2019年人防工程防护设备安装合同协议书范本

合集下载

人防工程防护设备安装合同书

人防工程防护设备安装合同书

合同编号:【合同编号】甲方(安装单位):【甲方名称】法定代表人(负责人):【甲方法定代表人(负责人)名称】联系地址:【甲方联系地址】联系电话:【甲方联系电话】邮编:【甲方邮编】乙方(被安装单位):【乙方名称】法定代表人(负责人):【乙方法定代表人(负责人)名称】联系地址:【乙方联系地址】联系电话:【乙方联系电话】邮编:【乙方邮编】经双方友好协商,甲乙双方本着互利共赢的原则,达成如下合同:1. 合同目的及范围1.1 本合同的目的是为了规定甲方为乙方提供人防工程防护设备的安装服务。

1.2 本合同涉及的主要工程内容包括但不限于安装、调试、验收等。

2. 设备安装标准2.1 甲方必须按照国家相关法律法规、技术标准以及乙方制定的工程标准进行设备的安装。

2.2 甲方必须合理安排施工进度,并按照乙方的要求保质保量完成设备的安装任务。

2.3 设备安装过程中,甲方必须确保工程质量符合国家标准,并承担由于工程质量问题引发的全部责任和经济损失。

3. 安装进度和验收3.1 甲方应按照乙方要求合理安排安装进度,并及时向乙方提交安装进度计划。

3.2 安装工程完成后,甲方应通知乙方进行验收。

乙方有权委派相关部门对安装工程进行验收,验收合格后方可交付使用。

3.3 如因甲方原因导致工程进展缓慢或无法按时完成,甲方应承担相应的违约责任,并赔偿乙方所遭受的经济损失。

4. 设备保修和售后服务4.1 安装完毕并经乙方验收合格后,甲方提供一年的设备质保服务,自验收合格之日起计算。

4.2 在质保期内,如设备发生故障,甲方应及时响应并提供维修服务。

维修期间,甲方应提供替代设备以确保乙方正常运营。

4.3 甲方应负责设备的定期检验、维护和保养,确保设备的正常使用和安全运行。

4.4 若乙方在设备使用期间发现设备存在质量问题,甲方应负责免费修理或更换设备,直至问题完全解决。

5. 价格和支付方式5.1 设备安装的总费用为【金额】人民币(大写:【金额大写】)。

人防工程防护设备安装及维修工程合同协议书范本

人防工程防护设备安装及维修工程合同协议书范本

发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国人民防空法》、《省人防工程防护设备管理办法》和有关法律、法规的规定,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就人防工程防护设备安装工程协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:工程地址:建设单位:施工单位:二、工程内容人防工程防护设备的安装等施工项目以及运输、维修等。

三、合同价款金额(人民币大写):四、价款确立1、防护产品安装价格参照湖北省人防工程防护设备安装预算定额执行。

2、合同价款确立以后,一般不得调整。

如遇工程设计变更、政策调整因素引起价格变动、人力不可抵抗灾害等,经双方协商同意,可调整合同价格。

五、付款方式合同订立7日内,甲方应向乙方预付合同总价款的%,计元;门框安装施工以前,甲方应向乙方支付合同价款的%,计元;门扇安装施工以前,甲方应向乙方支付合同价款的%,计元。

经人防部门验收合格后,内付清余款元。

六、工程变更1、本工程施工中,任何一方均不得任意变更设计。

2、如果确需变更设计,甲方应书面通知乙方,同时提供变更图纸和说明。

3、因设计变更增加合同价款,按本合同第四条确立。

4、因设计变更延误工期,以及给乙方造成的损失,由甲方承担。

七、合同工期1、设备安装施工时间以甲方书面通知为准,开工日期暂定为年月日。

2、门框施工,甲方应提前天通知乙方;门扇施工,甲方应提前天通知乙方。

乙方应按双方商定的日期进场施工,不得延误。

3、竣工日期暂定为年月日。

八、质量标准1、本合同安装的人防工程防护设备系国人防办颁发的《人民防空工程防护设备选用图集》的产品,由中国人民解放军总参工程兵第四设计研究院设计,适用于各类人防工程,乙方对产品安装质量负责。

2、乙方应遵照国家人防办批准的设计图纸和质量标准组织进行产品安装调试,工程质量必须符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》的要求。

2019年人防防护设备供货及安装合同协议书范本

2019年人防防护设备供货及安装合同协议书范本

编号:_____________人防防护设备供货及安装合同甲方:________________________________________________乙方:________________________签订日期:_______年______月______日发包方(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定,甲、乙双方经协商一致,就甲方人防防护设备供货、安装工程承包给乙方事宜签订如下合同条款,以资共同遵守。

一、工程概况:1.1、工程名称:地下室人防工程1.2、工程地点:1.3、承包方式:甲方以包工包料,总价含税包干的方式承包给乙方施工1.4、工程质量:人防设备及安装工程通过人防主管部门验收合格二、工程承包范围及内容:1、工程承包范围:项目人防工程的建筑施工图纸,安装工程人防通风(不含矩形白铁皮风管及相关设备、附件)等施工图以及合同附件中载明的内容;2、乙方按人防()建审字第号要求,完成地下室相关人防通风(防化)设备和人防防护设备的施工安装,并负责通过人防相关部门的验收工作包验收通过。

