全过程造价合同(模板)
工程咨询服务造价全过程委托合同模板
工程咨询服务造价全过程委托合同模板工程咨询服务造价全过程委托合同甲方:(委托方)乙方:(服务方)根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,甲乙双方经友好协商,就咨询服务造价全过程的相关事宜达成如下委托合同:一、委托内容1.1 甲方委托乙方提供工程咨询服务造价全过程的相关咨询服务。
1.2 包括但不限于以下内容:1.2.1 工程造价咨询:主要包括工程造价的核算、估算、预算等。
1.2.2 工程咨询:主要包括施工图设计文件审核、招标文件审核、投标报价审核等。
1.2.3 工程监理咨询:主要包括监理文件审核、工程质量检测、工程验收评估等。
二、委托期限2.1 本次委托期限为_____年月日至_____年月日止。
2.2 如甲方需要延长委托期限,应于委托期限届满前3个月提出书面申请,并获得乙方书面同意后方可延长。
三、委托费用3.1 本次委托的总费用为______元。
3.2 委托费用的支付方式为______(一次性支付/分期支付),具体时间和方式需在委托合同签订后商定。
3.3 如因乙方的原因导致无法履行委托服务,乙方应按照实际提供的服务进行计算费用。
四、委托的权利和义务4.1 甲方的权利和义务:4.1.1 向乙方提供与委托服务相关的资料和信息。
4.1.2 在委托期限内按照委托内容向乙方支付费用。
4.1.3 对乙方提供的服务进行评价和反馈。
4.2 乙方的权利和义务:4.2.1 完成委托内容,保证服务的质量和效果,不泄露甲方提供的资料和信息。
4.2.2 接受甲方的监督和指导,及时向甲方汇报服务进展情况。
4.2.3 如不能按照委托内容完成服务或者服务质量不符合要求,负责退还相应的费用或承担相应的赔偿责任。
五、合同的变更和解除5.1 甲乙双方可在书面协商一致后对本合同进行变更。
5.2 在委托期限届满前,如甲乙双方需要解除本合同,应在解除前三个月书面通知对方。
如因一方原因导致的解除,应承担相应的违约责任。
全过程工程咨询合同范本(精选5篇)
全过程工程咨询合同范本(精选5篇)全过程工程咨询合同范本第1篇委托人(全称):咨询人(全称):_______________(以下简称委托人)与_______________(以下简称咨询人)经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同是根据《中华人民共和国合同法》和国家建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程造价咨询合同》示范文本(GJ-2002-0212)制定的。
第二条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务(一)项目名称(全称):__________________________________ (二)建设地址(全称):__________________________________ (三)项目咨询业务范围:(A类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;(B类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;(C类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;(D类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;(E类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。
第三条咨询人、委托人的义务(一)咨询人的义务1.向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同中约定的范围实施咨询业务。
2.咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
(1)“正常服务”是指双方约定的工程造价咨询工作;(2)“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;(3)“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”。
双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。
根据本合同第四条第(一)款第4项、第五条第(二)款第3项规定,应增加的额外工作量。
3.合同签订后,咨询人应组织人员收集有关资料,主动征询委托人的有关要求,按照委托人的建设施工计划安排和要求形成书面文字资料约束双方,严格执行,以保证咨询工作顺利进行。
全过程造价咨询合同范本3篇
全过程造价咨询合同范本3篇篇一全过程造价咨询合同甲方(委托方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(受托方):法定代表人:地址:联系方式:鉴于甲方拟进行[项目名称]的建设,为了有效地控制项目造价,提高投资效益,甲方委托乙方提供全过程造价咨询服务。
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就乙方为甲方提供全过程造价咨询服务事宜达成如下协议:一、服务内容1. 项目前期阶段:协助甲方进行项目投资估算、经济评价等工作。
2. 设计阶段:参与设计方案的比选,协助甲方进行设计概算的编制和审核。
3. 招投标阶段:协助甲方编制招标文件中的商务条款,参与评标工作,审核投标报价。
4. 施工阶段:协助甲方进行工程进度款的审核,处理工程变更、索赔等事宜,审核工程结算。
5. 竣工阶段:协助甲方进行竣工决算的编制和审核。
二、服务期限本合同的服务期限自本合同生效之日起至[项目竣工决算完成之日]止。
三、服务费用及支付方式1. 服务费用:本合同的服务费用为人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。
