风力发电分包劳务合同[工作范文]
微风发电基础施工劳务合同5篇
微风发电基础施工劳务合同5篇篇1微风发电基础施工劳务合同甲方（委托方）：（甲方名称）乙方（承包方）：（乙方名称）鉴于甲方拥有微风发电项目的建设权，为确保项目正常进度与质量，经双方友好协商一致，达成以下合同：第一条项目基本情况1. 项目名称：微风发电基础施工工程2. 项目地点：（填写具体地址）3. 项目规模：（填写规模）4. 项目工期：（填写工期）5. 项目费用：（填写费用）第二条乙方责任1. 乙方应按照约定的工期和质量标准，完成微风发电基础施工工程。
2. 乙方应按时提供施工计划、进度报告，确保项目进度。
3. 乙方负责施工过程中的安全管理，保障工人人身安全。
4. 乙方应对施工过程中出现的问题进行及时解决，确保项目质量。
5. 乙方负责与相关部门对接，确保项目施工顺利进行。
第三条甲方责任1. 甲方应提供必要的资源和施工资金支持，确保项目顺利进行。
2. 甲方应对乙方提供的施工计划、进度报告进行审查，提出合理建议。
3. 甲方应确保项目施工现场的安全，协助乙方做好安全管理工作。
4. 甲方应按时支付工程款项，并及时处理乙方提出的问题。
5. 甲方应配合乙方与相关部门对接，确保项目施工顺利进行。
第四条费用支付1. 甲方应按照约定的进度，按时支付工程款项给乙方。
2. 工程款项包括施工费用、人工费、材料费等。
3. 如因甲方原因导致工程延期或增加费用的，甲方应按实际情况支付相应费用。
第五条违约责任1. 若一方未能履行合同规定的义务，应依法承担相应的法律责任。
2. 若因一方违约导致项目延期或者增加费用的，违约方应承担相应的赔偿责任。
第六条合同变更1. 若双方在项目进行中需要变更合同内容的，应经双方协商一致，签订书面变更合同。
2. 变更后的合同内容与原合同具有同等效力。
第七条争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商无果，可由双方协商选择仲裁、诉讼等方式解决。
第八条合同解除1. 本合同一经签订，双方均须全面履行合同规定的义务。
风机基础劳务分包合同4篇
风机基础劳务分包合同4篇篇1风机基础劳务分包合同一、甲方：（以下简称"甲方"）乙方：（以下简称"乙方"）鉴于甲方拥有风力发电项目的基础建设工程管理权利，乙方具有从事基础建设工程的合法资质和能力，并且甲乙双方在充分协商的基础上，就风机基础劳务分包事宜达成一致，特订立本合同。
二、基础工程范围和价格1.基础工程范围包括但不限于风机基础施工、土石方工程、混凝土工程等。
具体施工内容详见附件1。
2.基础工程的总价为元人民币，乙方应在签订本合同后天内向甲方支付万元作为保证金，保证金应在项目验收合格后一个月内退还给乙方。
3.基础工程总价不包括人工、材料调运费用，具体费用另行协商。
三、工期1.基础工程施工周期为天，具体工期以双方签订的施工进度计划为准。
2.如乙方未能按时完成基础工程施工，每延迟一天将扣除工程款的作为违约金罚款。
四、质量标准1.基础工程应符合国家有关建设工程标准和规范的要求，达到安全、牢固、美观的要求。
2.如基础工程出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并在甲方的要求下重新进行施工。
3.甲方有权对基础工程的质量进行检查和验收，经双方达成一致，方可交付使用。
五、保证和担保1.乙方保证按照本合同的约定履行义务，并保证其提供的资料和信息真实、完整、准确。
2.乙方应当严格遵守国家法律法规、行业规范和安全生产规定，确保基础工程施工过程中无任何安全事故。
3.如基础工程发生纠纷或引发第三方诉讼时，乙方应对甲方进行免责保护，并承担相应的赔偿责任。
六、违约责任1.若乙方违反本合同的约定，未能按时完工或质量不达标，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
2.乙方若未能按时支付工程款或保证金，则应按日向甲方支付的利息。
七、争议解决1.因合同履行发生争议时，双方应友好协商解决，如协商不成，可向有关部门请求调解。
2.如调解不成，双方同意提交至仲裁机构进行仲裁，并接受仲裁裁决。
风电基础劳务分包合同3篇
风电基础劳务分包合同3篇篇1风电基础劳务分包合同一、签约双方委托方（甲方）：公司名称：公司地址：法定代表人：联系方式：承包方（乙方）：公司名称：公司地址：法定代表人：联系方式：二、项目概况本合同签订的项目为风电基础工程项目，包括但不限于基础施工、设备安装、调试等工作。
委托方委托承包方进行该项目的部分工程劳务分包。
三、合同金额根据双方协商一致，本合同工程项目金额为___________，承包方按照约定的分包比例进行施工。
四、工程内容1.承包方承诺按照委托方的指导和要求，完成分包项工作，并确保工程质量达到国家标准。
2.承包方应按照约定的工期完成工程进度，并保证按时交付。
3.承包方应负责购买所需材料和设备，并保证质量合格。
4.承包方应派遣技术人员进行现场监督和指导，并统筹协调工程进度。
五、工程款支付方式1.根据工程进度，委托方按照分包比例支付工程款。
2.承包方应提供发票等相关证明文件，以便委托方进行款项支付。
六、变更和解决争议1.如有工程内容变更，需双方书面协商并签署变更合同。
2.如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交仲裁解决。
七、违约责任1.若任何一方违约，应承担相应的违约责任。
2.如承包方存在违约行为，委托方有权解除合同并要求赔偿损失。