主要内容包括:2.1、人防门、战时封堵部分:人防门、战时封堵、锚固定件、相关的配件的订购、制作、预埋、安装、调试、验收;2.2、吊钩、气密测量管部分:吊钩、气密测量管、相关的配件的订购、制作、预埋、安装;2.3、给排水部分:含防爆地漏(不含排水管、普通地漏、排水泵等)提供并安装,不含人防给水系统;2.4、战时通风部分:战时进风系统施工至进风机房(不含所有镀锌铁板风管及其上设备),负责进、排风井到进、排风机的安装及所有预埋内容;2.5、电器部分:含抗爆按钮、通风方式信号箱、通风方式信号控制箱、人防风机控制箱(不含所有的预埋管、穿线及人防配电箱、水泵控制箱、照明灯具等);2.6、防爆超压排气阀门(框架、排气阀门)的预埋、安装,吸收过滤器及其他设备用的支架制作、安装。

人防设备安装合同范本

人防设备安装合同范本

人防设备安装合同范本
【合同编号】
甲方(安装单位):
地址:
联系人:
电话:
乙方(使用单位):
地址:
联系人:
电话:
为保障乙方(使用单位)的人防设备投资和财产安全,甲方(安装单位)根据双方协商意见,签订下列合同:
一、工程名称:
二、工程基本情况:
1、安装工程周期:
2、安装工程地点:
3、安装设备数量及型号:
4、费用标准及支付方式:
三、合同约定事项:
1、乙方应当按照要求提供安装设备之前的现场准备工作,如需要乙方做电气设施接通等工作,乙方应当提前告知甲方。

2、甲方应当确保安装设备符合国家安全生产标准,并且在安装过程中,应当注意安全,配合乙方做好协调工作,提高工作效率。

3、乙方应当确保在安装设备之后,服务器和计算机等设备的线路,使用环境等都符合相关国家标准。

4、本合同签署之后,发现任何一方存在违背合同约定的情形,将视为违约,因此导致任何经济损失和法律纠纷,由违反合同约定一方承担全部责任。

5、本合同内容必须获得双方合法代表的签字,并盖章认证方为有效。

6、本合同一式两份,双方各执一份,合同生效即可由双方各自按约定执行。

甲方:(盖章)
日期:
乙方:(盖章)
日期:。

人防设备安装合同4篇

人防设备安装合同4篇

人防设备安装合同4篇篇1人防设备安装合同一、甲方(甲方单位名称、住所、法定代表人)(以下简称甲方)、乙方(乙方单位名称、住所、法定代表人)双方经友好协商,于(年)(月)(日)签订如下合同。

二、人防设备安装项目名称:__________________________________________________安装地点:____________________________________________________________安装时间:从_______________年__________月__________日至____________年_________月__________日总安装工程量:_________________________________________________________三、人防设备(以下简称设备)种类、规格、数量及价格:设备种类规格数量单价小计总计________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________四、安装费用及付款方式:1. 总安装费用为人民币_______元整(大写:______________________________________);2. 乙方应于安装开始前预付安装费用的50%(¥___________元);3. 安装完工后,乙方应即送达验收、验收合格后方可支付余款;4. 所有款项支付方式及账号:_____________________________________________五、工程质量:1. 乙方承担本合同约定的工程安装质量,保证工程质量符合国家相关标准要求;2. 若在合同约定的安装期限内出现因质量问题导致的设备故障,乙方应在最短时间内提供免费维修或更换设备。

人防工程防护设备安装施工合同

人防工程防护设备安装施工合同

人防工程防护设备安装施工合同甲方:________乙方:________鉴于甲方拥有人防工程防护设备的安装需求,乙方具备相应的施工能力和经验,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就人防工程防护设备的安装施工事宜达成如下合同:第一条工程概况1.1工程名称:________1.2工程地点:________1.3工程内容:人防工程防护设备的安装施工1.4工程面积:________1.5工程期限:自合同签订之日起至________日内完成第二条施工材料及设备2.1乙方负责提供施工所需的人防工程防护设备,包括但不限于防护门、防护密闭门、密闭观察窗等。

2.2乙方应确保提供的设备符合国家相关标准和规定,并具备相应的质量保证和合格证明。

2.3乙方应在施工前向甲方提交设备清单、质量证明文件及施工方案,甲方应在______日内审核确认。

第三条施工质量及验收3.1乙方应严格按照国家相关标准和规定进行施工,并确保施工质量符合甲方的要求。

3.2乙方应按照合同约定的工程期限完成施工,并确保施工过程中安全、文明、环保。

3.3工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告,甲方应在______日内组织验收。

3.4验收合格后,甲乙双方应签订验收合格证书,并办理工程结算手续。

第四条合同价款及支付方式4.1本工程合同价款为人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元。

4.2.1合同签订后______日内,支付合同价款的______%作为预付款;4.2.2工程验收合格后______日内,支付合同价款的______%;4.2.3工程保修期满后______日内,支付合同价款的______%。

