公路建设工程合同协议书、廉政合同书、安全生产合同书
建筑工程廉政协议书8篇
建筑工程廉政协议书8篇第1篇示例：建筑工程是一个具有重要社会意义的行业，它不仅关系到人民群众的生活安全和财产安全，还直接影响着我国经济的稳定和发展。
在建筑工程领域，因为涉及到大量的资金、资源和利益，往往容易出现一些违规行为和腐败现象，给整个行业的发展和社会的公平和正义造成了严重的影响。
为了规范建筑工程领域的经营行为，维护市场秩序和公平竞争，切实加强廉政意识和全面从严治党，建立健全廉政协议书，是当前亟待解决的问题之一。
廉政协议书是建筑工程单位制定的一种自律性协议，是全体从业人员自愿遵守的一种规范行为准则，通过签订廉政协议书，可以有效约束工程施工端和管理层，减少腐败现象的发生，提高工程施工的质量和效益。
在制定建筑工程廉政协议书时，应该注重以下几点：第一，充分发扬廉政建设的正面作用，增强全体从业人员的廉政意识和诚信意识。
廉政协议书要求所有从业人员不得利用职权为他人谋取私利，不得接受他人的贿赂，不得违规收受礼品和款待，不得利用职务之便牟取不正当利益等。
只有树立正确的思想观念，才能在建筑工程工作中做到廉洁自律，为社会树立良好的榜样。
第二，建立健全的监督和检查机制，加大对廉政协议书的宣传和执行力度。
要定期组织全体从业人员进行廉政教育和培训，加强对违规行为的惩处力度，及时对发生的违规行为进行纠正和处理，确保廉政协议书得到全面贯彻执行。
只有做到各个环节的监督和检查有力有序，才能让廉政协议书真正发挥它的作用。
促进建筑工程行业的合法合规发展，维护社会公平和正义。
廉政协议书要求建筑工程单位在经营过程中要遵守法律法规，不得搞违法乱纪的行为，不得串通作弊，不得以次充好，不得变相主宰工程，保证施工质量和进度符合标准要求。
只有做到严格合法合规，才能保证建筑工程行业的长远发展和稳定。
廉政协议书是建筑工程单位管理的一种有效手段，是提高建筑工程从业人员廉政意识和自律意识的重要途径。
建立健全廉政协议书，不仅可以促进建筑工程行业的健康发展，还可以维护社会公平和正义，营造风清气正的社会环境。
建设工程保持廉洁协议书范本通用版8篇
建设工程保持廉洁协议书范本通用版8篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为明确双方在工程建设过程中的廉洁责任，保障工程建设的公正、透明和高效进行，甲乙双方本着诚实守信、公平公正的原则，签订本廉洁协议书。
一、协议目的本协议的签订旨在确保甲乙双方及其相关人员在工程建设过程中遵守国家法律法规、廉政纪律和职业道德准则，预防和遏制工程建设中的腐败行为，维护双方合法权益，保障工程质量和安全。
二、廉洁原则1. 甲乙双方应严格遵守国家法律法规，执行相关政策，恪守职业道德准则。
2. 甲乙双方应秉持诚信原则，不得有任何虚假行为。
3. 甲乙双方应坚持公平公正原则，不得利用职权或职务之便谋取私利。
4. 甲乙双方应相互监督，共同维护工程建设过程中的廉洁秩序。
三、廉洁责任1. 甲方责任：（1）严格遵守招标文件编制、招标公告发布、评标过程、合同管理等各个环节的法律法规和规定，确保招标工作的公正、透明。
（2）不得干预乙方的正常生产经营活动，不得向乙方提出任何不合理要求。
（3）及时与乙方沟通工程进展情况和相关事宜，共同推动工程建设的顺利进行。
2. 乙方责任：（1）严格遵守工程建设的法律法规、技术规范和安全要求，确保工程质量。
（2）不得采取不正当手段获取工程建设利益，不得进行任何形式的商业贿赂。
（3）加强内部管理，完善监督机制，确保工程建设过程中的廉洁秩序。
（4）及时与甲方沟通工程进展情况和相关事宜，共同推动工程建设的顺利进行。
四、监督与惩戒1. 甲乙双方应设立监督机构或指定监督人员，对工程建设过程中的廉洁情况进行监督。
2. 甲乙双方应建立举报机制，对违反本协议的行为进行举报。
3. 对于违反本协议的行为，甲方有权视情节轻重采取相应的惩戒措施，包括警告、通报批评、暂停支付工程款、解除工程合同等。
4. 对于违反本协议的行为，乙方应依法承担相应的法律责任。
建设工程廉洁协议书范本推荐5篇
建设工程廉洁协议书范本推荐5篇篇1甲方（建设单位）：_____________________乙方（施工单位）：_____________________鉴于甲乙双方共同参与建设工程活动，为营造公开、公平、公正的建筑市场环境，确保工程建设的廉洁性，双方达成以下协议：一、协议目的双方本着诚信合作、共同发展的原则，严格遵守国家法律法规和廉政规定，共同营造廉洁自律、诚实守信的建筑市场环境。
二、廉洁责任和义务1. 甲方责任和义务（1）严格遵守国家法律法规和廉政纪律，保证公正公平地对待乙方；（2）及时、足额支付工程款，不利用支付款项向乙方施加压力；（3）对乙方的投诉和建议给予及时回应和处理；（4）对甲方人员与乙方之间的不正当交往进行制止和处理。
2. 乙方责任和义务（1）严格遵守国家法律法规和廉政纪律，诚信守法经营；（2）按照合同约定履行施工义务，确保工程质量安全；（3）及时向甲方反馈工程建设中的问题和困难；（4）对甲方人员的廉政建设提出建设性意见和建议。
三、廉洁行为规范1. 禁止任何一方收受或赠送礼品礼金、有价证券等财物；2. 禁止任何一方接受或提供娱乐、旅游、接待等形式的利益输送；3. 禁止在工程建设过程中谋取个人私利或利益输送行为；4. 禁止泄露工程建设中的商业机密和保密信息。
四、监督机制1. 双方应建立监督机制，对协议执行情况进行监督和检查；2. 双方应设立举报渠道，对违反协议规定的行为进行举报和查处；3. 对于违反协议规定的行为，双方应依法依规进行处理和惩罚。
五、违约责任和处理方式1. 双方应严格遵守本协议规定，如一方未履行协议规定的责任和义务，应承担违约责任；2. 对于违反廉洁行为规范的行为，双方应依法依规进行处理和惩罚，包括但不限于罚款、解除合同等；3. 因一方违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