(1)合同签订后[具体时间]个工作日内,支付服务费用的[百分比]%作为预付款;(2)在[具体时间]阶段工作完成后,支付服务费用的[百分比]%;(3)在[具体时间]阶段工作完成后,支付服务费用的[百分比]%;(4)在竣工决算审核完成后,支付服务费用的[百分比]%。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务:(1)有权要求乙方按照本合同的约定提供服务;(2)有权对乙方的工作进行监督和检查;(3)应按照本合同的约定向乙方支付服务费用;(4)应向乙方提供必要的工作条件和协助。
2. 乙方的权利和义务:(1)有权要求甲方按照本合同的约定支付服务费用;(2)有权要求甲方提供必要的工作条件和协助;(3)应按照本合同的约定提供服务,确保服务质量;(4)应保守甲方的商业秘密和机密信息。
五、违约责任1. 若甲方未按照本合同的约定支付服务费用,每逾期一天,应按照未支付金额的[百分比]%向乙方支付违约金。
全新全过程工程造价咨询服务合同下载(2024两篇)
2024全新全过程工程造价咨询服务合同下载(二)2024全新全过程工程造价咨询服务合同下载(二)合同编号:[合同编号]甲方:[甲方名称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人]电话:[甲方电话]乙方:[乙方名称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人]电话:[乙方电话]鉴于甲方拟进行项目的全新全过程工程造价咨询服务,并认为乙方具备相应的资质和能力,甲乙双方经友好协商,达成如下合同:第一条项目基本信息1.1 项目名称:[项目名称]1.2 项目地址:[项目地址]1.3 基本建设内容:[基本建设内容]1.4 项目工期:[项目工期]1.5 项目投资额:[项目投资额]第二条咨询服务内容2.1 乙方将根据项目基本信息,进行全新全过程工程造价咨询服务,包括但不限于:2.1.1 制定项目投资预算;2.1.2 进行项目造价控制;2.1.3 提供项目施工图纸编制的造价咨询;2.1.4 提供项目装饰装修设计的造价咨询;2.1.5 提供项目竣工决算的造价咨询。
2.2 甲方同意提供项目相关的图纸、资料等必要信息,并配合乙方进行工程造价咨询服务。
第三条服务费用3.1 乙方提供的全新全过程工程造价咨询服务的费用为:[金额],由甲方支付。
3.2 服务费用支付方式为:[支付方式],具体支付时间和方式由甲乙双方另行商定。
第四条合同履行期限4.1 本合同自双方签署之日起生效,至项目竣工决算完成之日终止。
4.2 如因不可抗力等特殊原因导致合同无法履行或需要延期履行的,甲乙双方需及时协商解决,并予以书面确认。
第五条保密条款5.1 甲乙双方在合同履行过程中可能涉及到的商业秘密、技术资料以及合同内容,双方均应保守秘密,不得泄露给第三方。
5.2 除非事先获得对方书面同意,任何一方不得擅自使用或转让另一方的保密信息。
第六条违约责任6.1 如一方未能履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
6.2 如履行期限届满,甲方未支付服务费用或乙方未按时提供服务,视为严重违约,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。
工程造价报价合同模板
工程造价报价合同模板甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目,为明确双方的权利和义务,就本工程的报价及合同约定如下:一、工程项目基本情况项目名称:(工程项目的具体名称)项目地点:(工程项目的具体地点)项目规模:(工程项目的占地面积、建筑面积等)工程内容:(工程项目的具体施工内容)工程工期:(工程项目的施工周期)二、工程报价1. 乙方承诺按照甲方提供的工程项目基本情况及要求进行报价,报价包括工程项目的总造价及各项费用的明细。
2. 工程报价总额为人民币(大写)(¥:小写)元整,具体报价明细如下:(工程项目的各项费用明细表)3. 在签订本合同后,如发生因法律法规变动或工程项目要求变更等因素导致工程造价发生变化的,乙方应及时通知甲方并重新协商确定工程报价,双方签订补充协议后方可执行。
三、付款方式1. 甲方应按照本合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。
2. 工程款的支付方式和时间为:(支付方式和时间表)3. 如因甲方原因导致工程款支付延迟的,应向乙方支付相应的违约金。
4. 工程竣工验收合格后,甲方应在工程款支付完毕后向乙方开具最终结算单及发票。
四、工程施工及验收1. 乙方应按照甲方提供的工程方案及要求进行施工,确保工程质量和工程进度。
2. 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告,并由甲方进行验收。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合要求需重新整改的,乙方应承担相应的费用。
五、风险责任1. 在工程施工期间,如因不可抗力等因素导致工程延期或质量问题的,乙方应按照相关法律法规承担相应的责任。
2. 在工程竣工后,如因乙方施工导致的其他质量问题需整改的,乙方应承担相应的费用。
六、合同解除1. 双方如需解除本合同的,应经过书面协商并签订解除协议后方可解除。
2. 协商解除本合同的,双方应按照约定支付相应的违约金。
七、其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商约定。
全过程造价咨询合同模板
全过程造价咨询合同模板甲方,(委托方)。
乙方,(咨询方)。
鉴于甲方拟进行(项目名称),现委托乙方进行全过程造价咨询服务,双方经友好协商,就有关事项达成如下协议:一、服务内容。
1.1 乙方应按照国家相关法律法规和规范要求,对甲方(项目名称)的建设工程进行全过程造价咨询服务,包括但不限于项目前期概算编制、工程预算编制、招标控制价编制、工程结算编制、工程造价咨询报告编制等。
1.2 乙方应根据实际情况,提供全过程造价咨询服务的具体内容和阶段,确保服务的全面性和有效性。
1.3 乙方应按照甲方的要求,对工程造价进行合理控制和优化,提出合理化建议,确保工程造价合理、经济。