第五条工程保修5.1乙方应按照国家相关法律法规和合同约定,对施工范围内的人防工程防护设备提供保修服务。

5.2保修期限为工程验收合格之日起______年。

5.3保修期内,乙方应在接到甲方通知后______小时内到达现场进行处理,并承担因设备质量问题导致的维修费用。

人防工程防护安装合同范本

人防工程防护安装合同范本

人防工程防护安装合同范本一、合同编号:[填写]二、甲方(委托方):[填写]三、乙方(承接方):[填写]四、工程名称:[填写]五、工程地点:[填写]六、工程内容:[填写]七、工程造价:[填写]八、工程质量要求:[填写]根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,甲乙双方本着平等自愿、公平公正的原则,就甲方委托乙方进行人防工程防护安装事宜,经友好协商,达成如下合同条款:一、工程范围与标准乙方负责按照国家和地方的有关人防工程建设标准,对甲方指定地点进行防护设备的安装工作。

所安装的设备包括但不限于防空警报系统、通风系统、密闭门等,并确保所有设备符合国家安全标准。

二、工期与进度乙方应于[填写日期]前完成全部防护安装工作,具体进度计划由双方在签订合同时共同商定。

如遇不可抗力因素影响施工进度,乙方应及时通知甲方,并可适当调整工期。

三、质量要求乙方必须保证工程质量满足国家规定的人防工程防护标准,确保安装精确、功能完备、运行稳定。

工程完成后,应通过甲方或第三方的质量检测。

四、价格与支付方式本工程总造价为人民币[填写金额]元。

甲方应按照合同约定,分阶段向乙方支付工程款项。

具体支付比例和时间由双方协商确定。

五、违约责任若任何一方违反合同规定,需承担相应的违约责任。

如乙方未按约定时间或质量要求完成工程,应按日支付违约金;如甲方延迟支付工程款,亦应按日支付滞纳金。

六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项双方可根据具体情况协商补充其他相关条款。

所有补充条款均应书面形式确认,并作为本合同不可分割的一部分。

八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

九、附则对于合同中未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

人防工程防护设备安装合同协议书范本

人防工程防护设备安装合同协议书范本

发包方(甲方):承包方(乙方):为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工,明确双方的责任和义务,根据《合同法》、《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定,遵循平等、公平、诚信的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同,供甲乙双方共同遵守执行。

第一条工程概况1.工程名称:2.工程地址:3.防护单元个,防空地下室建筑面积:平方米,地下层。

4.设计单位:5.人防工程监理单位:第二条承包范围及内容乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护(防化)设备的施工任务,包括各类防护门、防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给(排)水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套管(短管)及其它相关配套设备的生产安装。

工作内容包括:产品加工制作、产品质量检验检测、运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工资料整理、质保期维护保养等工作内容。

设备数(质)量、规格与施工图、标准图相一致(详见防护设备工程量清单),若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化,甲方应向乙方提供经当地人防主管部门审批后的变更设计图纸,工程量增减以批准的变更图纸为准。

第三条承包方式及工期本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工,即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责(安装现场所需的吊卸机械和支撑固定材料除外)。

本防护设备工程从进场施工之日起计算工期,具体工期根据土建工程进度确定。

第四条质量要求1.乙方必须严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护(防化)设备,保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。

2.乙方的产品必须是本定点厂生产的通过检测机构检测合格的产品。

乙方除提供产品合格证、维护使用说明书外,还必须提供检测机构出具的产品检测合格报告。

预埋件安装完毕后必须经检测机构检测,出具检测合格报告并经当地人防主管部门、建设单位、设计、人防工程监理等单位有关人员验收通过后才能隐蔽。

产品安装调试完毕后必须经检测机构检测,出具检测合格报告并经当地人防主管部门验收备案通过后才算工程合格。

人防防护设备安装合同协议书

人防防护设备安装合同协议书

人防防护设备安装合同协议书甲方(委托方):__________乙方(承包方):__________根据《合同法》、《人民防空法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方安装人防防护设备事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程内容:__________1.4工程面积:__________1.5工程期限:自____年__月__日起至____年__月__日止。

二、甲方权利与义务2.1甲方应按照国家有关法律法规的规定,办理人防防护设备安装的审批手续,取得相关批准文件。

2.2甲方应按照乙方的要求提供施工场地,确保场地平整、清洁,无障碍物,并保证乙方顺利施工。

2.3甲方应按照乙方的要求提供施工所需的水、电、气等条件,并承担相应费用。

2.4甲方应按照乙方的要求提供必要的施工材料堆放场地,并保证乙方顺利施工。

2.5甲方应按照乙方的要求提供施工所需的各类文件、资料,包括但不限于设计文件、施工图纸、技术规范等。

2.6甲方应按照乙方的要求提供施工所需的各类人员,包括但不限于管理人员、技术人员、操作人员等。

2.7甲方应按照乙方的要求提供施工所需的各类设备,包括但不限于起重设备、运输设备、检测设备等。

2.8甲方应按照乙方的要求提供施工所需的各类材料,包括但不限于钢材、混凝土、木材、玻璃等。

2.9甲方应按照乙方的要求提供施工所需的各类构配件,包括但不限于预埋件、连接件、密封件等。

2.10甲方应按照乙方的要求提供施工所需的各类工具,包括但不限于扳手、螺丝刀、电焊机等。

2.11甲方应按照乙方的要求提供施工所需的各类安全防护措施,包括但不限于安全网、防护栏杆、警示标志等。

2.12甲方应按照乙方的要求提供施工所需的各类劳保用品,包括但不限于安全帽、安全带、防护眼镜等。

2.13甲方应按照乙方的要求提供施工所需的各类检验、检测、试验设备,包括但不限于超声波探伤仪、射线探伤仪、磁粉探伤仪等。

人防工程防护设备安装合同(精选)

