外架拆除合同
工地外架搭拆合同模板
工地外架搭拆合同模板工地外架搭拆合同。
一、甲方，（委托方）。
地址：电话：联系人：二、乙方，（承办方）。
地址：电话：联系人：鉴于甲方委托乙方搭建工地外架，并在工程结束后拆除外架，为明确双方权利义务，经双方友好协商，达成如下合同：一、工程概况。
1.1 项目名称：1.2 工程地点：1.3 工程规模：1.4 工程搭建时间：1.5 工程拆除时间：二、委托内容。
2.1 甲方委托乙方负责搭建工地外架，并按照相关规定和要求进行施工。
2.2 乙方应按照甲方要求，确保外架搭建的安全、稳固，符合相关安全标准。
2.3 乙方应按照甲方的要求，于工程结束后及时拆除外架，并保证拆除过程安全、无损坏。
三、合同价款。
3.1 甲方应按照双方约定的工程款项及时支付给乙方。
3.2 工程款项支付方式，（具体约定）。
3.3 工程款项总额，（具体金额）。
四、质量保证。
4.1 乙方保证搭建的外架符合相关安全标准，保证工程质量。
4.2 乙方应对搭建的外架负责，如因外架质量问题引起的安全事故，乙方将承担相应的责任。
五、安全保障。
5.1 甲、乙双方应加强安全管理，确保施工过程中的安全。
5.2 乙方应配备专业人员，确保搭建和拆除过程中的安全。
5.3 如因安全问题引起的事故，乙方将承担相应的责任。
六、违约责任。
6.1 若乙方未按照约定时间完成工程搭建或拆除外架，将承担相应的违约责任。
6.2 若甲方未按照约定时间支付工程款项，将承担相应的违约责任。
七、争议解决。
7.1 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
7.2 如协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他约定。
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程结束后完成拆除外架之日终止。
8.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：合同附件，（具体内容）。
以上是工地外架搭拆合同模板，希望双方能够遵守合同约定，共同完成工程，保障工程质量和安全。
外架拆除合同范本
外架拆除合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方因施工需要，委托乙方进行外架拆除工作，为确保双方权益，经双方协商一致，特订立本合同，以共同遵守。
第一条工程内容与范围拆除外架主体结构；拆除外架附着物；清理施工现场。
名词解释：外脚手架（外架）：指建筑物外部用于施工人员站立、操作和材料堆放的临时性金属结构。
第二条工程期限2.1 本工程自合同签订之日起至__________日内完成。
具体施工时间由乙方根据实际情况制定，并报甲方备案。
第三条工程质量与安全3.1 乙方应按照国家有关标准、规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。
3.2 乙方在施工过程中，应严格遵守安全生产法律法规，采取必要的安全措施，确保施工现场安全。
3.3 乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。
第四条工程费用4.1 本工程总费用为人民币__________元（大写：____________________元整），甲方在合同签订后3个工作日内向乙方支付预付款，预付款为合同总金额的30%。
4.2 乙方完成工程后，甲方应在验收合格后5个工作日内支付剩余款项。
第五条工程验收5.1 工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收报告，甲方应在收到验收报告后3个工作日内组织验收。
5.2 验收合格后，双方签订工程验收证书，确认工程交付。
第六条违约责任6.1 乙方未能按照合同约定的期限完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金。
6.2 乙方未能按照约定质量完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。
6.3 甲乙双方因不可抗力原因导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同履行完毕之日止。
工地外架搭拆合同模板
工地外架搭拆合同模板甲方：（委托方）_____________乙方：（承接方）_____________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方搭设及拆除工地外架达成如下协议：一、工程内容1. 甲方委托乙方在工地搭设外架，并在工程结束后拆除外架。
2. 外架搭设标准、规格、材质等应符合相关法规和标准要求。
3. 外架搭设过程中，乙方需保证工程质量，确保搭设牢固安全。
二、工程期限1. 外架搭设期限：自签订合同之日起_______天内完成。
2. 外架拆除期限：在工程结束后______天内完成。
3. 如遇不可抗力，或因乙方原因导致延期的，双方协商确定具体延期事宜。
三、工程报价1. 乙方对工程所需材料、人工、设备等均要做出详细报价，并在签订合同时向甲方报告。
2. 工程报价为______________，乙方应按照报价支付。
四、工程款项支付1. 工程款项支付方式：首次支付________%，工程完成后支付_____%。
2. 工程完成后，甲方应在________天内支付工程尾款。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并承担相关修复费用。
2. 如因甲方原因造成工程延期或影响施工质量，甲方应承担相应责任。
六、保险责任1. 外架搭设过程中，乙方应购买相应的保险，保障工程及工人的安全。
2. 如出现意外事件，乙方应及时通知甲方，并协助处理相关问题。
七、商业保密1. 双方应对涉及商业机密的信息严加保密，未经允许不得擅自泄露。
八、争议解决1. 双方如在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交相关仲裁机构解决。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章后生效，至工程结束并支付尾款后终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：______________ 乙方（承接方）：______________签字盖章：签字盖章：日期：_________ 日期：_________。