六、其他约定事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效；2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份；3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
建设工程廉洁合同模板7篇
建设工程廉洁合同模板7篇篇1甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，为确保建设工程的廉洁、公平和透明，甲乙双方经过友好协商，特签订本廉洁合同。
一、廉洁原则双方应秉持诚实、守信的原则，遵守国家法律法规和廉政纪律，不得从事任何形式的贪污、受贿、滥用职权等违法行为。
双方应相互尊重、相互信任，共同维护建设工程的廉洁形象。
二、合同条款1. 甲乙双方应建立廉洁工作小组，共同制定和实施防止腐败的措施。
2. 甲乙双方应在工程建设过程中建立信息共享机制，及时沟通工程进展情况和涉及廉洁的问题。
3. 甲方应向乙方提供真实、准确的工程信息，不得隐瞒或提供虚假资料。
4. 乙方应严格按照合同约定进行工程建设，确保工程质量安全，不得进行任何违法违规行为。
5. 甲乙双方应严格遵守招投标纪律，确保招投标过程的公平、公正和透明。
6. 甲方不得向乙方索要或接受任何形式的回扣、礼品、礼金等不正当利益。
7. 乙方不得向甲方赠送或变相赠送任何形式的回扣、礼品、礼金等不正当利益。
8. 甲乙双方应加强对员工的教育管理，严格遵守廉洁纪律，防止发生违法违规行为。
9. 在合同履行过程中，如发生一方违反廉洁原则的情况，另一方有权向相关部门举报，并有权要求违约方承担相应的法律责任。
10. 本合同涉及的保密事项，双方应严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
11. 双方应共同加强对工程分包、材料采购等环节的监督管理，防止发生腐败行为。
12. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款项，不得无故拖欠或克扣。
13. 双方应建立工程质量监督制度，确保工程质量符合法律法规和合同约定。
三、违约责任1. 甲乙双方如违反本合同的任何条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 甲方如未按照合同约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并追究甲方的违约责任。
廉政合同范本(工程类)5篇
廉政合同范本（工程类）5篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据相关法律法规和廉政建设要求，为确保工程项目建设过程中的廉政责任得到落实，甲、乙双方本着诚实信用、廉洁自律的原则，特签订本廉政合同。
一、合同目的甲、乙双方通过签订本廉政合同，明确双方在工程实施过程中的廉政责任，共同预防腐败现象的发生，确保工程建设的顺利进行。
二、廉政责任1. 甲方责任：（1）严格遵守国家法律法规和廉政纪律，严格执行工程建设的有关规定和程序。
（2）建立健全内部管理制度，加强对工程建设过程的监督和管理。
（3）加强廉政宣传教育，提高工作人员的廉政意识。
（4）对乙方提出的廉政建议和意见，应认真予以考虑并及时反馈。
2. 乙方责任：（1）严格遵守国家法律法规和廉政纪律，严格执行工程建设合同中的各项规定。
（2）建立健全廉政管理制度，加强对项目人员的廉政教育和监督。
（3）坚持公开透明原则，自觉接受甲方及相关监督部门的监督检查。
（4）发现甲方人员违反廉政规定的行为，应及时向甲方有关部门反映。
三、合同条款及内容1. 工程概况：详细描述工程名称、地点、规模、工期等。
2. 廉政要求：明确双方应遵守的廉政纪律和规定。
3. 履约保证：双方应信守合同，确保工程建设的顺利进行。
4. 工程款项支付：明确工程款的支付方式、时间等。
5. 违约责任：如一方未能履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
6. 争议解决：约定解决争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
7. 其他条款：根据工程实际情况，约定其他必要的条款。
如工程质量标准、安全生产、环境保护等。
四、附加条款1. 双方应定期对廉政合同的执行情况进行检查，发现问题及时沟通并解决。
2. 双方应建立健全沟通机制，加强信息交流，确保工程建设过程中的问题得到及时解决。
3. 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
四项协议
一、廉洁协议甲方：立协议单位乙方：见证方:为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《上海市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：一、甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。
二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。
十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。
甲方不得找任何借口对乙方进行报复。
甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5％的违约金。
由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。
