房地产开发合同通用版样式6篇

房地产开发合同通用版样式6篇
全文共6篇示例，供读者参考
篇1
房地产开发合同通用版样式
一、甲方（开发商）：
单位名称：
法定代表人：
联系地址：
电话：
二、乙方（购房者）：
姓名：
身份证号码：
联系地址：
电话：
为了保障甲、乙双方的合法权益，规范双方的合作关系，经双方友好协商，特订立本合同。

第一条房屋基本情况
1. 房屋坐落地点：
2. 房屋建筑面积：
3. 房屋内部结构及装修标准：
4. 房屋交付时间：
5. 房屋总价款：
第二条支付方式
1. 乙方在签订本合同时须支付定金（金额）。

2. 房屋首付款为房屋总价款的（百分比）。

3. 房屋尾款支付方式为（一次性付清/分期付款）。

第三条房屋交付及验收
1. 房屋交付乙方时，由乙方自行验收。

验收合格后，双方签订移交确认书。

2. 如乙方对房屋有任何质量问题或瑕疵，应在房屋移交之日起十日内提出书面意见。

第四条房屋权属及过户
1. 房屋交付乙方后，乙方需自行办理过户手续，并承担相应的税费及过户费用。

2. 若乙方未在规定时间内办理过户手续，产生的滞纳金及其他费
用由乙方承担。

第五条违约责任
1. 乙方违反本合同约定，造成甲方损失的，应承担相应的违约责任。

2. 甲方未按照约定时间交付房屋的，应承担相应的违约责任。

3. 本合同一经签订即生效，任何一方未经对方同意擅自解除合同，须承担违约责任。

第六条其他约定
1. 本合同未尽事宜，由双方另行协商。

2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：购房者（签字）：
日期：日期：
本合同自双方盖章之日起生效。

以上为房地产开发合同通用版样式，请双方慎重阅读并签字确认。

祝双方合作愉快，共同发展。

篇2
房地产开发合同通用版样式
甲方（开发商）：（企业名称）
地址：（企业注册地址）
电话：（联系电话）
法定代表人：（法定代表人姓名）
传真：（传真号码）
乙方（购房人）：（姓名）
身份证号码：（身份证号码）
联系电话：（联系电话）
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就买卖双方相互同意，达成以下协议：
第一条房屋信息
1.1 乙方已通过市场调查，并对甲方开发的房屋项目进行了认真了解，同意购买甲方位于（具体地址）的房产。

1.2 房屋情况：
楼号：
房号：
建筑面积：
房屋用途：
交房日期：
房屋总价款：
第二条交易价格及支付方式
2.1 房屋总价款为（具体金额），乙方应在签署本合同时，支付房屋总价款的xx% 作为首付款，余款在房产交房前支付清楚。

2.2 乙方需自行承担购房过程中的税费、转让费等相关费用。

第三条交房及验收
3.1 甲方应在约定交房日期将该房产交付乙方。

3.2 乙方应在接到交房通知后xx 天内前往现场验收房屋情况，如无质量问题，应签署验收意见并支付剩余购房款项。

第四条违约责任
4.1 若任何一方违反本合同约定，导致无法正常履行，违约方应向守约方支付违约金，并承担相应法律责任。

第五条其他约定
5.1 本合同一式两份，双方各持一份，合同有效期至房产过户完成为止。

5.2 甲、乙双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

甲方（开发商）：（签字）
乙方（购房人）：（签字）
日期：年月日
以上是关于房地产开发合同通用版样式的简要内容，具体合同内容以双方约定为准。

希望双方能够遵守合同约定，共同维护交易的公平、公正，确保双方权益。

篇3
房地产开发合同通用版样式
一、合同双方
甲方：（甲方名称）
法定代表人：（甲方法定代表人姓名）
地址：（甲方地址）
电话：（甲方联系电话）
二、乙方：（乙方名称）
法定代表人：（乙方法定代表人姓名）
地址：（乙方地址）
电话：（乙方联系电话）
三、合同内容
1. 甲方同意委托乙方进行房地产开发项目的规划、设计、施工和销售等工作，乙方应按照双方协商的目标和要求完成项目。

2. 双方应明确开发项目的规划用途、面积、标准、价款及计划进度等事项，并在合同中做详细约定。

3. 开发过程中如需变更合同内容，必须经过双方协商一致并签订书面变更协议，变更协议具有同等的法律效力。

4. 开发项目竣工后，乙方应提交工程验收报告，甲方有权对项目进行验收，并在验收合格后支付尾款。

5. 乙方承诺开发项目符合国家相关法律法规和环保标准，如发生违法违规行为，乙方应承担相应的法律责任。

6. 合同履行期间，双方如有争议应友好协商解决，如无法达成一致意见，可向有关行政、司法机构寻求帮助。

7. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收结束后终止。

四、其他条款
1. 本合同未尽事宜，双方可另行补充协商或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 双方签订本合同，即表示双方同意并接受本合同的全部内容，如有违反合同约定的行为，应承担相应的法律责任。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。

甲方（盖章）：_______________
法定代表人签字：_______________
乙方（盖章）：_______________
法定代表人签字：_______________
日期：_______________
篇4
房地产开发合同通用版样式
一、合同双方
甲方（开发商）：__________（以下简称甲方）
乙方（购房人）：__________（以下简称乙方）
二、项目基本情况
1. 项目名称：__________
2. 项目地址：__________
3. 房屋类型：__________
4. 建筑面积：__________
5. 房屋坐落：__________
三、签约房屋信息
1. 户型：__________
2. 建筑面积：__________
3. 合同价格：__________
4. 装修标准：__________
5. 交房时间：__________
四、付款方式
1. 签订合同时甲方应收的定金为：__________元，乙方需在签订合同时一次性付清。

