2017年设计分包协议
住建部2017年版建设项目工程总承包合同(添加目录大纲级别,标题分级)
GF-2017-0216建设项目工程总承包合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称)承包人(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程批准、核准或备案文号:工程内容及规模:工程所在省市详细地址:工程承包范围:二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源三、主要日期设计开工日期(绝对日期或相对日期):施工开工日期(绝对日期或相对日期):工程竣工日期(绝对日期或相对日期):四、工程质量标准工程设计质量标准:工程施工质量标准:五、合同价格和付款货币合同价格为人民币(大写):元(小写金额:元)。
详见合同价格清单分项表。
除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。
六、定义与解释本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效本合同在以下条件全部满足之后生效:发包人:承包人:(公章或合同专用章)(公章或合同专用章)法定代表人或其授权代表:法定代表人或其授权代表:(签字)(签字)工商注册住所:工商注册住所:企业组织机构代码:企业组织机构代码:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:授权代表:授权代表:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:开户银行:开户银行:账号:账号:合同订立时间:年月日合同订立地点:第二部分通用条款第1条一般规定1.1 定义与解释1.1.1 合同,指由第1.2.1项所述的各项文件所构成的整体。
1.1.2 通用条款,指合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款,由本文件第1条至第20条组成。
1.1.3 专用条款,指合同当事人根据工程总承包项目的具体情况,对通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定,并同意共同遵守的条款。
建筑工程设计招标投标管理办法(建设部令第33号2017年)
建筑工程设计招标投标管理办法住房城乡建设部令第33号第一条为规范建筑工程设计市场,提高建筑工程设计水平,促进公平竞争,繁荣建筑创作,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程勘察设计管理条例》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规,制定本办法。
第二条依法必须进行招标的各类房屋建筑工程,其设计招标投标活动,适用本办法。
第三条国务院住房城乡建设主管部门依法对全国建筑工程设计招标投标活动实施监督。
县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门依法对本行政区域内建筑工程设计招标投标活动实施监督,依法查处招标投标活动中的违法违规行为。
第四条建筑工程设计招标范围和规模标准按照国家有关规定执行,有下列情形之一的,可以不进行招标:(一)采用不可替代的专利或者专有技术的;(二)对建筑艺术造型有特殊要求,并经有关主管部门批准的;(三)建设单位依法能够自行设计的;(四)建筑工程项目的改建、扩建或者技术改造,需要由原设计单位设计,否则将影响功能配套要求的;(五)国家规定的其他特殊情形。
第五条建筑工程设计招标应当依法进行公开招标或者邀请招标。
第六条建筑工程设计招标可以采用设计方案招标或者设计团队招标,招标人可以根据项目特点和实际需要选择。
设计方案招标,是指主要通过对投标人提交的设计方案进行评审确定中标人。
设计团队招标,是指主要通过对投标人拟派设计团队的综合能力进行评审确定中标人。
第七条公开招标的,招标人应当发布招标公告。
邀请招标的,招标人应当向3个以上潜在投标人发出投标邀请书。
招标公告或者投标邀请书应当载明招标人名称和地址、招标项目的基本要求、投标人的资质要求以及获取招标文件的办法等事项。
第八条招标人一般应当将建筑工程的方案设计、初步设计和施工图设计一并招标。
确需另行选择设计单位承担初步设计、施工图设计的,应当在招标公告或者投标邀请书中明确。
第九条鼓励建筑工程实行设计总包。
实行设计总包的,按照合同约定或者经招标人同意,设计单位可以不通过招标方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。
设计分包合同范本
设计分包合同范本一、背景和目的设计分包合同是指分包商将自己在设计领域的专业技术和知识转让给建设项目业主的一种合作方式。