八、附则1.本合同自双方盖章后生效，至工程完工并双方确认无争议方可终止。
2.本合同未尽事宜，可以签订补充协议。
3.合同文本一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：______________________ 日期：___________乙方（盖章）：______________________ 日期：___________篇2风电基础劳务分包合同一、合同内容1.甲方（委托方）：指建设风电项目的投资方或风电项目管理方，提供风电基础施工所需的劳务分包服务。
2.乙方（承包方）：指具有相应施工经验和资质的企业或个人，承担风电基础施工的分包责任。
风电劳务分包合同4篇
风电劳务分包合同4篇篇1风电劳务分包合同一、签约方甲方：（委托方）_____________公司统一社会信用代码：_________________地址：_________________法定代表人：____________电话：_____________乙方：（承包方）_____________公司统一社会信用代码：_________________地址：_________________法定代表人：____________电话：_____________二、合同内容1. 甲方委托乙方，乙方接受甲方委托，按照本合同的约定提供风电项目的劳务分包服务。
2. 乙方的具体服务内容包括但不限于：风电设备的安装、维护、检修等服务。
3. 乙方应保证所提供的服务质量符合国家法律法规和甲方的要求，确保项目按时完成。
4. 乙方有义务根据项目进展情况，向甲方及时汇报项目的进度、质量和安全情况。
三、合同条款1. 合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至__________年__________月__________日止。
2. 价款及支付：根据实际服务情况结算，具体金额双方另行协商并签订《结算协议》。
3. 保密条款：双方应对因合同履行而涉及的商业机密及技术资料保密，不得向第三方透露。
4. 紧急情况处理：如发生紧急情况（如自然灾害、事故等），双方应共同协商处理并尽最大努力减少损失。
5. 违约责任：若一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6. 合同解除：在未经双方协商一致的情况下，任何一方不得擅自解除合同，否则应承担相应的法律责任。
7. 其他事项：双方未尽事宜，可另行签订相关协议。
四、合同附件1. 《结算协议》2. 《保密协议》五、其他1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 合同的签订、生效、解释及履行均适用中华人民共和国有关法律法规。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
风力发电基础劳务分包合同 风电吊装分包合同(范本文)
风力发电基础劳务分包合同1. 合作目的本合同旨在明确甲方委托乙方进行风力发电基础劳务分包工作，并规定双方的权益和责任，保证项目的顺利进行。
2. 项目概述•基础勘察与设计；•地基施工与筑台；•钢筋混凝土浇筑；•基础设备安装与调试；•基础质量验收等。
3. 合同条款3.1 项目工期本项目工期为个月，自合同签署之日起计算。
3.2 项目费用甲方将按照双方商定的价格支付乙方相应的劳务费用。
具体费用及付款方式如下：•勘察与设计费用：X元；•施工费用：X元；•质量验收费用：X元。
甲方需于每个月的日前支付上月工作完成的费用的50%，余款需在工程完工后日内支付。
3.3 工作标准和质量要求乙方承诺按照甲方的要求和技术规范进行工作，确保施工过程中的安全和质量。
甲方有权对乙方的施工进行监督，并对施工过程和质量进行抽查。
3.4 双方责任3.4.1 甲方责任：•提供项目所需的相关资料和技术要求；•按时支付乙方劳务费用。
3.4.2 乙方责任：•完成分包工作，并保持施工进度；•严格遵守合同约定和技术规范；•负责施工期间的安全管理工作。
3.5 变更和终止对于项目的变更，双方应在书面通知的前提下进行友好协商，并签订变更协议。
本合同任何一方在未经对方书面同意的情况下擅自终止合同，应承担相应的违约责任。
4. 保密条款双方在履行本合同的过程中，可能接触到一些商业机密和技术秘密信息。
双方应对该等信息进行严格保密，不得擅自泄漏给第三方，除非获得对方书面同意。
5. 争议解决在履行本合同过程中，如发生任何争议，双方应首先进行友好协商解决。
协商不成的情况下，争议将提交至本合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
6. 合同生效和终止本合同自双方签字后生效，并终止于全部工作及费用结算完毕。
7. 其他本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________________乙方（盖章）：_____________________日期：_____________________。
风电项目劳务分包合同模板
风电项目劳务分包合同模板甲方（总承包方）： ____________乙方（分包方）： ____________地址： ____________电话： ____________传真： ____________鉴于：甲方作为风电项目的总承包方，需要将部分劳务工作分包给专业分包方，乙方作为具有相应资质和经验的分包方，愿意承担该部分劳务工作。
