的，受托人应当赔偿损失D.经委托人同意，受托人转委托的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，委托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任【答案】 D8、关于劳动保护的说法，正确的是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案(典型题)
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案（典型题）单选题（共60题）1、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。
施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）。
A.施工企业应同意建设单位自行采购B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受D.施工企业可拒绝建设单位的要求【答案】 D2、《安全生产法》规定，承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明的，没收违法所得；违法所得在10万元以上的，处以罚款的额度是违法所得的( )。
A.10倍以上B.5倍以上10倍以下C.2倍以上5倍以下D.1倍以上2倍以下【答案】 C3、下列关于合同变更的说法，正确的是（）。
A.合同生效后，当事人名称发生变更的，相当于合同发生了变更B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为已变更C.如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，变更的内容对另一方有约束力D.合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商【答案】 D4、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）。
A. 按照建设单位的指令确定B. 注明规格、型号、性能等技术指标C. 指定生产厂、供应商D. 征求施工企业的意见【答案】 B5、下列选项中，应当作为竣工决算依据的文件是（）A.承包方在工程完工后约定期限内提交的竣工结算文件B.经工程造价咨询企业提出审核意见的竣工结算文件C.经发包方签字确认的竣工结算文件D.经发包方和承包方签字确认的竣工结算文件【答案】 D6、关于民事责任，下列说法，正确的是（）。
A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚B.无效合同的民事责任属于违约责任C.民事责任可以单独适用，也可以合并适用D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性【答案】 C7、根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关试题库(有答案)
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关试题库(有答案)单选题（共30题）1、关于中华人民共和国境内用人单位投保工伤保险的说法，正确的是（）。
A.需为本单位全部职工缴纳工伤保险费B.只需为与本单位订有书面劳动合同的职工投保C.只需为本单位的长期用工缴纳工伤保险费D.可以只为本单位危险作业岗位人员投保【答案】 A2、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是（）。
A.监理单位B.建设单位C.总承包单位D.分包单位【答案】 C3、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。
后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿，下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。
A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则甲可对不属于自己责任的那部分赔偿向乙追偿C.该质量问题是乙造成的，与甲无关D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50％【答案】 B4、某工地司机驾车作业时违反安全操作规程，不慎将一名工人轧死，对该司机的处理应该按()。
A.过失致人死亡罪B.交通肇事罪C.重大责任事故罪D.意外伤害罪【答案】 C5、关于工程再分包的说法中，正确的是（）。
A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人【答案】 B6、王某与张某签订了二手房屋买卖合同，王某按约定支付了购房款。
张某的妹妹知道后对王某购置的房屋主张部分权利，并得到了张某的认可。
对此，王某向张某提出了索赔要求，张某应( ) 。
A.承担权利瑕疵担保责任B.与王某签订补充合同C.承担物的瑕疵担保责任D.不承担任何责任【答案】 A7、（2016年真题）施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在( )监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试题库
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试题库单选题（共30题）1、关于安全生产许可证与施工许可证的说法，正确的有（）。
A.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可B.两个证件的申请主体相同C.两个证件的申请对象级别一致D.两个证件的申请条件均需要人员考核合格【答案】 A2、关于施工单位安全生产费用的提取和使用管理，下列说法错误的是（）。
A.施工单位项目负责人确保安全生产费用的投入B.由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证并承担不利后果C.有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件D.建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成【答案】 A3、关于安装工程一切险保险期限的说法中，正确的是（）。
A.安装工程保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但须承担其维修期的保险责任C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始【答案】 D4、关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是（）。
A.监理单位仅对施工质量承担责任B.工程监理实行总监理工程师负责制C.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任【答案】 B5、在建设工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是（）。
A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】 D6、（2019年真题）根据《招标投标法实施条例》,关于联合体投标的说法,正确的是（）。
A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体可以在资格预审后组成B.资格预审后联合体增减、更换成员的,应当书面通知招标人C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标【答案】 C7、关于质量保证金预留的说法中，正确的是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试题库