人防工程防护设备安装合同(精选)

合同编号:_______甲方(委托方):_______乙方(受托方):_______根据《合同法》、《人防法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就人防工程防护设备安装事宜,达成如下协议:一、工程概述1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程内容:人防工程防护设备的安装、调试及验收。

二、合同价款2.1本合同总价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。

2.2上述价款包括乙方完成本合同约定范围内所有工作的全部费用。

三、支付方式3.1合同签订后七日内,甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。

3.2工程验收合格后七日内,甲方支付乙方合同总价款的60%。

3.3剩余10%作为质保金,质保期满后七日内无质量问题一次性支付给乙方。

四、工程期限4.1本工程自_______年_______月_______日开始施工,总工期为_______天。

4.2乙方应按照约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工期延误,乙方应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:每日违约金=合同总价款×0.05%。

五、质量标准5.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工,确保工程质量。

5.2工程质量应达到_______标准,如未达到约定标准,乙方应无条件返工,直至达到约定标准。

六、售后服务6.1乙方应提供_______年的质保期,质保期内乙方负责对工程进行免费维修。

6.2质保期自工程验收合格之日起计算。

七、违约责任7.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。

7.2甲方未按约定支付合同价款的,应按逾期支付金额的0.05%向乙方支付违约金。

八、争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。

8.2双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

人防工程防护设备施工合同书(精选3篇)

人防工程防护设备施工合同书(精选3篇)

人防工程防护设备施工合同书(精选3篇)人防工程防护设备书篇1第一部分协议书发包人(甲方):_________________承包人(乙方):_________________依据、《中华人民共和国人民防空法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本人防工程防护设备施工合同事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况1、工程名称: _________________ 。

2、工程地址: _________________ 。

3、工程内容: _________________ 。

二、合同工期开工时间年月日;竣工时间年月日;合同工期总日历天数天。

施工进度:第一批:门框、构件: ;第一批门扇、设备: ;第二批:门框、构件: ;第二批门扇、设备: ;第三批:门框、构件: ;第三批门扇、设备: ;三、质量标准工程质量标准:_________________ 。

四、合同总价款(含设备购置费、安装费、运杂费、总承包服务费等)金额(大写) 元(人民币),(小写)¥_________________ 元。

五、组成合同的文件组成本合同的文件:1、本合同;2、中标通知书;3、招标书、投标书及其他招标文件;4、本合同通用条款;5、本合同专用条款;6、标准、规范及有关技术文件;7、图纸;8、人防工程防护设备清单及报价表;9、双方有关工程的商洽、变更等书面协议或文件视为本合同的组成内容。

六、合同争议本合同在执行过程中发生争议,双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决。

1、提交 _________________ 仲裁委员会仲裁;2、向 _________________ 法院提起诉讼。

七、合同生效合同订立时间:年月日;合同订立地址: _________________ ;本合同约定于年月日生效;本合同一式份,当地人防主管部门备案1份; _________________ 份; _________________ 份。

人防工程防护安装合同范本

人防工程防护安装合同范本

人防工程防护安装合同范本甲方(发包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(承包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________一、工程概况1. 工程名称:______________________人防工程防护设备安装工程2. 工程地点:____________________3. 工程内容:人防工程防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门、密闭观察窗、封堵板等防护设备的安装(具体设备清单见附件)二、工期1. 开工日期:______年____月____日2. 竣工日期:______年____月____日3. 工期总日历天数:______天三、工程质量和验收1. 工程质量标准:按照国家和地方现行的人防工程防护设备安装质量标准执行,确保工程质量合格。

2. 验收标准:按照国家和地方相关验收规范及标准进行验收。

3. 验收程序:工程竣工后,乙方应提交验收申请报告,甲方应在______个工作日内组织验收。

验收合格后,双方应签署验收报告。

四、合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币:______元(大写:______________________),此价格为固定总价,包含设备采购、运输、安装、调试、验收等一切费用。

2. 支付方式:(1)合同签订后______个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款;(2)设备进场后______个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的______%;(3)工程安装完成并验收合格后______个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的______%;(4)剩余合同总价的______%作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题的情况下,甲方一次性无息支付给乙方。

人防工程防护设备安装合同(二篇)

人防工程防护设备安装合同(二篇)