双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方分包甲方风电项目的部分劳务工作事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同内容1.1 乙方同意按照甲方的要求，提供风电项目中的劳务工作，包括但不限于以下内容：- 风力发电机组的安装、调试；- 风电场内基础设施的建设；- 风电项目相关的技术支持和服务。
1.2 乙方应保证提供的劳务符合国家和行业的相关标准。
第二条工程期限2.1 本合同项下劳务工作的开始日期为：___________，结束日期为：___________。
第三条质量要求3.1 乙方必须严格按照甲方提供的技术规范和要求执行劳务工作。
第四条安全与环保4.1 乙方应遵守国家有关安全生产和环境保护的法律法规，采取必要的安全措施，确保施工安全和环境保护。
第五条合同价款及支付5.1 本合同的劳务费用总计为：___________。
5.2 甲方应按照以下方式向乙方支付劳务费用：- 预付款：合同签订后____天内支付合同总价的____%；- 进度款：根据工程进度按月支付；- 最终结算：工程完工并通过验收后，支付至合同总价的____%。
第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金的数额为违约方应支付或应收款项的____%。
第七条合同变更和解除7.1 双方应协商一致，方可对本合同进行变更或解除。
第八条争议解决8.1 双方因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
风电基础劳务分包合同6篇
风电基础劳务分包合同6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方风电基础工程的劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：风电基础工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：风电基础施工及相关辅助工作二、分包范围乙方分包范围包括：风电基础施工的全部劳务工作，包括但不限于土方开挖、混凝土浇筑、钢筋加工与安装、模板安装与拆除等。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方的施工进度计划进行施工，确保工期按时完成。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
四、工程质量1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 如乙方施工质量不符合要求，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方按照实际完成的工程量，每月进行结算并支付工程进度款。
工程竣工验收合格后，支付至合同总价的95%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
六、安全施工1. 乙方应遵守安全生产法规，严格按安全施工规范施工。
2. 乙方应对其员工进行安全教育，确保安全生产。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸、技术交底及现场指导。
2. 甲方负责材料供应及现场协调。
3. 甲方有权对乙方施工质量、进度进行监督。
八、乙方责任1. 乙方应按照合同约定组织施工，确保工期和质量。
2. 乙方应对其员工进行管理和教育，遵守现场管理规定。
3. 乙方应接受甲方的监督，并积极配合甲方的工作。
九、违约责任1. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
2. 如因乙方原因造成工期延误或质量不符合要求，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
风电基础劳务分包合同6篇
风电基础劳务分包合同6篇篇1风电基础劳务分包合同一、基本情况风电基础劳务分包合同是为了规范风电项目建设中的基础施工分包行为，保障风电项目的顺利进行，确保施工质量和安全，制定的合同格式。
风电基础劳务分包合同由风电项目的业主和劳务分包方签订，约定了双方在风电项目基础施工中的权益和义务。
二、合同内容1. 合同双方及联系方式：列明合同的签订方，包括风电项目的业主及劳务分包方，以及双方的联系方式。
2. 项目描述：对风电项目的基础施工内容进行详细描述，包括工程规模、施工进度、质量要求等。
3. 分包内容：明确劳务分包方的分包内容，包括施工内容、施工范围、施工条件等。
4. 合同期限：约定风电基础劳务分包的合同期限，包括开始时间、结束时间及工期。
5. 施工标准：规定基础施工的相关标准和要求，确保施工质量和安全。
6. 施工准备：约定基础施工前的准备工作，包括设计、进场条件、材料准备等。
7. 施工方式：约定基础施工的具体方式和方法，包括施工顺序、设备使用等。
8. 施工进度：约定基础施工的进度计划，包括施工周期、进度安排等。
9. 施工质量：规定基础施工的质量要求，包括验收标准、质量保证等。
10. 施工安全：约定基础施工的安全措施，包括职工安全、设备安全等。
11. 施工人员：确定基础施工所需的人员数量及技术要求，保障施工人员的素质和能力。
12. 施工设备：约定基础施工所需的设备及材料，确保施工现场的正常运作。