外架搭拆合同范本
外架搭拆合同范本甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方需要乙方为其提供外架搭拆服务，经双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
第一条项目概述1.1 项目名称：________外架搭拆工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于外架的搭建、拆除、维护及安全防护措施等。
第二条工程期限2.1 工程开始日期：________2.2 工程预计结束日期：________2.3 如因不可抗力等因素导致工程延期，双方协商一致后，可对工程期限进行顺延。
第三条工程费用3.1 甲方应支付乙方的工程费用为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
3.2 乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准完成工程，甲方按照约定支付工程费用。
3.3 乙方在工程完成后，应向甲方提供正式发票。
第四条工程质量及安全4.1 乙方应保证工程质量和安全，严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工。
4.2 乙方在施工过程中，应采取有效措施，确保施工现场的安全防护设施齐全、可靠。
4.3 乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。
第五条工程变更5.1 如甲方需要变更工程内容，应提前通知乙方，双方协商一致后，签订书面变更协议。
5.2 工程变更导致费用增加或减少，双方协商一致后，按照变更协议调整工程费用。
第六条违约责任6.1 乙方未按约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的________%。
6.2 乙方未按约定质量完成工程，甲方有权要求乙方整改，直至达到约定质量标准。
乙方应承担因此产生的费用。
6.3 甲方未按约定支付工程费用，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为未支付部分的________%。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2 如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
拆除工程外架搭设合同范本
拆除工程外架搭设合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行拆除工程外架搭设事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程范围：____________________二、工程内容2.1 乙方负责按照甲方提供的施工图纸及要求，完成拆除工程外架的搭设工作。
2.2 乙方应确保外架搭设符合国家及地方相关安全规定，且满足甲方施工需求。
三、合同价款3.1 本合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
3.2 付款方式：____________________四、工期4.1 工程期限：_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
4.2 乙方应按照甲方要求的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量标准5.1 乙方应确保外架搭设质量符合国家及地方相关质量标准，且满足甲方施工需求。
5.2 甲方有权对乙方施工质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改。
六、安全生产6.1 乙方应严格遵守国家及地方安全生产的相关法律法规，确保施工安全。
6.2 乙方应制定安全生产措施，加强现场安全管理，预防安全事故的发生。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
7.2 甲方未按约定支付合同价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
7.3 乙方未按约定完成工程，导致工期延误的，应向甲方支付违约金。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
脚手架的拆除合同协议书
甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方在建筑工程中需要拆除脚手架，乙方愿意提供脚手架拆除服务。
为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本合同协议书。
一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：拆除工程范围内的脚手架，包括外脚手架、内脚手架、临时防护设施等。
二、承包方式1. 乙方负责脚手架的拆除工作，包括拆除、清理现场、恢复原状等。
2. 乙方负责拆除过程中的安全措施，确保拆除工作顺利进行。
三、工期要求1. 拆除工作应在接到甲方通知后____天内完成。
2. 如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付____元的违约金。
四、工程量及价格1. 工程量按实际拆除的脚手架数量计算。
2. 拆除工程单价为每平方米____元，总价为____元（大写：____元整）。
五、付款方式1. 甲方在工程验收合格后____个工作日内支付工程款总额的____%。
2. 乙方在工程验收合格后，甲方支付剩余工程款的____%。
六、工程验收1. 乙方在工程完成后，应向甲方提供工程验收报告。
