三通一平工程施工合同--模板
三通一平合同
三通一平合同合同范本。
甲方，（委托方名称）。
乙方，（承接方名称）。
鉴于甲方拟进行三通一平工程，为了明确双方权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同，并共同遵守合同条款。
一、项目内容。
1.1 甲方委托乙方进行三通一平工程，具体包括（列明具体项目内容）。
1.2 乙方应按照甲方要求，按时、按质、按量完成工程，并确保工程质量符合相关法律法规和标准要求。
二、合同价款。
2.1 本合同工程总价款为（具体金额），乙方应按照合同约定的进度和标准，按期收取款项。
2.2 如因甲方原因，导致工程延期或变更，乙方有权要求相应的工程价款调整。
三、工期及交付。
3.1 工程开工日期为（具体日期），竣工日期为（具体日期）。
3.2 乙方应按照合同约定的工期，按时交付工程，并保证工程质量符合相关标准。
四、合同变更。
4.1 若因不可抗力或其他合理原因，导致工程无法按期完成，双方可协商变更合同内容。
4.2 变更合同内容需经双方书面确认，方为有效。
五、违约责任。
5.1 若乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
5.2 若甲方未按合同约定支付工程款项，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
六、争议解决。
6.1 因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
6.2 如协商不成，应提交至签订合同地所在地法院解决。
七、其他。
7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
三通一平建设工程施工合同
三通一平建设工程施工合同目录一、合同背景1.1合同双方1.2合同目的1.3合同依据二、合同范围2.1工程概述2.2工程范围2.3工程地点2.4工程期限三、合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间3.4税费四、工程管理4.1工程进度4.2工程质量4.3工程变更4.4工程验收五、合同双方的权利与义务5.1甲方权利与义务5.2乙方权利与义务六、违约责任6.1甲方违约6.2乙方违约七、争议解决7.1协商解决7.2诉讼解决八、合同生效、终止与解除8.1合同生效8.3合同解除九、其他条款9.1保密条款9.2不可抗力9.3合同修改9.4法律适用十、附件10.1工程图纸10.2工程量清单10.3工程报价单合同一、合同背景1.1合同双方1.2合同目的为完成三通一平建设工程，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：本合同依据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。
二、合同范围2.1工程概述三通一平建设工程是指：道路、给排水、电力、通信等基础设施工程。
2.2工程范围本工程范围包括：道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程等。
2.3工程地点本工程地点位于：____________________。
2.4工程期限本工程期限为：____个月，自合同签订之日起计算。
三、合同价格与支付3.1合同价格本工程合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
3.2支付方式甲方以转账方式支付合同价款。
3.3支付时间3.3.1预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的____%作为预付款。
3.3.2工程进度款：乙方按照工程进度，向甲方提交工程量报告及支付申请，甲方审核无误后，支付相应工程进度款。
3.3.3竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告及支付申请，甲方审核无误后，支付至合同价款的____%。
3.3.4质保金：工程竣工验收合格满____个月后，甲方支付剩余合同价款的____%作为质保金。
2024版三通一平施工合同
2024版三通一平施工合同合同编号：_______第一条工程内容（1）场地平整（2）道路施工（3）供水管道施工（4）排水管道施工第二条工程质量标准2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。
2.2 乙方应严格按照约定的施工进度进行施工，确保工程按时完成。
第三条工程造价3.1 乙方向甲方提供的工程造价为人民币____元（大写：_________________________元整），包括但不限于施工人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。
3.2 乙方应向甲方提供工程造价明细，甲方有权对乙方的造价明细进行审核。
第四条工程进度及工期4.1 乙方向甲方承诺工程自开工之日起____个日历天内完工。
4.2 乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，如乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第五条付款方式及时间（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总造价的30%；（3）工程完工并验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期为工程完工后一年，质保期内无质量问题，甲方支付给乙方。
5.2 乙方向甲方开具等额的正规发票。
第六条工程验收6.1 工程完工后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、验收报告等。