13. 管理责任：明确风电项目的业主和劳务分包方的管理责任，保障项目的顺利进行。
14. 合同变更：约定合同变更的方式和程序，确保合同的有效性和适应性。
15. 合同解除：规定合同解除的情况和程序，保障双方的权益和义务。
16. 其他约定：列明其他双方需要约定的内容，确保合同的完整性和一致性。
三、合同履行风电基础劳务分包合同的履行，需要双方严格按照合同约定的内容和要求进行。
风电项目的业主应负责对基础施工的质量和安全进行监督和管理，确保施工工作的顺利进行。
微风发电基础施工劳务合同7篇
微风发电基础施工劳务合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行微风发电基础施工工程劳务事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：微风发电基础施工项目。
2. 工程地点：具体地点由甲方提供。
3. 工程内容：微风发电基础施工，包括基础建设、设备安装与调试等。
二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于人工、材料、机械等。
三、合同工期1. 开工日期：具体开工日期以甲方书面通知为准。
2. 竣工日期：乙方应在约定工期内完成施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时向甲方报告并协商解决方案。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织自查，并向甲方提交验收申请。
甲方组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至验收合格。
五、工程价款与支付1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格为固定价格，除双方另有约定外，不因市场变化等因素调整。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付节点和比例如下：（1）基础开挖完成后支付总价款的__%；（2）基础建设完成一半时支付总价款的__%；（3）工程竣工并验收合格后支付总价款的__%；（4）剩余__%作为质保金，自验收合格之日起满一年后无质量问题一次性支付。
3. 乙方应在每次付款前向甲方提供合法有效的发票。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守安全生产规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应对施工人员进行安全教育，提高安全意识。
如发生安全事故，乙方应承担相应责任。
七、违约责任1. 若因乙方原因不能按期竣工，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
微风发电基础施工劳务合同4篇
微风发电基础施工劳务合同4篇篇1微风发电基础施工劳务合同甲方：__________ 公司乙方：__________ 公司鉴于，甲方为一家从事微风发电项目的公司，有一项微风发电项目需要进行基础施工，现拟与乙方签订本基础施工劳务合同。
为明确双方权利义务，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：第一条合同的签订1.1 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，本着平等自愿、互利互惠的原则，就本基础施工劳务合同的签订之事项，经双方授权代表签字盖章确认后生效；1.2 本基础施工劳务合同自签字盖章日起生效，至合同约定的基础施工完成日期止；1.3 本基础施工劳务合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
第二条劳务内容2.1 乙方根据甲方的委托，在指定的微风发电项目地点执行基础施工工作，工作内容包括但不限于土地平整、基础打桩、基础混凝土浇筑等；2.2 乙方应按照项目要求，合理安排施工流程，确保施工进度和质量；2.3 乙方在施工过程中，应遵守相关安全、环保规定，保障施工现场安全和环境保护。
第三条合同价款及支付方式3.1 甲方应按照双方约定的价格，支付乙方基础施工劳务的价款；3.2 乙方应在基础施工完成后，提供相应的发票和资料。
第四条违约责任4.1 任何一方未能按照本合同的规定完成其在合同约定时间内的义务，均应承担违约责任；4.2 如乙方在基础施工过程中违反相关规定，导致工程质量问题，乙方应承担相应的修复责任。
第五条争议解决5.1 甲、乙双方若发生本合同履行过程中的争议，应友好协商解决；5.2 若协商未果，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1 本基础施工劳务合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的基础施工完成日期止；6.2 本基础施工劳务合同未尽事宜，由双方协商处理；6.3 本基础施工劳务合同经甲、乙双方授权代表签字盖章后生效。
甲方（盖章）：__________ 公司日期：__________乙方（盖章）：__________ 公司日期：__________本劳务合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
微风发电基础施工劳务合同3篇