建设工程承发包廉洁协议书4篇
建设工程承发包廉洁协议书4篇篇1建设工程承发包廉洁协议书为规范建设工程承发包过程中的行为，保障工程质量，提高工程管理水平，有效防范廉洁风险，特制订建设工程承发包廉洁协议书。
承包人、发包人和全部参与建设工程承发包的相关各方遵守本协议，切实遵循廉洁原则，增强廉政意识，严格遵守法律法规，共同维护工程建设行业的正常秩序。
一、承包人应具备资质条件，并严格执行国家规定的相关法律法规，不得以任何形式从事违法活动。
承包方需提供真实有效的资质资料，并确保其合法合规的建设行为。
二、承包方在工程过程中，应当遵循公开、公平、公正的原则，不得利用职权之便谋取私利。
不得在工程款项中存在回扣、贿赂等违法行为。
承包方应当自觉接受监督，配合有关部门进行审计，确保工程款项使用的透明、规范。
三、承包方应当按照工程质量要求，认真履行承诺，确保工程质量达到设计要求，并保证阶段性工程验收合格。
承包方在工程完工后应当做好交工验收工作，保证按时按质交付工程。
四、承包方应当加强对施工现场管理，遵守安全生产法规，确保施工现场秩序井然，做好隐患排查与整改工作，保障工程建设过程中的安全。
五、承包方应当加强与发包方之间的沟通与协调，共同关注工程建设过程中的重点难点问题，确保工程进度和质量目标的顺利完成。
六、承包方应当建立健全内部管理制度，明确各岗位职责，加强队伍建设，提高员工职业操守，培养廉洁从业意识，增强员工法纪观念。
七、发包方应当加强对承包方的监督，定期组织对承包方的业务经营活动进行检查评估，确保承包方的合法合规经营。
八、发包方应当依法履行合同义务，及时支付工程款项，确保承包方正常施工进度。
九、发包方应当做好工程管理工作，配合有关部门做好监督检查工作，保障工程建设过程的合法合规。
十、承包方和发包方应当加强对廉洁协议的宣传和培训工作，确保廉洁协议的落实。
我们郑重承诺，自觉遵守本协议的各项规定，确保承发包过程廉洁透明，依法依规开展建设工程活动。
任何违反协议规定的行为，将承担相应的法律责任。
2024版建设工程廉政合同书
2024版建设工程廉政合同书甲方(承包商):________________乙方(业主):________________鉴于甲乙双方在建设工程项目中，为保障双方的合法权益，明确各自的权利和义务，特订立本合同。
本合同遵循国家法律法规和地方规定，旨在规范双方在建设工程项目中的合作行为，确保工程质量、安全、文明、环保等方面的要求得到满足。
第一条合同标的1.1 甲乙双方同意在本合同项下进行的建设工程项目名称：_______________。
1.2 工程地点：_______________。
1.3 工程内容：详细描述工程的具体内容、范围、标准等。
第二条合同期限2.1 本合同自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 如甲乙双方同意延长合同期限，应在合同期满前1个月内书面协商并签订补充协议。
第三条甲乙双方的权利和义务3.1 甲方的权利和义务：(1)按照合同约定的时间、质量、成本、进度等完成工程建设任务；(2)遵守国家法律法规和地方规定，保证工程质量、安全、文明、环保等方面的要求；(3)加强安全生产管理，防止发生安全事故；(4)保护施工现场周边环境，减少污染；(5)配合乙方对工程进行验收；(6)履行其他依法应尽的义务。
3.2 乙方的权利和义务：(1)按照合同约定的时间、质量、成本、进度等支付工程款项；(2)提供必要的技术支持和协助；(3)参加工程建设现场的管理和技术交底会议；(4)对甲方提出的合理要求予以配合；(5)履行其他依法应尽的义务。
第四条工程质量和验收4.1 工程质量：甲方应按照国家规定的建筑标准和行业规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和验收标准。
如有质量问题，甲方应负责整改至合格。
4.2 验收：工程竣工后，乙方应组织验收。
验收合格后，乙方应支付全部工程款项。
如验收不合格，甲方应负责整改至合格，并重新提交验收。
整改期间，甲方应暂停施工，直至验收合格。
验收过程中产生的费用由甲方承担。
公路工程合同协议书
公路工程合同协议书甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方拟建设位于_________（项目地点）的公路工程项目，并经过公开招标/邀请招标/竞争性谈判等程序，最终确定由乙方承担该公路工程的设计、施工、监理等工作。
经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概述本工程项目为__________（工程名称），起点于_______，终点于_______，全长约_______公里，路基宽度为_______米，路面类型为_______结构，设计行车速度为每小时_______公里。
二、工程质量1. 乙方必须严格按照国家及行业相关标准和规范进行工程设计与施工，确保工程质量满足合同要求。
2. 工程材料应符合设计规定和质量标准，不得使用未经检验或不合格的材料。
3. 工程竣工后，应通过甲方组织的验收，达到国家规定的工程质量标准。
三、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币_______万元整，具体金额根据实际完成的工程量结算。
2. 甲方按照合同约定的时间节点向乙方支付工程款，具体支付比例和时间如下：- 预付款：签约后_______天内支付总造价的_______%；- 进度款：根据工程进度分阶段支付，每阶段完成后支付该阶段造价的_______%；- 竣工款：工程验收合格后，支付剩余的_______%。
