合同外工程量确认单
工程量确认单
业主确认： 日 期：
1、 《工程量确认》单必须在工程进场前予以确认所有工作量，并作为后期班组结算工程费用 的依据，不能提供经确认的《工程量确认单》，公司将不予以结算。 备注 2、 如因项目发生变更，《工程量确认》必须重新编制确认。
工程量确认单
合同号 项目名称 项目地址 开工日期 2011年10月31日 结算项目 完工（隐蔽）日期 单位 数量 单价（元） 客户/电话
版 本 号 文件编号 填表日期
C20110501 AK/QG GC表3
总价（元）
备注
工程内容
公司提供物资 班组结算类型
小计 √设备及辅设备 □ 部分主材（附清单） √ 公司班组 □分包班组 双方同意按照下述方式进行项目安装结算：
项目工程量确认单(进度)
工程名称：
合同名称/编号
日期
合同甲方
合同乙方
工程量确认明细要求：
1)工程施工时间：开工日期，结束日期，要写清楚施工范围，避免重复计量）
2)工程工作内容：有完整清单的，按照清单项顺序罗列；无完整清单的，按照隐蔽先后或工序列项。
3)工序的工程量：已完成部位的计量及公式验算过程、必要时附图。）
4)施工扣款项：现场技术及安全罚款、材料或公物损毁、机械使用、借用物资、生活水电住宿费等扣款，并附各种证明单据)
5)如工程量确认明细空白不够，请回车下行，标题自行重复。
6)合同乙方上交手稿等原始依据。
负责人
合同甲方意见栏
签字、日期
项目/执行经理
市场经营负责人
技术负责人
生产负责人
负责人
合同乙方意见栏
签字、日期
工程量确认单样本
.
套个污水处理操作间共重新布线，安装管灯1013、4。，重约400kg14、两次拆装调节池内提升主泵，功率15kw110mm，管径主泵管道改装对接，PPR15、
请予确认。
谢谢！
施工单位：日年2016日期：11月16
建设单位：日月年日期：
期待你的好评与关注）可复制、（范文素材和资料部分来自网络，供参考。编制，
工程量确认单
山西医科大学第一医院编号: 001
工程名称
医院污水处理设施改造工程补充项目
建设单位
山西医科大学第一医院
施工单位
山西全恒环保技术开发有限公司
项次
确认内容
医院污水处理设施改造工程项目己于2016年8月底完工，合同外增加项目如下；
1、生化处理箱填料；组合式双环填料，宜兴市天龙环保科技有限公3司生产，75m2、生化箱不锈钢支架具体作法；在箱体内离箱底、箱顶各500mm处纵向焊接120mm槽钢，不锈钢管(35mm),间距400mm横向焊接在上下槽钢上。
2 / 2
11、渣土清运，如前所述，工作场地的特殊性，清运工作只能在夜间进行，先由人工将垃圾装袋运到楼下，再装车，运距20公里外。
12、高危作业防护费工作内容，潜水泵底座，调节池内过滤网的安装，污水管道的安装，隔断墙上打孔,提升潜水泵的两次拆装，全部是在5m深的污水池内进行，原材料的运送和人员的上下，都是通过一个800mm大的一个井口进行，工人要穿上防护水裤在近膝深的污泥浊水中作业，一方面污水在不间断流淌，臭气薰天，一方面氧气稀薄，随时都有有害气体中毒的危险。
3、过滤器活性碳使用太原新华化工厂生产的颗粒炭(5mm）。
4、在二楼的拆除时，原安放药箱的地方将从新安放生化处理箱，二个箱体从新安装，拆除搅拌机4台套，电源线路，重新移位后安装。共走防水电线30m，重新安装二台加药泵、流量计，重新安装加药管道20m*2管径50mm。重新拆装药物小型提升机
合同外工程量确认单
合同外工程量确认单
---
项目名称：[填写项目名称]
合同编号：[填写原合同编号]
甲方（业主）：[填写甲方全称]
乙方（承包商）：[填写乙方全称]
确认单编号：[填写确认单编号]
日期：[填写签署日期]
一、工程内容及说明
1. 工程名称：[具体描述增加的工程内容]
2. 工程位置：[详细说明工程的具体位置]
3. 工程量：[详细列出增加的工程量，包括数量、单位等]
4. 工程原因：[解释为何出现合同外的工程量，如设计变更、现场条件变化等]
5. 工程影响：[分析该额外工程量对项目进度、成本等可能产生的影响]
二、价格及付款方式
1. 单价：[列出增加的工程量的单价]
2. 总价：[计算增加的工程量的总价]
3. 付款方式：[描述付款的时间、方式等，如分期支付、一次性支付等]
三、工期调整
1. 开始日期：[列出增加的工程量的开始日期]
2. 结束日期：[列出增加的工程量的预计结束日期]
3. 对原工期的影响：[分析增加的工程量对原合同工期的影响，以及是否需要调整工期]
四、其他条款
1. [列出与增加的工程量相关的其他条款，如质量保证、违约责任等]
五、签字确认
甲方（业主）代表签字：__________ 日期：_______ 乙方（承包商）代表签字：__________ 日期：_______ ---。