6.2 甲方应组织相关单位对工程进行验收，如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。
第七条违约责任7.1 如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程总造价的0.5%。
7.2 如甲方未按照约定时间支付工程款项，甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为应付款项的0.5%。
第八条争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
建设工程施工三通一平合同
建设工程施工“三通一平”合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行建设工程施工“三通一平”工程的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____建设工程施工“三通一平”工程1.2 工程地点：____1.3 工程内容：包括但不限于通水工程、通电工程、通路工程、平整场地等施工内容。
具体工程量及施工要求详见施工图纸及工程量清单。
二、合同价格2.1 本工程合同价格为人民币____元（大写：____元整），包括但不限于人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。
2.2 合同价格内乙方已充分考虑各种环境及技术因素，如因设计变更、工程量增减等导致合同价格变动，双方应按照实际情况进行调整，并签订补充协议。
三、合同的履行3.1 乙方应按照施工图纸、工程量清单及甲方要求进行施工，保证工程质量符合国家及行业标准。
3.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应严格按照国家及地方有关安全生产的法律、法规和规章进行施工，确保工程施工安全。
3.4 乙方应按照甲方要求提供工程进度报告、工程质量报告等相关资料。
四、合同价款的支付4.1 工程完工后，经甲方初验合格，甲方应支付合同总价款的95%。
4.2 剩余的5%作为质保金，质保期为1年。
质保期结束后，如工程无质量问题，甲方将质保金无息退还乙方。
4.3 甲方支付价款时，应支付到本合同约定的对公账户。
乙方要求付款时，应按照甲方的要求提供合法的正式发票。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 若乙方施工过程中出现质量问题，乙方应负责修复并承担由此产生的费用。
若因乙方原因导致工程安全事故，乙方应承担全部责任。
住宅小区三通一平合同范本
住宅小区三通一平合同范本《住宅小区三通一平工程合同》甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[住宅小区名称]三通一平工程2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：通水：负责将市政供水管道接入小区，并在小区内设置合理的供水设施，确保小区内各用水点正常供水。
通电：负责将市电接入小区，并在小区内设置配电室和配电箱，确保小区内各用电点正常供电。
通路：负责修建小区与外部市政道路连接的道路，以及小区内的主要道路和次要道路，道路标准符合相关规范要求。
场地平整：负责对小区建设用地进行平整，达到设计标高和坡度要求。
二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]天三、工程质量及验收1. 工程质量标准：符合国家及地方相关标准和规范要求，确保工程质量合格。
2. 验收方式：工程竣工后，乙方应提交书面验收申请，甲方组织相关部门和人员进行验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：合同签订后[具体时间]内，甲方向乙方支付工程价款的[百分比]作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程价款的[百分比]；工程竣工验收合格后[具体时间]内，甲方向乙方支付工程价款的[百分比]；剩余工程价款的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性无息支付。
三通一平的工程合同范本
三通一平的工程合同范本第一条工程内容及范围1. 供水：乙方负责将水源引至施工现场，并保证水质、水量满足施工需求。
2. 供电：乙方需确保施工现场有稳定的电力供应，包括临时用电设施的搭建和安全使用。
3. 通路：乙方负责修建连接主要道路至施工现场的道路，确保材料、设备运输畅通无阻。
4. 场地平整：乙方需对施工现场进行必要的平整工作，以满足施工设备的布置和操作。
第二条工程质量标准所有三通一平工作必须符合国家及地方相关法规和行业标准，确保工程质量达到设计要求。
第三条工程进度要求1. 乙方须在合同签订后XX天内完成三通一平工作。
2. 如遇不可抗力因素导致延误，乙方应及时通知甲方，双方协商解决。
第四条合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币XXXX元，包含所有三通一平工作的费用。
2. 甲方在合同签订后XX天内支付预付款XX%，即XXXXX元。
3. 剩余款项在三通一平工作完成并经甲方验收合格后XX天内支付。
第五条双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的工作进度和质量，并提出合理建议。
2. 乙方必须按照合同约定的时间、质量完成工程，并对所承担的工作负责。
3. 双方应遵守国家法律法规，不得损害对方利益。
第六条违约责任1. 如乙方未按合同约定完成工作，需支付违约金给甲方，并承担由此造成的损失。