本合同旨在明确双方的权利和义务,确保项目的顺利进行。
二、合同双方三、工作内容–提供初步设计方案–编制详细设计方案–准备和提交必要的设计文件–协助甲方解决设计相关问题–建设项目的详细要求和规范–项目的相关技术和环境要求–相关设计文件和图纸1.双方应合力配合,确保设计工作的准确性和及时性。
四、合同期限1.本合同的有效期为(起始日期)至(终止日期)。
2.如需延长合同期限,需经双方协商一致,并书面确认。
五、合同费用1.甲方向乙方支付的费用如下:–初步设计费用:(具体金额)–详细设计费用:(具体金额)–其他相关费用:(如有)2.乙方应根据工作进展和里程碑支付相应的款项。
3.甲方应按时支付费用,并提供相应的付款凭证。
六、知识产权1.设计方案和相关文件的知识产权归乙方所有。
2.甲方可以合理使用设计方案和相关文件,但未经乙方书面许可,不得向第三方披露或提供使用。
七、保密条款1.双方应妥善保管对方提供的涉密信息,并不得向第三方披露或使用。
2.本条款的保密责任在合同终止后仍然有效。
八、争议解决1.如在履行合同过程中发生争议,双方应友好协商解决。
2.如协商不能解决争议,应提交至相关法院进行解决。
九、其他条款1.本合同一式两份,甲乙双方各持一份,并经双方签字盖章后生效。
2.本合同的任何修改、补充或终止应经双方书面确认。
十、合同生效本合同经甲方和乙方签字盖章后生效,并自(合同生效日期)起生效。
工程分包全套协议书
工程分包全套协议书一、协议背景本协议由甲方(分包工程总承包方)和乙方(分包工程承包方)共同订立,旨在明确双方在工程分包合作中的权利和义务,维护双方的合法权益。
二、分包工程内容1. 乙方将根据甲方提供的工程设计文件,负责完成指定的分包工程。
2. 分包工程的具体内容、范围、进度计划、工期等详细信息详见附件一《分包工程清单》。
三、工程款支付1. 甲方按照分包工程进度和质量评定,及时支付乙方相应的工程款项。
2. 工程款支付方式包括一次性支付和分期支付,具体支付方式详见附件二《工程款支付方式》。
四、工程质量和验收1. 乙方应按照国家相关标准和规定,确保分包工程的质量符合要求。
2. 分包工程竣工后,甲方有权对工程质量进行验收,验收合格后方可支付最终工程款。
五、保证和担保1. 乙方应提供相应的保证金,用于保障分包工程的顺利进行。
2. 乙方应向甲方提供担保,确保分包工程的完成和质量要求的履行。
六、合同变更和解除1. 任何一方在合同履行过程中,如需变更合同内容,应经双方协商一致并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等特殊情况,导致无法继续履行合同,双方可协商解除合同。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议应通过友好协商解决。
2. 如协商不成,可向所在地人民法院提起诉讼。
八、协议生效和终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同终止后,双方应完成工程结算并履行相关手续。
以上为《工程分包全套协议书》的主要内容,双方应遵守协议约定,共同完成分包工程,维护双方的合法权益。
附件:1. 《分包工程清单》2. 《工程款支付方式》。
建筑工程设计施工分包协议书
建筑工程设计施工分包协议书甲方:(全称)住所:(地址)联系人:(姓名)电话:(联系电话)乙方:(全称)住所:(地址)联系人:(姓名)电话:(联系电话)鉴于甲方拟进行一项建筑工程,为确保工程按照设计和施工要求进行,甲方拟委托乙方进行设计施工分包,各方均同意按照以下条款达成协议:一、工程内容及范围1.1 甲方将建筑工程包分包给乙方进行,具体工作范围详见附件一(工作分包清单)。
1.2 乙方应严格按照设计要求进行工程施工,并对施工过程进行合理调度和管理。
二、工程期限2.1 工程开始日期为协议生效之日。
2.2 工程预计完成日期为(日期),乙方应合理安排施工进度,确保按时完成工程。
三、工程费用及付款方式3.1 工程费用为(具体金额),包含设计、材料采购、施工等各项费用。
3.2 工程费用将按照以下方式支付:(1)预付款:甲方应预付工程总款的百分之(具体百分比)作为预付款,在协议生效之日起(具体天数)内支付给乙方;(2)进度款:甲方应按照工程进度支付工程款项,具体支付时间和百分比详见附件二(工程进度款支付计划);(3)竣工结算款:乙方完成工程后,甲方应在(具体天数)内核实工程质量和工程量,完成工程验收后支付差额款项。
四、工程变更和索赔4.1 如有工程变更,双方应及时协商并签订书面变更协议进行调整。
4.2 如乙方因甲方的原因无法按照约定的工期完成工程,甲方应相应支付索赔款项给乙方。
五、工程质量和保修期5.1 乙方应保证工程质量符合国家相关标准及甲方要求。
5.2 工程竣工验收合格后,乙方提供(具体期限)的保修期,期间内乙方负责修复因施工质量问题引起的任何故障和损害。