2. 甲方在收到验收报告后____个工作日内组织验收。
3. 工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起____个工作日内支付工程款。
七、安全责任1. 乙方在拆除过程中，应严格执行国家有关安全生产法律法规和操作规程。
2. 乙方应确保拆除过程中的安全措施到位，防止发生安全事故。
3. 如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
八、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成拆除工作，应向甲方支付____%的违约金。
3. 双方如违反本合同协议书的约定，应承担相应的法律责任。
九、争议解决1. 双方在履行本合同协议书过程中发生争议，应友好协商解决。
外架拆除合同范本
外架拆除合同范本甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方有外架需要拆除，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________外架拆除工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程范围：对指定区域的外架进行安全、规范拆除。
二、工程价款及支付方式1. 工程价款：总金额为人民币__________元（大写__________元整）。
2. 支付方式：甲方在乙方完成拆除工作并经甲方验收合格后，______日内支付全部工程款。
三、工期乙方应在______天内完成外架拆除工作，自______年____月____日起至______年____月____日止。
如因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方并协商处理。
四、双方责任1. 甲方责任：提供必要的施工条件和现场协调。
按时支付工程款。
2. 乙方责任：按照国家相关规定和安全操作规程进行拆除作业，确保施工安全。
负责拆除过程中的垃圾清理和运输。
承担因自身原因导致的安全事故责任和损失。
五、质量保证乙方应确保拆除工作符合相关质量标准，如因拆除质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应赔偿责任。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定工期完成拆除工作，每逾期一日，应按照工程价款的______%向甲方支付违约金；若因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。
钢管架内外搭拆劳务合同8篇
钢管架内外搭拆劳务合同8篇篇1甲方（雇主）：____________________乙方（劳务方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行钢管架内外搭拆工作事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 承包范围：本工程包括钢管脚手架的搭设、拆除、运输、装卸等劳务工作。
涉及内外脚手架的搭拆，包括材料的管理及现场文明施工等工作内容。
二、合同工期1. 乙方应按照甲方的施工进度计划进行脚手架的搭拆工作，确保工程按时完成。
2. 具体开工日期及工期要求：____________________。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：按实际完成的工程量计算，具体单价及总价根据工程实际情况约定。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付劳务费用，具体支付时间节点及比例为：____________________。
3. 结算方式：工程完工后，双方进行实际工程量结算，确定最终劳务费用。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照施工图纸、施工方案及施工规范进行脚手架的搭拆工作，确保工程质量。
2. 甲乙双方应共同制定验收标准，确保脚手架搭拆质量符合相关规范及安全要求。
3. 验收程序：工程完工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收并进行评价。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守国家安全生产法规及施工现场安全规定，确保脚手架搭拆过程中的安全生产。
2. 乙方应负责施工现场的文明施工，保持现场整洁、有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故或文明施工不达标，乙方应承担相应责任。
六、材料管理1. 脚手架所需材料由乙方负责采购、运输及保管，确保材料质量符合相关标准。
2. 乙方应妥善保管材料，如因乙方原因造成材料损失或丢失，乙方应承担相应损失。
外墙拆除施工合同范本三篇
外墙拆除施工合同范本三篇篇一甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：对指定建筑物的外墙进行拆除，包括但不限于墙体、附着物等。
二、工程期限1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 总工期：______天三、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币：______元（大写：_______________________元整）。
此价格为固定总价，包含但不限于人工、材料、设备、运输、垃圾清运、安全措施等所有费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币：______元（大写：_______________________元整）；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币：______元（大写：_______________________元整）；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币：______元（大写：_______________________元整）；（4）剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