2. 如甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，并承担由此造成的损失。
第七条争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构或法院解决。
第八条其他约定本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
第九条生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至三通一平工程验收合格且双方结清所有款项后终止。
村级三通一平工程合同范文
村级三通一平工程合同范文乙方（承包单位）：XXXX建筑工程有限公司鉴于甲方拟对本村进行三通一平工程建设，乙方具有相应的施工资质和丰富的工程经验，双方本着公平、自愿的原则，经协商一致，就以下条款达成如下合同：一、工程内容与范围1. 通路工程：包括新建、改建和维护村内道路，确保道路畅通无阻，符合相关交通标准。
2. 通电工程：负责村内电力设施的建设和维护，保障村民用电安全和稳定。
3. 通水工程：建设和维护供水系统，确保村民用水需求得到满足。
4. 土地平整：对村内土地进行平整作业，提高土地利用率和农业生产条件。
二、工程质量要求乙方必须严格按照国家及地方的相关标准和规范进行施工，保证工程质量达到设计要求。
三、工程进度安排工程自合同签订之日起XX个月内完工。
具体进度计划由双方协商确定，并作为合同附件。
四、工程造价与支付方式工程总造价为人民币XXXX元，支付方式按工程进度分阶段支付。
五、工程变更与索赔如遇特殊情况需变更工程设计或施工方案，须经双方协商一致，并以书面形式确认。
因变更造成的费用增减，按照合同约定执行。
六、违约责任任何一方未履行合同义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决合同执行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定双方可根据工程实际情况协商增加其他条款，并以书面形式作为合同不可分割的一部分。
九、合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
十、合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年__月__日。
建设工程施工三通一平合同【范本模板】(二)
建设工程施工三通一平合同【范本模板】（二）一、合同背景本合同约定了建设工程施工三通一平的相关要求和条款，旨在确保施工过程的合规性、安全性和质量保证。
本合同适用于建设工程承包商和业主之间的合作关系，并具有法律效力。
二、合同主要条款2.1 合同双方本合同由建设工程承包商（以下称为乙方）和业主（以下称为甲方）双方共同签订，并且双方均应严格遵守合同条款。
2.2 工程概况甲方已委托乙方进行建设工程施工三通一平项目，包括（具体工程名称和地址）。
2.3 工程内容乙方将按照甲方的要求和设计图纸，完成以下工程内容：（1）三通：指给排水工程，包括给水和排水管线的布置、安装、连接和试压等工作。
（2）一平：指地面平整工程，包括土方开挖、填筑、压实和场地平整等工作。
2.4 工程期限乙方应在本合同生效后的（具体工期）内完成施工工作，并按时交付甲方验收。
2.5 质量要求乙方应保证施工工程符合国家建筑标准和相关法律法规的要求，确保施工质量和安全。
乙方应配备合格的人员和设备，采用符合标准的材料和工艺进行施工。
2.6 施工费用及支付方式甲方应按照合同约定的工程进度和质量验收，按阶段向乙方支付相应的施工款项。
具体的支付方式和金额将在双方签订合同的附件中明确规定。
2.7 违约责任（1）乙方迟延交付工程的，甲方有权要求乙方按照每延期一天支付违约金的方式承担违约责任。
（2）甲方不按时支付施工款项的，应承担相应的责任并支付逾期付款的违约金。
2.8 工程变更和索赔（1）如甲方需要变更工程内容或工期，应提前与乙方协商一致，并签订书面变更协议。
（2）如乙方因甲方的原因无法按时完成施工，甲方应与乙方协商解决，并根据实际情况支付相应的索赔费用。
2.9 质量验收（1）乙方竣工后，甲方有权对工程进行质量验收，验收合格后方可进行结算和交付。
（2）如果发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，并参与或委托第三方进行质量检测。
2.10 合同解除（1）如因不可抗力等原因，导致施工无法继续进行，双方可以协商解除合同。
土建工程三通一平合同
土建工程三通一平合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行土建工程三通一平施工的相关事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：XXX土建工程三通一平施工项目1.2 工程地点：XXX1.3 工程内容：三通一平，包括通水工程、通电工程、通路工程、平整场地等。
第二条承包范围及方式2.1 承包范围：本工程范围内的三通一平施工，包括潜水泵、输水管、架设线路、修整路基、夯实路面、铺筑填充料等。
2.2 承包方式：固定单价承包，含人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。
第三条合同价格3.1 合同总价：人民币（大写）（元），具体金额双方另行协商确定。
3.2 价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。
第四条合同工期及进度4.1 开工日期：自年月日起。
4.2 竣工日期：自开工日期起，工程总工期为天。
4.3 乙方应按照约定的工期进度完成工程，如乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
第五条质量标准5.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。