六、保密条款6.1 双方应对协议中涉及商业机密和技术秘密的信息予以保密,不得向任何第三方透露。
6.2 甲、乙双方应在协议履行结束后保持对项目的保密。
七、违约责任7.1 如甲方或乙方违反本协议的任何条款,应承担相应的违约责任并赔偿对方因此所遭受的损失。
7.2 协议终止后,对双方已产生的违约责任仍应负有生效。
建设工程施工劳务分包合同(2017修订版)
合同编号:建设工程施工劳务分包合同工程名称:承包人:劳务分包人:签订地点:签订日期:年月日建设工程施工劳务分包合同承包人:劳务分包人:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与就工程已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1. 劳务分包作业概况总包(或专业分包)工程名称:劳务作业地点:劳务分包作业范围及内容:。
2. 劳务分包作业期限计划开始日期:年月日计划完工日期:年月日作业总日历天数为:天。
作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的,以作业总日历天数为准。
3. 劳务作业质量劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准,并符合总(分)包合同有关质量的约定。
4. 劳务分包合同价款4.1劳务分包款合同价款为人民币元(RBM:)。
4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。
前款所述合同价款为含税包干价,具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。
除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调整合同价款外,不再调整。
5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同及其附件;(2)履行本合同的相关补充协议、会议纪要、变更、签证等文件;(3)中标通知书(如果有);(4)投标函及其附录(如果有);(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工作量清单或预算书(如果有);(8)本工程施工总承包合同及补充合同(协议);(9)本工程施工专业承(分)包合同及补充合同(协议)。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
6.标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:福建省、国家现行有关建筑、安装工程的施工及验收规定、规程和标准;地方政府及国家没有规定的,按承包人指定的规范、标准执行;工程施工期间,如果有新版的规范和标准颁布,原则上应执行新版的规范和标准,仍需执行非最新版本规范和标准的,需征承包人同意;新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。
完整的分包工程协议书
完整的分包工程协议书1. 协议目的本协议旨在明确分包工程双方的权利和义务,确保分包工程顺利进行,并保证双方的合法权益。
2. 协议双方甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]3. 工程内容详细描述需要分包的工程内容,包括但不限于工程范围、工程进度、工程质量要求等。
4. 工程价款及支付方式4.1 工程价款:工程价款为[具体金额]。
4.2 支付方式:工程价款按照以下方式支付:- 首付款:[具体金额],应在协议签订后[具体天数]内支付;- 进度款:根据工程进度完成情况支付,每次支付比例为[具体比例],具体支付时间及金额在协议签订后双方商议确定;- 竣工款:工程竣工验收后,支付剩余款项,金额为[具体金额]。
5. 工期及延期5.1 工期:工程工期为[具体天数],自协议生效之日起计算。
5.2 延期:若因不可抗力或其他原因导致工程无法按时完成,双方应及时协商并签署书面延期协议。
6. 质量保证6.1 乙方保证分包工程符合国家有关法律法规和技术标准的要求。
6.2 甲方有权对分包工程进行检查和验收,乙方应积极配合,并对发现的质量问题及时进行整改。
7. 保密条款双方在履行本协议过程中可能接触到的商业秘密和机密信息应予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露或使用。
8. 违约责任8.1 任何一方违反本协议的规定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
8.2 如因一方违约导致另一方无法履行本协议,受损害方有权解除本协议并要求违约方赔偿相应损失。