微风发电基础施工劳务合同3篇篇1微风发电基础施工劳务合同甲方：XXXX公司地址：XXXX电话：XXXX法定代表人：XXXX乙方：XXXX公司地址：XXXX电话：XXXX法定代表人：XXXX甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行微风发电基础施工劳务事宜，达成如下协议并共同遵守：一、项目内容1. 甲方委托乙方为其提供微风发电基础施工劳务，具体包括但不限于施工人员安排、工程进度保障、质量监督等。
2. 乙方接受甲方委托并按照约定要求开展施工工作。
二、工期1. 本合同自双方签字、盖章之日起生效，至项目验收合格日止。
2. 乙方应严格按照施工计划完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。
三、劳务费用1. 甲方应按照工程实际情况及双方协商确定的报价向乙方支付劳务费用。
2. 劳务费用支付方式：xxx，具体支付方式双方另行协商确定。
四、质量标准1. 乙方应保证施工质量符合相关规定及甲方要求，确保工程安全、稳定、可靠。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应无条件承担返工、修复等责任。
五、保险责任1. 乙方应按照国家相关法律法规及甲方规定购买施工保险，保障施工期间的人身安全及财产安全。
2. 如发生意外事件，由乙方承担相应责任，甲方可以依法要求乙方提供相应的赔偿。
六、保密义务1. 双方应保守商业秘密，不得向第三方透露与本合同相关的商业信息。
2. 如因一方违反保密义务而导致损失，应承担相应违约责任。
七、合同变更1. 如有需要对本合同进行修改或补充，双方应签署书面变更协议，方可生效。
2. 未经双方协商一致，不得擅自对合同内容进行变更。
八、争议解决1. 双方因履行本合同发生争议时，应协商解决；协商不成的，应向所在地人民法院提起诉讼解决。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：以上为《微风发电基础施工劳务合同》，甲乙双方应共同遵守并履行约定内容，确保项目顺利进行。
风力发电劳务合同模版
甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]签订日期： [签订日期]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就风力发电项目中的劳务合作事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称： [风力发电项目名称]1.2 项目地点： [风力发电项目具体地点]1.3 项目规模： [风力发电项目规模，如装机容量等]1.4 项目内容： [具体描述乙方需承担的劳务工作内容，如塔筒基础施工、设备安装等]第二条劳务内容2.1 乙方负责完成甲方委托的风力发电项目中的劳务工作，具体包括但不限于：- [具体劳务工作内容]- [其他相关劳务工作内容]2.2 乙方应按照甲方提供的项目设计图纸、技术规范及工程进度要求，确保工程质量、安全、进度符合相关法律法规和行业标准。
第三条工程进度3.1 乙方应按照甲方要求的工程进度计划，合理组织施工，确保按期完成各项劳务工作。
3.2 工程进度计划由甲乙双方共同商定，并以书面形式明确。
3.3 如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任，并支付乙方相应的违约金。
第四条质量要求4.1 乙方施工过程中，必须严格按照甲方提供的设计图纸、技术规范和行业标准执行，确保工程质量。
4.2 乙方应对施工过程中出现的质量问题负责，并承担相应的整改和修复费用。
4.3 甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行检查和验收。
第五条工程款支付5.1 甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付劳务工程款。
5.2 乙方提交工程款支付申请及相关资料，甲方应在收到申请后的[支付期限]内完成支付。
5.3 如因乙方原因导致工程进度延误，甲方有权暂缓支付相应部分的工程款。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条合同生效及终止7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[合同期限]。
风电项目劳务分包合同模板
风电项目劳务分包合同模板甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（分包方）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方需进行风电项目的施工，乙方具备相应的劳务分包资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就风电项目劳务分包事宜达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：[风电项目名称]1.2 项目地点：[具体地点]1.3 项目规模：[风电项目规模描述]1.4 项目内容：[风电项目具体施工内容]第二条分包范围2.1 乙方负责的工作范围包括但不限于：[具体分包工作内容]2.2 乙方应确保分包范围内的工作符合国家及行业相关标准和规范。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同总价款为[金额]元人民币。