四、工程期限1. 开工日期为_______年_______月_______日，竣工日期为_______年_______月_______日。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应及时协商调整工期，并以书面形式确认。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程质量或工程期限，应按合同规定承担违约责任。
2. 如甲方未能按约定支付工程款，应按逾期未付款额的_______%支付违约金给乙方。
六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
公路工程合同协议书
公路工程合同协议书甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________鉴于甲方决定修建一条名为“__________”的公路工程（以下简称“本工程”），并且乙方已经提交了针对本工程的投标书，甲乙双方经充分协商，达成以下协议：第一条工程范围与内容1.1 本工程包括从起点Km至终点Km的道路建设，全长约为_______公里。
1.2 本工程的主要建设内容包括：路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、排水工程、照明工程以及其他相关的附属设施。
第二条工程质量与技术标准2.1 本工程的质量应符合国家及行业相关法律法规、规范和标准的要求。
2.2 本工程的技术标准应达到________级，路面结构应符合__________等技术规范的要求。
第三条工程进度与工期3.1 乙方向甲方承诺，本工程的工期为_______个月，自工程开工之日起算。
3.2 乙方应按照甲方提供的工程进度计划和节点要求，确保工程的顺利推进。
第四条工程价款与支付4.1 本工程的合同总价为人民币_______元（大写：_______________________元整）。
4.2 甲方应按照双方约定的付款节点和比例，向乙方支付工程进度款。
4.3 工程竣工并经验收合格后，甲方应按照合同约定向乙方支付尾款。
第五条工程变更与调整5.1 在工程实施过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程价款发生变化的，双方应按照合同约定的方式进行调整。
5.2 乙方应按照甲方的要求，及时办理工程变更手续，并报甲方审批。
第六条工程保修与维护6.1 乙方应对本工程的质量、安全、功能等方面承担保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为_______年。
6.2 在保修期限内，如工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担相应的维修费用。
第七条违约责任与赔偿7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。
建设工程廉洁合同(二)6篇
建设工程廉洁合同（二）6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就本建设工程的廉洁合作事宜达成如下合同协议：一、合同宗旨双方本着诚信合作、共同发展的原则，加强廉政建设，维护双方合法权益，打造良好的合作关系，确保工程顺利推进。
二、廉政条款甲乙双方共同遵守以下廉政条款：1. 甲方应严格执行国家有关法律法规，确保工程项目的公正公开、透明合法。
2. 乙方应严格遵守国家法律法规和甲方制定的相关规定，确保工程质量和进度。
3. 甲乙双方应相互尊重，不得为谋取私利而进行不正当的私下交易或利益输送。
4. 甲方不得向乙方索取任何形式的回扣、好处费或其他不正当利益。
5. 乙方不得向甲方工作人员赠送礼品、礼金或其他任何形式的利益，不得宴请甲方工作人员或为其提供其他娱乐消费活动。
6. 甲乙双方应建立有效的监督机制，对违反廉政条款的行为进行查处和纠正。
三、合同内容双方就本建设工程的廉洁合作事宜达成以下具体约定：1. 工程概况：描述工程项目的名称、地点、规模、工期等基本情况。
2. 合同价格：明确工程合同的总价、计价方式及付款方式等价格条款。
3. 工程质量和进度：约定工程质量标准、验收标准及工程进度安排等相关事宜。
4. 安全施工：明确甲乙双方的安全生产责任和义务，确保工程安全顺利进行。
5. 保密条款：约定双方应保守工程项目的商业秘密，不得泄露对方的商业机密和保密信息。
6. 违约责任：约定甲乙双方在合同履行过程中违反约定所应承担的违约责任和赔偿方式。
7. 争议解决：明确甲乙双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
四、附加条款根据实际情况，双方可约定以下附加条款：1. 甲乙双方应定期对合同履行情况进行检查和评估，确保廉洁合作的落实。
2. 甲乙双方应建立健全的沟通机制，及时沟通解决合同履行过程中的问题。
2024公路建设安全管理协议书
2024公路建设安全管理协议书甲方：乙方（承包单位）：甲方将本工程项目发（分）包给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家有关法规，明确双方的安全生产、治安等责任，确保施工安全、治安稳定，双方在签订工程承包合同的同时，签订本协议书。
本协议书与工程承揽合同书具有同等法律效用。
一、工程项目：二、协议日期：自协议签订之日起至工程承揽合同履行完毕终止。
三、协议内容：1、甲乙双方必须认真贯彻执行《安全生产法》、《消防法》、《环境保护法》、《治安管理条例》等国家有关的法律、法规、条例、规定。
2、乙方应建设和健全安全、治安管理制度并配有分配有分管领导及专职或兼职人员。
3、进作业场所前甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产、治安保卫进场教育，介绍有关安全生产和治安情况要求。
乙方应认真组织本单位职工进行有关制度及安全知识教育，提高职工的安全意识、法制观念和自我保护能力。