5.2 工程验收：工程完工后，甲方应组织验收，乙方应按照约定的标准、规范接受验收。
第六条付款方式及进度6.1 付款方式：合同总价分为三次支付，具体支付比例及时间双方另行协商确定。
6.2 付款条件：乙方完成约定的工程内容，并经甲方验收合格后支付相应款项。
第七条违约责任7.1 乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
7.2 甲方未按照约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第九条其他9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
工程合同三通一平
工程合同三通一平范本甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________鉴于双方同意按照以下条件和规定进行工程项目的建设，特此签订本合同。
第一条：工程项目名称及地点1.1 项目名称：________1.2 项目地点：________第二条：三通一平的范围和要求2.1 水通：甲方负责在项目区域内提供足够的水源，确保施工期间的用水需求。
2.2 电通：甲方负责在项目区域内提供稳定的电源，满足施工期间的用电需求。
2.3 路通：甲方负责在项目区域内提供必要的道路设施，确保施工车辆和人员的通行无阻。
2.4 场地平整：甲方负责在项目开始前完成场地的平整工作，达到乙方施工所需的标准。
第三条：责任与义务3.1 甲方的责任与义务：- 提供符合要求的三通一平条件；- 协调解决施工过程中的相关事宜；- 按合同约定支付工程款项。
3.2 乙方的责任与义务：- 按照约定的时间、质量完成工程建设；- 遵守工程建设的相关法规和标准；- 及时向甲方报告工程进度和存在的问题。
第四条：合同金额及支付方式4.1 合同总金额为：________4.2 支付方式：________5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
第六条：违约责任6.1 如甲方未能按时提供三通一平条件，导致工程延误，应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方未能按合同约定完成工程建设，应承担相应的违约责任。
第七条：争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。
第八条：其他约定8.1 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________代表人签字：________ 代表人签字：________。
建筑工地三通一平合同范本
建筑工地三通一平合同范本甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工地三通一平工程（以下简称“工程”）的相关事宜，达成如下协议：一、工程内容1. 乙方负责甲方建筑工地的水电安装、道路铺设、排水系统建设及场地平整等工作，确保工程达到国家相关标准和规定。
2. 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。
3. 乙方应按照约定的工期完成工程，不得延误。
二、工程价格1. 乙方向甲方提供的工程报价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2. 乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程保修金人民币（大写）：____元整（小写）：_____元，保修金在工程验收合格后无息退还。
3. 甲方应在工程进度达到约定的节点后，按照实际完成工程量向乙方支付工程进度款。
三、工程工期1. 工程计划开工日期为____年____月____日，计划竣工日期为____年____月____日。
2. 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量保证1. 乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收合格后，乙方应承担工程的保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算。
3. 乙方应对施工过程中出现的安全事故负责，并承担相应的法律责任。
五、合同的变更和解除1. 任何一方提出变更或解除合同，均应提前____个工作日书面通知对方。
2. 合同的变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。
3. 合同的变更或解除不影响乙方承担的违约责任。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 双方在争议解决过程中，应保持工程现场的秩序，确保工程顺利进行。
三通一平建设工程施工合同
三通一平建设工程施工合同三通一平建设工程施工合同甲方：________甲方名称地质：________甲方地质法定代表人：________甲方法定代表人甲方乙方：________乙方名称地质：________乙方地质法定代表人：________乙方法定代表人乙方鉴于甲方拟对以下建设工程进行施工，甲乙双方本着合作共赢的原则，经友好协商，达成以下合同条款：________第一章总则1. 合同目的：________本合同的目的是明确甲乙双方在三通一平建设工程施工中的权益、义务及责任，以保证工程的顺利进行。
2. 合同编号：________本合同以编号：________合同编号笔记，作为有效证据。
3. 合同签署日期：________本合同于合同签署日期日签署，自该日起生效。