脚手架安装及拆除工程合同书（通用3篇）
脚手架安装及拆除工程合同书（通用3篇）脚手架安装及拆除工程书篇1甲方(单位)全称：项目部名称：项目负责人：联系方式：登记注册地：实际经营地：乙方姓名：性别：身份证件号：户籍所在地：实际居住地：联系电话：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实守信的原则，签订本合同，并承诺共同遵守：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：脚手架安装及拆除工程二、工期：以甲方给定的工期为准三、双方职责1、甲方职责：(1) 提供乙方施工人员宿舍(十人一间)和配套的生活设施，确保乙方施工人员正常生活，但乙方不得随意居住，如有特殊情况必须上报甲方，由甲方统一安排。
(2) 组织乙方施工人员参加三级安全知识教育、定期安全知识培训、技术知识培训、职工大会等。
(3) 提供乙方分包专业施工图纸一套及相关分项工程技术交底及安全交底资料并组织交底会，及时向乙方提供工程实施的各项通知、指令和设计变更单等。
(4)制定分包工程管理制度，提供安全文明施工标准、工程质量标准、专项工程施工方案并组织实施，组织对施工现场安全文明施工、工程质量、材料管理等进行检查、验收;按照对乙方实施奖励或处罚。
若乙方不服从管理或施工过程中不能执行本合同约定的职责要求，甲方有权采取必要措施直至解除劳务分包合同。
(5)制定并提供施工进度计划，督促乙方按照计划实施，对乙方跟踪检查，按照规章制度对乙方实施奖励或处罚。
(6) 提供施工生产中所需的垂直运输机械设备、必要的安全防护措施。
(7) 每月10日前按合同约定预付工资。
(8) 提供进场施工人员安全帽(印有南通四建字样)，乙方须交每顶安全帽50元押金给甲方，施工人员应对安全帽妥善保管及正确使用，退场时交回给甲方，凭押金条收回押金。
2、乙方职责：(1)乙方接受甲方组织的安全三级教育、定期安全知识培训、技术知识培训等。
(2) 乙方按照现行国家规范、地区相关规定、企业标准、合同约定等完成施工图纸、相关设计变更、技术核定单等所包含的工作内容(设计变更、技术核定单在此部位施工前2天以书面通知乙方)。
拆除脚手架合同范本
拆除脚手架合同范本甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）联系人：（委托方联系人）电话：（委托方联系电话）乙方：（承包方名称）地址：（承包方地址）联系人：（承包方联系人）电话：（承包方联系电话）一、服务内容1.1 乙方应按照甲方要求，对指定项目进行脚手架拆除工作，确保拆除过程安全、高效。
1.2 乙方应在拆除过程中严格遵守相关安全规定，保障施工人员和周围环境的安全。
二、服务期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，至脚手架全部拆除完毕止。
2.2 如因不可抗力等原因导致服务期限延长，乙方应及时通知甲方，并经双方协商确定新的服务期限。
三、服务费用3.1 甲方应按照合同约定支付乙方拆除脚手架的费用，具体金额为__（大写）__（小写）__元，支付方式为__（一次性支付/分期支付）__。
3.2 若服务期限延长，因此产生的额外费用由甲方承担。
四、质量保证4.1 乙方保证所提供的服务符合相关标准和规定，确保拆除工作达到预期效果。
4.2 如因乙方原因导致拆除工作质量不符合要求，乙方应承担相应责任并进行整改。
五、保密条款5.1 双方应对合同中涉及的商业机密和技术资料等信息进行保密，未经对方书面同意不得向第三方透露。
5.2 合同终止后，双方仍应继续履行保密义务，直至保密信息不再具有保密性为止。
六、违约责任6.1 若一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6.2 若因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方可免除违约责任，但应及时通知对方并尽力减少损失。
七、其他条款7.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________签订日期：年月日。
外架搭拆合同范本
外架搭拆合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的外架搭拆工程事宜，经友好协商达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______二、工程内容2.1 乙方根据甲方的需求，负责外架搭拆工程的设计、施工、验收等工作。
2.2 乙方应按照国家有关标准和行业标准进行施工，确保工程质量和安全。
2.3 乙方应提供必要的施工机具、设备、材料等，并承担由此产生的费用。
2.4 乙方应按照甲方的要求，及时完成工程，并保证工程质量符合约定的标准。
三、合同价款3.1 合同价款为：_______（大写：_______元整）。
3.2 乙方应在合同签订后_______日内向甲方支付合同价款。
3.3 甲方应在收到乙方支付的全部合同价款后_______日内，向乙方开具等额的发票。
四、工程期限4.1 工程期限为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
4.2 乙方应按照约定的工程期限完成工程，如因特殊情况需要延长工程期限，乙方应提前_______天向甲方提出书面申请，并经甲方同意。
五、工程质量5.1 乙方应按照国家有关标准和行业标准进行施工，确保工程质量和安全。
5.2 乙方应提供必要的施工机具、设备、材料等，并承担由此产生的费用。
5.3 乙方应按照甲方的要求，及时完成工程，并保证工程质量符合约定的标准。
六、工程变更6.1 在工程期限内，如甲方要求变更工程内容，应提前_______天向乙方提出书面申请，并经乙方同意。
6.2 乙方应在接到甲方书面申请后_______天内，向甲方提出书面答复，并经甲方同意。
6.3 工程变更的价款由甲乙双方另行协商确定。
拆除机架简易合同模板