4、乙方在施工期间必须严格遵守安全防火和治安管理及设计工艺有关的各项规定。
5、甲方在安全监督检查中，发现乙方人员违章作业、违纪行为有权对承包队进行处罚，乙方应加强对施工场所的日常安全检查，及时制止和处理各类违章违纪行为，对查到的隐患应及时组织整改，涉及到甲方的问题应书面告知甲方整改，在未整改前不得进行相关作业。
6、在生产操作过程中的个人防护用品由乙方自理。
乙方应督促现场施工人员自觉穿戴好防护用品。
7、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由乙方自备。
8、乙方对施工现场各类安全防护设施，安全防护标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。
9、乙方特种作业人员必须经过专门的安全培训考核，持证上岗。
持有外省市操作证的人员，还必须经当地安全技术部门进行审证教育。
10、贯彻“谁施工谁负责”的原则。
乙方对所施工场所的安全生产、治安工作负全责。
在施工期间乙方人员在从事本职工作中发生工伤等事故，按有关规定，由乙方负责统计上报及事故善后处理。
甲方予以积极配合。
公路建设安全管理合同书
公路建设安全管理合同书合同编号，______。
甲方，（委托方）。
地址：联系人：电话：乙方，（承包方）。
地址：联系人：电话：鉴于甲方拟在______地区进行公路建设工程，为确保工程施工过程中的安全管理，甲、乙双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目概况。
甲方委托乙方负责______地区公路建设工程的安全管理工作，包括但不限于施工现场安全管理、职工安全教育培训、安全设施设置等。
第二条安全管理责任。
乙方应当严格遵守国家相关法律法规，制定并执行安全生产管理制度，保障施工现场安全。
在施工过程中，乙方应当加强对职工的安全教育和培训，确保施工人员具备相应的安全防护意识和技能。
第三条安全设施设置。
乙方应当根据工程实际情况，合理设置施工现场安全设施，包括但不限于警示标识、安全围栏、安全通道等，确保施工现场的安全通畅。
第四条安全管理报告。
乙方应当定期向甲方提交安全管理报告，报告内容应当包括施工现场安全检查情况、安全事故处理情况、安全管理改进措施等。
第五条违约责任。
对于因乙方违反本合同规定而导致的安全事故，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此所遭受的一切损失。
第六条合同变更。
对于本合同的任何变更，甲、乙双方应当进行书面协商，并签订书面变更协议。
第七条争议解决。
因本合同引起的任何争议，甲、乙双方应当友好协商解决。
协商不成的，应当提交______仲裁委员会仲裁。
第八条合同生效。
本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为公路建设安全管理合同书范本，如有需要，甲、乙双方可以根据工程实际情况进行适当修改和补充。
【合同协议范本】道路建设施工合同范本
【合同协议范本】道路建设施工合同范本合同协议范本。
甲方，____________（委托方名称）。
乙方，____________（承包方名称）。
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就道路建设施工事宜达成如下协议：一、工程名称，道路建设工程。
二、工程地点，____________（工程具体地址）。
三、工程内容，本合同涉及的工程内容包括但不限于道路路面铺设、排水系统建设、绿化工程等。
四、工程期限，工程期限为____________（具体工程期限）。
五、工程款项及支付方式：甲方应按照工程进度及质量要求，按照以下方式支付工程款项给乙方：1. 工程款项总额为____________（具体金额），分期支付，具体支付比例及时间如下：第一期，____________（具体金额），于工程开工后10个工作日内支付；第二期，____________（具体金额），于工程完成50%后支付；第三期，____________（具体金额），于工程竣工验收合格后支付。
2. 工程款项支付方式，甲方应以银行转账或现金支付的方式支付工程款项给乙方。
六、工程质量要求，乙方应按照国家相关标准及甲方要求，确保工程质量符合合同约定，达到设计要求。
七、安全生产，乙方应加强安全管理，确保施工过程中的安全生产，严格遵守国家相关安全生产法律法规，确保工程施工过程中的安全。
八、合同变更，如需变更合同内容，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
九、违约责任，任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
十、争议解决，因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院解决。
十一、其他事项，本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
十二、合同生效，本合同经双方签字盖章后生效，有效期至工程竣工验收合格之日。
甲方（盖章），____________ 日期，____________。
乙方（盖章），____________ 日期，____________。
工程廉政协议模板6篇
工程廉政协议模板6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方共同参与的工程项目的重要性，为保持工程建设的公正、廉洁和高效，经双方友好协商，达成以下廉政协议：一、协议目的甲乙双方本着诚信、公正、公平的原则，共同遵守国家法律法规，严格执行工程合同，维护双方合法权益，确保工程建设过程中的廉政建设。