人防工程防护设备安装合同合同编号:【合同编号】甲方:【甲方名称】乙方:【乙方名称】鉴于甲方需要对其人防工程进行防护设备的安装和维护,乙方具备相关资质和技术能力,双方在平等、自愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,达成以下合同:第一条合同对象甲方委托乙方对其人防工程进行防护设备的安装、调试、运行试验和维护,保证人防工程的正常运行和安全使用。

第二条工程内容1. 乙方负责对人防工程进行维修和保养,确保相关设备的正常运行。

2. 乙方按照甲方的要求,对人防工程进行防护设备的安装和调试,确保设备的性能和功能达到相应的标准。

3. 乙方负责对人防工程的防护设备进行运行试验,并提交相关测试报告给甲方。

4. 乙方负责对人防工程的防护设备进行故障维修和紧急处理,确保设备的正常运行和人员的安全。

第三条工程报价及支付方式1. 甲方根据乙方提供的工程报价,支付相应的工程款项,总额为【工程款总额】。

2. 工程款项支付方式:甲方预付【预付款比例】的工程款项给乙方作为开工预付款,剩余部分在工程完工后按【进度款比例】分期支付。

第四条工程期限1. 乙方应根据双方约定的工期,按时、按质、按量地完成人防工程的防护设备安装和维护工作。

2. 如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相关违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

第五条工程变更1. 如需对工程内容进行变更,双方应通过书面方式进行协商和确认。

2. 如因工程变更导致工程造价增减,双方应重新协商确定变更后的工程款项。

第六条保密条款1. 双方应对合同内容及相关商业秘密予以保密,不得向第三方披露。

2. 乙方不得利用与甲方的合作关系、合同对外公开或泄露甲方的商业机密。

第七条违约责任1. 如乙方未按照合同约定的工期完成工程,甲方有权要求乙方支付相应的违约金。

2. 乙方如未按照合同约定的质量标准完成工程或提供的防护设备存在质量问题,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,包括但不限于重新安装或维修、赔偿损失等。

人防设备安装合同5篇

人防设备安装合同5篇

人防设备安装合同5篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就人防设备安装事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________人防设备安装工程。

2. 工程地点:__________。

3. 工程内容:人防设备的供应、安装、调试、验收等。

二、合同范围本合同涉及人防设备的供应、安装、调试、验收、质保等全过程,包括但不限于以下内容:1. 设备供应:乙方应按照合同约定,提供符合国家标准和质量要求的人防设备。

2. 设备安装:乙方负责人防设备的安装工作,包括但不限于设备的搬运、安装、接线等。

3. 设备调试:设备安装完成后,乙方应进行设备调试,确保设备正常运行。

4. 验收:设备安装调试完成后,乙方应配合甲方进行工程验收,确保工程符合合同约定和国家相关标准。

5. 质保:乙方提供一定期限的质量保修服务,保修期内因设备质量导致的故障,乙方应负责维修或更换。

三、合同金额及支付方式1. 合同总金额:大写__________元,小写__________元。

2. 支付方式:甲方按照工程进度支付款项,具体支付节点和比例为合同签订后支付总金额的XX%,设备到货并安装完成后支付XX%,工程验收合格后支付剩余款项。

四、工期及验收标准1. 工期:乙方应在合同签订后XX天内完成设备的供应和安装工作。

2. 验收标准:工程验收应按照合同约定及国家相关标准进行,验收合格后方可视为工程完成。

五、质量保证及售后服务1. 乙方提供的设备应符合国家标准及合同约定的质量要求。

2. 乙方提供一定期限的质量保修服务,保修期内因设备本身质量问题导致的故障,乙方应负责维修或更换。

3. 保修期结束后,乙方应提供有偿维修服务。

4. 售后服务:乙方提供及时、有效的售后服务,确保设备的正常运行。

六、违约责任及解决方式1. 若甲方未按合同约定支付款项,甲方应支付逾期付款违约金。

人防工程防护安装合同模板

人防工程防护安装合同模板

人防工程防护安装合同模板合同编号:______________甲方(业主):_______________乙方(承包商):_______________鉴于甲方需进行人防工程防护设备的安装工作,经双方友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称:_______________1.2 工程地址:_______________1.3 工程内容:包括但不限于人防门、防护窗、通风设备等防护设备的供货、安装及调试。

第二条工程质量要求2.1 乙方必须保证所提供设备符合国家相关质量标准及行业规范。

2.2 安装过程中应严格遵守操作规程,确保安装质量。

第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价为人民币____元。

3.2 支付方式:首期付款为合同金额的30%,设备到货后支付40%,安装验收合格后支付剩余30%。

第四条工期要求4.1 开工日期:自____年____月____日起4.2 竣工日期:至____年____月____日止4.3 如遇不可抗力因素影响工期,应及时协商调整。

第五条违约责任5.1 若因乙方原因导致工程质量问题或延误工期,乙方应承担相应的违约责任。

5.2 若因甲方原因导致工程无法正常进行,甲方应负责协调解决并承担相应责任。

第六条售后服务及保修6.1 乙方应提供详细的产品使用说明书和维护保养指南。

6.2 设备质保期为一年,质保期内出现非人为损坏由乙方免费维修或更换。

第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

第八条其他约定事项8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方代表(签字):_______________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_______________ 日期:____年____月____日。