2. 房屋验收合格后，乙方应付款项：__________元，包括首期付款__________元和按揭贷款/尾款__________元。

3. 乙方应在约定的时间内按照支付比例及付款时限向甲方付款。

五、房屋交付标准
1. 房屋按照国家相关标准进行验收，符合国家建筑规范和相关要求的标准。

2. 房屋主要构件和设施的质量达到国家标准。

3. 房屋与合同约定的装修标准相符，无损坏和质量问题。

六、违约责任
1. 甲方违反合同约定导致房屋无法按时交付的，应赔偿乙方
__________元的违约金。

2. 乙方违反合同约定导致付款延误或不履行合同义务的，应赔偿甲方__________元的违约金。

七、其他事项
1. 本合同自双方签字之日起生效，至房屋交付之日终止。

2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（开发商）：__________（签字）
乙方（购房人）：__________（签字）
日期：__________
篇5
房地产开发合同通用版样式
甲方：（委托方）
身份证号码：
联系地址：
电话号码：
乙方：（房地产开发商）
统一社会信用代码：
联系地址：
电话号码：
鉴于甲方是房地产项目开发的委托方，乙方是具有相应开发实力和资质的房地产开发商，为了规范双方合作，保障双方的合法权益，特制订此合同，依法订立，共同遵守，约定如下：
一、项目基本情况
1. 项目名称：
2. 项目地址：
3. 项目土地性质：（国有/集体）
4. 建设规模：（总建筑面积、总投资额等）
二、合作内容
1. 甲方委托乙方开发上述项目，乙方应当按照甲方的要求和拟定的开发计划，完成项目的规划设计、建设施工、销售推广等工作。

2. 乙方有权聘请有资质的设计、建设、销售人员或公司参与项目开发工作。

三、合同履行期限
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格之日止。

2. 若因不可抗力等不可抗拒原因影响项目进展，可协商延长合同履行期限。

四、费用支付
1. 甲方按照工程进度支付款项给乙方，并应当及时向乙方提供所需的资金拨付。

2. 乙方应当按照相关规定开具发票，并在项目竣工验收后向甲方提供全部工程款收据及发票。

五、违约责任
1. 如一方违约导致项目无法按时竣工或影响项目质量，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所造成的损失。

2. 若一方未按时支付合同款项或提供必要的合作条件，应当承担违约责任。

六、争议解决
本合同的效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

双方如发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其它
1. 本合同内容经双方确认后生效，并具有法律约束力。

2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：__________ 乙方：__________
签字：__________ 签字：__________
日期：__________ 日期：__________
签署地点：__________ 签署地点：__________
以上为房地产开发合同通用版样式，请双方签字确认。

篇6
房地产开发合同通用版样式
一、甲方(开发商)：_____________身份证号：_____________
联系电话：_____________地址：_____________
乙方(购房者)：_____________身份证号：_____________
联系电话：_____________地址：_____________
鉴于甲方依法取得了房地产开发资质，具备相应资金和技术实力，拟开发______项目。

乙方有意购买开发项目中的房屋，甲乙双方经友好协商，达成以下合同：
二、开发项目基本情况
1. 项目名称：_________。

2. 项目位置：_________。

3. 项目规划用途：_________。

4. 房屋建筑面积、格局及户型：_________。

5. 房地产权证号：_________。

三、项目价格及支付方式
1. 房屋总价为_________元。

2. 乙方购房款项支付方式及时间安排如下：
(1) 在签署本合同时，支付定金_________元；
(2) 户口契税、公证费等其他费用由乙方自行承担；
(3) 在工程（结构）封顶时，支付商品房装饰定金_________元；
(4) 在交房当日，支付剩余购房款项_________元。

四、房屋交付及验收
1. 乙方支付购房款项目时间表详见第三条；
2. 房屋交付标准为新房交付，交房时房屋结构安全、设施齐全、无漏水渗水现象，符合国家相关标准和规定；
3. 乙方在接受房屋后，应在三日内进行房屋验收，如有问题应第一时间向开发商反馈。

五、房屋质量保修及维护
1. 房屋交付后，开发商承诺合同内所售房屋保修至_________年；
2. 在保修期内，如房屋出现非人为损坏情况，乙方可向开发商索要保修服务；
3. 在保修期结束后，若房屋出现问题，乙方可与开发商商议解决办法，费用由协商解决。

六、违约责任
1. 任何一方未履行合同义务或不符合约定条件的，应承担相应的违约责任；
2. 若乙方未按时支付购房款项，属于违约行为，乙方将承担
_______%的违约金；
3. 如果由于不可抗力导致房屋交付延误，则对此次延期双方均不承担责任。

七、法律适用及争议解决
1. 本合同适用中华人民共和国法律；
2. 因履行本合同而产生的争议，双方协商不成的将交由_______市仲裁委员会进行仲裁。

八、其他事项
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；
2. 本合同内容经双方充分阅读并理解后签署，自签署之日生效。

甲方(盖章)：_____________ 乙方(盖章)：_____________
签署日期：_____________
甲方代表：_____________ 乙方代表：_____________。