工程监理延期补充协议范本5篇

工程监理延期补充协议范本5篇
篇1
范本
甲方（建设单位）：_________
乙方（监理单位）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方对
_________工程进行监理，达成如下补充协议：
一、工程概况
1. 工程名称：_________
2. 工程地点：_________
3. 工程规模：_________
4. 工程内容：_________
二、监理服务内容
1. 乙方应按照国家的有关法律法规，对甲方的工程建设实施全过程监理。

具体服务内容包括但不限于以下几个方面：
（1）施工准备阶段的监理服务
（2）施工阶段的监理服务
（3）竣工验收阶段的监理服务
（4）其他相关监理服务
2. 乙方应提供现场监理服务，并配备相应的监理人员和设备。

监理人员应具备相应的专业知识和实践经验，能够胜任本职工作。

三、监理服务期限
1. 原合同约定的监理服务期限为_________天。

经双方协商，现决定延期至_________天。

具体日期以甲方书面通知为准。

2. 乙方应在接到甲方书面通知后，尽快组织人员进场，并按照合同约定的内容和期限完成监理工作。

四、费用及支付方式
1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。

具体费用及支付方
式如下：
（1）监理费用总额：_________元。

（2）支付方式：_________。

2. 乙方在收到甲方支付的款项后，应出具合法有效的发票。

如因
乙方原因未能及时提供发票，甲方有权拒绝支付款项。

五、违约责任
1. 甲方应按时向乙方支付监理费用。

如甲方未能按时支付，每逾
期一天，应向乙方支付违约金_________元。

逾期超过_________天的，
乙方有权解除合同。

2. 乙方应按时完成监理工作。

如乙方未能按时完成，每逾期一天，应向甲方支付违约金_________元。

逾期超过_________天的，甲方有权
解除合同。

3. 因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任。

六、其他约定事项
1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

协议生效后，双方应共同遵守。

如有未尽事宜，双方应协商解决。

协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 在本协议履行过程中，如遇国家法律法规调整或变更，双方应按照国家法律法规的规定执行。

如因国家法律法规调整或变更导致本协议无法继续履行的，双方应协商解除本协议或达成新的补充协议。

篇2
范本
甲方（建设单位）：_________
乙方（施工单位）：_________
丙方（设计单位）：_________
丁方（监理单位）：_________
鉴于甲方与乙方签订的《建设工程施工合同》及甲方与丁方签订的《建设工程监理合同》，因不可抗力，导致工程无法按照原合同约定的工期完成，现经各方友好协商，达成以下补充协议：
一、工程概况
工程名称：_________
工程地点：_________
二、原合同概况
原合同名称：_________
原合同编号：_________
原合同签订日期：_________
三、延期原因及时间
由于不可抗力因素，导致工程无法按照原合同约定的工期完成。

经各方协商，同意将工程工期延长至以下日期：_________。

四、补充协议内容
1. 甲方与乙方的施工合同中的工期条款修改为：_________。

2. 甲方与丁方的监理合同中的工期条款修改为：_________。

3. 乙方需按照修改后的工期重新编制施工计划，并报甲方备案。

4. 丁方需按照修改后的工期重新编制监理计划，并报甲方备案。

5. 甲方有权对乙方和丁方的施工计划和监理计划进行调整。

6. 乙方和丁方需无条件执行甲方调整后的施工计划和监理计划。

7. 如因乙方或丁方原因导致工程再次延期，乙方和丁方需承担相应的违约责任。

8. 甲方有权对乙方和丁方的施工质量和监理质量进行监督。

如发现问题，有权要求乙方和丁方进行整改。

9. 乙方和丁方需配合甲方完成相关验收工作，确保工程质量符合标准。

10. 甲方有权对乙方和丁方的工程进度进行监督。

如进度缓慢，甲方有权要求乙方和丁方采取措施加快进度。

11. 乙方和丁方需确保施工和监理过程中的安全文明施工，遵守相关法律法规。

如发生安全事故，乙方和丁方需承担相应的法律责任。

12. 甲方有权对乙方和丁方的工程资料进行审查。

乙方和丁方需确保工程资料的真实性和完整性。

如发现问题，甲方有权要求乙方和丁方进行整改。

13. 乙方和丁方需配合甲方完成工程的竣工验收工作，确保工程顺利完成。

14. 甲方与乙方的施工合同中的付款条款修改为：_________。

15. 甲方与丁方的监理合同中的付款条款修改为：_________。

16. 其他未尽事宜，按照原合同约定执行。

如有冲突，以本补充
协议为准。

五、生效条件及时间
本补充协议自各方签字（盖章）之日起生效。

本补充协议一式四份，甲方、乙方、丙方和丁方各执一份。

具有同等法律效力。

甲方（建设单位）：_________（签字/盖章）
乙方（施工单位）：_________（签字/盖章）
丙方（设计单位）：_________（签字/盖章）
丁方（监理单位）：_________（签字/盖章）
篇3
范本
甲方（建设单位）：_________
乙方（监理单位）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方对
_________工程进行监理，因故将监理延期达成如下补充协议：
一、工程概况
1. 工程名称：_________
2. 工程地点：_________
3. 工程规模：_________
4. 工程内容：_________
二、监理延期原因
因以下原因，导致原监理合同无法按时履行：_________。

