小型建筑工程承包合同书样书5篇

小型建筑工程承包合同书样书5篇
第1篇示例：
小型建筑工程承包合同书
甲方：（委托方）
地址：__________
电话：__________
法定代表人：__________
鉴于甲方拟委托乙方承包小型建筑工程，为明确双方权责，经友好协商，特订立本合同，共同遵守，并承担相应的义务和责任。

第一条工程名称
甲方委托乙方承包的小型建筑工程名称为：__________。

1. 乙方承包的小型建筑工程包括但不限于设计、施工、监理、材料采购等工作。

2. 工程规模及设计要求详见附件。

第四条施工周期
1. 本合同工程自__________年__________月__________日起，至
__________年__________月__________日止。

2. 如遇不可抗力因素，工期须与甲方重新协商确定。

第五条工程费用及支付方式
1. 工程总价为__________元人民币，包括工程设计、施工费用、材料费用等。

工程费用支付详情见附件。

2. 工程费用支付方式为：__________。

第六条工程质量及验收
1. 乙方承包的小型建筑工程质量必须符合国家有关法律法规和标准。

2. 工程验收标准详见附件，甲方有权对工程质量进行验收。

3. 工程验收合格后，甲方应及时支付工程费用。

第七条违约责任
1. 甲方如未按约支付合同约定的款项，应承担滞纳金。

2. 乙方如未按约完成承包工程，应承担相应的违约责任，包括但不限于工程质量不符合要求等。

双方在合作过程中所涉及的商业机密及技术资料均为双方共同承担保密责任，未经允许不得向第三方泄露。

第九条争议解决
双方如发生争议，应友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条其他事项
1. 本合同一式两份，自双方盖章之日起生效，合同持续有效直至工程完工并验收合格。

2. 未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：__________ 签订日期：__________
附件：小型建筑工程规模及设计要求、工程费用支付详情、工程验收标准。

第2篇示例：
小型建筑工程承包合同书样书
合同编号：XXXXX
甲方（承包方）：（盖章）__________
根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定，为保障双方的合法权益，甲乙双方本着平等、自愿、互利、诚实信用的原则，经协商一致，就小型建筑工程的承包事宜达成以下合同：
一、工程名称及地址
甲方应承包乙方委托的小型建筑工程，工程名称为__________，位于____________。

二、工程内容
1. 工程范围包括但不限于建筑、装饰、水电安装等工程内容。

2. 工程合同价款为____________元整。

4. 工程质量标准符合国家相关规定。

三、双方责任及义务
1. 甲方责任：甲方应按照本合同约定的工程内容和工程质量标准，按时、高质量完成工程，并对工程质量承担责任。

2. 乙方责任：乙方按期支付合同价款，提供必要的工程资料和配
合甲方开展工程施工。

3. 双方应积极协作，共同完成工程，并确保工程安全、质量和工期。

四、工程款支付
1. 工程款支付方式：乙方应按照合同约定的工程进度，及时支付
相应的工程款。

3. 工程款支付时间：乙方支付工程款的时间为在甲方完成相应的
工程内容后的__________个工作日内支付。

五、变更和延期
1. 工程变更：若因设计变更或其他原因导致工程内容发生变更，
需双方协商确定变更方案。

2. 工程延期：若因不可抗力或其他不可控因素导致工程延期，双
方应协商确定工程延期的方案。

六、违约与解决方式
1. 任何一方违反本合同的规定，应当负担相应的责任。

合同解除时，违约方应承担违约责任。

2. 如因违约造成经济损失的，应由违约方承担相应的赔偿责任。

七、其他约定
1. 对本合同的解释、效力及履行均受中华人民共和国法律的约束。

2. 本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。

甲方（盖章）:______________ 乙方（盖
章）:______________
以上是小型建筑工程承包合同书样书的内容，希望对你有所帮助。

如有任何疑问，请及时联系我们。

感谢合作！
第3篇示例：
小型建筑工程承包合同书样书
甲方：（委托方名称）
乙方：（承包方名称）
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行小型建筑工程的承包事宜达
成如下协议：
一、工程名称及位置
1. 工程名称：小型建筑工程承包合同书样书
2. 工程位置：（具体地址）
二、工程内容
1. 甲方委托乙方进行小型建筑工程承包，具体包括但不限于设计、施工、监理等工作。