二、服务费用。
2.1 甲方应按照乙方提供的服务内容和阶段,支付相应的服务费用。
2.2 乙方提供的服务费用应包括但不限于咨询费、工程造价编制费、工程造价咨询报告费等。
2.3 乙方应在提供服务前,与甲方签订服务费用协议,明确服务费用的支付方式、时间和标准。
2.4 甲方应按照服务费用协议的约定,及时足额支付乙方的服务费用。
三、服务期限。
3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收之日止。
3.2 如因不可抗力等原因导致服务期限延长,双方应协商确定延长期限及相应的服务费用调整。
四、保密条款。
4.1 双方应对因履行本合同所获得的对方的商业秘密和技术秘密等保密信息承担保密义务。
4.2 未经对方书面同意,任何一方不得向任何第三方透露或泄露保密信息。
4.3 保密期限为本合同终止之日起2年。
五、违约责任。
5.1 任何一方违反本合同的规定,给对方造成损失的,应当承担违约责任。
5.2 甲方未按时支付服务费用的,应当按照约定支付逾期付款的违约金。
5.3 乙方未按时提供全过程造价咨询服务的,应当承担相应的违约责任。
5.4 因不可抗力等不可预见的情况导致双方无法履行合同的,双方应及时通知对方,并协商解决方案。
六、合同变更。
6.1 双方如需变更本合同的内容,应当书面协商一致,并签订书面的合同变更协议。
施工全过程造价咨询合同
施工全过程造价咨询合同第一条合同双方甲方(全称):_________(以下简称“甲方”)乙方(全称):_________(以下简称“乙方”)双方基于平等、自愿、诚信的原则,就施工全过程造价咨询服务事宜签订本合同,以明确双方的权利与义务。
第二条合同标的1. 本合同标的为施工全过程造价咨询服务,具体内容包括但不限于:- 施工阶段的造价预测;- 施工图预算的编制;- 施工过程中的造价控制与审核;- 工程竣工后的结算审核。
2. 双方同意按本合同约定的条件开展相关合作。
第三条工作/服务范围1. 乙方将为甲方提供以下服务:- 施工阶段造价咨询及相关报告的编制;- 提供施工图纸及相关资料的审核;- 施工过程中的造价控制建议;- 工程竣工后的结算审核及相关报告。
2. 乙方保证按合同要求,按时完成工作,确保服务符合行业标准。
第四条合同期限1. 本合同自____年____月____日起生效,至____年____月____日终止。
2. 合同期满,若双方无异议,可续签合同,或另行签订补充协议。
第五条工作/服务质量1. 乙方提供的服务应符合以下质量标准:- 相应的行业规范和标准;- 甲方的具体要求与实际情况相符。
2. 若服务质量不符合标准,乙方应在甲方通知后,免费进行整改或重做,并承担由此产生的费用。
第六条付款方式1. 本合同总金额为_________元(大写:_________元整)。
2. 付款方式:- 甲方应在合同签订后支付合同总金额的30%作为预付款;- 施工阶段完成后,支付合同总金额的50%;- 工程竣工结算审核完成后,支付剩余的20%。
3. 乙方应在收到款项后提供相应的收据或发票。
第七条双方权利和义务甲方的权利与义务:1. 按合同约定及时支付款项;2. 向乙方提供必要的协助和资料,确保乙方能够顺利开展工作;3. 及时反馈乙方的工作成果,提出合理的修改意见。
乙方的权利与义务:1. 按合同要求提供符合标准的咨询服务;2. 按时交付工作成果,不得无故延误;3. 对甲方提出的修改意见及时进行调整。
全过程造价咨询服务合同
全过程造价咨询服务合同合同编号:__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国造价管理暂行办法》等法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方提供全过程造价咨询服务事宜,达成如下协议:第一条咨询服务内容(1)项目前期策划阶段的造价咨询;(2)工程设计阶段的造价咨询;(3)招标投标阶段的造价咨询;(4)合同管理阶段的造价咨询;(5)工程竣工结算阶段的造价咨询;(6)甲方提出的其他造价咨询服务。
第二条咨询服务期限2.1 本合同自双方签订之日起生效,有效期为____年,自合同生效之日起计算。
2.2 乙方应在合同有效期内按照约定的时间节点完成咨询任务。
如因乙方原因导致咨询服务延期,乙方应承担相应的违约责任。
第三条咨询服务费用3.1 乙方向甲方提供的全过程造价咨询服务的费用为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款节点和金额向乙方支付咨询服务费用。
3.3 乙方应提供正式的发票,甲方按照税务规定进行报销。
第四条双方的权利和义务4.1 委托方的权利和义务:(1)提供与咨询服务有关的资料、文件和场地等;(2)对乙方提供的咨询成果进行审查,并提出意见和建议;(3)按照约定时间节点支付咨询服务费用;(4)不得擅自泄露乙方提供的咨询成果及相关资料;(5)法律、法规规定的其他权利和义务。
4.2 咨询方的权利和义务:(1)按照约定时间节点完成咨询任务,并为委托方提供合格的咨询成果;(2)保密委托方提供的非公开资料,未经委托方许可不得泄露给第三方;(3)在咨询过程中,若发现委托方提供的资料有误,应及时通知委托方并协助改正;(4)法律、法规规定的其他权利和义务。
第五条违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 违约金计算方式为:违约方应支付的违约金金额为本合同咨询服务费用的____%。
造价咨询全过程服务合同
造价咨询全过程服务合同甲方(委托方):__________乙方(受托方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方提供造价咨询全过程服务事宜,达成如下合同:一、服务内容(1)项目前期投资估算及经济评价;(2)设计方案的经济比选;(3)工程量清单及招标控制价的编制;(4)施工过程中的造价控制;(5)工程结算审核;(6)其他与造价咨询相关的服务。
二、服务期限2.1 本合同的服务期限自合同签订之日起至乙方完成全部服务内容之日止。
三、服务费用3.1 乙方提供造价咨询全过程服务的费用为人民币【】元(大写:【】元整)。