经甲乙双方友好协商，同意将监理延期至_________年_________月_________日。

三、监理范围和服务内容
1. 监理范围：_________。

2. 服务内容：_________。

四、监理费用及支付方式
1. 监理费用：根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国价格法》的有关规定，经甲乙双方协商，监理费用为人民币（大写）_________元整（￥_________）。

该费用已包含税金。

2. 支付方式：甲方应在签订合同后7个工作日内，向乙方支付监理费用的50%作为预付款；剩余50%的监理费用，在监理服务结束后7个工作日内一次性支付。

乙方在收到款项后，应出具合法有效的发票。

五、违约责任
1. 甲方未按照合同约定支付监理费用的，乙方有权要求甲方按照合同约定支付未支付的监理费用，并自逾期之日起按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。

2. 乙方未按照合同约定提供监理服务的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。

六、争议解决方式
如甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。

七、其他约定事项
1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同未尽事宜，可由双方协商后签订补充协议。

补充协议与
本合同具有同等法律效力。

3. 双方同意将本合同项下的全部或部分权利和义务转让给第三方的，应当取得另一方的同意。

未经另一方的同意，不得转让本合同的
全部或部分权利和义务。

4. 本合同的解释权归甲乙双方所有。

如有任何疑问或需要解释，
应由双方共同解释或协商解决。

5. 本合同在履行过程中如有任何变更或解除，应由双方协商后书
面确认。

任何一方不得单方变更或解除本合同。

如需变更或解除本合同，应提前通知对方，并承担相应的违约责任和赔偿责任。

篇4
范本
甲方（建设单位）：_________
乙方（监理单位）：_________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方对
_________项目进行工程监理，因故将监理期限进行延期，经友好协商，达成如下补充协议：
一、协议背景
1. 原合同名称及编号：_________。

2. 延期原因及目的：_________。

3. 双方同意将监理期限进行延期，并达成以下补充协议。

二、协议内容
1. 延期期限
原合同约定的监理期限为：_________，现双方同意将监理期限延长至：_________。

2. 延期费用
（1）双方同意将延期费用计入原合同价款中，具体费用以甲方实际支付为准。

（2）若原合同价款已包含延期费用，则无需再支付额外费用。

3. 延期期间的工作内容
（1）乙方在延期期间应继续履行原合同的监理职责，确保工程质量、进度和安全。

（2）甲方在延期期间应配合乙方完成必要的监理工作，并提供必要的支持和保障。

4. 违约责任
（1）若甲方在延期期间未按照约定支付监理费用，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

（2）若乙方在延期期间未按照约定履行监理职责，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

5. 其他约定事项
（1）本协议自双方签字或盖章之日起生效。

（2）本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

（3）本协议内容如与原合同有冲突，以本协议为准。

三、签署与生效
1. 甲方和乙方在本协议上签字或盖章后，本协议即生效。

2. 本协议自生效之日起，对甲乙双方具有法律约束力。

双方应严格遵守本协议，确保协议的履行。

四、争议解决与法律适用
1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 本协议的签订、生效、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

如因不可抗力导致本协议无法履行或目的无法实现，双方应友好协商解决方案。

如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

在诉讼过程中，双方应继续履行本协议不涉及争议部分的条款。

篇5
范本
甲方（建设单位）：_________
乙方（监理单位）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方对
_________工程进行监理，在原有监理合同基础上，经协商一致，达成如下补充协议：
一、工程概况
工程名称：_________
工程地点：_________
二、原监理合同基本情况
原监理合同编号：_________
原监理合同约定的监理期限：_________
三、补充协议内容
1. 监理延期原因及依据
由于_________原因，导致原监理合同无法按时完成，经双方协商一致，决定对监理期限进行延期。

2. 延期后的监理期限
根据补充协议，延期后的监理期限自_________年_________月
_________日起至_________年_________月_________日止。

3. 延期费用及支付方式
（1）甲方同意向乙方支付监理延期费用，具体费用根据原监理合同及补充协议确定。

（2）支付方式：_________（如银行转账、支票等）。

4. 双方权利义务
（1）甲方应按时向乙方支付监理费用，并不得擅自变更或解除补充协议。

（2）乙方应认真履行监理职责，确保工程质量和进度。

如因乙方原因导致工程损失或质量问题的，乙方应承担相应的赔偿责任。

5. 争议解决方式
如双方就补充协议内容发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6. 其他约定事项
（1）本协议自双方签字或盖章之日起生效。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

（2）本协议中的未尽事宜，由双方另行协商确定。

如需修改或补充的，应经双方协商一致后，以书面形式进行。

甲方（签字/盖章）：_________
日期：_________年_________月_________日
乙方（签字/盖章）：_________
日期：_________年_________月_________日。