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试题库单选题（共40题）1、根据《安全生产法》，施工企业从业人员发现安全事故隐患，应当及时向（）报告。
A.安全生产监督管理部门或者建设行政主管部门B.现场安全生产管理人员或者项目负责人C.现场安全生产管理人员或者施工企业负责人D.县级以上人民政府或者建设行政主管部门【答案】 C2、关于公布建筑市场诚信行为的说法，正确的是（）A.对于整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录信息公布期限B.优良行为记录信息的公布期限一般为6个月C.不良行为记录信息公布期限一般为5年D.对整改确有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布其不良行为【答案】 A3、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当在是个前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案的是涉及（）的装修工程A.改变建筑局部使用功能B.增加内部装饰C.增加投资额度D.建筑承重结构变动【答案】 D4、下列情形中，发包人应当承担过错责任的是（）。
A.拖欠工程款影响工期的B.未申领施工许可证导致无法开工的C.直接指定分包人分包专业工程D.设计变更导致费用增加的【答案】 C5、某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。
A.1小时内B.24小时内C.作业人员救出后1小时内D.作业人员救出后24小时内【答案】 A6、建设工程施工常用的担保种类，不包括（）。
A.施工投标保证金B.施工合同履约保证金C.劳务人员工资保证金D.预付款担保【答案】 C7、仲裁委员会就某施工合同纠纷案件进行仲裁，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁员乙和丙认为应当裁定合同有效，则仲裁庭应当（）。
A.按乙和丙的意见作出裁决B.按甲的意见作出裁决C.请示仲裁委员会主任，并按其意见作出裁决D.重新组成仲裁庭，经评议后作出裁决【答案】 A8、（2020年12月真题）关于合同权利转让的说法，正确的是( )。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题精选附答案
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题精选附答案单选题（共40题）1、仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。
A.在调解书作用时B.在当事人达成调解协议时C.在调解书送达双方时D.经双方当事人签收时【答案】 D2、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。
A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当由建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.涉及结构安全的试块、试件、材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【答案】 A3、关于不动产物权的说法，正确的是（）。
A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效【答案】 A4、根据《建筑业企业资质管理规定》，下列不属于建筑业企业资质系列是（）。
A.工程总承包B.施工总承包C.专业承包D.劳务分包【答案】 A5、按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。
A.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行地的市场价格C.履行合同时履行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格【答案】 B6、依据《劳动合同法》用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）倍的工资。
A.1.5B.2C.3D.4【答案】 B7、关于评标的说法，正确的是（）。
A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明【答案】 D8、关于行政复议的说法，正确的是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附答案)
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附答案)单选题（共30题）1、根据《建设工程质量检测管理办法》规定，下列关于建设工程质量检测机构的说法中，正确的是（）。
A.检测机构是建设行政主管部门的下属事业单位B.检测机构的质量检测业务是由施工单位委托的C.检测机构代表建设行政主管部门行使相应的行政职权D.质量检测试样应当在建设单位或监理单位监督下现场提取【答案】 D2、沉井封底前自沉速率应小于（）。
A.10mm/8hB.15mm/8hC.20mm/8hD.25mm/8h【答案】 A3、对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。
A.建设行政主管部门B.工商行政主管部门C.合同管理部门D.人民法院或仲裁机构【答案】 D4、建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款（）的罚款。
A.0.5%以上1%以下B.1%以上2%以下C.2%以上4%以下D.3%以上6%以下【答案】 B5、关于工程建设强制性标准的实施管理，下列说法正确的是（）。
A.新强制性国家标准实施后，原强制性国家标准一年后废止B.建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可以直接使用C.工程建设中采用国际标准，而现行强制性标准未作规定的，施工单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案D.在中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准【答案】 D6、以下关于法律法规效力的说法中，不正确的是（）。
A.法律的效力一定大于行政法规B.地方法规效力一定大于地方政府制定的规章C.一般情况下，同一事项的特别法，要优先于一般法D.法律的效力，一定大于地方法规的效力【答案】 B7、下列关于发包人要求承包人完成合同以外零星项目的说法中，不符合《建设工程价款结算暂行办法》规定的是（）。
A.承包人应在接受发包人要求的3天内向发包人提请施工签证B.提请施工签证的事项包括用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等C.承包人应当在发包人签证后施工D.发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负【答案】 A8、（2014年真题）下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是( )。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题精选附答案