二、廉政要求1. 甲乙双方应严格遵守国家法律法规，不得有任何违法违纪行为。
2. 甲方应公正、公平地对待乙方，不得滥用权力，不得擅自变更合同条款。
3. 乙方应严格遵守工程建设的规范和要求，确保工程质量安全，不得采取不正当竞争手段。
4. 甲乙双方应相互监督，共同防范腐败行为的发生。
如发现对方有违法违纪行为，应及时向对方提出，并采取相应的措施予以制止。
三、具体条款1. 甲方应严格遵守工程款项支付规定，不得擅自增加不必要的中间环节，确保工程款项及时足额支付给乙方。
2. 乙方应严格按照合同约定履行义务，确保工程进度款的合理使用，不得擅自挪用或转移工程款项。
3. 甲乙双方应建立健全的工程质量监督机制，确保工程质量符合相关标准和规范。
4. 甲乙双方应严格遵守安全生产规定，确保施工现场的安全生产。
5. 甲乙双方应相互通报工程建设中的重要事项，加强沟通和协作，共同解决工程建设中的问题。
6. 甲乙双方应加强对项目人员的廉政教育和管理，提高廉政意识，防范腐败风险。
7. 甲乙双方应共同加强对工程项目建设相关单位的管理和监督，确保工程项目的公正、公平和廉洁。
四、违约责任1. 若甲方违反本协议规定，滥用权力或擅自变更合同条款，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 若乙方违反本协议规定，采取不正当竞争手段或擅自挪用工程款项，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 在工程建设过程中，如发生廉政问题，甲乙双方应共同采取措施予以解决，并根据问题性质及严重程度追究相关责任人的责任。
建设工程廉洁协议书范本推荐8篇
建设工程廉洁协议书范本推荐8篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证本建设工程的廉洁性，确保双方的合法权益，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的双方本着诚信合作、共同发展的原则，致力于建设工程的廉洁合作，确保工程建设过程中的廉洁自律，维护良好的建设环境。
二、廉洁承诺1. 甲方承诺遵守国家法律法规，遵循公平、公正、公开的原则，规范招标、评标活动，不得损害乙方合法权益。
2. 乙方承诺在工程建设中遵守相关法律法规，秉持诚实守信的原则，杜绝违法违规行为。
三、具体约定1. 工程信息保密：双方对涉及工程的相关信息负有保密义务，不得泄露给第三方。
2. 公平竞争：乙方不得采取不正当手段排挤其他竞争对手，不得恶意竞标。
3. 合同履行：双方应严格按照合同约定履行义务，确保工程质量、进度和造价的合理控制。
4. 廉洁监督：双方应设立监督机构或指定监督人员，对工程建设过程中的廉洁情况进行监督。
5. 禁止贿赂：双方不得向对方工作人员赠送礼品、礼金、有价证券等，不得提供可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。
6. 工程变更：对于工程变更事项，双方应按照相关规定办理变更手续，不得利用变更谋取不正当利益。
7. 竣工验收：双方应严格按照国家验收标准对工程进行验收，确保工程质量的真实性和可靠性。
四、违约责任1. 若甲方违反本协议约定，乙方有权向甲方提出书面整改要求，并可依法追究甲方违约责任。
2. 若乙方违反本协议约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
3. 因一方违约造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
五、争议解决1. 本协议的履行过程中发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
2. 争议解决期间，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。
公路建设安全管理合同模板
公路建设安全管理合同模板甲方（委托方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟在（地点）建设一条新的公路/高速公路/城市道路（以下简称“工程”），为确保工程的安全建设和施工，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲乙双方在本合同下约定，乙方为甲方提供公路建设安全管理服务，保障工程施工过程中的安全、质量和进度。
第二条服务内容乙方将为甲方提供的服务包括但不限于：1. 制定并执行工程安全管理方案；2. 提供专业的安全人员进行现场管理和监督；3. 定期检查工程施工现场，及时发现并消除隐患；4. 协助甲方制定施工方案，保障工程施工的安全和质量；5. 协助甲方与相关部门或单位沟通，解决安全管理方面的问题；6. 定期向甲方汇报工程施工情况和安全管理情况。
第三条责任与义务1. 乙方必须严格遵守法律法规，执行工程安全管理方案，确保工程施工的安全和质量；2. 乙方需配备专业的安全管理人员，具备相关资质和经验；3. 乙方需定期向甲方汇报工程安全管理情况，及时追踪和解决问题；4. 如因乙方原因导致工程安全事故发生，乙方需承担相应的责任，并协助甲方处理后续事宜；5. 甲方有权对乙方提供的服务进行监督和检查，乙方应积极配合，并接受相关处理意见。
第四条保密条款乙方在履行本合同过程中获取的甲方商业机密、技术信息等，均须严格保密，未经甲方书面许可不得泄露或向他人透露。
第五条合同期限本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
第六条解约条款1. 若乙方为达不到合同约定的服务要求，甲方有权解除合同，并要求赔偿相应的损失；2. 若双方因特殊原因需要解除合同，需提前书面通知对方，并经双方协商一致后解除合同；3. 解除合同后，乙方需按照约定的安全管理标准和要求完成剩余工作。