9. 争议解决本协议的解释、履行和争议解决适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10. 协议生效与终止10.1 本协议自双方代表签字盖章之日起生效,有效期为工程竣工验收之日止。
10.2 终止:本协议在下列情况下终止:- 工程竣工验收后;- 双方协商一致解除协议;- 发生不可抗力事件导致工程无法完成。
2017建设工程承包合同(4篇)_合同范本
2017建设工程承包合同(4篇)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方经友好协商,就钢结构厂房工程建设达成如下协议:一、工程概况:本工程位于跃进路58号,钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算),增加部分甲乙双方另行协商。
(注:本造价包括制作安装和施工用机具,不包括所有施工用料)。
二、双方责任:1、甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方,甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。
2、乙方自行组织人员进行施工,甲方允许乙方安排人员看工具和材料,乙方人员要严格遵守甲方,听从甲方人员安排。
3、乙方应本着安全第一的原则,严守国家有关操作规程,做到安全生产,文明施工,甲方有权提出安全施工要求和监督。
4、如甲方毁约,乙方有权组织人员进行拆除所有钢结构。
三、工程质量和施工期限:1、乙方应保质保量按甲方方案工程施工,凡因乙方违反操作规范而造成返工的,返工所需要的费用由乙方承担。
因不可抗力因素和自然灾害导致损失的费用乙方不负责,如果是乙方施工的责任,质量由乙方负责,如果是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。
2、乙方施工工期从20xx年7月10日至20xx年8月5日止。
共计25天,将该工程交给甲方验收。
四、工程款支付方式:在工程开工三天后,甲方支付生活费两千元给乙方,待吊装后再支付三千元给乙方,工程完工后经双方验收,甲方支付工程款的百分之九十给乙方,招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签):_________ 法定代表人(签):__________________年____月____日 _________年____月____日建设工程承包合同范文2建设方: (以下简称甲方) 施工方: (以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设市场管理条例》,结合本地实际情况和本工程结构特点,经甲乙双方协商,本着公平、公正、合理、自愿的原则,双方签订工程建设合同如下:一、工程地点:山阳县西关村。
园林绿化工程分包合同
园林绿化工程分包合同园林绿化工程分包合同本合同是甲方和乙方在2017年5月12日签订的,旨在规定工程分包的相关事宜,以共同遵守。
第一条工程概况1.分包项目:2.施工地点:3.施工范围和内容:甲方于2017年3月14日同***合同》中的施工项目内容及经建设单位签证的设计变更单内容;4.分包方式:乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。
第二条工期本工程的开工日期以建设方的开工通知单为准,竣工日期按甲方与建设方的合同约定。
第三条工程款本工程预计工程款为人民币元整(含税),实际工程款按建设方审计结算结果扣除5.5%(其中含安全保证金1%、质量保证金1%),安全保证金和质保金在工程竣工验收后一个月内支付。
第四条苗木、材料等约定1.在分包工程中所使用苗木、材料等的质量、品级等要求按甲方与建设单位签订的设计施工总承包合同(包括补充协议、附加协议等)来确定。
2.对已进场的苗木、材料等,若甲方或建设单位发现有不符合要求的,乙方不得使用。
对已使用的不符合要求的苗木、材料等,乙方应负责更换符合要求的品种。
3.乙方在施工过程中,采购苗木、材料等行为均由乙方以自己名义进行,采购苗木、材料等的行为均系乙方行为,与甲方或建设方无关。
乙方在施工过程中无权代表甲方或建设方签订任何合同,实施任何可能使甲方或建设方承担责任的行为。
第五条工程质量和检查验收1.本工程质量要求为符合国家园林绿化验收质量规范及标准;竣工验收质量评定为合格标准;2.乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方或建设单位现场工程师或工程师代表的监督检查;3.乙方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证;代用材料必须经过建设单位和甲方同意并签证后,方可使用。