拆除机架简易合同模板甲方：（委托方）乙方：（承接方）鉴于甲方拥有某机房内的机架设备，现需对该机架设备进行拆除，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、拆除范围1. 甲方委托乙方对机房内的机架设备进行拆除，包括但不限于机架、服务器、网络设备等。
2. 拆除过程中，乙方需确保对其他设备或场地的影响最小化，保证周围环境的安全和整洁。
3. 拆除完成后，乙方需将相关设备进行清理和搬运，不得留下任何垃圾或残留物。
二、拆除方式1. 拆除工作应按照相关规范和安全操作规程进行，保障工作人员的人身安全。
2. 拆除工作时间应在双方协商确定的时间内进行，确保工作进度和质量。
3. 拆除过程中如发现问题或有特殊情况需要处理，乙方应及时与甲方沟通并共同商讨解决方案。
三、费用及结算方式1. 甲方应按照约定的拆除范围和工作内容支付相应的拆除费用。
2. 拆除费用包括但不限于人工费、材料费、搬运费等，具体费用标准由双方协商确定。
3. 拆除完成后，乙方应向甲方提供详细的费用清单，并根据清单进行结算。
四、保证和责任1. 甲方保证拆除范围内的设备归属清晰，并无法提供相关权属证明时，甲方对设备损失或权属纠纷承担相应责任。
2. 乙方在拆除过程中如有损坏其他设备或场地的情况，应承担赔偿责任。
3. 双方应保护机房内其他设备的安全，确保拆除工作不对其他设备造成任何损害。
五、保密条款1. 双方应对涉及商业机密和个人隐私的信息进行保密，不得将相关信息泄露给第三方。
2. 拆除完成后，乙方应销毁或交还相关数据及文件，不得擅自使用或外泄信息。
六、争议解决1. 双方如有任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交至当地仲裁机构解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日经双方协商，上述条款经确认，本合同自签订之日起生效。
以上为机架拆除合同正文，甲乙双方均已仔细阅读并同意遵守合同约定。
备注：本合同文本仅供参考，具体情况可以根据实际情况进行调整和修改。
钢架拆除合同范本
钢架拆除合同范本________________________________________________鉴于甲方拥有位于________________________的钢架结构设施，现委托乙方进行拆除工作，为确保双方合法权益，经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概述1.1 工程名称：________________________钢架拆除工程1.2 工程地点：________________________1.3 工程内容：拆除甲方所拥有的钢架结构设施，包括但不限于钢梁、钢柱、钢屋架等。
二、合同金额2.1 合同总价：人民币（大写）：________________________元整（小写）：________________________元。
2.2 乙方在合同签订后五个工作日内，向甲方提交详细的工程预算书。
三、合同工期3.1 工程工期：自合同签订之日起，至________________________止。
3.2 乙方应按照甲方要求，确保在合同工期内完成工程。
四、质量要求4.1 乙方应按照国家相关标准及行业规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求。
4.2 乙方在施工过程中，应遵守甲方提出的合理要求，确保工程顺利进行。
五、安全防护5.1 乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工安全。
5.2 乙方应按照国家相关法律法规，为施工人员办理意外伤害保险。
5.3 乙方应采取有效措施，防止施工过程中对周边环境造成损害。
六、合同变更6.1 如因甲方原因需对合同内容进行变更，双方应协商一致，并签订补充协议。
6.2 若变更导致合同总价或工期发生变化，双方应按照变更内容重新约定。
七、违约责任7.1 乙方未能在约定工期内完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价1%的违约金。
7.2 乙方未按照约定质量完成工程，甲方有权要求乙方返工，直至达到约定质量要求。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
工地钢管外架拆除合同协议书
工地钢管外架拆除合同协议书甲方（委托方）：________________乙方（施工方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方就工地钢管外架拆除工程达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：______________________1.2 工程地点：______________________1.3 工程内容：拆除工地钢管外架及相关附属设施。
第二条工程期限2.1 工程开工日期：_________________2.2 工程竣工日期：_________________2.3 乙方需在约定的时间内完成拆除工作，如遇不可抗力因素，双方协商解决。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家和地方相关标准及甲方要求，保证拆除工程的质量。
3.2 拆除过程中，乙方应采取必要措施，确保人员安全和周边环境不受损害。
第四条安全责任4.1 乙方负责拆除过程中的安全工作，确保施工安全。
4.2 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应责任。
第五条工程费用5.1 拆除工程费用为人民币（大写）：______________________ 5.2 费用支付方式：______________________5.3 费用支付时间：______________________第六条工程验收6.1 拆除工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。
6.2 甲方应在接到通知后____天内完成验收工作。
第七条违约责任7.1 如乙方未按期完成拆除工作，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。