工程量确认单范本
小区内景观园路维修；
景观园路改造施工；
景观绿化零星维修；
以上合同内的工程内容现已全部施工完成并验收合格；
施工资料及工程量经济签证全部办理，
望建设单位对其工程内容予以认可。
施工单位（签字或盖章）
年 月 日
建设单位（签字或盖章）
年 月 日
注：本确认单需双方共同签字、加盖公章后方可生效。
施工单位
负责人：
（盖章）
年 月 日
负责人：
（盖章）
年 月 日
负责人：
（盖章）
年 月 日
注：本确认单需三方共同签字、加盖公章后方可生效。
工程量确认单
工程名称
XX绿化维护、维修及改造工程
施工单位
XX园艺ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ限公司
施工部位
绿化维护、维修及改造所有工程内容
分部分项工程
室外景观及绿化工程
我单位承XX绿化维护、维修及改造工程，工程内容含：
工程量确认单
工程: XX管道排放改造工程编号：2020111803
项目名称
XX改造
工程名称
XX管道工程
施工单位
XX建设有限公司
施工周期
7天
工程内容完成情况
混凝土基础:2.4米*1.1米*0.6米=1.58立方米
混凝土垫层:2.6米*0.9米*01米=0.23立方米
以上工程量请于批准确认
建设单位
监理单位
工程量确认单
编号：合同号-001
工程名称
施工单位
江苏友曾电力工程有限公司
主送单位
确认事由
合同内及增补合同的所有工程量
内容：
我施工单位已完成与贵公司签订的合同范围内的所有工程量，以及额外签订增补合同的所有工程量；且已通过贵部现场审核，办理移交签证并网受电事宜。我施工单位完成的工程量如下：
1.路面部分
共计安装组件：80282片，按255w计，共计20471910W
2.单轴
共计安装组件：12960片，按实际安装容量计，共计4228950W
3.大棚
共计安装组件：6624片，按实际安装容量计，共计1755360W
4.鱼塘（高桩部分）及0.7MWp.
共计安装组件：16480片，按实际安装容量计，共计4413280W
附表为现场实际完成工量
上述工程量，请贵部核实确认为感。
承包商：（章）
提交人：年月日
项目部意见：
项目部（章）：
现场专业工程师：
现场项目经理：年月日
本表一式二份，由施工单位填报并加盖公章，项目部一份，施工单位一份。
点工确认单
项目部合同外点工确认单（项目部联）
备注：1、本单一式2 份，项目部持原件留存、班组长持复印件汇总，成本部联原件请款时报送成本部，仅凭原件结算。
2、本确认单须由施工班组当日办理确认手续，逾期无效。
3、本确认单工程量由班组长、施工员、现场主管签字确认，3天内经总工、项目负责人会签进行复核监督。
项目部合同外点工确认单（成本部联）
、本单一式2 份，项目部持原件留存、班组长持复印件汇总，成本部联原件请款时报送成本部，仅凭原件结算。
2、本确认单须由施工班组当日办理确认手续，逾期无效。
3、本确认单工程量由班组长、施工员、现场主管签字确认，3天内经总工、项目负责人会签进行复核监督。
工程量确认单合同纠纷
工程量确认单合同纠纷某建筑公司（以下简称甲方）与某施工单位（以下简称乙方）签订了一份建筑工程合同，约定由乙方负责某工程项目的施工。
在工程进行过程中，双方根据合同约定，定期对已完成的工程量进行确认，并签署工程量确认单。
在工程竣工结算时，双方对于部分工程量的计算产生了分歧，导致合同纠纷。
乙方认为，根据现场实际情况和设计变更，其所完成的工程量超出了初步合同约定的范围，应当按照实际完成的工程量进行结算。
而甲方则认为，乙方未按照合同约定的程序提出变更请求，且部分工程量的增加是由于乙方施工不当造成的，因此不同意按照乙方提出的工程量进行结算。
在双方无法达成一致的情况下，乙方将此事提交至法院。
法院审理后认为，首先需要确定的是工程量确认单的法律效力。
根据《中华人民共和国民法典》的规定，工程量确认单作为合同的一部分，具有法律效力。
除非能够证明确认单的签订存在欺诈、胁迫等情形，否则双方都应遵守确认单的内容。
法院对双方争议的工程量进行了详细的审查。
法院要求双方提供相关的施工记录、设计变更文件、工程量计算依据等证据。
经过对比分析，法院发现乙方确实存在未按程序提出变更请求的情况，但同时也认定甲方未能提供充分证据证明乙方施工不当导致的工程量增加。
在此基础上，法院依法作出判决：对于乙方未按程序提出变更请求的部分，不予支持其按照实际完成的工程量进行结算；对于无法确定责任归属的工程量增加部分，按照合同约定的风险分担原则进行处理。
最终，法院判决乙方有权获得部分额外工程量的结算款项。
此案例表明，工程量确认单的准确性对于建筑工程合同的履行至关重要。