(1)合同签订后【】个工作日内,支付服务费用的【】%;(2)乙方完成服务内容后【】个工作日内,支付剩余的服务费用。
四、甲方的权利和义务4.1 提供与项目相关的资料和信息,并保证其真实、准确、完整;4.2 按照约定的时间和方式向乙方支付服务费用;4.3 配合乙方的工作,为乙方提供必要的工作条件和协助;4.4 甲方有权对乙方的服务提出意见和建议,乙方应予以重视并在工作中予以改进。
五、乙方的权利和义务5.1 按照约定的时间和质量完成造价咨询全过程服务;5.2 乙方应保证其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准;5.3 乙方应对其提供的服务质量和准确性负责;5.4 乙方应保守甲方的商业秘密和隐私,不得泄露给任何第三方。
六、违约责任6.1 一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任;6.2 乙方未按照约定时间或质量完成服务的,应退还相应的服务费用,并赔偿甲方因此所遭受的损失。
七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
八、合同的变更和解除8.1 本合同经甲乙双方协商一致,可以书面形式进行变更或解除;8.2 一方未经对方同意,擅自变更或解除合同的,应承担违约责任。
施工全过程造价咨询合同
施工全过程造价咨询合同合同编号:【合同编号】甲方(委托方):【甲方名称】乙方(咨询方):【乙方名称】一、合同目的本合同旨在规定甲方委托乙方对施工全过程的造价进行咨询和服务,确保项目整体造价的控制和合理性。
二、咨询内容及方式1. 乙方应依托其专业技术和丰富经验,对项目的全过程造价进行咨询和评估。
2. 咨询内容包括但不限于:施工过程规划、材料选用、施工进度管理、人工费用控制、质量保证及风险评估等。
3. 咨询方式主要包括:实地勘察、数据分析、专业意见提供、成本估算和预测等。
三、咨询费用及支付方式1. 甲方应按照以下方式支付咨询费用:(1)按阶段支付:咨询过程分阶段进行,每个阶段支付相应咨询费用。
(2)按工作量支付:根据乙方提供的服务工作量及质量,支付相应咨询费用。
2. 具体咨询费用及支付方式将在双方签订正式合同前进行商议确定并写明。
四、保密条款1. 双方在本合同履行过程中可能接触到对方的商业秘密和机密信息,未经对方书面许可,咨询双方不得向第三方透露或使用该等信息。
2. 合同终止后,双方应归还或销毁对方提供的机密信息。
五、合同变更1. 若因客观原因需要对合同内容进行变更,双方应及时进行协商并签署书面变更协议。
2. 合同变更必须得到双方的书面同意并加盖公章方为有效。
六、合同解除1. 乙方出现以下情况之一的,甲方有权解除合同:(1)未按合同约定的工作进度和质量完成咨询工作。
(2)泄露甲方商业秘密或故意传播虚假信息。
(3)严重违反合同约定的其他情况。
2. 合同解除后,双方应进行结算,并完成相关的工作交接。
七、违约责任1. 若咨询双方中的一方未按照合同的约定履行义务,应承担相应的违约责任。
2. 违约方应向对方支付相应的赔偿金,并承担由此造成的其他损失。
八、法律适用与争议解决1. 合同的解释、效力和执行均适用【国家名称】的法律。
2. 双方因本合同产生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,应提交【仲裁机构名称】予以裁决,并接受其裁决结果。
造价合同标准模板
造价合同标准模板
一、合同当事人。
1. 发包人(业主),[发包人名称]
2. 承包人,[承包人名称]
二、工程概况。
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 工程规模:
4. 工程内容:
三、合同金额。
1. 合同总价:
2. 支付方式:
四、合同期限。
1. 开工日期:
2. 竣工日期:
五、质量要求。
1. 工程质量标准:
2. 验收规范:
六、施工图纸及技术资料。
1. 施工图纸:
2. 技术资料:
七、材料、设备供应。
1. 材料供应方式:
2. 设备供应方式:
八、工程变更。
1. 变更程序:
2. 变更费用:
九、质量保障。
1. 质量保修期:
2. 质量保修范围:
十、竣工验收。
1. 竣工验收程序:
2. 验收标准:
十一、工程价款结付。
1. 付款进度:
2. 付款方式:
十二、安全生产。
1. 安全生产责任:
2. 安全生产措施:
十三、文明施工。
1. 文明施工要求:
2. 文明施工措施:
十四、争议解决。
1. 争议解决方式:
2. 争议解决程序:
十五、合同变更和解除。
1. 合同变更条件:
2. 合同解除条件:
十六、其他事项。
十七、签字盖章。
1. 发包人(业主):
2. 承包人:
合同附件:
1. 施工图纸。
2. 技术资料。
3. 工程预算书。
4. 其他相关文件。
造价全过程咨询协议书范本
造价全过程咨询协议书范本甲方(委托方):____________________乙方(咨询方):____________________鉴于甲方因项目建设需要,委托乙方提供造价全过程咨询服务,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:第一条服务内容1.1 乙方应根据甲方的需求,提供包括但不限于项目前期咨询、设计阶段造价控制、招投标阶段造价控制、施工阶段造价控制、竣工结算阶段造价控制等全过程造价咨询服务。
1.2 乙方应确保所提供的服务符合国家及地方相关法律法规、行业标准及甲方的特定要求。
第二条服务期限2.1 本合同服务期限自___年___月___日起至___年___月___日止。
2.2 如遇不可抗力或甲方项目延期,双方应协商确定服务期限的相应延长。
第三条服务费用及支付方式3.1 双方约定,乙方提供的造价全过程咨询服务费用为人民币(大写)___元整(¥___元)。
3.2 甲方应于合同签订之日起___个工作日内支付总费用的___%作为预付款。
3.3 乙方完成各阶段服务后,甲方应在收到乙方提交的正式报告及发票后___个工作日内支付相应阶段的费用。
3.4 所有费用均通过银行转账方式支付至乙方指定账户。
