通用范文(正式版)建设工程施工合同范本【新版】

建设工程施工合同范本【新版】
一、合同简介
本合同由甲方（简称“承包方”）与乙方（简称“发包方”）共同订立，双方在平等自愿的基础上，依法缔结本合同，以明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，规范各方行为，保障建设工程的顺利进行。

二、合同内容
2.1 合同项目
合同的项目为（详细描述施工项目）。

2.2 合同价款
1.合同价款为（具体金额），包括材料采购费、人工费、机械使用费等。

2.支付方式：甲方需于工程开工前支付合同价款的50%，余款在工程验收合格后15个工作日内支付全部。

2.3 工期与开工
1.工程总工期为（具体天数），工期自合同生效之日起计算。

2.开工日期为（具体日期），乙方应按照合同约定的工期按时完成工程。

2.4 变更与索赔
1.变更：
–双方共同同意变更工程设计或施工内容的，应书面确认，并重新评估合同价款和工期，进行相应调整。

–如需变更的，乙方应在接到甲方变更要求后7个工作日内提供变更方案和报价。

2.索赔：
–甲方如有索赔权的，应书面通知乙方，并提供索赔证据。

–索赔处理应根据国家有关法律法规执行。

2.5 质量保证
1.乙方承诺按照合同约定的标准和要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.如发现工程质量问题，发包方有权要求乙方进行整改，乙方应按时完成整改。

2.6 保险和责任
1.乙方在工程施工期间应购买相应的施工安全保险和保障责任险，确保工程施工期间的安全。

2.若因乙方施工过程中的过失导致第三方人身伤害或财产损失，乙方应承担相应责任。

2.7 违约责任
1.若乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。

2.若甲方未按合同约定履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失。

2.8 争议解决
1.本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交所在地人民法院解决。

2.甲方与乙方委托第三方仲裁机构进行仲裁的，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

三、合同效力
本合同自双方签字或盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。

四、其他条款
（根据实际情况添加其他条款）
本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（承包方）：____________________
乙方（发包方）：____________________
日期：____________________。