第二章工程概况1. 工程名称：________工程名称2. 工程地点：________工程地点3. 工程规模：________工程规模4. 工程内容：________工程内容5. 工期：________工期为工期天，自合同生效之日起计算。
第三章甲方责任1. 提供施工图纸：________甲方应及时提供符合要求的施工图纸，并确保其准确性及完整性。
2. 提供施工场地：________甲方应按时提供适宜的施工场地，保证施工的顺利进行。
3. 提供资金支持：________甲方应按照约定支付工程款，并按照进度及时支付。
第四章乙方责任1. 施工组织设计：________乙方应按照甲方提供的施工图纸，编制合理的施工组织设计，并经甲方审核。
2. 施工质量：________乙方应按照相关法律法规及技术要求，保证工程施工质量，确保达到验收标准。
3. 施工进度：________乙方应按照合同约定的工期及进度要求，合理安排施工进度，保证按时完成工程。
4. 施工安全：________乙方应制定并执行有效的施工安全措施，确保工程安全、人员安全及周边环境的安全。
5. 施工管理：________乙方应进行有效的施工管理，包括材料采购、施工机具管理、人员安排等。
三通一平工程施工合同
三通一平工程施工合同甲方：__________乙方：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于道路、桥梁、排水、照明等三通一平工程。
1.4工程范围：按照甲方提供的施工图纸、工程量清单及施工要求进行施工。
1.5工程质量：按照国家现行施工及验收规范、质量评定标准、设计文件和图纸进行施工，工程质量达到合格标准。
二、合同工期2.1本工程合同工期为______天，自乙方收到甲方开工通知之日起计算。
2.2如遇下列情况，工期相应顺延：（1）不可抗力事件；（2）甲方原因导致的设计变更、工程量增加；（3）甲方未能按时提供施工图纸、工程量清单及施工要求；（4）甲方未能按时支付工程进度款。
三、合同价款及支付方式3.1本工程合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
（1）合同签订后____天内，支付合同价款的____%；（2）工程进度达到____%时，支付合同价款的____%；（3）工程竣工验收合格后____天内，支付至合同价款的____%；（4）工程结算审计完成后____天内，支付至结算价款的____%；（5）预留合同价款的____%作为质量保证金，质保期满后无质量问题，一次性支付。
四、材料设备供应4.1乙方负责采购本工程所需的全部材料设备，并对其质量、规格、型号、数量等负责。
4.2乙方采购的材料设备必须符合国家相关标准和设计要求，并提供产品合格证、质保书等相关资料。
4.3甲方有权对乙方采购的材料设备进行验收，如不符合要求，乙方应立即更换。
五、施工管理及质量保证5.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、工程量清单及施工要求进行施工，并接受甲方的监督和管理。
5.2乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量达到合格标准。
5.3乙方应按照国家现行施工及验收规范、质量评定标准、设计文件和图纸进行施工，并接受相关部门的检查和验收。
(详尽复合多场合)三通一平工程施工合同完整版.doc
三通一平工程施工合同甲方：____________________乙方：____________________鉴于甲方拥有位于____________________的土地，并拟进行三通一平工程，乙方愿意承担该工程的施工任务，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程内容1.1 工程名称：三通一平工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程范围：包括但不限于土地平整、道路修建、排水设施、供电设施等。
二、工程期限2.1 工程期限为______个月，自合同签订之日起计算。
2.2 乙方应按照合同约定的工程期限完成工程，并确保工程质量和安全。
三、工程费用3.1 工程总费用为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
3.2 甲方应按照合同约定的付款方式和期限向乙方支付工程费用。
四、付款方式4.1 工程费用支付方式为分期支付，具体支付方式和期限如下：4.1.1 工程开工后，甲方支付工程总费用的30%；4.1.2 工程进度达到50%时，甲方支付工程总费用的50%；4.1.3 工程完工验收合格后，甲方支付剩余的20%。
4.2 甲方应按照合同约定的付款方式和期限向乙方支付工程费用，乙方应开具相应的发票。
五、工程质量5.1 乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，并确保工程质量符合国家相关标准和规定。
5.2 乙方应提供必要的施工材料和设备，并确保其质量符合国家相关标准和规定。
5.3 工程完工后，乙方应提供完整的施工资料和验收报告，并配合甲方进行工程验收。
六、工程变更6.1 如甲方需要对工程进行变更，应提前通知乙方，并书面确认变更内容。
6.2 工程变更导致的费用增减，由双方协商确定，并在合同中予以明确。
七、违约责任7.1 甲方未按照合同约定的付款方式和期限支付工程费用的，应按照逾期付款金额的万分之五向乙方支付违约金。
三通一平合同【范本模板】