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题精选附答案单选题（共45题）1、关于无效施工合同工程款的结算，正确的是（）A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价承包人【答案】 D2、下列关于确定中标人的说法，错误的是（）。
A.对采用常规通用技术标准的政府投资工程，原则上最低价中标B.中标候选人的经营，财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认C.中标人应该能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准D.在确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进一步协商谈判再最终确定合同内容【答案】 D3、根据《建设工程质量检测管理办法》，关于建设工程质量检测的说法，正确的是（）。
A.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备B.检测报告经建设工程质量监督机构确认后，由施工企业归档C.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检D.检测机构应当将检测过程中发现的施工企业违反工程建设强制性标准的情况，及时报告建设单位【答案】 C4、根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。
A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以承包人实际完工之日为竣工日期【答案】 C5、照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()A.15%B.20%C.25%D.30%【答案】 B6、招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件好B.设定与合同履行有关的资格条件C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准【答案】 C7、下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附带答案)
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附带答案)单选题（共60题）1、根据《保障农民工工资支付条例》施工承包单位应当建立用工管理台帐并保存至工程完工且工资全部结清后至少（）。
A.3年B.1年C.2年D.5年【答案】 C2、（2020年真题）关于劳动合同试用期的说法，正确的是( )。
A.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期B.初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限C.试用期不包含在劳动合同期限之内D.劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期【答案】 A3、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。
该责任在债的产生根据中属于（）之债。
A.侵权B.合同C.无因管理D.不当得利【答案】 A4、在所有权里面，属于核心的是（）。
A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权【答案】 D5、根据《绿色施工导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以上。
A.50%B.60%C.80%D.70%【答案】 D6、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
A.1B.2C.3D.5【答案】 D7、关于合同形式的说法，正确的是（）。
A.合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式B.电子邮件不能视为书面形式C.书面形式仅指合同书形式D.默示合同是指当事人默认的合同【答案】 A8、（2019年真题）合同权利转让未通知债务人，则（）。
A.转让合同无效B.推定为未转让C.抗辩权发生转移D.对债务人不发生效力【答案】 D9、某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。
后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库与答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库与答案单选题（共50题）1、（2021年真题第1批）根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，可以申报历史文化名城、名镇、名村的是（）。
A.保存文物比较丰富的城市B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇C.历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市D.保留着传统格局和历史风貌的村庄【答案】 D2、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。
A.安装单位质检合格B.建设单位检查验收C.建设行政主管部门检查验收D.监理单位检查验收【答案】 A3、场景(二）A.法律B.行政法规C.地方性法规D.行政规定【答案】 B4、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。
A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D.设计深度由设计单位酌定【答案】 B5、甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元，双方约定定金为80万元，合同订立后，甲仅向乙支付了55万元定金，关于本合同中定金的说法，正确的是（）A.定金合同自合同订立时成立B.甲应当补交合同定金5万元C.甲应当补交合同定金25万元D.定金数额视为变更为55万元【答案】 D6、甲、乙采购合同约定，甲方交付20%定金，采购合同生效，该合同是()A.附生效时间的合同B.附生效条件的合同C.附解除条件的合同D.附终止时间的合同【答案】 B7、（2015年真题）下列情形中，投标人中标有效的是( )。
A.投标人给予招标人金钱获取中标B.投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标【答案】 B8、《建设工程质量管理条例》规定，（）收到建设工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分通关题型题库附解析答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分通关题型题库附解析答案单选题（共40题）1、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标人与中标人签订合同后()内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。
A.5个工作日B.10个工作日C.15个工作日D.20个工作日【答案】 A2、（2021年第1批真题）根据《民法典》，关于合同法定解除的说法，正确的是( )。
A.发生不可抗力，即可解除合同B.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务，即可解除合同C.当事人一方迟延履行主要债务，即可解除合同D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人无权随时解除合同【答案】 B3、根据《建设工程安全生产条例》，属于工程建设单位安全职责的有（）。