3.2 甲方应按照以下方式向乙方支付合同价款：a) 预付款：合同签订后[具体比例]%的合同总价款；b) 进度款：根据工程进度按[具体比例]%支付；c) 竣工验收合格后支付至合同总价款的[具体比例]%；d) 质保金：合同总价款的[具体比例]%作为质保金，在质保期满后无息支付。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准。
4.2 工程验收按照甲方和监理单位的要求进行，验收合格后甲方应出具验收合格证明。
第五条工程进度5.1 乙方应根据甲方提供的施工计划安排工程进度。
5.2 如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。
第六条安全生产6.1 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。
6.2 因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
第七条质保期及售后服务7.1 本工程质保期为[具体时长]，自工程验收合格之日起计算。
7.2 质保期内，乙方应提供免费的维修服务。
第八条违约责任8.1 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第九条争议解决9.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十条其他10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
风电劳务分包合同5篇
风电劳务分包合同5篇篇1甲方（总承包商）：___________________乙方（分包商）：___________________鉴于甲方需要将部分风电项目的劳务作业分包给乙方完成，现双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在风电劳务分包过程中的权利和义务，确保双方能够顺利履行各自职责，共同完成风电项目的建设。
二、工程概况（此处描述工程项目的名称、地点、规模、工作内容等）三、分包范围及内容（详细描述乙方分包的具体工作内容和范围，包括但不限于设备安装、调试、运行维护等）四、合同总价及支付方式1. 本合同总价为：________元人民币（大写：________），该总价包含但不限于乙方完成本合同项下所有工作的劳务费用。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定向乙方支付款项，具体支付时间节点和金额详见附件《支付计划表》。
五、工期及进度要求1. 乙方应按照甲方的要求及工程实际情况，制定详细的施工进度计划，并确保按计划完成。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
六、质量保证1. 乙方应确保所完成的工程质量和安全符合国家标准和甲方要求。
2. 乙方应按照相关规定进行质量检验，并向甲方提交相关质量证明文件。
3. 如因乙方工作质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相应责任和费用。
七、甲方责任1. 甲方应按约定向乙方支付合同款项。
2. 甲方应向乙方提供必要的技术支持和指导。
3. 甲方有权对乙方的工程进度和质量进行检查和监督。
八、乙方责任1. 乙方应按时按质完成分包工程，确保工程进度和质量。
2. 乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。
3. 乙方应妥善保管甲方提供的设备和材料，如因乙方原因造成损失，乙方应承担赔偿责任。
4. 乙方应负责其员工的工资、保险、福利等事宜，确保员工的合法权益。
九、违约责任1. 如因一方违约导致合同无法履行或履行不符合约定，另一方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
风力发电机钢筋工劳务分包合同范本
风力发电机钢筋工劳务分包合同范本甲方（总承包方）：名称：_____________________________________________________________地址：_____________________________________________________________联系人：___________________________________________________________乙方（劳务分包方）：名称：_____________________________________________________________地址：_____________________________________________________________联系人：___________________________________________________________鉴于甲方负责风力发电机的建设工程，现将钢筋工劳务分包给乙方，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、分包内容1.1乙方同意承担甲方风力发电机建设工程中的钢筋工劳务工作，包括但不限于钢筋加工、绑扎、安装等。
1.2乙方应遵守甲方的施工现场管理规定，服从甲方的管理。