第四条双方权利与义务4.1 甲方应提供乙方所需的项目相关资料,并保证资料的真实性、合法性。
4.2 乙方应按照合同约定提供专业、高效的服务,并保证服务成果的准确性、完整性。
4.3 甲方有权对乙方的服务进度和质量进行监督和检查。
4.4 乙方有权按照合同约定收取服务费用,并有权要求甲方提供必要的协助和支持。
第五条保密条款5.1 双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。
5.2 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方披露或使用对方的商业秘密和技术秘密。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付服务费用,应向乙方支付逾期付款的违约金,违约金的计算方式为:逾期付款金额×逾期天数×___%。
造价咨询全过程合同(2篇)
造价咨询全过程合同甲方(委托方):_______乙方(造价咨询公司):_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行造价咨询全过程服务事宜,达成如下协议:一、服务内容1.1 乙方为甲方提供以下造价咨询全过程服务:(1)项目前期策划阶段的造价咨询;(2)设计方案阶段的造价咨询;(3)施工图设计阶段的造价咨询;(4)招标阶段的造价咨询;(5)施工阶段的造价咨询;(6)工程结算阶段的造价咨询;(7)其他与造价咨询相关的事项。
二、服务期限2.1 本合同自双方签订之日起生效,有效期为_______个月。
三、费用及支付3.1 甲方应按照以下方式向乙方支付咨询费用:(1)合同签订后,甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款;(2)乙方完成项目前期策划阶段的造价咨询后,甲方向乙方支付合同总价款的30%;(3)乙方完成设计方案阶段的造价咨询后,甲方向乙方支付合同总价款的30%;(4)乙方完成施工图设计阶段的造价咨询后,甲方向乙方支付合同总价款的20%;(5)乙方完成招标阶段的造价咨询后,甲方向乙方支付合同总价款的5%;(6)乙方完成施工阶段的造价咨询后,甲方向乙方支付合同总价款的5%;(7)乙方完成工程结算阶段的造价咨询后,甲方向乙方支付合同总价款的10%。
四、双方权利与义务4.1 甲方权利与义务:(1)甲方应按照本合同的约定向乙方支付咨询费用;(2)甲方应提供乙方所需的工程资料、数据及相关信息;(3)甲方应对乙方的咨询成果进行审核、确认,并对咨询成果承担责任。
4.2 乙方权利与义务:(1)乙方应按照本合同的约定提供造价咨询全过程服务;(2)乙方应确保咨询成果的准确性、完整性和合法性;(3)乙方应保守甲方商业秘密,不得泄露与本项目有关的信息。
五、违约责任5.1双方应严格履行本合同约定的各项义务,如一方违约,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿对方因此遭受的损失。
江苏省建设工程造价咨询全过程合同模板
江苏省建设工程造价咨询合同项目名称:建设地点:合同编号:咨询类型:江苏省住房和城乡建设厅制定江苏省工商行政管理局第一部分建设工程造价咨询协议书委托人:南京美林药业有限公司咨询人:江苏经天纬地建设项目管理有限公司依据《中华人民共和国合同法》及工程造价相关管理规定,经过双方协商一致,签订本工程造价咨询合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1.项目名称:2.建设地点:3.资金来源:4.工程用途:5.项目规模:总投资额万元,建筑总面积平方米,其中6.咨询业务范围及内容:①工程量清单编制(含控制价);②施工阶段全过程造价控制;③工程结算审核二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。
三、本合同的组成部分及解释顺序为:1.建设工程造价咨询协议书;2. 建设工程造价咨询合同专用条款;3.建设工程造价咨询合同通用条款;4、建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件;5、通过招标方式获得咨询业务的,还包括下列资料:(1)招标文件;(2)投标书及其附件;(3)中标通知书。
四、咨询人同意按照本合同的约定,承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程工程造价咨询业务自进驻之日起开始实施,至所有工程全部竣工验收合格,出具竣工结算报告终结,其他业务咨询另行协商。
若委托人提供咨询资料延后则时间相应顺延,若增加工作内容具体完成时间另行约定。
七、本合同正本贰份,委托人、咨询人各执壹份,副本陆份,委托人伍份,咨询人壹份。
委托人:(盖章)咨询人:(盖章)法定代表人或法定代表人或委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所:住所:开户银行:开户银行:帐号:帐号:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:邮政编码:邮政编码:年月日年月日第二部分建设工程造价咨询合同通用条款词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。
全过程造价咨询委托合同范本
全过程造价咨询委托合同范本甲方(委托方):乙方(受托方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国造价管理暂行条例》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方提供全过程造价咨询服务的事宜,达成如下协议:一、咨询项目概况1.1 项目名称:________全过程造价咨询项目1.2 项目地点:________1.3 项目规模:________1.4 项目性质:________1.5 项目投资估算:________元二、咨询服务内容2.1 乙方根据甲方的委托,提供以下全过程造价咨询服务:(1)项目前期策划阶段的造价咨询;(2)项目设计阶段的造价咨询;(3)项目招投标阶段的造价咨询;(4)项目施工阶段的造价咨询;(5)项目竣工验收阶段的造价咨询;(6)项目后评价阶段的造价咨询。