建筑工程合同书工程名称:XXXXX“三通一平”工程发包人（甲方)：石家庄XXXXX承包人(乙方）：河北XXXXX签订日期：XXXX年XX月X 日发包人(全称）:石家庄市XXXXX （甲方)承包人（全称）：河北XXXXX （乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就“三通一平”工程项目协商一致，订立本合同.一、工程概况1、工程名称：XXXXX“三通一平”工程2、工程地点：XXXXXXX号二、工程承包范围工程量清单全部内容（见附件）.三、合同工期开工日期XXXX 年X月X 日，竣工日期为XXXX年X月X 日,合同工期总天数XX 天.四、质量标准工程质量标准: 合格五、合同价款工程总造价：大写：XXXXXXXX 元(人民币）￥：XXXXXX元（人民币)六、合同价款支付合同竣工后，甲方根据审计公司出具的《结算审核报告》，一次性支付乙方工程总造价的100 ％，计：￥:XXXXXX元（人民币）.七、发包人工作1、委派XX 为甲方代表，联系方式：XXXXXXXXXXX.2、工程开工前，甲方为乙方提供水、电等必要的施工条件，为乙方提供临时办公场所.3、办理开工前的各种文件及其它施工所需证件.4、有义务协调地方关系,保证工程正常施工，如有干扰或收费，应承担责任。
八、承包人工作1、委派XXX 为乙方代表,联系方式; XXXXXXXXXXX。
2、进入工地遵守甲方规章制度,承担自身造成的事故及因此发生的费用.3、保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定，竣工前清理好现场.九、竣工验收工程竣工，由甲方组织工程验收.验收合格，方可支付工程价款。
十、竣工结算甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料，经造价咨询公司审计,出具《结算审核报告》的竣工结算价后一周内，支付工程竣工结算价款，乙方出具正式发票。
十一、违约1、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的3‰的违约金。
建设工程施工三通一平合同范本-版
建设工程施工三通一平合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工三通一平（以下简称为“三通一平”）事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程内容：三通一平工程，包括但不限于以下内容：a) 通水：供水管道敷设、泵房建设、阀门井、消防设施等；b) 通电：供电线路敷设、变电所建设、配电室、电缆井等；c) 通路：道路施工、桥梁建设、交通设施等；d) 场地平整：土方开挖、回填、压实、绿化等。
二、合同价款1.本工程合同价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2.上述合同价款已包括三通一平工程所需的材料、设备、劳务、管理、利润、税金等一切费用。
3.乙方应按照甲方的要求和本合同约定完成三通一平工程，并确保工程质量符合国家相关标准和规定。
三、工程期限1. 本工程期限为____个月，自合同签订之日起计算。
乙方应按照甲方的要求和工程进度计划，合理组织施工，确保按期完成工程。
四、支付方式1. 甲方应按照以下约定向乙方支付合同价款：a) 合同签订后____个工作日内，支付合同价款的____%；b) 工程进度达到____%时，支付合同价款的____%；c)工程完工验收合格后____个工作日内，支付合同价款的____%；d)工程保修期满且无质量问题后____个工作日内，支付合同价款的____ %。
2. 上述支付款项均为税前金额，乙方应依法开具增值税发票。
五、工程质量及验收乙方应按照国家相关标准和规定，确保三通一平工程的质量。
三通一平施工合同范本
1.3工程内容：主要包括场地平整、排水工程、供电工程、通信工程等“三通一平”施工内容。
1.4工程规模：__________
1.5工程预算：__________
二、合同金额
2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
三通一平施工合同范本
甲方：__________
乙方：_____Байду номын сангаас____
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行三通一平施工的相关事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1.1工程名称：__________
10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
签订日期：__________
6.3乙方应按照约定时间向甲方提供完整的工程资料。
七、甲方的义务
7.1甲方应按照约定的时间向乙方支付合同价款。
7.2甲方应提供施工所需的相关手续和场地。
八、违约责任
8.1乙方未按照约定的工期完成工程的，应当按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。
8.2乙方提供的材料不符合国家及行业相关标准、规范要求的，乙方应承担相应的法律责任。
4.2工程验收合格标准：按照__________（填列的规范、标准等）执行。
五、材料供应
5.1乙方应按照甲方的要求，采购施工所需的材料。
5.2乙方提供的材料应符合国家及行业相关标准、规范要求。
六、乙方的义务
6.1乙方应按照约定的工期完成工程，并保证工程质量。
建设工程建筑施工三通一平合同协议合同书(一)
建设工程建筑施工三通一平合同协议合同书（一）一、合同的背景为了明确建设工程建筑施工三通一平合同协议双方的权利和义务，保障建设工程的顺利进行，特制定本合同。
二、合同的目的本合同的目的是为了规范建设工程建筑施工三通一平合同协议的签订、履行过程，确保双方的权益得到保障。
三、合同的参与方甲方：____________________（以下简称“甲方”）住所/地址：____________________乙方：____________________（以下简称“乙方”）住所/地址：____________________四、合同的基本条款1. 合同项目：本合同的项目为参照建设工程建筑施工三通一平合同协议的相关要求，并依据甲方提供的建设方案、设计方案等文件进行施工。