人防工程防护安装合同范本

人防工程防护安装合同范本

人防工程防护安装合同范本甲方(全称):____________________法定代表人:____________________营业执照号码:____________________地址:____________________联系方式:____________________乙方(全称):____________________法定代表人:____________________营业执照号码:____________________地址:____________________联系方式:____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,就甲方委托乙方承担人防工程防护安装事宜达成如下协议:第一条工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:人防工程防护设备的安装,包括但不限于防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门、过滤吸收器、通风设备等。

4. 工程数量:根据实际安装数量结算。

5. 工程质量:符合国家及行业相关标准。

第二条合同价款及结算方式1. 合同价款:本合同价款为人民币______元整(大写:______元整),此价款为固定总价,不因任何因素而调整。

2. 结算方式:合同签订后______个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款;乙方完成全部安装工作并经甲方验收合格后,甲方向乙方支付合同总价款的______%;剩余合同总价款的______%作为质保金,在质保期满后无质量问题的情况下,甲方一次性无息支付给乙方。

第三条工期1. 开工日期:______年______月______日2. 竣工日期:______年______月______日3. 总工期:______日历天第四条工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量。

人防工程防护设备制作安装工程合同协议书范本.

人防工程防护设备制作安装工程合同协议书范本.

编号:人防工程防护设备制作安装工程合同甲方:乙方:签订日期:—年月日甲方:乙方:甲方委托乙方承接人防工程防护设备制作' 安装工程,经甲、乙双方友好协商,签订本合同,双方共同邁守.工程地址:二' 工程范围及内容:人防工程人防防护设备的供货' 安装:包括设备的制作' 运输、转运' 预埋' 安装' 收口'调试' 检验' 验收' 成品保护等工作,貝体以设计图纸为准.三' 合同金諒及结算价款:3.1、本工程合同总价为(咎定):元人民币(大写:元整)3.2、数量' 型号规格' 综合单价详见下表:人防设备综合单价表布空埼密闭封堵框安装、运输、转运、预埋、收口、调试、检尝、強收' 成品保护、管理费、利润、税金等达到尝收合格的全部赍用.安装过程中必须产生的塔吊吊装费由甲方承担・上述综合単价中, %属设备款' %就施工安装等其他费用.3.3、在保证本工程通过人防职能部门設收的前提下,乙方根据设计图提出人防设备的优化方案,乙方必须确保本工程所有产品规格、型号与人防设计一致.并琳保本工程经重庆人防主管部门竣工验收合格,否则由此造成的费用由乙方承担. 若工程数量出现増减.増减部份必须貝备有关人防设计单位出示的设计变更.方能有效.3.4、结算价款:本工程的结算按实际絶工完成量,以合同琳定的煽合单价结算,増减项目仍按合同综合单价表中的价格计算,没有合同塚合单价的,由乙方报价甲方核定结算价.四、付款方式和结算方式:4.1、付款方式:合同签订后乙方应立即进行产品的生产制作,甲方合同签定后的日内支付合同总价的%乙方人防门框、RK.预埋设备进场后日内,甲方支付合同总价的%人防门框' 预留、预埋安装完毕,经相关人防职能部门隐薊尝收通过后,甲方付合同金額的%人防门扇进场开始安装完毕日内.甲方支付合同总价的%工程竣工,经人防部门验收合格,并移交竣工尝收备案资料,结算完毕后甲方付至工程结算总价的%余结算总价的%质保金在工程保修期满后结済.本工程保修期为一年,自工程竣工验收通过之日起计算.甲方每次付款前,乙方需提供符合税务规定的发票.4.2、每阶段货款支付程序如下:421根据总包及监理意见甲方现场代表对质量' 进度进行审核,由甲方现场代表拟定付款书;4.2.2甲方合同预算部根据乙方提交的付款报告确认付款金额;4.2.3甲方合同预算部审批并办理付款;4.3、结算方式:4.3.1、本工程竣工验收合格后,乙方一次性提供完整有效的结算资料,经甲方琳认后开始办理结算.甲方一个月内审核完毕.如由于乙方相关工程资料提交不及时'不完整' 不配合等因素导致甲方审查工作无法进行,责任由乙方承担,且甲方审核完成时间和付款时间也相应延后.4.3.2、结算协议书经双方签字盖童后,甲方不再接受乙方任何要求增加工程费用和索赔贾用的要求.4.4、工程工期:4.4.1、本合同签定生效后.乙方位与甲方现场代表、监理单位、施工总包方协调,并制定经上述各方签字认可的预埋及安装施工蛆织计划,双方以此作为控制阶段工期及合同工期的依据.4.4.2、乙方按甲方通知时间进场,整个工期满足总承包方廠工进度要求,如果因乙方原因未及时逬场安装给甲方造成的损失贺用由乙方承担. 