2.2 乙方应按照甲方的要求,提供相应的造价咨询报告、造价分析、造价控制建议等。
三、合同金额3.1 本合同的咨询费用为人民币(大写):________元整(小写):________元。
3.2 乙方在收到甲方支付的咨询费用后,应按照约定的时间节点提供相应的咨询服务。
四、合同期限4.1 本合同的有效期为签订之日起至项目竣工验收阶段结束之日止。
4.2 乙方应按照约定的时间节点完成咨询任务,如因特殊情况导致无法按时完成,乙方应提前向甲方说明原因,并协商延期。
五、乙方的义务5.1 乙方应按照甲方的要求,提供全过程造价咨询服务,并保证咨询质量。
5.2 乙方应保密甲方的商业秘密,不得泄露给第三方。
5.3 乙方应按照约定的时间节点提供咨询服务,如因特殊情况导致无法按时完成,乙方应提前向甲方说明原因,并协商延期。
六、甲方的义务6.1 甲方应按照约定的时间节点支付咨询费用。
6.2 甲方应提供乙方所需的资料、信息,以便乙方顺利开展咨询工作。
6.3 甲方应对乙方提供的咨询报告、造价分析、造价控制建议等保密,不得泄露给第三方。
全过程造价咨询合同范本
全过程造价咨询合同范本甲方(委托方):法定代表人:地址:联系电话:乙方(受托方):法定代表人:地址:联系电话:鉴于甲方拟对[项目名称]进行全过程造价咨询,乙方具备相关专业资质和经验,双方经友好协商达成如下协议:一、服务内容1. 项目前期的投资估算编制与审核。
2. 设计阶段的造价控制与优化建议。
3. 工程招标阶段的工程量清单编制、招标控制价编制等。
4. 施工阶段的工程进度款审核、变更签证审核等。
5. 竣工结算阶段的结算审核等。
二、服务期限自[起始日期]起至[结束日期]止。
三、服务费用及支付方式1. 服务费用为[具体金额或计算方式]。
2. 支付方式:[明确具体的付款节点和金额]。
四、双方的权利与义务(一)甲方权利与义务1. 提供必要的项目资料和信息。
2. 配合乙方开展工作。
3. 按照约定支付服务费用。
(二)乙方权利与义务1. 按照约定提供高质量的服务。
2. 保守甲方的商业秘密和项目相关信息。
3. 及时向甲方汇报工作进展和成果。
五、违约责任1. 若甲方未按约定支付费用,应承担违约责任。
2. 若乙方未按约定履行服务,应承担相应责任。
六、争议解决如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同未尽事宜,可由双方另行书面补充。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________法定代表人(签字):____________日期:__________________________乙方(盖章):__________________法定代表人(签字):____________日期:__________________________。
全过程造价咨询服务(合同)
全过程造价咨询服务合同1. 合同背景本合同由甲方(简称“甲方”)与乙方(简称“乙方”)就全过程造价咨询服务事项,经友好协商,达成合作协议:2. 服务内容2.1 乙方应提供的服务乙方将根据甲方需求,提供全过程造价咨询服务:•为项目提供预算编制及控制方案;•提供项目各阶段的造价咨询服务,包括工程量清单编制、投标报价及商务谈判支持等;•提供施工过程中的造价控制和变更管理服务;•为工程竣工验收提供造价评估和结算服务。
2.2 甲方应提供的配合甲方应积极配合乙方提供服务,包括但不限于:•提供项目相关资料和信息,包括设计图纸、合同文件等;•配合乙方进行项目现场考察和勘测;•提供项目工程进度计划和变更情况。
3. 服务费用及支付方式3.1 服务费用根据项目的规模、复杂程度和服务要求,双方将在合作初期达成服务费用的协商,并在本合同附件中明确记录。
3.2 支付方式甲方应按照支付方式支付乙方的服务费用:•分三阶段支付:首次付款应在合同签订后的五个工作日内支付30%的服务费用;第二次付款应在乙方完成50%的服务内容后,支付50%的服务费用;第三次付款应在乙方完成全部服务内容后,支付剩余20%的服务费用。
4. 合同期限本合同自双方签署之日起生效,有效期为项目竣工验收之日。
5. 保密条款双方同意在本合同有效期内及合同终止后保守合同项下涉及的商业秘密和技术信息,未经对方书面同意,不得向任何第三方透露或使用。
6. 合同终止本合同在情况下可被终止:•经双方协商一致终止;•一方在违约情况下,经另一方书面通知后终止。
7. 法律适用和争议解决本合同的解释和执行均适用法律。
在合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;若协商不成,应提交给双方约定的仲裁机构进行仲裁。
8. 其他条款本合同及其附件构成双方之间关于全过程造价咨询服务的完整协议,取代一切先前的口头或书面约定。
任何对本合同的修改或补充,应经双方书面确认并签署。
9. 合同生效本合同经甲方和乙方代表确认后,即具有法律效力。
建筑全过程造价咨询与预算服务合同
建筑全过程造价咨询与预算服务合同本合同由甲方(下称甲方)和乙方(下称乙方)共同订立,双方本着平等互利的原则,就甲方提供的建筑全过程造价咨询与预算服务,达成如下协议:第一条合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方在建筑全过程造价咨询与预算服务方面的权利与义务,确保双方共同遵守,并维护双方的合法权益。
第二条合同内容2. 乙方应根据甲方提供的建筑设计方案,进行细致的预算计算和造价咨询,确保建筑项目的合理性和经济性。
第三条服务费用和支付方式1. 甲方应按照合同约定的服务内容和工作量,支付相应的服务费用给乙方。
2. 服务费用的支付方式为(选择一种或多种方式填写):3. 甲方需在收到乙方的服务报告和结算单后的(时间),在(时间)内支付相应的费用。
第四条合同履行期限1. 本合同的履行期限为(时间),自双方签订合同之日起算。
2. 如因不可抗力等不可预见的原因导致合同无法履行,双方应协商解决或终止合同,并互不承担违约责任。
第五条保密条款1. 甲方与乙方在合作期间和合同终止后,应对彼此了解到的商业秘密和相关信息保密。