4.隐蔽工程由乙方自检后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场工程师或工程师代表检查验收,工程师或工程师代表接到通知后24小时内应到现场检验,认可签证后,方可进行下一工序施工。
2017建设工程施工专业分包合同
2017建设工程施工专业分包合同甲方:____________________________乙方:____________________________协议目的1.1 本协议旨在确保甲方委托的工程项目按时完成。
乙方应采取适当措施,确保工程项目按预定工期完成,并符合双方约定的标准和要求。
双方在此明确工期管理的责任和措施,以防止工期延误。
1.2 双方同意,工期是工程项目的重要因素,为保障工程顺利进行,双方在此协议中确定了相关条款,以处理可能的工期问题和延误情况。
工程基本信息2.1 工程名称:____________________________2.2 工程地点:____________________________2.3 工程内容:包括房屋设计、施工、安装及相关设施的配备。
具体内容应根据甲方的要求进行。
2.4 工程总金额:____________________________元(人民币)。
金额涵盖所有施工、材料、劳务及其他相关费用。
工期安排3.1 工程开工日期:____________________________3.2 预计竣工日期:____________________________3.3 工期总天数:____________________________3.4 乙方在开工前需制定并提交详细的施工计划给甲方。
施工计划应明确工期安排、施工阶段的任务、关键节点以及各阶段的工作内容,以确保工程进度。
工期管理措施4.1 乙方应依照施工计划组织施工,配备足够的人员和设备,以保证施工进度。
乙方需负责所有施工工作,并采取有效措施防止工期延误。
4.2 乙方应定期向甲方报告工程进展,包括施工日志、进度报告及其他相关资料。
甲方有权对工程进展进行监督,并确保施工按照计划进行。
4.3 乙方应保证所需材料和设备及时到位,避免因供应链问题导致工期延误。
如材料或设备供应不足,乙方应采取措施解决问题,确保工期不受影响。
工程设计分包合同
工程设计分包合同合同编号:_________项目名称:_________甲方(业主):_________乙方(设计分包单位):_________鉴于甲方拟进行_________项目(以下简称“项目”)的工程设计工作,并经双方协商一致,特订立本合同,以资信守。
一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方就本项目的设计分包工作范围、责任、权利及义务,确保设计工作的质量和进度,满足工程需要。
二、设计范围与内容乙方应根据甲方的要求,对项目进行详细设计,包括但不限于建筑结构、给排水、电气照明、暖通空调等方面的设计,并提供相应的设计图纸、计算书及相关技术文件。
三、设计标准与要求乙方应依照国家现行相关规范、规程及标准执行设计工作,确保设计成果的科学性、合理性和安全性。
四、设计周期乙方应在合同约定的时间内完成设计任务,具体时间安排由双方商定后附于合同之附件中。
五、费用支付设计费用总额为人民币_______元。
支付方式如下:1. 预付款:甲方在本合同签订后____天内支付总设计费用的____%作为预付款。
2. 进度款:根据设计进度按阶段支付,具体比例和时间节点双方另行商定。
3. 尾款:在设计工作全部完成且通过甲方验收合格后支付剩余款项。
六、违约责任如一方违反本合同约定,需承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因执行本合同所发生的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
九、合同的修改与终止本合同一经签订,任何修改和补充均须以书面形式进行,并由双方授权代表签字确认。
合同除非在以下情况下提前终止:- 双方协商一致同意终止;- 因不可抗力导致合同无法履行;- 法律规定或法院判决终止的其他情况。
十、签字盖章本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
合同副本交换完成后,即表明双方已充分理解并同意合同所有条款。
建设工程设计施工分包书
建设工程设计施工分包书甲方:(以下简称甲方)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(以下简称乙方)地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方拟开展工程项目,为确保项目的顺利进行,双方经平等协商达成如下分包协议,并同意共同遵守:一、协议目的本协议旨在明确乙方对甲方工程项目的设计施工分包承包范围和义务,确保双方在工程项目中的合法权益,并提供项目的质量保证。