2. 工程范围：本合同约定的工程范围包括但不限于____________________（详细描述工程范围，可以具体列出工程项目和数量等）。
3. 合同价格：本合同的总价款为____________________，具体费用明细详见附件《费用明细表》。
4. 施工期限：本合同约定的施工期限为自合同生效之日起____________个月，根据工程进展情况双方可协商延长或缩短施工期限。
5. 付款方式：根据工程的进度和完成情况，甲方按照以下方式向乙方支付款项：（1）根据施工进度支付一定比例的预付款；（2）根据工程的阶段性完成支付中期款；（3）工程竣工验收合格后支付尾款。
6. 资料提供：甲方应按照工程进度和要求及时提供相关施工图纸、设计文件、材料采购清单等必要的资料。
7. 风险责任：双方在施工过程中应共同遵守安全操作规范，确保施工过程的安全，并对其责任负有相应的风险追溯义务。
8. 违约责任：如果一方违约，应向对方支付违约金，违约方还应承担由此给对方带来的直接经济损失和间接损失。
9. 纠纷解决：双方如发生争议应友好协商解决，协商不成的，可提交相关争议给仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
******三通一平工程施工合同发包方（以下简称：甲方）：承包方（以下简称：乙方）：依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承建本工程的有关事宜，甲乙双方在协商一致、互惠互利的基础上，达成如下合同条款。
第一条工程概况1.1工程名称：*****一期三通一平工程（以下简称：“本工程”）1.2工程地点：第二条承包内容2.1 承包范围：包括但不限于材料采购、结构施工、供货、验收合格及维护、保修等图纸范围内（包括二次设计）的全部内容；且包括依据本合同文本、法规、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。
2.2承包方式：包工包料、包相关部门验收合格、包维修等。
第三条合同价款3.1本工程合同暂定价为元（大写：元整）。
工程结算时，以经双方确认的实际发生的工程量为准计算本工程结算总价款。
3.2 附件中的固定综合单价是完成一个规定计量单位项目所需的包括但不限于二次设计费、人工费、材料费、机械使用费、安装费、运输费、装卸费、措施费、水电费、规费、企业管理费、检测费、完善招投标手续费、合同备案费、相关政府部门验收费、材料及成品保护费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同文件明示或暗示的一切风险、责任和义务等本工程验收合格且交付使用的全部费用及保修期内的保修费、维护费。
3.3 附件中的固定综合单价价款已包含图纸上已体现或图纸上虽未体现但属于承包本工程必需有的所有分项工程的费用，附件中未标明的项目和费用均被视为已经包含在合同固定单价价款中。
3.4 因甲方原因导致工程变更而增、减费用的，若本合同附件中有相同或类似项目的，按照该项目的固定综合单价进行结算；若本合同附件中没有相同或类似项目可作为计价依据的，则由双方另行协商确认变更项目的单价并计算增、减费用；单次单项变更、洽商直接费增减2000元以上，只计取直接费及税金；单次单项变更、洽商直接费增加在2000元以下的，不予调整。
协商期间，乙方不得以未确定价格为由停止实施变更。
所有洽商费用均待工程竣工结算后支付。
因乙方原因导致工程变更而增加费用的，不予调整。
3.5 因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。
乙方在本合同约定的可以调整造价的设计变更确定后7天内，提出变更签证的申请，在经甲方审核确认盖章并签字后办理签证。
3.6 无论通常的或当地的习惯如何，本合同工程量的计量均以图纸净值为准。
工程量计量的依据为：合同条款、技术规范、甲方批准的施工图、有效的设计变更及现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。
3.7 乙方因施工需要对甲方所提供的图纸进行深化设计时，不得对所使用材料的规格型号作实质性修改，且不得因深化设计而增加合同价款。
3.8 附件中固定综合单价是乙方基于对图纸、技术资料、其他相关资料及施工现场的周围环境已完全理解所确定的，乙方不得以任何理由要求增加费用或延长工期。
第四条工期4.1 自 201 年月日进场施工，于 201 年月日前全部竣工并经甲方及有关部门验收合格。
4.2 在组织施工过程中，如遇下列情况可顺延工期，双方应及时协商，并通过书面形式予以确认，但不得以此为理由而增加费用：（1）因甲方提出变更计划或变更施工，因而不能继续施工；（2）因甲方不能按期提供图纸等非乙方原因被迫停工；（3）因法定不可抗力原因、政府政策原因被迫停工。
4.3 延误的报告：如果乙方认为合同工程中的关键的一部分预期会推迟或面临被延误的危险，乙方必须在5天内通知甲方及监理，乙方同时应提出可行性的建议和措施，以减少或避免此类情况的发生。
在报告中，乙方还应明确说明对工程的进度、费用和质量等一系列潜在因素的影响。
4.4 由于非乙方原因造成延误工期，双方应及时协商。
第五条工程质量5.1任何情况下，本工程的施工质量均必须符合设计要求并达到现行的国家、地方及行业规范要求的合格标准，并符合国家及地方相关主管部门的验收标准。
如上述要求有不一致的地方，以较严格的要求为准。
5.2乙方在正式组织施工前，需根据现场的实际情况，对原有装饰施工图纸中没有体现的部位和空间的装饰内容进行深化和补充设计，并交于甲方和原设计单位书面确认后方可施工。
5.3 乙方随时接受甲方对工程质量的检查检验，为检查检验提供便利条件，如乙方施工的工程未能达到本合同约定的质量标准和技术规范，应无条件进行返工、修改并承担返工修改的费用，并赔偿由此给甲方造成的损失。
如乙方拒不返工、修改，甲方可聘请第三方对工程进行整改，所产生的费用由乙方承担。