7.2 如甲方未按期支付工程费用，应向乙方支付违约金，违约金为未付金额的____%。
第八条争议解决8.1 本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
8.2 协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
钢屋架拆除合同范本
钢屋架拆除合同范本甲方（拆除方）：_______________________法定代表人：_______________________营业执照号码：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（被拆除方）：_______________________法定代表人：_______________________营业执照号码：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方拥有需要拆除的钢屋架，乙方具有相关的拆除资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、拆除范围及内容1. 拆除范围：甲方指定需要拆除的钢屋架及其附属设施。
2. 拆除内容：包括但不限于钢屋架的解体、移除、清理等工作。
二、拆除标准1. 拆除后的钢构件应分类堆放，便于运输和再利用。
2. 拆除过程中应注意安全，确保周围环境和人员的安全。
3. 拆除工作应符合国家相关环保要求，避免对环境造成污染。
三、拆除费用及支付方式1. 拆除费用总计为人民币__________元（大写：_____________________元整）。
2. 支付方式：本合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付拆除费用的______%作为预付款；拆除工作完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付剩余的拆除费用。
四、拆除时间及进度1. 拆除时间：自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______天。
2. 拆除进度：乙方应按照甲方要求的时间节点完成拆除工作，如因不可抗力等原因导致无法按时完成，应及时通知甲方并协商解决。
五、双方权利义务1. 甲方应提供拆除所需的场地、水、电等基础设施，并保证拆除工作的顺利进行。
外架子拆除协议合同
外架子拆除协议合同甲方：名称：______________________________________________________________________法定代表人：________________________________________________________________地址：_______________________________________________________________________联系电话：__________________________________________________________________乙方：名称：______________________________________________________________________法定代表人：________________________________________________________________地址：_______________________________________________________________________联系电话：__________________________________________________________________鉴于甲方有外架子需要拆除，乙方具备相应的拆除能力和资质，双方经友好协商，达成以下协议：一、拆除工程概况工程名称：______________________________________________________________工程地点：______________________________________________________________外架子情况：包括外架子的高度、面积、结构形式等。
二、拆除工程范围及内容乙方负责拆除甲方指定范围内的外架子。
外架拆除合同范本
外架拆除合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 外架拆除范围及内容：[详细说明外架拆除的具体范围和工作内容]二、工期1. 外架拆除工期自____年__月__日起至____年__月__日止，总工期为__天。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素影响工期，双方应协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币______元（大写：_____________________元整）。
此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：（1）合同签订后__个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的__%作为预付款，即人民币______元（大写：_____________________元整）；（2）外架拆除完成并经甲方验收合格后__个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的__%，即人民币______元（大写：_____________________元整）；（3）剩余工程价款的__%作为质保金，在质保期届满后__个工作日内，甲方一次性无息支付给乙方。
四、质量标准及验收1. 乙方应按照国家及地方相关标准和规范进行外架拆除施工，确保施工质量和安全。
2. 外架拆除完成后，乙方应及时通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的__个工作日内组织验收，如逾期未验收，则视为验收合格。