A.组织事故抢救B.需要进行爆破作业的，申请办理批准手续C.提出保障作业人员安全和防范事故发生的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患拒不停工时，及时报告主管部门4、关于评标的说法，正确的是（）。
A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不说明理由的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明【答案】 D5、（2021年真题第1批）关于建设工程返修，说法正确的是（）。
A.施工企业仅对已完成的工程负责返修B.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修C.暂缺D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的质量问题由施工企业有偿返修【答案】 B6、（2016年真题）根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过( )。
A.1个月B.2个月C.3个月D.4个月7、（）不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附带答案)
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附带答案)单选题（共45题）1、施工企业在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，资质许可机关不予批准的建筑业企业资质升级的情形是（）。
A.注册资本发生变更的B.将承包的工程转包或者违法分包的C.被投诉、举报的D.不与分包单位结算的【答案】 B2、财产所有权的权能中，（）是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。
A.收益权B.处分权C.使用权D.占有权【答案】 B3、（2021年真题第1批）关于著作权保护期的说法，正确的是（）。
A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终身及其死后50年B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作权法》保护4、合同生效后，其价款或者报酬的确定顺序是：①按《合同法》相关规定执行；②签订补充协议；③按照交易习惯或者合同的有关条款；④按照合同的约定。
该四种确定方式的正确适用顺序是（）。
A.①②③④B.③④②①C.④②①③D.④②③①【答案】 D5、张三在被甲公司胁迫的情况下，订立了一份买卖合同，关于该合同撤销的说法，正确的是（）。
A.该合同是合法有效的合同，不能撤销B.张三自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内，可以行使撤销权C.张三自知道或应当知道撤销事由之日起1年内，可以行使撤销权D.张三自胁迫行为终止之日起1年内，可以行使撤销【答案】 D6、因项目开发，某房地产公司必须在申领施工许可证前，先办妥建设用地管理和城市规划管理方面的手续，在此阶段最后取得的是该项目的（）。
A.用地规划许可证B.国有土地使用权批准文件C.工程规划许可证D.土地使用权证7、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期间为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】 A8、根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题精选附答案
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题精选附答案单选题（共45题）1、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。
A.一审程序包括普通程序和特别程序B.原告必须与案件有直接利害关系C.必须以书面形式起诉D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】 B2、关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（）。
A.配套建设的环境保护设未经验收或者验收不合格的，经上级主管部门同意，可以投入生产或者使用。
B.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收C.涉及环境保护的项目，建设单位应当依法向社会公开验收报告D.由监理单位对环境保护设施进行验收【答案】 B3、投标人中标某建设工程项目，合同金额6850万元，则以下适宜的履约保证金额为( )。
A.650万元B.700万元C.750万元D.800万元【答案】 A4、关于中标的说法，不正确的有（）。
A.中标人确定后，招标人应当公示中标通知书B.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力C.在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判D.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书【答案】 A5、关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的是( ）。
A.施工企业分公司不具有法人资格B.施工企业法人属于非营利法人C.施工企业的法定代表人是法人D.施工企业的法人资格自成立之日取得【答案】 A6、（2020年12月真题）下列投标人的竞争行为中，符合法律规定的是( )。
A.投标人利用其影响力影响招标人，以谋取竞争优势B.投标人在投标文件中载明投标报价下浮率C.投标人给予招标代理机构的工作人员财物，以谋取交易机会D.投标人以行贿手段谋取中标【答案】 B7、下列选项中，中标人按照合同约定，可以分包的部分是（）。
A.关键性工作B.主体结构中的混凝土工程C.主体结构中的钢结构工程D.主体结构中的砌体工程【答案】 C8、根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是（）A.发包人B.总承包人C.同级审计部门D.同级财政部门【答案】 D9、下列不属于违法分包行为的是（）。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题精选附答案
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题精选附答案单选题（共45题）1、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位办理用地批准手续前，必须先取得该工程的( )A.建设工程规划许可证B.质量安全报建手续C.施工许可证D.建设用地规划许可证【答案】 D2、【2018年真题】根据《绿色施工导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以上。
A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】 C3、（2020年真题）关于施工许可证适用范围的说法，正确的是( )。