在本工程实施过程中,如果乙方不使用施工现场的塔吊配合安装,乙方须以书面形式通如甲方.4.4.3、工程总体交強前一个月完成门扇安装' 调试、面漆和标识工作,达到交尝状态.五' 产品质量和要求:5.1、产品质量须符合国家《人民防空工程防护设备产品质量检验与梅工质■尝收标准》( )的相关质量标准和要求.5.2、人防防护产品安装符合国家頒布的《人民防空工程防护产昌质量检验与總工验收标准》( )的相关质豊标准和要求.5.3、本合同约定人防门与墙体的连接技术和方法必须尸格执行相关国家标准的要求.5.4、本合同约定生产安装人防防护产品质量检验达到人防部门設收标准.六' 甲方义务、责任:6.1、指源现场代表负责本工程质量进度的监督和管理.6.2、提供已报人防有关部门签审后的工程设计图纸.6.3、组蛆协调相关单位与乙方配合施工,井及时对乙方的生产安装质量进行现场监曾检査.6.4、组蛆协调工程完工尝收工作.6.5、保证預留泅口正确.协调乙方安装工程所需施工电源、塔吊等.6.6、提供施工现场的格时材料堆放场地.七' 乙方义务' 责任:7.1、严格按国家相应規范的质量标准要求生产制作安装,并于施工前到有关部门做好人防备案工作,施工完成后按国家有关人防工程施工尝收的规定提交相应的狡工验收资料.7.2、保证人防产品的质量和安装工程质量符合人防工程駿收和交工要求,并通过人防部门迨收合格,所发生的一切费用由乙方承担.7.3、乙方施工人员应邁守甲方代表' 监理工程师的监督管理和协调,服从现场的各项管理制度7.4、因乙方原因在制作' 运输、安装施工过程中造成的各种损失及费用由乙方自行承担.7.5、乙方施工人员发生的安全事故,甲方不承担任何责任和赘用.7.6、乙方根据主体施工逬度的需要.负责及时組织材料、设备进场.八' 维修保修服务:8.1、保修范围:乙方承包范围内工程项目.由于乙方施工质量问题和材料所量问S2,均属乙方保修范围;非保修范围的维修乙方将收取维修费用.8.3、工程保修期内因制作安装发生的工程质量问題,乙方需在故障发生后小时内进行免费维修殷务,故障发生时间以本项目物业公司留存的记录为准,基于对甲方和本项目物业公司的信任,乙方相信在任何故障发生后,甲方或本项目物业公司会及时通知到达乙方,乙方不需要甲方或本项目物业公司证明发出维修通知. 若延迟,甲方有权委托第三方进行堆修,所发生的赘用由乙方承担,且不需要乙方对该费用的确认.8.4、从乙方工程竣工结算总价中辭3%作为工程质量保修金,以竣工验收合格之日起满1年(需甲方签字认可),一次性支付(保修金不计利息〉,支付时需扣除甲方代付维修款,但保修责任不能免除・8.5、若甲方垫付保修费用超出保修款忌额.超出部分仍由乙方支付.九' 违约责任9.1、人防产品验收未达合格,乙方须无条件整改合格.9.2、如甲方不按约定支付工程款及现场不貝备安装条件,工期顺延.9.3、如因甲方土建施工质量影响工程的正常交轮.责任由甲方承担.9.4、如因乙方产品质量和安装质量问題导致推迟工程验收,责任由乙方承担,并向甲方支付相应的违约金和由此给甲方造成的经济损失.十、争议的解决办法:合同执行过程中如发生争议,双方协商解决,协商不成,双方均可向谪仲裁.市仲裁委员会申十一、附则:11.1、本合同未尽事宜,須经双方共同协商,签订补充条款,朴充条款与本合同貝有同等法律效力.11.2、本合同一式陆份,甲方执分、乙方执两份,双方签字盖童后生效,合同条款完全履行完毕,合同自动失效・(以下无正文)以下无正文)甲方:(签章)代表人:(签章)联系地址:邮稣传真:合同订立时间:乙方:(签或)代表人:(签我)联系地址:邮编:联系电话:。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
款申请后个工作日内支付乙方合同总价的%合乙方作为门框及预埋件的生产
进度款。
4.乙方应在安装门扇、通风、滤毒等防护(防化)设备的天前向甲方提岀请款申请,
甲方收到乙方书面请款申请后个工作日内支付乙方合同总价的%合乙方作为
相关设备的生产进度款。
5.防护设备安装工程经检测机构检测合格和人防主管部门对人防工程验收备案通过后的
5.防护设备预埋件安装完成后,须由委托方提前天通知检测机构检测,检若未经检测或验收手续不全
就封模、浇灌隐蔽,造成的返工或工程验收不通过,一切后果和责任由甲方承担。
6.在隐蔽工程符合验收条件的情况下,甲方收到乙方隐蔽验收申请后个工作日内组织
工程量增减以批准的变更图纸为准。
第三条承包方式及工期
本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工,即产品制作、安装、运输过程中的材料、
人工、机械均由乙方负责(安装现场所需的吊卸机械和支撑固定材料除外)。
本防护设备工程从进场施工之日起计算工期,具体工期根据土建工程进度确定。
第四条质量要求
1.乙方必须严格按规范、 标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护(防化)设备,保证所生产、
输通道,同时通知乙方提交防护(防化)设备安装施工方案和现场施工需要甲方配合的技术要求, 甲方在个工作日内完成对乙方施工方案的审核,协商安排施工计划,准备工作全部就