二、工程项目描述1.工程名称:2.工程地点:3.工程规模和内容:4.工程进度要求:三、分包范围和分包报价1.分包范围:(双方根据工程项目的实际情况,详细列明乙方承担的设计施工分包范围,包括但不限于工程的构造、设备安装、装饰等具体内容。
)2.分包报价:(甲方提供工程项目预算或者其他相关资料,双方根据预算或者资料确定乙方承包分包范围后的相应分包报价。
明确分包报价包含的费用项目和金额,并附上详细的报价清单。
)四、工期要求1.工期:(双方根据工程项目的实际情况,约定乙方承包的分包工程的具体工期要求,包括起始日期、截止日期等。
)2.工期延误的责任:(明确双方对于工期延误的责任及违约责任承担方式,以确保工程项目按时完工。
)五、质量保证1.质量标准:(明确乙方承包分包工程的质量标准,确保工程项目达到相关法规标准、技术标准,并符合甲方的要求。
)2.质量保证期:(规定乙方对所承包的分包工程提供的质量保证期限。
)六、付款方式1.付款比例:(明确各阶段的付款比例,以及付款的时间节点。
)2.支付方式:(规定付款的方式,如电汇、现金等。
)七、保密义务1.双方互不泄密:(确保双方在工程项目的进行中不得泄漏对方的商业秘密及其他保密信息。
)2.保密期限:(约定保密信息的保密期限,如工程项目完工后的一定时间内等。
)八、争议解决1.争议解决方式:(明确双方在合同履行过程中发生争议的解决方式,如协商解决、仲裁等。
)2.仲裁裁决:(约定仲裁裁决的具体程序和效力。
)九、违约责任1.违约认定:(明确违约的定义和认定程序。
设计劳务分包合同(模板)
设计劳务分包合同1. 引言本设计劳务分包合同(简称“合同”)由甲方(简称“业主方”)和乙方(简称“设计方”)双方共同订立,根据《合同法》等相关法律法规,并经双方友好协商达成一致。
2. 合同目的本合同旨在明确双方在设计劳务分包项目中的权利、义务和责任,确保项目按照双方的要求和约定进行顺利进行。
3. 合同条款3.1 合同项目本合同的设计劳务分包项目为:(详细描述设计劳务分包项目的内容,如工程名称、规模、工期等)3.2 验收标准设计方应根据业主方的要求和现行相关的国家标准,按时完成合同项目的设计任务,并按照业主方提出的验收要求进行验收。
3.3 合同期限本合同自双方签署之日起生效,并持续有效直至完成合同项目并经业主方验收合格。
3.4 设计方的权利和义务1.设计方应保证在合同期限内按照双方约定的要求完成设计任务。
2.设计方应保证设计的合法性、合理性和安全性,并提供必要的技术支持、咨询和解答业主方提出的相关问题。
3.设计方应保护业主方提供的项目信息和商业机密,不得擅自泄露、复制或提供给任何第三方。
4.设计方应按时向业主方提交设计成果,并根据业主方的意见进行修改和完善。
3.5 业主方的权利和义务1.业主方应提供合理、准确和完整的项目资料,提供必要的技术支持和协助,确保设计方能按时完成设计任务。
2.业主方有权对设计方提交的设计成果进行评审和提出修改意见,设计方应根据意见进行相应的修改和完善。
3.业主方应按照合同约定支付设计方的劳务费用,并在支付时提供相关凭证和发票。
4. 合同支付和违约责任4.1 设计费用设计方完成设计任务后,业主方应按合同约定支付设计费用。
设计费用的支付方式、时间和金额应在合同中明确约定。
4.2 违约责任1.若设计方未按合同约定的时间完成设计任务或设计成果不符合合同要求,业主方有权要求设计方进行返工、赔偿或解除合同。
2.若业主方未按合同约定的时间支付设计费用,设计方有权要求业主方支付滞纳金或解除合同。
装修工程分包协议书
装修工程分包协议书1. 协议目的本协议是由甲方与乙方签订,双方确立装修工程分包的合作关系,明确各自的权利与义务,保障项目的顺利进行。
2. 双方的身份及联系方式甲方:联系人:联系方式:乙方:联系人:联系方式:3. 工程描述(描述装修工程的具体内容和范围,例如:房屋装修、办公室装修等)4. 工程分包内容乙方承包甲方的装修工程分包内容包括但不限于: - 材料采购与运输 - 建筑施工 - 水电安装 - 油漆粉刷5. 具体工作要求•甲方要求乙方按照甲方提供的设计方案进行装修工作,确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求。
•乙方应按照工程进度安排,合理分配人力资源和材料,确保工程按时完成。
•乙方应负责与其他分包单位的协调与沟通,并保证各分包单位之间的顺利协作。
6. 工期及预算•工期:装修工程的工期为约(具体天数)天。
•预算:装修工程的总预算为(具体金额)元。
7. 付款方式•甲方应在装修工程分包完成后的(支付期限)内支付合同总金额的40%作为首付款。
•甲方应在甲方验收合格并出示相应验收报告后的(支付期限)内支付合同总金额的50%作为进度款。
•甲方应在装修工程最终验收合格并出示相应验收报告后的(支付期限)内支付合同总金额的10%作为尾款。
8. 违约责任•如乙方未按照本协议约定的工期完成工程,则应向甲方支付每日工程金额的(违约金比例)作为违约金。