2. 除非经得到对方书面同意,否则任何一方不得向第三方透露或使用对方的商业秘密和相关信息。
第六条违约责任1. 如一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如甲方未按时支付服务费用,乙方有权停止提供服务,并可终止本合同。
第七条争议解决1. 本合同的解释和争议解决适用(适用的法律和管辖法院)。
2. 在履行本合同过程中,如发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决。
如协商无果,争议应提交(仲裁诉讼)解决。
第八条其他1. 本合同未尽事宜,双方可根据实际情况协商补充或修改,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:签字:日期:乙方:签字:日期:。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一部分协议书委托人(全称):咨询人(全称):经过双方协商一致,签定本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程全过程造价咨询服务;1.项目名称:XXX项目2.服务类别:全过程造价控制、出具初步结算报告书3、咨询费:实施阶段全过程造价控制固定总价+(固定结算审核 %费率*送审价+奖励)组成;暂定万元。
大写4、服务范围:项目实施阶段、工程结算阶段等全过程造价控制工作。
包括但不仅限于各单体土建、普通安装(暖通、电梯、水、电、消防、自控、弱电、智能监控)、工艺设备安装、钢结构、装饰工程、幕墙工程、供配电、总图(景观绿化、市政道路及配套、管线、管廊、污水处理)等图纸范围内所有工程。
5、全过程造价控制内容:主要包括提出工程实施用款计划,工程计量支付审核,与EPC 工程总承包单位同步独立编制概算、预算(招标控制价、工程量清单),并对EPC工程总承包单位编制的概算、预算(招标控制价、工程量清单)进行审核,出具初步结算报告书,协助委托人办理工程结算、办理工程决算并整理相关资料;与本项目相关的工程洽商、变更及合同争议、索赔等事项的处置,提出具体的解决措施及方案;制定概算控制方案并实施;编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料等全过程跟踪审计服务。
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分(按优先解释顺序排列);1.本建设工程造价咨询合同协议书2.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
3.建设工程造价咨询合同专用条件;4.建设工程造价咨询合同标准条件;咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
四、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种,额度向咨询人支付酬金。
五、本合同的建设工程造价咨询业务自合同签订之日开始实施,至全部项目竣工工程款支付审计完成之日终结。
六、本合同一式捌份,具有同等法律效力,委托人六份,咨询人二份。
第二部分建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。
1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。
2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。
3、“第三方”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中的议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。
当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
咨询人的义务第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。
第五条咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作。
2、“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务。
3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。
第六条在履行合同期间或合同规定期间内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
委托人的义务第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。
第八条委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。
第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应该负责转达及资料转送。
第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。
咨询人的权利第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:1、咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2、咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
3、咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。
委托人的权利第十二条委托人有以下权利:1、有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
咨询人的责任第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。