第七条其他条款1. 本合同未尽事宜，由双方友好协商解决；2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
建筑工程廉政协议3篇
建筑工程廉政协议3篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲乙双方共同参与的建筑工程项目的重要性和特殊性，为构建诚信合作的良好氛围，防止发生腐败和违规行为，经双方友好协商，达成如下廉政协议：一、协议目的甲乙双方本着诚信合作、共同发展的原则，通过签订本协议明确廉政责任，确保在建筑工程项目中的各项活动符合法律、法规及政策要求，共同营造公平、公正、透明的建筑市场环境。
二、廉政原则1. 甲乙双方应严格遵守国家法律法规、行业规范及廉政建设要求，共同维护建筑市场的公平竞争秩序。
2. 双方应相互尊重，不得为获取不正当利益而采用违法、违规或不道德的手段。
3. 双方应建立健全内部管理制度，加强对员工的教育和管理，确保廉洁从业。
三、廉政条款1. 甲乙双方不得相互索要、接受或提供不正当利益，包括但不限于现金、礼品、有价证券等。
2. 双方应公开透明地进行工程款项的支付和结算，不得利用职权或职务之便进行不正当交易。
3. 甲方不得向乙方索要回扣等不正当利益，乙方亦不得为此目的提供任何形式的利益输送。
4. 双方应确保工程项目中的招标、投标、评标等过程公开、公平、公正，不得有幕后交易等违规行为。
5. 双方应严格遵守保密义务，不得泄露涉及工程项目的商业秘密和机密信息。
6. 双方应共同加强对施工现场的管理，确保安全生产、文明施工，严禁任何形式的商业贿赂和腐败行为。
四、违约责任1. 若一方未能履行本协议约定的廉政义务，另一方有权向相关部门举报违规行为。
2. 若因一方违反本协议导致工程项目受到损失或产生不良影响的，违约方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
3. 若因一方违法行为导致本协议终止，违约方应承担由此产生的一切后果。
五、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程项目竣工验收合格之日起两年。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
公路建设协议模版
公路建设协议模版
协议背景
本协议由以下双方就公路建设事宜达成一致，旨在明确双方权益和责任。
协议条款
1. 双方确认本协议适用于公路建设项目，包括设计、施工、监理等方面。
2. 双方应遵守相关法律法规和技术标准，确保公路建设符合安全、环保等要求。
3. 建设方应提供详细的建设计划和预算，并按照计划和预算进行施工。
4. 监理方应对建设方的施工过程进行监督和检查，确保质量和进度符合要求。
5. 双方应共同制定变更管理程序，对于施工中出现的问题进行及时处理和调整。
6. 双方应建立有效的沟通机制，及时交流建设进展和问题，确保项目顺利推进。
7. 建设方应按照合同约定支付监理费用，并提供必要的支持和配合。
8. 双方应共同制定验收标准和程序，并进行项目验收，确保公路建设符合要求。
9. 如发生纠纷，双方应通过友好协商解决；如协商不成，可依法提起诉讼解决。
10. 本协议自双方签字之日起生效，有效期为建设项目完成并验收通过之日起。
其他事项
本协议不涉及未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充协商并签订补充协议。
以上为公路建设协议模版，双方应根据实际情况进行修改和调整，并确保在签署前充分理解和同意协议内容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件一合同协议书合同协议书（发包人名称，以下筒称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1、村街巷硬化工程全长公里，路面结构采用水泥混凝土结构。
2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：(1)本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）：(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)项目专用合同条款(5)公路工程专用合同条款．(6)通用合同条款(7)技术规X(8)图纸(9)已标价工程量清单(10)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计(11)其他合同文件3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）。
5、承包人项目经理：承包人项目总工：。
6、工程质量符合合格标准。
7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9、承包人应按照监理人指示开工，工期为日。
10、本协议书在承包人提供履担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
11、本协议书正本二份、副本份合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签宇）法定代表人或委托代理人：（签宇）年月日附件二廉政合同廉政合同根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若千意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目标段的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1、发包人和承包人双万的权利和义务(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