二、分包期限2.1本合同自签订之日起生效，有效期为__个月。
2.2分包期满，双方可协商续签。
三、费用及支付方式3.1乙方完成全部劳务工作后，甲方应按照以下方式向乙方支付劳务费用：______________元。
3.2甲方应在乙方完成劳务工作并经甲方验收合格后__天内支付全额劳务费用。
四、双方的权利和义务4.1甲方应提供必要的施工条件和劳动保护，确保乙方在施工期间的人身安全。
4.2乙方应保证劳务工作的质量，确保工程安全。
4.3双方应共同遵守国家法律法规，不得从事违法活动。
五、违约责任5.1如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
风力发电工人合同范本3篇
风力发电工人合同范本3篇篇一风力发电工人合同甲方（用人单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（劳动者）：姓名：____________________性别：____________________身份证号码：________________联系地址：________________联系电话：________________一、工作内容和工作地点1. 乙方同意在甲方位于[具体地点]的风力发电场从事风力发电设备的安装、调试、维护和检修等工作。
2. 乙方的工作内容包括但不限于：（1）按照操作规程和安全规定，进行风力发电设备的日常巡检和维护；（2）协助技术人员进行设备的安装、调试和检修工作；（3）及时发现和报告设备故障，并配合维修人员进行维修；（4）完成甲方安排的其他与风力发电相关的工作任务。
二、工作时间和休息休假1. 甲方实行[工作时间制度]，乙方应按照甲方的工作安排按时上下班。
2. 乙方享有国家规定的法定节假日、带薪年休假、婚丧假、产假等休息休假权利。
三、劳动报酬1. 乙方的月工资为[具体工资]元，试用期工资为[试用期工资]元。
2. 甲方每月[支付日期]以货币形式支付乙方工资。
3. 乙方的工资待遇将根据甲方的绩效考核制度进行调整。
四、社会保险和福利待遇1. 甲方按照国家和地方政府的规定为乙方缴纳社会保险。
2. 甲方为乙方提供[其他福利待遇]，具体福利待遇根据甲方的规定执行。
五、劳动保护和工作条件1. 甲方为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动保护用品。
2. 甲方对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。
六、合同的解除和终止1. 经双方协商一致，可以解除本合同。
2. 乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除本合同：（1）在试用期内被证明不符合录用条件的；（2）严重违反甲方规章制度的；（3）严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的；（4）被依法追究刑事责任的；（5）法律法规规定的其他情形。
风电基础劳务分包合同
合同编号:__________________签订日期:_____年_____月_____日甲方(订货人):公司名称:__________________地址:__________________代表人姓名:__________________乙方(承包商):公司名称:__________________地址:__________________代表人姓名:__________________鉴于:甲方以实施风力发电设施建设为目的，根据本合同将风力发电设施基础工程劳务发包给乙方，乙方接受该劳务，甲乙双方本着平等、自由的意愿，同意以下条款。
第1条承包业务的内容乙方由甲方按照风力发电设施基础工程的设计图纸，承包基础开掘、钢筋安装、混凝土灌注等全部劳务。
第2条工期工期定于本合同签订之日起____日。
但因不可抗力原因延误工期的，经甲乙双方协商，工期可适当延长。
第3条承包价格和支付方式承包价格根据本工程的设计图纸、规格书等，合计金额定为人民币(大拍)__________元整(小拍)__________元。
支付方法是根据工程进度按以下阶段支付。
预付款:在合同签订后的第一天内支付百分之百的预付款。
中间支付:在完成工程的一定阶段时，支付百分之___。
尾款:工程竣工验收合格后，支付剩余的百分之___。
第4条质量保证乙方应保证工程质量，并负责在工程完成后一定期限内(如一年)对工程缺陷进行无偿修理或更换。
第5条安全责任乙方应严格执行施工现场的安全卫生管理，负责对工人进行安全卫生教育，防止施工中的安全事故。
第6条违约责任一方违反本合同条款，侵害另一方权益的，由守约方承担赔偿责任。
第7条解决纷争因本合同引起的或与本合同有关的一切纠纷，甲乙双方最初以友好协商方式解决。
协商不成时，向甲方所在地的有权管辖的法院提起诉讼。
第8条合同的变更与解除本合同的变更或解除应基于甲乙双方的书面协议，变更或解除后的合同内容以书面形式确定。
第9条其他本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
通用范文(正式版)风力发电基础劳务分包合同 风电吊装分包合同
风力发电基础劳务分包合同合同背景本合同由甲方（简称“发电公司”）和乙方（简称“分包商”）订立，双方根据相关法律法规的要求，就风力发电基础劳务分包事宜达成协议。
一、合同目的本合同的目的是为了确保风力发电项目的顺利进行，规范双方的权利和义务，明确劳务分包工作的范围、质量要求和支付方式。