如因非咨询人员的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。
第十四条咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。
累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。
第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。
第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。
委托人的责任第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。
第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。
合同生效,变更与终止第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第二十条由于委托人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以至产生的工作量或持续时间的变化,双方协商解决第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。
第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。
第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。
咨询业务的酬金第二十四条正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。
第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。
利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。
第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。
第二十七条支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
其他第二十八条咨询人在本项目外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。
第二十九条咨询人如需外聘专家协助。
在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。
第三十条未经对方的书面同意。
各方均不得转让合同约定的权利和义务。
第三十一条除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。
咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。
合同争议的解决第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁。
或向人民法院提起第三部分建设工程造价咨询合同专用条件第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其相关法规、规章。
第四条建设工程造价咨询业务范围:全过程造价控制,具体包括如下:1.审核招标工程量清单和招标控制价,并和招标代理核对工程量清单和招标控制价;2.制定造价控制的实施流程,对承包人报送的工程预算、进度款进行审核,并及时出具审核意见报告,确定造价控制目标;3.根据施工承包合同、进度计划及支付申请,编制月度用款计划书;4.及时审核因工程洽商、设计变更、现场签证、索赔等发生的费用,并对合同争议提出具体应对措施和解决问题的办法,相应调整造价控制目标,并向委托人提供月度简报及投资咨询分析报告;5.参与委托人项目所有投资(不含建设单位管理费)的支付审核,及时提交相关支付审核意见或审核报告;提供项目总投资控制计划及目标(不含土地费用及前期费用),编制项目年度、月资金计划。
6.参与造价控制有关的工程会议;7.承发包方提出索赔时,凭据合同和有关法律、法规,提供咨询意见;8.阶段性核定已完工程造价,并出具初审报告书;9.协助委托人准备工程竣工结算及相关资料的整理;工程竣工后,根据过程审计的数据出具一份初步的结算书。
10.提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务;11.合同及委托人约定的其他内容等。
第九条委托人应在 7 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
第十条双方本咨询项目代表及联络人1.委托人授权为本咨询项目联络人,负责与咨询人联系,其他人员按委托方项目组织;2.咨询人授权为本咨询项目负责人,负责与委托人执行本合同相应条款,其他人员参照咨询方人员配备表;3.咨询人授权为现场代表,现场代表及相关人员需纳入本项目考勤体系,服从委托人统一管理,具体人员按咨询方投资管理方案。
第十二条委托人权利:4、当委托人认为发生下列任何一种情况时,有权向咨询人提出调整、更换咨询人员,给委托人造成经济损失的,委托人有权在支付服务费时直接予以全额扣除:(1)工程造价控制及咨询人员的能力不足以胜任所负职责;(2)工程造价控制及咨询人员不能严格按本合同规定履行咨询职责;(3)工程造价控制及咨询人员的行为有损咨询工作的科学性、公正性、廉洁性;(4)工程造价控制及咨询人员与施工人员或设备、材料供应商发生合伙经营关系,或与第三人串通造成委托人经济损失的。
5、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容;6委托人有权对咨询人的咨询结果进行复核,必要时可另请其他咨询单位对咨询结果进行复核。
第十四条合同履行期内,因咨询人违约或失职而造成的经济损失,须当向委托人进行赔偿。
赔偿金额不超过业务收费的50% 。
若咨询人未按约定时间完成相应的工作且无合理解释时,每延误一天赔偿金额100元。