A.实行开工报告批准制度的建设工程，不再领取施工许可证B.工程投资额在50万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证C.房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程，无需申请办理施工许可证D.建筑面积超过300平方米的临时性房屋建筑需办理施工许可证【答案】 A4、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法正确的是（）。
A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣安全生产许可证C.施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废D.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证【答案】 B5、劳动合同仅约定试用期限的，按《劳动合同法》的规定，该处理结果为（）。
A.该试用期为劳动合同期限B.按无效劳动合同处理C.按无固定期限合同处理D.按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理【答案】 A6、工程建设项目必须招标的范围不包括(]A.施工单项合同估算价在人民币200万元B.重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元，项目总投资2000万元C.监理服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元D.设计服务的采购，单项合同估算价在人民币80万元【答案】 B7、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（）。
A.建立项目安全生产体系B.现场监督专项施工方案的实施C.确保安全施工费用的有效使用D.建立健全安全生产责任制【答案】 D8、按照国家工程建设消防技术标准，需要进行消防设计的建设工程竣工，属于国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的（）A.必须经原设计单位进行消防验收合格方可投入使用B.必须由建设、施工、监理、设计等单位共同进行消防验收合格方可投入使用C.必须和主体工程竣工验收同时进行消防验收D.必须经公安消防机构进行消防验收合格方可投入使用【答案】 D9、（2017年真题）关于联合体投标的说法，正确的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2011年二级建造师考试法规与知识真题1．取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。
A．登记B．注册C．备案D．所在单位考核合格2．行政法规的制定主体是（）。
A．全国人民代表大会B．全国人民代表大会常务委员会C．国务院D．最高人民法院3．订立合同的两个公司合并，使他们之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债朽债务的（）。
A．抵消B．提存C．混同D．免除4．甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付乙公司的诉讼时效期间应从应付之日起算（）年。
A．1B．2C．4D．205．根据《物权法》，不适合用于质押财产的是（）。
A．汇票B．仓单C．建设用地D．应付款6．下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。
A．转让B．抵押C．出资入股D．投保火灾险7．某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。
A．100B．200C．600D．10008．关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）。
A．总承包合同可以采用书面形式或口头形式B．发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包C．建筑工程只能招标发包，不能直接发包D．国家提倡对建筑工程实行总承包9．下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。
A．未经建设单位许可将承包工程中的劳务作业进行分包B．将专业工程分包给不具备资质的承包人C．将劳务作业分包给不具备资质的承包人D．未经建设单位许可将承包工程中的专业工程进行分包10．甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。
A．该联合体成员甲公司又以自己单位的名义单独对该项目进行投标B．该联合体成员签订共同投标协议C．该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标D．甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人11．通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（）。
A．评标价B．投标报价C．招标控制价D．标底12．评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（）。
A．评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密B．评标委员会7个成员中，招标人的代表有3名C．项目评标专家从招标代理机构的专家库内的专家名单中随机抽取D．评标委员会成员由3人组成13．经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知。
以下关于甲的行为，正确的说法是：（）。
A．属于在投标有效期内撤回投标文件B．属于放弃中标C．甲的要求不能被接受，必须继续参加投标D．甲可向招标人申请退还部分投标保证金14．关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（）。
A．生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用B．建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任C．建设项目安全设施的使用单位应当对安全设计负责D．某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内15．生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（）。
A．2年内不得担任本施工企业的中层管理人员B．3年内不得担任监理单位的主要负责人C．5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人D．终身不得担任任何施工企业的主要负责人16．生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。
A．本企业负责人B．当地安全生产监督管理部门C．县级以上地方人民政府D．省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门17．某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故．造成2人死亡，根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由（）上报有关主管部门。
A．幕墙分包企业B．施工总承包企业C．监理单位D．建设单位18．根据国务院《特种设备安全保障条例》，从事施工起重机械定期检验的机构，应由（）批准。
A．县级以上人民政府B．省级政府特种设备安全监督部门C．国务院D．国务院特种设备安全监督部门19．房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是（）。
