建筑工程施工合同书2019.doc

建筑工程施工合同书2019.doc
建筑工程施工合同书2019
1. 合同双方
本建筑工程施工合同书（以下简称“合同”）由以下双方订立：甲方（委托人）：
公司名称：
法定代表人名称：
地址：
乙方（承包人）：
公司名称：
法定代表人名称：
地址：
甲方和乙方统称为“双方”，各自为“合同方”。

2. 合同背景
甲方拟在指定地点进行建筑工程，并选定乙方作为施工承包人。

双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下协议。

3. 工程概述
甲方委托乙方承担以下建筑工程（以下简称“工程”）的施工任务：
工程名称：
工程地点：
工程规模：
工程内容：
4. 合同价格和付款方式
4.1 工程总价格为（人民币）：（金额），字（金额大写）。

该总价包括所有施工过程中所需的费用，如材料、人工、机械设备等。

4.2 付款方式如下：
预付款：工程开工前，甲方向乙方支付合同总价的（比例）作为预付款。

进度款：按照工程进度，甲方将按以下比例向乙方支付合同总价的进度款：
第一阶段：（比例）；
第二阶段：（比例）；
最终付款：乙方完成全部工程后，甲方向乙方支付合同总价的
剩余款项。

4.3 所有款项支付应在合同签署后的（天数）内完成。

5. 工期
5.1 工程开始日期：
5.2 工程完成日期：
5.3 如因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提出新的工期安排方案。

6. 工程质量和验收标准
6.1 乙方应按照国家有关建筑工程质量标准和相关规定，保证
工程的合理质量，并确保施工过程符合工程验收标准。

6.2 甲方有权对工程的质量进行全面检查和验收，若发现质量
问题，乙方应及时进行整改，直至符合要求。

7. 变更和解决纠纷
7.1 若因工程需要或其他原因，双方需变更合同内容，应经双
方协商一致，并以书面形式进行变更。

7.2 若双方发生争议或纠纷，应通过友好协商解决。

如协商不成，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

8. 违约责任
8.1 任何一方违反本合同的规定，给对方造成损失的，应承担
违约责任。

8.2 若乙方违约，甲方有权解除合同并要求返还已支付的款项，并依法追偿其他损失。

9. 合同解除和终止
9.1 如遇有不可抗力因素导致工程无法继续进行，双方可协商
解除合同。

9.2 若一方严重违约影响工程进展，并经过书面通知后未能进
行改正，对方有权解除合同并要求赔偿损失。

10. 其他约定
10.1 本合同一式（份数），甲方保留（份数），乙方保留（份数）。

10.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至工程
完工并经甲方验收合格。

10.3 如双方需要对合同内容的解释和修订，应通过书面形式进行，并得到双方的同意。

11. 合同争议的解决适用法律和管辖法院
11.1 本合同的成立、有效性、解释、履行、变更和终止均适用
中华人民共和国法律。

11.2 本合同的争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，应提
交合同签订地有管辖权的人民法院解决。

以上就是本建筑工程施工合同书的内容，甲方和乙方在自愿、
平等的基础上签署本合同，并愿意共同遵守和履行合同的各项约定，以确保工程的顺利进行和质量的保证。

甲方（委托人）签字：_____________ 日期：_____________
乙方（承包人）签字：_____________ 日期：_____________。