•如乙方未按照甲方要求质量验收合格,则应承担相应的返工费用和延误费用。
•如一方违约,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的损失。
9. 保密条款•双方应对本协议的内容及装修工程过程及细节保密,未经对方书面许可,不得向外界透露。
10. 法律适用与争议解决本协议适用中华人民共和国法律。
如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
11. 其他约定(可以根据具体情况,补充其他需要约定的事项)12. 协议生效与解除本协议自双方签字盖章之日起生效,并在工程完工验收后解除。
2017年版《建设工程施工承包合同》(示范文本)
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
工程设计 分包协议
工程设计分包协议1. 背景本分包协议是针对某工程项目的设计工作进行分包而制定的。
该项目是一个综合性工程,涉及土建、油漆、电气等多个方面的工程设计。
2. 分包内容本分包协议将工程设计任务划分为以下几个子任务:2.1 土建设计包括但不限于建筑的平面布置、立面设计、结构设计等。
2.2 油漆设计包括但不限于建筑的涂料选择、色彩搭配、涂料施工方案等。
2.3 电气设计包括但不限于建筑的电气布线、照明设计、电力系统设计等。
3. 分包方责任和义务3.1 分包方责任分包方应按照本协议约定的分包内容和要求,完成相应的设计任务。
分包方应遵守相关法律法规,保证设计方案符合工程技术标准和规范要求。
3.2 分包方义务分包方应按照工程进度安排,在约定的时间内完成设计任务,并保证设计质量。
如果发生设计方案需要改动的情况,分包方应及时与项目方进行沟通,并根据项目方的要求进行修正或调整。
4. 项目方责任和义务4.1 项目方责任项目方应向分包方提供工程相关的技术资料和要求,并提供必要的配合与支持。
项目方应对设计方案进行审查,并及时给出意见和反馈。
4.2 项目方义务项目方应按照合同约定支付设计费用,并按时支付。
项目方应对设计文件和技术资料进行保密,并不得擅自将其提供给第三方。
5. 设计费用5.1 计费方式设计费用按照设计任务的难易程度和工作量进行计费。
具体计费标准双方可根据工程实际情况协商确定。
5.2 付款方式设计费用可分为若干阶段支付,每个阶段支付完成后,项目方应及时支付相应的款项。
6. 协议生效和终止6.1 协议生效本协议经双方盖章后生效,自协议生效之日起执行。
6.2 协议终止协议终止的情况包括但不限于以下情况: - 双方约定的合同期限届满; - 双方协商一致解除协议; - 出现不能克服或不可抗力的因素导致合同无法履行。
7. 争议解决双方如发生争议,应通过友好协商解决。
如协商不成,任何一方可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。
庭院设计分包协议
庭院设计分包协议背景本协议是由甲方(业主)与乙方(设计团队)签订的庭院设计分包协议。
为确保庭院设计工作的顺利进行,双方在此达成以下协议。
一、项目概述1.项目名称:庭院设计2.项目地点:(填写项目所在地)3.项目目标:为甲方提供一份满足其需求的庭院设计方案。
二、乙方的责任和义务1.深入了解甲方需求:乙方应与甲方充分沟通,了解甲方对庭院设计的具体要求和期望。
2.给出合理的设计方案:乙方应根据甲方需求,提供一份合理的庭院设计方案,并在协议签订后合理调整与修改。
3.编制详细设计文档:乙方需提供相关的庭院设计文档,包括平面布局图、植物种植方案、景观照明设计等。
4.协调庭院施工工作:乙方应与施工方保持良好的合作,确保设计方案能够顺利实施。
5.提供设计咨询服务:乙方应为甲方提供设计咨询服务,解答甲方在施工过程中的问题。
6.资料归档和保管:乙方应妥善保管庭院设计的资料,确保其安全可靠,并在甲方要求时提供。
三、甲方的责任和义务1.提供详细需求信息:甲方应提供尽可能详细的庭院设计需求信息,包括庭院面积、功能需求、风格喜好等。
2.配合提供相关资料:甲方应配合乙方提供相关资料,如庭院图纸、土地权属证明等。
3.参与设计讨论:甲方应在设计过程中积极参与讨论,提出意见和建议。
4.按时支付费用:甲方应按照协议约定的支付方式和时间支付相关费用。
5.配合施工方工作:甲方应配合施工方的工作,提供必要支持和协助。
四、费用与支付方式1.庭院设计费用为(填写费用金额),甲方应按照如下支付方式支付给乙方:–预付款:协议签订后的5个工作日内支付合同金额的30%作为预付款。
–进度款:设计方案初稿完成后,甲方应支付合同金额的30%作为进度款。
–完工款:乙方完成全部设计任务,提交设计成果后,甲方应支付合同金额的40%作为尾款。
五、保密条款1.双方应对本协议的所有内容和商业秘密保密,未经对方同意,不得向任何第三方透露。
2.未经甲方同意,乙方不得以任何形式将设计方案用于其他项目或将设计方案公开。