在实际操作中，双方应当严格按照合同约定的程序进行工程量的确认和变更，以避免不必要的合同纠纷。
同时，一旦发生争议，应当积极收集并提供相关证据，以便法院能够准确判断事实，依法作出公正的裁决。
单价合同工程量确认单
单价合同工程量确认单一、工程概况工程项目名称：XXXXXXXXXXX工程地点：XXXXXXXXXXX建设单位：XXXXXXXXXXX承包单位：XXXXXXXXXXX工程量清单编制时间：XXXXXXXXXXX 工程量清单编制单位：XXXXXXXXXXX二、工程量清单1. 分部分项工程量清单（1）土方工程工程量：XXXX立方米综合单价：XXXX元/立方米总价：XXXX元（2）基础工程工程量：XXXX立方米综合单价：XXXX元/立方米总价：XXXX元（3）主体结构工程工程量：XXXX立方米综合单价：XXXX元/立方米总价：XXXX元（4）装饰工程工程量：XXXX平方米综合单价：XXXX元/平方米总价：XXXX元2. 措施项目工程量清单（1）临时设施工程量：XXXX平方米综合单价：XXXX元/平方米总价：XXXX元（2）施工排水工程量：XXXX米综合单价：XXXX元/米总价：XXXX元（3）施工降水工程量：XXXX米综合单价：XXXX元/米总价：XXXX元3. 其他项目工程量清单（1）建筑垃圾清运工程量：XXXX立方米综合单价：XXXX元/立方米总价：XXXX元（2）施工现场看护工程量：XXXX天综合单价：XXXX元/天总价：XXXX元三、工程量确认1. 承包人应按照合同约定的工程量清单和综合单价，完成合同工程。
2. 发包人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内进行核实，并将核实结果通知承包人。
3. 发包人未在约定时间内进行核实的，承包人提交的工程量报告视为已被确认。
4. 工程量确认应以实际完成的工程量为依据，如发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量增减，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。
5. 工程量确认后，发包人应按照确认的工程量和合同约定的综合单价支付工程进度款。
四、工程量调整1. 工程量调整应按照合同约定的工程量计算规则进行。
2. 工程量调整幅度超过合同约定的范围时，应按照合同约定的调价原则进行价格调整。
【参考文档】工程量确认单范例-word范文 (2页)
【参考文档】工程量确认单范例-word范文
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！
== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==
工程量确认单范例
篇一：工程量确认单样本
工程量确认单
篇二：工程量确认单格式
工程量确认单
合同编号编号注：1、本件由施工单位上报一式一份。
2、盖有建设单位红章且有建设单位统一编号的复印件视为原件。
工程量确认单
合同编号编号：注：1、本件由施工单位上报一式一份。
2、盖有建设单位红
章且有建设单位统一编号的复印件视为原件。
工程量确认单
合同编号编号：注：1、本件由施工单位上报一式一份。
2、盖有建设单位红章且有建设单位统一编号的复印件视为原件。
篇三：工程量确认单
说明：
1、本单作为现场签证工程每日确认的依据。
2、上报工程签证单时必须后附此表单。
3、本表单建设单位由各项目组签字确认。
说明：。
合同外工程量确认单范本
合同外工程量确认单范本【合同外工程量确认单】甲方（业主）：___________（全称）乙方（承包商）：___________（全称）根据甲乙双方签订的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），因设计变更/项目调整/客户需求等原因，现产生如下合同外的工程量，经双方协商一致，特此确认：一、工程名称：___________二、合同编号：___________三、原合同范围：___________（简要描述原合同规定的工程范围）四、新增工程量内容：1. 新增工程部位：___________- 详细描述：___________- 工程数量：___________- 单位：___________- 单价：___________- 合计金额：___________2. 新增材料种类：___________- 详细描述：___________- 材料数量：___________- 单位：___________- 单价：___________- 合计金额：___________3. 新增设备使用：___________- 详细描述：___________- 使用时长：___________- 单位：___________- 租金：___________- 合计金额：___________4. 其他（如有）：___________- 详细描述：___________- 说明：___________- 费用：___________五、新增工程量原因及依据：（请详细说明导致工程量变更的原因和相关依据文件）六、确认条款：1. 甲乙双方确认上述新增工程量的真实性和准确性。