二、分包工作内容2.1 基础工程设计与施工分包商负责根据发电公司提供的风力发电项目基础设计方案，进行基础工程的详细设计和施工。
2.2 工程设备安装与调试分包商负责根据发电公司提供的设备安装方案，进行设备的安装与调试工作，确保设备能够正常运行。
2.3 资料报告编制根据风力发电项目的要求，分包商负责编制相应的资料报告，包括设计报告、施工报告和安装调试报告等，并按照规定提交给发电公司。
三、工作要求和质量标准3.1 工作要求分包商应按照合同约定的时间节点，完成分包工作内容，并确保工程进度和质量符合相关标准和规定。
3.2 质量标准分包商在进行基础工程设计、施工、设备安装和调试工作时，必须符合国家相关技术标准和行业规范，确保工程质量达到设计要求并能够长期稳定运行。
四、工程款支付方式4.1 预付款发电公司应在合同签订后的5个工作日内向分包商支付合同总金额的30%作为预付款。
4.2 进度款分包商应按照工程进度，在完成工程的不同阶段后，向发电公司提出相应的进度款申请。
发电公司应在收到申请后的10个工作日内支付对应的进度款。
4.3 最终结算款工程完成后，分包商应向发电公司提交最终结算申请，并提供相关的工程验收资料。
发电公司将在收到申请及资料后的10个工作日内进行最终结算，并支付剩余的金额。
五、双方权利和义务5.1 发电公司的权利和义务发电公司有权监督分包商的工作进程，对工作质量进行检查和评估。
发电公司有义务提供风力发电项目的相关设计方案和设备安装方案，以及必要的技术支持。
5.2 分包商的权利和义务分包商有权按照合同约定的范围和时间进行分包工作，有权提出工程进度款申请和最终结算款申请。
风能维护劳务分包合同
甲方：（风能发电企业名称）乙方：（劳务分包单位名称）签订日期：____年__月__日签订地点：____市____区鉴于：1. 甲方为我国一家专业的风能发电企业，拥有若干风力发电机组，现需对风力发电机组进行定期维护，以保证发电机组的安全稳定运行。
2. 乙方具备专业的风能维护团队和设备，愿意为甲方提供风力发电机组维护服务。
双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1. 乙方负责甲方指定风力发电机组的安全运行维护工作，包括但不限于以下内容： - 定期对风力发电机组进行巡检，及时发现并报告设备故障；- 对风力发电机组进行日常保养，包括润滑、清洁、紧固等；- 对风力发电机组进行定期检修，确保设备处于良好状态；- 对风力发电机组进行故障排除，及时恢复设备正常运行；- 提供必要的维修配件和技术支持。
2. 乙方应按照甲方要求，制定详细的维护计划，并按时完成各项维护工作。
二、服务期限1. 本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 如合同到期后，双方无异议，可协商续签。
三、服务费用1. 乙方根据甲方提供的风力发电机组数量、维护工作量等因素，提出合理的收费标准，经双方协商一致后确定。
2. 乙方应在每月底前向甲方提交上个月的服务费用清单，甲方应在收到清单后____个工作日内支付相应费用。
四、双方责任1. 甲方责任：- 提供必要的工作条件，包括但不限于工作场所、设备、工具等；- 配合乙方完成维护工作；- 对乙方在维护过程中遇到的问题给予必要的支持；- 按时支付服务费用。
2. 乙方责任：- 按照合同约定，保质保量完成维护工作；- 保证维护人员的安全，遵守甲方现场安全规定；- 对维护过程中产生的垃圾进行清理；- 及时向甲方报告维护工作中发现的问题。
五、违约责任1. 甲方未按时支付服务费用的，应向乙方支付_____%的违约金。
2. 乙方未按时完成维护工作的，应向甲方支付_____%的违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风力发电分包劳务合同[工作范文]
合同编号：[合同编号]
甲方：[甲方名称]
地址：[甲方地址]
联系人：[甲方联系人]
[甲方电话]
乙方：[乙方名称]
地址：[乙方地址]
联系人：[乙方联系人]
[乙方电话]
鉴于甲方拥有风力发电项目，并需要将部分工作分包给乙方，为确保双方权益，甲乙双方达成以下协议：
一、合同工作内容
乙方应按照甲方的要求，提供以下分包劳务：
1. xxx工作
2. xxx工作
3. xxx工作
二、工作期限
本合同的工作期限为从xx年xx月xx日开始，到xx年xx月xx日结束。
三、合同报酬
甲方应按照双方协商一致的价格标准向乙方支付报酬。
具体的报酬金额和支付方式如下：
1. xxx工作报酬：金额为xxx，支付方式为xx。
2. xxx工作报酬：金额为xxx，支付方式为xx。
3. xxx工作报酬：金额为xxx，支付方式为xx。
四、合同履行保证金
甲方要求乙方在签订本合同之前，缴纳合同履行保证金。
保证金金额为xxx，支付方式为xx。
在合同履行完毕并经甲方验收合格后，甲方将无息地退还保证金给乙方。
五、保密条款
双方在合作期间涉及到的技术、商业秘密以及其他保密信息都应予以保密，未经对方同意不得向第三方透露或使用。
六、违约责任
如一方违约，应向另一方支付违约金。
违约金的金额为xxx。
七、争议解决
本合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
如双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决。
如协商不成，双方应提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。