绪后,通知乙方进场按合同及施工图安装所承包的防护(防化)设备。在安装过程中甲方应安排
监理、技术人员、管理人员跟踪监督,安排吊装机械配合乙方构件、设备到位,若因甲方配合不 到位,监管不力造成的安装质量问题,甲方应负相关责任。
方应提供380V、220V两种电源和支撑固定门框所需的钢管或型钢及钢筋,同时调整好工序流程,
优先绑扎或焊接防护门洞处的钢筋, 乙方派岀足够的工程技术人员紧跟土建施工进度,及时进行
预埋施工,使防护设备预埋件与土建施工同步进行, 确保防化设备预埋件安装质量,若因现场不
具备上述施工条件造成误工,责任由甲方承担。
管(短管)及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括:产品加工制作、产品质量检验检测、
运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备
数(质)量、规格与施工图、标准图相一致(详见防护设备工程量清单),若设计图纸变更产生
防护设备数量或型号规格变化,甲方应向乙方提供经当地人防主管部门审批后的变更设计图纸,
进度计划,以便乙方结合土建施工进度制定防护设备生产安装计划方案,甲方在个工
作日内完成对乙方安装施工方案的审核。
2.甲方委派为防护设备安装工程项目负责人,联系电话:,行使合同中约定
的“甲方代表”职责,负责施工期间的施工质量、安全文明、协调管理,负责设备工程的初验、
验收和签证等工作,如项目负责人变动须及时书面通知乙方。
3.甲方须在绑扎地下室底板钢筋的天前通知乙方将门框及相关预埋件运抵施工现场,
并疏通工地运输通道,清理平整堆放设备的场地,协助乙方做好相关准备工作,若因工地不具备
进场施工的条件造成工期延误,责任由甲方承担。
4.防护(防化)设备及各种构件进场时,甲方应提供塔吊将防护设备及构件吊卸到指定位置,门
框及预埋件安装前,甲方应派技术人员提供防空地下室的轴线、标高及标高基准点,安装时,甲
个工作日内乙方向甲方提岀请款申请,甲方收到乙方书面请款申请后
合同总价的%合乙方结清本安装工程余款,乙方同时提交防化设备质量保证备案文件资
料,一次性开具正式票据给甲方。
第六条双方责任及义务
(一)甲方责任及义务
1.签订合同前,甲方应向乙方提供人防工程施工图纸一套,以便乙方编制预算报价, 合同签订后,
甲方应组织设计、监理、乙方等相关单位人员进行图纸技术交底,向乙方提供人防工程土建施工
第一条工程概况
1.工程名称:
2.工程地址:
3.防护单元个,防空地下室建筑面积:平方米,地下层。
4.设计单位:
5.人防工程监理单位:
第二条承包范围及内容
乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护(防化)设备的施工任务,包括各类防护门、
防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给(排)水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套
工程合同总价为:元(Y:元),此合同款不包括第三方
安装检测费。工程造价以本合同价为准,实际数量若有变动, 须有人防部门批准的设计变更图纸
才能作结算调整。
2.合同签订后,乙方送达书面请款报告后个工作日内,甲方支付合同总价的30%合乙方
作为产品或构件的部分进料款。
3.乙方应在进场安装门框及预埋件的天前向甲方提岀请款申请,甲方收到乙方书面请
当地人防主管部门验收备案通过后才算工程合格。
3.产品加工生产质量、预埋件安装质量、设备安装质量都必须达到合格以上质量标准
第五条合同价款及支付方式
1.合同价以施工图纸和人防标准定额站发布的防护设备信息价为计算依据,按照自治
区人防工程防护设备管理有关规定,经甲乙双方平等协商(或经招投标)构成,本防护设备安装
有关单位人员验收。
7.甲方应按施工图在防空地下室顶板预埋吊装门扇所必须的吊钩,若甲方未安装或安装不符合要
求,安装门扇时所需的机械由甲方负责解决。
8.甲方应在主体封顶前个月通知乙方制作门扇, 并在封顶前30天负责拆除地下室及通
道模板和支撑,清理地下室及通道杂物、垃圾、积水等障碍,保证乙方有足够的施工作业面和运
编号:
人防工程防护设备安装合同
甲 方:
乙 方:
签订日期:年月日
发包方(甲方)
承包方(乙方):
为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工,明确双方的责任和义务,根据《合同法》、
《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定,遵循平等、公平、诚信的原则,经甲、乙双
方协商一致,订立本合同,供甲乙双方共同遵守执行。
安装的设备质量符合国家技术标准。
2.乙方的产品必须是本定点厂生产的通过检测机构检测合格的产品。乙方除提供产品合格证、维
护使用说明书外, 还必须提供检测机构岀具的产品检测合格报告。预埋件安装完毕后必须经检测
机构检测,岀具检测合格报告并经当地人防主管部门、建设单位、设计、人防工程监理等单位有
关人员验收通过后才能隐蔽。产品安装调试完毕后必须经检测机构检测,岀具检测合格报告并经
相关文档
最新文档