2. 工程的具体内容、标准、要求详见工程项目书及设计图纸。

三、工程周期
1. 工程周期：自双方签订本合同之日起，约定工程完工日期为（具体日期）。

2. 工程延期：如因不可抗力等原因导致工程延期，应提前通知对
方并依法进行协商解决。

四、合同价款及支付方式
1. 合同价款：合同价款为人民币（具体金额）。

2. 支付方式：支付方式为（具体方式），分批支付。

首付款为合同总价款的30%，验收合格后支付第二笔款项的50%，余款在工程竣工验收后付清。

五、双方权利和义务
1. 甲方权利：甲方有权要求乙方按照协议的约定履行合同义务，有权对工程进行监督和验收。

2. 甲方义务：甲方应按合同约定支付价款，并提供合作所需的配合和支持。

3. 乙方权利：乙方有权按要求提供施工方案，并获得合同约定的价款。

4. 乙方义务：乙方应按照设计要求和质量标准完成工程，提供相关的保修和维护服务。

六、保修及维护
1. 乙方应对工程实行保修承诺，保修期限为（具体时间），在保修期限内对工程的质量问题提供免费修理及维护服务。

2. 乙方应提供一定期限的工程维护服务，供应零件、材料并提供技术指导支持。

七、争议解决
双方如在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商
不成的，应提交有管辖权的法院进行诉讼解决。

八、其他事项
1. 本合同经双方签字盖章后生效，一式两份，各方各执一份。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
第4篇示例：
小型建筑工程承包合同书
甲方：（建筑工程承包方名称）
根据双方当事人的意愿，甲、乙双方各自以平等、自愿的原则，
按照国家法律法规规定，就乙方委托甲方承建其位于（工程地址）的建筑工程事项达成如下协议：
第一条规定工程范围
1.1 乙方委托甲方承建的工程包括（详细描述工程内容）。

1.2 工程开工日期为（具体日期），竣工验收日期为（具体日期）。

1.3 乙方在本合同签订后，应将工程现场、相关资料、电力设备、水电设备及必要设备供甲方开展建筑工程。

第二条工程价格及付款方式
2.1 工程总价为（具体金额）人民币，工程价格包括材料、人工费用、设备运输费用。

2.2 乙方应按照以下方式支付工程款项：
(1) 工程合同签署后，乙方应支付工程总款项的30%作为订金；
(2) 工程中期，乙方应支付工程总款项的40%；
(3) 工程竣工验收后，乙方应支付工程总款项的30%。

2.3 工程款项应以现金或银行转账形式支付。

第三条工程质量及保修期
3.1 甲方承诺在合同规定的工程建设期限内按照相关技术标准、图纸要求进行施工，保证工程的质量和进度。

3.2 工程竣工后，甲方应向乙方提供工程质保书，并承诺对工程质量进行一年的保修。

第四条工程变更及解约
4.1 若因不可抗力导致工程无法进行或不能按时完工，双方应及时协商解决，甲方须向乙方提供书面的解释，并根据实际情况对工程进度进行调整。

4.2 若乙方主观原因要求更改工程内容或规模，需与甲方协商确定更改的范围及额外费用，并签订补充协议。

4.3 若因乙方原因导致工程无法继续或解除合同，乙方应向甲方支付工程总价款项的百分之八十作为违约金。

第五条其他约定
5.1 本合同未尽事宜由双方协商解决。

5.2 若双方在履行合同过程中发生争议，可协商解决；若协商无果，应提交至当地有管辖权的人民法院解决。

5.3 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：
签署地址：
以上为【小型建筑工程承包合同书样书】的内容，双方协商一致签署。

第5篇示例：
小型建筑工程承包合同书
甲方：（委托人名称）
证照号码：
地址：
电话：
法定代表人：（委托人签字）
乙方：（承包人名称）
统一社会信用代码：
地址：
电话：
法定代表人：（承包人签字）
鉴于甲方计划进行小型建筑工程项目的承包，并经甲乙双方友好协商，达成如下合同：
第一条工程名称：（填写工程名称）
第三条工程范围：本合同所指工程包括但不限于设计、采购、施工、设备安装等全部内容。

第四条工程造价：本合同约定工程造价为（金额）人民币（大写）。

第五条工程工期：根据实际需要，工程工期为（时间），特殊情况经双方协商一致可以适当延长。

第六条施工条件：甲方应当提供符合施工要求的工程用地、原材料、设备及其他必要条件，乙方应保证施工的技术达到国家标准。

第七条质量标准：乙方应按照合同约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关规定。

第八条工程款支付：工程款支付方式为（约定支付方式），工程款支付时间为（约定支付时间）。

第九条违约责任：任何一方违反本合同约定，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总金额的百分之（金额）。

第十条争议解决：本合同争议如不能友好协商解决，可提交（填写仲裁机构或法院名称）仲裁处理。

第十一条合同解除：本合同自双方签字盖章起生效，至合同项下义务履行完毕止。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

小型建筑工程承包合同书范本如上，仅供参考。

具体合同内容应根据实际情况进行调整和补充，确保合同的合法性和有效性。

希望双方能够遵守合同规定，真诚合作，共同完成工程项目，达到预期的效果。