A．要求施工企业购买其制定的不合格消防器材B．申请施工许可证时没有提供保障工程安全施工措施的资料C．甲向施工企业提供的地下工程资料不准确D．甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门20．关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。
A．建设单位根据自身情况提出低于强制性规定的要求B．建设单位有权压缩合同约定的工期C．建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D．建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料21．根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。
A．意外伤害保险属于非强制险B．保险由建设单位办理C．实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费D．保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止22．基坑支护工程专项施工方案须经（）签字后实施。
A．施工企业项目经理和现场监理工程师B．施工企业负责人和建设单位负责人C．建设单位负责人和总监理工程师D．施工企业技术负责人和总监理工程师23．企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（）个月。
A．1B．2C．3D．624．根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。
A．增加工程内部装饰B．建筑主体和承重结构变动C．增加工程造价总额D．改变建筑工程25．建设工程施工总承包企业将专业工程分包，下列关于工程质量责任承担的说法，正确的是（）。
A．分包工程质量由分包企业负总责。
B．分包工程质量由分包企业单独承担责任C．总承包企业对分包工程质量承担连带责任D．分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任26．因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（）。
A．施工企业不仅要负责，还要承担保修费用B．施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔C．施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔D．施工企业不负责任保修，由建设单位自行承担维修27．必须经总监理工程师签字的工作是（）。
A．开工前的放线定位B．分项工程验收C．下一步工序D．建设工程竣工验收28．某施工企业在供应商处购买的水泥，标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求（）。
A．只能由生产厂家承担B．只能由供应商承担C．只能施工企业自行承担D．可向生产厂商提出赔偿29．需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将有关资料向（）报批。
A．公安消防机构B．建设工程安全监督机构C．建设行政主管部门D．上级主管部门30．下列争议中属于劳动争议的是（）。
A．企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议B．公司股东李某因股息分配产生的争议C．王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D．进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议31．劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（）年。
A．6个月B．1年C．2年D．5年32．劳动合同仅约定试用期的，按照《劳动合同法》的规定，该合同（）。
A．试用期为劳动合同期限B．按无效劳动合同处理C．按无固定期限合同处理D．按完成一定工作任务为期限的合同处理33．用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为（）劳动合同。
A．固定期限B．无固定期限C．以完成一定任务为期限D．短期34．下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。
A0．警告B．罚款C．支付违约金D．没收财产35．下列合同中，受合同法调整的是（）。
A．婚姻B．收养C．买卖D．行政36．在合同法中，要约生效的时问是（）。
A．要约人发出要约时B．要约达到受要约人时C．受要约人作出承诺时D．受要约人承诺到达时37．在建设工程招标程序中，投标的法律性质是（）。
A．要约B．要约邀请C．反要约D．承诺38．受要约人超过承诺期限发出的承诺，若要约人未作出认可该承诺的通知，则该承诺视为（）。
A．承诺超时B．承诺延误C．新承诺D．新要约39．下列合同中，以下情形属于无效合同的是（）。
A．当事人无履约能力B．当事人对合同有重大误解C．违反法律法规的强制性规定D．违反法定的形式40．在可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应该知道撤销事由之日起（）内有效。
A．1个月B．3个月C．6个月D．1年41．关于待定合同的说法，正确的是（）。
A．善意相对人不享有撤销的权利B．效力待定合同的相对人有催告权C．待定合同是生效合同D．待定合同是无效合同42．甲欠乙50万元贷款，乙欠丙20万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是（）。
A．丙不能以自己名义起诉甲B．丙起诉甲是在行使代位权C．丙起诉甲以50万元为限D．丙的起诉费用由自己支付43．下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（）。
A．受让人明知债务人以不合理低价转让财产B．债务人放弃到期的债权C．债务人将巨额财产赠与他人D．债务人将其全部财产转让44．甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（）。
A．甲公司名称变更B．乙公司的法人代表变更C．合同签约人变更D．买卖数量变更45．某项目设计费为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得的赔偿是（）万。
A．24 B．27 C．30 D．42 46．关于担保的说法，正确的是（）。
A．质押不转移对质押财产的占有B．建筑物占用范围内的建设用地使用权可以单独作为抵押的对象C．企业法人的分支机构、职能部门可以为担保人D．以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效47．某建设单位出具的银行保函中，保证人为（）。
A．监理单位B．银行C．建设单位D．施工企业48．定金合同以（）之时生效。
A．当事人签字B．合同备案C．定金实际交付D．主合同成立49．王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（）。
A．行政调解B．法院调解C．仲裁调解D．民间调节50．一裁定终局体现了仲裁的（）特点。
A．专业性B．自愿性C．独立性D．快捷性51．仲裁的保密性特点体现在以（）为原则。
A．不开庭审理B．不允许代理人参加C．不公开审理D．不允许证人参加52．在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（）。
A．进行判决B．强制执行C．留置送达D．重新调解53．甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。