设计装修分包合同
设计装修分包合同本合同由下列各方根据合同法及有关法律、法规的规定,通过平等协商自愿签订。
一、合同背景甲方是一家设计装修公司,具有相关设计、施工经验和资质。
乙方是委托甲方进行装修工程的业主。
为了明确双方的权利和义务,双方达成如下协议:二、合同项目甲方将根据乙方的要求和提供的设计方案进行装修工程的设计和施工。
合同项目包括但不限于室内装修、家具安装、水电改造等工作。
三、合同内容设计方案:甲方需根据乙方的需求提供详细的设计方案,包括平面布置图、立面效果图、施工图等。
进度安排:甲方需在签订合同后,根据双方约定的工期进行工程进度的安排,确保按时完成工程。
施工质量:甲方承诺按照国家相关标准和规定进行装修工程,确保施工质量符合乙方的要求和期望。
费用支付:乙方按照合同约定的付款方式和时间节点,按时支付相应的工程款项。
竣工验收:装修工程完工后,甲方将组织竣工验收,确保装修工程达到约定的质量和效果。
四、合同执行合同签署:双方在合同正本上签署并加盖公章后生效,合同正本一式两份,甲乙双方各一份。
变更和解除:除非双方经协商一致,否则禁止擅自变更或解除合同。
违约责任:如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
不可抗力:如因不可抗力因素导致一方不能履行合同,可适当延期履行或协商解除合同。
法律适用和争议解决:合同解释和适用以法律为准,双方发生争议可协商解决,协商不成可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他条款合同解释权:本合同的解释权归双方共同享有,如发生争议,应通过友好协商解决。
合同补充和修改:本合同补充和修改的事项应写明修改的内容、修改的日期,并由双方签字确认。
合同生效:本合同经双方签字后生效,并视为双方真实意愿的表达。
保密条款:双方应对在履行合同过程中获得的商业机密和个人隐私进行保密,未经对方许可,不得向第三方透露。
六、合同终止合同履行完毕;经双方协商一致;因不可抗力无法继续履行。
合同终止的影响:合同终止后,双方应进行结算,责任范围明确的责任仍然有效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
设计合作协议书
甲方:以下简称甲方
乙方:以下简称乙方按照国家、省、市有关法律、法规精神,结合与建设单位签定的工程设计合同(下称《设计合同》)的具体实际,经双方协商,决定由乙方承担下述设计工程,并纳入甲方经营部门管理机制,特签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、承包方式:
5、取费方式(人民币):见附表
第二条双方职责
(一)、甲方责任
1、贯彻执行国家的各项方针政策和有关法令法规,检查督促《设计合同》的全面实施,协助解决施工过程中出现的重要事项。
2、协调、协助乙方进行施工图会审及出图盖章。
3、协助乙方进行各网点的电气部分的施工图设计。
4、按合同及取费方式定期向乙方收取出图、审图费用;
(二)、乙方职责
1、贯彻执行国家、省、市法律法规,根据《工程合同》各项条款确定的原则和要求,制订设计方案,涉及建筑结构方面的设计必须有专业结构书的签名确认。
2、负责《设计合同》中规定的各网点室内外装饰、CI标识、消防及空调图纸绘制,并提前2天交与甲方审图、出图。
3、按《设计合同》及国家、省厅的有关规定,乙方必须在设计图纸中标识相关材料品种、规格、材质等均应符合设计要求。
4、做好设计工作资料的积累、整理和归档工作。
归档资料必须及时、真实、完整、整理成册。
5、负责各网点设计工作的勘察测量及工作中的食宿、安全事故等工作。
7、按合同及取费方式的约定及时支付款项,否则视为乙方违约,承担违约责任。
8、乙方不准私自代表甲方签订工程设计合同。
乙方不准私刻公章,如乙方私刻公章、以甲方名义私开银行账户,一经发现,视为乙方违约,并追究有关法律责任。
9、设计工作期内,乙方所有人员的工资、住宿、福利、医疗、保险费及各类事故发生所需的费用均由乙方支付。
第三条设计费用的约定
1、按合同附件中的计费方式,以网点为收费基础。
2、乙方若需甲方派员参与设计现场的勘察等工作,则按200元/人/趟收取费用。
3、乙方必须在甲方审图及出图之前,按附件中的费用计取方式,将每网点的费用打入甲方指定的帐号,否则,造成的出图日期延迟的责任由乙方承担。
4、本工程税金由乙方负责。
第四条违约责任
1、违约方必须承担因违约造成的一切经济损失及引发的一切法律责任。
2、违约方必须向守约方违约赔偿金伍拾万元整。
第五条争议或纠纷处理
1、合同附件:收费标准。
2、本合同壹式两份,甲方双方各执壹份,双方签字后生效,并具有同等法律效力。
3、未尽事宜,由双方协商解决。
本合同在执行期间双方发生争议时,由工程所在地的人民法院处理。
甲方单位名称(盖章)乙方(签名)
代表人:代表人:
日期:日期:
合同附件:。