3. 验收合格的标准为：外架拆除彻底，场地清理干净，无任何安全隐患。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）有权对乙方的施工进行监督和检查，提出整改意见。
外架拆除合同范本
外架拆除合同范本一、合同双方本合同由以下双方缔结：甲方：（以下简称“业主”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“承包商”）注册地址：法定代表人：电话：二、合同项目本合同的项目为对业主指定的地点进行外架拆除工程。
三、工程范围1.承包商应按照业主的要求，在指定地点进行外架拆除工程。
2.外架拆除范围应涵盖以下项目：•拆除外墙悬挑架•拆除外墙导线架•拆除外墙扣板钢架•拆除屋面支架四、工程周期1.承包商应在收到正式通知之后的五个工作日内，开始外架拆除工程。
2.外架拆除工程应在十个工作日内完成。
3.如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并须将延误原因书面通知对方。
五、工程质量1.承包商应按照相关法律法规及行业标准，按时、按质完成外架拆除工程。
2.外架拆除后，外墙及屋面应无任何损坏，不允许产生碰损、刮伤等瑕疵。
3.业主有权在施工期间随时检查工程质量，并对工程质量不合格的部分要求承包商进行整改。
六、工程报价与支付方式1.承包商应根据实际外架拆除工程的工作量，提供详细的报价单，并明确报价包含的项目和服务内容。
2.业主应在合同签订后的三个工作日内支付工程款项的30%作为订金。
3.承包商须在工程完工后的三个工作日内向业主提供完整的工程收据，并结清尾款。
七、违约责任1.若一方违反本合同的任何条款，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2.在工程期间，若因承包商的原因致使工程延误或不能完成，承包商须按每延迟一天支付工程总费用的5%作为违约金。
八、争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决。
若无法协商一致，应提交相关争议至工程所在地的仲裁机构进行仲裁。
九、其他事项1.本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2.除非本合同另有规定，任何有关本合同的通知均应以书面形式进行。
3.本合同自双方签字之日起生效，并持续有效直至工程完工并结清工程款项。
甲方（业主）：签名：日期：乙方（承包商）：签名：日期：。
外架拆除协议书
外架拆除协议书甲方（业主方）：________ 乙方（施工方）：________鉴于甲方需对位于____的建筑物进行外架拆除工作，根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就外架拆除工程的相关事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程地点：________2. 工程内容：包括但不限于外架的拆除、清理、运输等工作。
3. 工程期限：自合同签订之日起至____年____月____日止。
4. 质量标准：拆除工作应符合国家及行业相关标准和规范要求，确保安全、高效。
二、双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的施工进度和质量，如发现质量问题，有权要求乙方及时整改。
2. 乙方负责组织专业施工队伍，按照约定时间完成拆除工作，并保证工程质量。
3. 甲方应按照合同约定支付工程款项，不得无故拖延或拒付。
4. 乙方在施工过程中应遵守安全生产规定，采取有效措施防止事故发生。
三、安全生产管理1. 乙方必须严格执行国家有关建筑施工安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产责任制。
2. 施工现场应设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施。
3. 乙方应对施工人员进行安全教育和技能培训，未经培训或考核不合格的人员不得上岗作业。
4. 发生安全事故时，乙方应立即采取措施控制事态扩大，并及时报告甲方和有关部门。
四、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，应承担逾期付款的违约责任。
2. 若乙方未按合同约定的时间、质量完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 双方违反安全生产管理规定造成事故的，应依法承担相应的法律责任。
五、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________ 乙方代表（签字）：_________ 签订日期：____年____月____日注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际工程项目和双方协商确定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程扩大施工劳务分包合同
（国瑞静香园住宅小区12#楼）
工程名称：国瑞静香园住宅小区12#楼
发包方：（简称甲方）：河南省德胜劳务建筑有限公司承包方：（简称乙方）：
架子工班组承包合同
甲方：河南省德胜劳务建筑有限公司
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》建设部颁发的《建筑工程施工合同》，结合本工程的具体情况，在平等、自愿、公平和诚实、守信原则的基础上，甲、乙双方就本工程外架分项工程的施工达成如下协议，由双方共同遵守执行。
一、工程概况：
1、工程门称:国瑞静香园住宅小区12#楼
2、工程地点：索凌路与三全路交叉口西南角处
3、结构形式及其它：本工程地上二十七层，地下一层，剪力墙结构，标准层高2.9米，一、二层为商业住房，一层建筑层高4.2米，设计图标注本工程总建筑面积29156.54㎡（含裙楼），其中地下室建筑面积约为1041.3㎡.
二、承包范围
施工图、技术联系单、设计变更等范围内所有架子工班组的拆除任务，主体双排架、单排架、采光井架子、天井架子等拆除。
拆除所有内容包括(三保、四口、五临边的防护，工地临时潍坊、木工棚、