2. 新增工程量的实施不影响原合同规定的工程质量和工期要求。
3. 新增工程量所涉及的费用由甲方按照本确认单的约定支付给乙方。
4. 本确认单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
5. 本确认单自双方签字盖章之日起生效。
七、其他约定：（如有特殊约定，双方可在此另行书面说明）八、签字盖章：甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日甲方盖章：___________ 乙方盖章：___________。
工程量确认单分现场草签单和正式确认单
工程量确认单分现场草签单和正式确认单摘要：1.工程量确认单的概述2.现场草签单与正式确认单的区别3.如何正确使用工程量确认单4.工程量确认单的重要性正文：【一、工程量确认单的概述】工程量确认单，是指在建筑工程中，对工程项目的工程量及其相关内容进行确认的一种文书。
它是确保工程项目按照设计要求和合同约定进行施工的重要依据，对于保证工程质量和工程进度具有重要意义。
【二、现场草签单与正式确认单的区别】1.现场草签单：现场草签单是在施工过程中，对已完成的工程量进行初步确认的一种临时性文书。
它由施工方和监理方共同签字，以确认已完成的工程量。
现场草签单具有一定的法律效力，但需要正式确认单进行最终确认。
2.正式确认单：正式确认单是在工程项目竣工后，对已完成的工程量进行最终确认的一种正式文书。
它由施工方、监理方和业主方共同签字，具有法律效力。
正式确认单是结算工程款的重要依据。
【三、如何正确使用工程量确认单】1.在施工过程中，应按照设计要求和合同约定进行施工，确保工程质量。
2.完成工程项目后，施工方应向监理方提交现场草签单，进行初步确认。
3.监理方应认真核对现场草签单上的内容，确保工程量的准确性。
4.工程项目竣工后，施工方、监理方和业主方应共同签署正式确认单，进行最终确认。
5.正式确认单签署后，施工方应根据确认的工程量进行工程款的结算。
【四、工程量确认单的重要性】1.确保工程质量：工程量确认单是施工过程中对工程量的确认，有利于及时发现和纠正工程质量问题。
2.保证工程进度：工程量确认单可以帮助各方了解工程项目的施工进度，确保工程按照合同约定的时间完成。
3.结算工程款：正式确认单是工程款结算的重要依据，有利于确保施工方得到合理的报酬。
4.减少纠纷：工程量确认单可以明确各方的权益，避免因工程量不清而产生的纠纷。
工程量确认单合同外的
工程量确认单合同外的【工程量确认单】甲方（业主）：________乙方（承包商）：________一、工程项目名称：_______________________二、工程地点：_________________________三、工程内容及范围：1. 土建工程：包括但不限于基础挖掘、混凝土浇筑、砌体工程等。
2. 安装工程：包含所有设备安装、调试等工作。
3. 装饰装修：涉及内外墙涂料、地面铺设、吊顶安装等。
4. 给排水及电气工程：包括管道敷设、电缆布线、开关插座安装等。
四、确认的工程量清单：1. 土石方工程量：____立方米2. 结构工程量：____立方米3. 安装工程量：____项4. 装修工程量：____平方米5. 给排水工程量：____米6. 电气工程量：____米五、工程量的计算依据与方法：1. 根据国家相关标准和规范进行计算。
2. 结合设计图纸和技术规范，由专业工程师进行量化。
六、工程量的变更与调整：1. 如遇设计变更或现场条件变化，双方应及时协商调整工程量。
2. 任何工程量的变更都应经过甲乙双方签字确认。
七、其他约定事项：1. 乙方应保证工程量的准确无误，如有误差，应及时更正。
2. 甲方有权对乙方申报的工程量进行复核。
八、争议解决方式：若双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行裁决。
九、生效条件：本确认单自甲乙双方签字盖章之日起生效。
十、其他未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日。