(2)严格执行标段施工合同文件，自觉按合同办事。
(3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报，监督并认真查处XX违纪行为。
(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利2、发包人的义务(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等(3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3、承包人的义务(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(4）承包人工作人员不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具交通工具和高档办公用品等。
4、违约责任(1)发包人及其工作人员违反本合同第1, 2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿(2)承包人及其工作人员违反本合同第1, 3条，按管理权限，依据有关观定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5、双方约定本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行为发包人或发包入上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪险监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定X围内的裁定意见。
6、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后终止。
7、本合同作为（项目名称）标段施工合同文件的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8、本合同一式六份，由发包人和承包人各执二份，送交发包人和承包人的监.督单位各一份。
发包入：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日附件三安全生产合同安全生产合同为在（项目名称）标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1、发包人职贵(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
(5)组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。
2、承包人职责(1)严格遵守《中华人民XX国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定。
认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)建立健全安全生产贵任制．从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民）的安全管理系统必须做纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。
项目经理是第一责任人。
现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何XX、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安个管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施土的人员，必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。
对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。
施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项止经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。
施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合洛的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
(9)施中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
(10)承包有必须按照本工理项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行玫责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生六监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3．违约责们如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法通究责任(1)本合同由双方法定人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
(2）本合同正本二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其授权代理人：法定代表人或其授权代理人：日期：年月日日期：年月日。