第六条材料、技术要求6.1本工程的材料所选用品牌、规格、性能、技术标准等应符合附件及图纸规定，严格按行业规范、图纸及附件中规定执行。
具体材质按双方确认的材料样品为准。
6.2 合同签订时双方应按设计要求对本工程所用的所有材料进行封样工作，经现场实地做样并经甲方认可后方可正式施工。
6.3 乙方在材料进场时须向甲方提供材料合格证明及其它质量证明文件，并配合甲方及监理方进行到货验收，乙方应保证进场材料符合本合同约定。
若本工程材料与本合同要求及封样材料质量不符，乙方应按照甲方通知要求，于甲方通知限定时间内拆除或从现场撤走任何与本合同要求不符的材料，并承担因此给甲方造成的损失，延误的工期不予顺延。
6.4 不允许使用材料替代品，除非经甲方同意可以采用另外的材料，并且替代品的成本、质量以及相关技术参数等也必须获得甲方的认可。
6.5 乙方应在设计、供货、施工时考虑到所有技术性问题，并满足甲方要求的所有使用功能。
6.7因乙方采购并使用的材料不符合图纸、设计标准及本合同要求时，乙方应负责修复、拆除或重新施工并承担由此而引起的一切费用，由此延误的工期不予顺延。
6.8乙方必须严格遵守下列规定：（1）接受甲方现场代表的监督管理；（2）隐蔽工程需在甲方或其授权的监理代表在场的情况下进行验收，验收记录单经甲方代表签字认可后，方可进行下一道工序；（3）乙方在施工中应严格按照施工安全规范、防火规范等相关规范的要求施工。
第七条工程验收7.1 工程具备验收条件时，乙方须向甲方提交竣工验收申请报告。
甲方应在收到乙方申请报告后十五个工作日内组织验收。
竣工验收合格后双方办理书面验收手续，并以验收合格之日作为竣工日期；验收达不到合格要求的，由乙方负责在甲方要求的时间内返修合格，返修合格后才能达到竣工要求的，以乙方返修合格并经甲方验收合格的日期为竣工日期。
因特殊原因，部分工程须甩项竣工时，双方另定协议。
7.2乙方应按市相关主管管理部门的要求向甲方或总包提供完整的验收资料和竣工图纸三套。
7.3验收标准：竣工工程验收，以国家颁布的《工程施工及验收规范》和有关部门制订的验收规定及施工图纸说明书、施工技术文件为依据。
乙方应提供相关的性能检测报告，并能保证通过市相关主管部门验收的要求。
第八条付款方式：8.1 本工程无预付款；8.3 本工程完工且经甲方确认后，甲方向乙方支付本合同暂定总价款的80%；8.4 本工程全部竣工且验收合格并完成结算后，甲方向乙方付至结算款的95%，工程结算款的5%作为保修金，待合同规定的保修期满，且在乙方按合同约定履行了保修义务后（乙方应向甲方出具甲方委托物业公司提供的已履行保修义务证明），保修期满一年支付2%，保修期满两年全部结清。
8.5 甲方每次付款的同时，乙方需提供付款申请、等额合法发票及相关资料，结算后乙方向甲方提供全额发票，否则,甲方有权暂扣应付款项。
8.6 上述工程款的支付同时受本合同执行情况约束（如违约处罚、代付垫付、总合同价款的调整以及支付风险等）。
第九条甲方责任9.1 甲方负责向乙方提供产品设计和施工的有效依据。
9.2 甲方协调总包单位向乙方提供施工所需的各种基准线和测量资料、用水、用电、材料库房，协助解决安装人员的食宿，但上述费用由乙方承担。
9.3 甲方协调相关单位向乙方提供有关的施工计划，以便乙方安排施工进度计划。
9.4按合同规定及时结算和支付工程款。
9.5审定乙方施工方案、组织验收工作。
9.6 甲方驻工地总代表为 ,所有文件经甲方工地总代表或授权人签字后方可有效,当甲方变更驻工地总代表时,应提前一周通知乙方。
第十条乙方责任10.1 服从甲方、总包及监理单位的管理，按时参加每周例会、专题例会。
10.2 严格按图纸施工，确保本工程不影响项目总体施工进度，不影响、损坏或污染其它已完成工程及已安装完毕的设备。
10.3 乙方应严格按照现行的国家、地方及行业标准以及设计要求组织施工，确保工程质量。
乙方应及时提供产品合格证、质量保证书及相关资料。
10.4 乙方应接受总包单位的现场统一管理，按照要求的总进度计划安排、配合总包施工。
10.5 乙方施工人员应遵守国家法律、法令及现场有关规定。
10.6 乙方进场前应与总包单位签订安全协议并自行承担安全责任。
由于乙方原因而造成的施工安全事故，乙方承担一切人身及财产损失责任。
乙方应严格按照现行的安全规范、规程和要求进行施工。
任何与安全规范、规程和要求相违背或不相符的工作，甲方、总包及监理单位都可以以“暂停施工指令”要求立即停工，直到其改进到令甲方、总包及监理单位满意方可恢复施工。
乙方承担由于安全改进工作及由此造成赶工所导致的一切费用。
10.7 乙方大面积施工前，应先做样板，样板得到确认后方可大面积继续施工。
10.8 乙方应确保总体施工工期，并做好安全文明施工工作，做到工完料净场地清。
要保证施工现场符合市有关文明施工规定，并承担相应费用。
10.9 乙方代表必须留守工地，保持与甲方联系，随时处理施工过程中出现的问题。
10.10 乙方承包的工程任务，不得分包给其他任何单位，否则甲方有权解除合同，一切责任由乙方承担。
10.11 乙方应按施工安全规范做好施工安全的管理，并指定安全、防火负责人，保证材料堆放整齐，道路畅通。
凡施工期间发生的安全事故，均由乙方负责并承担全部费用，并应及时通报甲方及有关部门。
10.12 乙方除施工现场的总体安全管理措施外，各分部分项工程的技术方案和组织措施都以相对应的安全技术措施和必要的计算书，明确安全生产管理组织及专职的安全管理人员、责任人和制订紧急情况的处理预案，特殊专业工程还应制定专项安全施工组织设计。
10.13在工程施工过程中遇到的一切地方矛盾由乙方自行协调处理，由此发生的费用均由乙方承担，与甲方无关。
10.14 乙方应向甲方提供本工程节点详图及各种材料样品，经甲方批准后作为加工及施工依据。
10.15 甲方供应的材料在乙方签收后，由乙方负责保管及承担相应费用，如发现遗失或损坏，由乙方负责赔偿。
10.16 乙方应负责工程竣工验收合格并将本工程交付给甲方正常使用前的成品、材料保护工作并承担相关费用。
10.17向甲方报送工程报表（包括形象进度、工程质量和工程量）。