搅拌机棚、临时房防护棚、防护棚竹笆、安全通道、吊料台、施工升降机架子、现场所有防护、楼层里的预埋钢筋环子、连墙体钢管、工字钢、工字钢预埋盒、钢管上的扣件、外架上拉力钢丝绳、飘窗上预埋的钢管、梁上预埋钢管、运输到指定地点、架子上的竹笆和竹笆片、安全网、楼层里的钢管清理、外架上所有的物体。
)等所有架子工工作。
及时认真地按文明施工的要求做好各项现场清理工作，做到落手清和工完场清。
三、质量要求
该工程的工程质量必须一次性达到郑州市文明标准工地的要求。
严格按照国家施工规范及郑州市质检站，安监站发布的有关文件及规定进行施工，施工人员必须服从甲方对工程质量、安全、进度的监督。
施工期间，出现质量不符合要求，造成返工，乙方除自付返工工资外还应赔偿甲方原材料费用。
施工中乙方施工人员不足，技术力量不够，造成工程进度跟不上，工程质量达不到合格等级要求，甲方有权要求乙方无条件退场，并扣除乙方工程款20%作为赔偿甲方的损失费。
如乙方中途自动退场，甲方有权拒付乙方任何的费用。
四、施工工期
为了保证工期按时完成，承包者必须在施工现场，乙方应无条件服从甲方的总进度计划，合理安排工作，各工种间要比且配合，服从甲方现场负责人统一安排调配。
由于乙方原因而影响甲方施工进度
的，甲方现场负责人有权按下列任一情况予以罚款：影响工期一天以下（含一天）罚300元，二天以下（含二天）罚500元，三天以上按每天500元，三天以上按每天叠加1000元计算，甲方先开罚款单，所罚款再从工程款中扣除。
如乙方无条件服从，否则甲方可以拒付工程款。
五、承包方式
1、根据本工程发生的实际工程量，按河南省现行定额规定的建筑面积计算规则计算建筑面积，脚手架工程按JCJ59—99标准检查验收，具体单价为：必须达到合格要求的每平方米4元一次性包死不再调价。
2、乙方自备拆除工具。
工具包括（扳手、磨光机、电线、电锤、绳子、电动工具、汽割、氧气、乙炔、）等拆除外架所有的工具。
甲方不提供任何工具。
3、外架在拆除时不得向下抛扔，可用人工转下，升降机运下。
如发现一次抛扔罚款壹仟元（1000元）。
甲方先开罚款单，罚款从工程款中扣除，乙方无条件服从。
乙方不服从甲方的罚款，甲方可以拒绝付乙方工程款。
六、付款方式
1、按国家标准建筑规范、河南省建筑规范计面积。
现所有面积是24312㎡。
一下不再计算面积：楼层防护、潍坊、防护棚、临时房
防护棚、搅拌机防护棚等不再计算面积、施工升降机边外架等二次拆除不再计算面积。
总金额为24312㎡×4元＝97248元。
不再增加金额一次性包死。
2、主楼外架拆除完经过甲方检验合格后付已完成工程量的70﹪。
余下的30%待施工升降机架子、防护、临时棚等所有的工作全部完成再一次付清。
3、如外架有一处连墙体钢管未拆除罚款壹佰元（100元）、工字钢一处未拆除罚款壹佰元（500元）、外架拉力钢丝绳一处未拆除罚款壹佰元（500元）、竹笆、竹笆片、扣件等有一片未完成各罚款壹佰元（500元）。
甲方先开罚款单，所罚款再从工程款中扣除，乙方无条件服从，否则甲方可以拒付工程款。
4、乙方进场后甲方不付生活费，所需费用由乙方自行垫资。
七、施工安全
1、乙方在新工人进场前配合甲方做好三级教育，架子工为特殊工种必须执证上岗。
2、施工人员必须做到安全生产，乙方人员必须遵守安全生产六大纪律，十不准及工地规定的安全生产劳动纪律。
3、乙方人员违反安全生产操作规定而发生安全事故，除乙方自行解决外，甲方还须对乙方承包人处以罚款，造成人员伤亡费用在5000元以内由乙方自付，在5000元以上的，由甲方付担超过5000
元部分的30%费用，其余由乙方支付。
如造成重大安全事故，甲乙双方会同有关劳动部门协商解决，甲方将视责任轻重对乙方作出相应处罚。
4、甲方机械电器设备，乙方无证人员不待操作。
八、文明施工
1、人员管理
A、乙方必须与施工人员订立劳动合同，明确与劳动者工作期限、工作内容、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件，违反劳动合同的责任等。
B、乙方人员进场时，应在当天内向甲方提供进场人员的身份证复印件一份，照片（1寸）3张，劳务证，外出计划生育证，7天内办好暂住证，务工证及工作证，费用由乙方自理。
如不按规定办理，罚款由乙方自负。
C、乙方负责人对进场施工人员有安全教育义务，，每次施工前必须做好安全交底工作，严格做好各项安全防范措施，并协助甲方做好现场的各种协调工作，确保安全生产。
D、乙方不得招收童工、不得收留盲流人员、不得将不在工地施工的人员留宿工地。
违者罚款200元/次，并将人及时清退。
E、乙方人员，不允许带家属小孩进工地，如有特殊情况，需经项目部同意并及时做暂住证，再由乙方自行解决住宿问题。
F、乙方应做好施工人员的思想工作，班组间关系必须搞好，互相帮助、团结，不得寻事挑斗、不得发生打架事故，遇事由班组长互相解决，甲方工作人员调解，如发生打架事件，双方先各罚1000元/次，尔后再进行调解处理。
工地内严禁赌博，违者罚款200元/次。
G、乙方在工程施工中，应节约材料，如发现人为蓄意浪费材料，甲方将视情节轻重给予处罚。
所领钢管、扣件及工具等统一由仓库保管员登记后，自行妥善保管，遗失的按价赔偿。
H、乙方人员不得发生偷盗行为，如被发现，则按偷盗财物价款的10倍予以罚款，并作开除处理，情况严重的移交公安机关处理。
2、文明施工
A、乙方应做好施工人员的环境卫生工作，做到早上上班前，棉被叠放整齐，做到衣着整洁，不乱丢垃圾，注意公共卫生，礼貌用语，文明施工，安全生产，安全用火，严禁火灾。
B、乙方施工人员进入现场，必须戴好安全帽，安全帽由乙方自负，佩带工作证，服从工地安全统一指挥。
C、树立为社会主义现代化建设服务的道德观念，认真履行行业职责，遵守职业道德。
D、必须做到工完情场，现场材料堆放要合理布置，堆放整齐有序。
如乙方在施工过程中出现建筑垃圾，均由自己至指定地点。
E、规定内各种生产设施及安全文明设施，未经许可不得动用及
谁时拆除，否则视情节轻重给予罚款处理。
F、为确保工程顺利进行，施工期间，特别是农忙季节。
乙方人员不足造成工期延误，甲方将给予乙方合同总价10－20%严厉处罚。
以上协议，双方共同遵守，未尽事宜，双方协商决定。
本协议一式三份，乙方一份，工地负责人一份，公司留档一份，签字生效，帐清失效。
甲方：乙方：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
电话：电话：
日期：年月日日期：年月日。