《项目招投标与合同管理》(练习题含答案)

合集下载

建筑工程项目招投标与合同管理综合练习答案

建筑工程项目招投标与合同管理综合练习答案

..建筑工程项目招投标与合同管理综合练习答案一、判断题题目 1正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干狭义的建筑市场一般指有形建筑市场,它是以工程承发包交易活动为主要内容,有固定的交易场所(建设工程交易中心)。

()选择一项:对错反馈正确的答案是“对”。

题目 2正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。

主要表现在:交易方式为买方向卖方间接订货,并一般以招投标为主要方式。

()选择一项:对错反馈正确的答案是“错”。

题目 3正确获得 1.00 分中的 1.00 分..标记题目题干建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。

其中包括:业主、承包商和工程咨询服务机构。

()选择一项:对错反馈正确的答案是“对”。

题目 4正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干在我国,业主也称为建设单位,业主作为建筑市场的主体,是长期和持续存在的。

()选择一项:对错反馈正确的答案是“错”。

题目 5正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干承包商作为建筑市场的主体,是长期和持续存在的。

所以不论是国内还是按照国际惯例,对承包商一般都实行从业资格管理。

()选择一项:对错..反馈正确的答案是“对”。

题目 6正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干建设工程交易中心的基本功能:信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。

()选择一项:对错反馈正确的答案是“错”。

题目 7正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干建设工程交易中心是服务性机构,本身并不具备监督管理职能。

()选择一项:对错反馈正确的答案是“对”。

题目 8正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干..建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的,建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。

新核定的资质等级应当低于原资质等级。

()选择一项:对错反馈正确的答案是“错”。

题目 9正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干建筑业企业连续三年年检合格,方可申请晋升上一级资质等级。

建筑工程项目招投标与合同管理单项选择题(含答案)2022

建筑工程项目招投标与合同管理单项选择题(含答案)2022

建筑工程项目招投标与合同管理单项选择2022二、单项选择题1.( A )是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称。

单选题(1 分) 1分A. 广义的建筑市场B. 狭义的建筑市场C. 有形的建筑市场D. 无形的建筑市场正确答案: A2.建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场,其主体不包括(A )。

单选题(1 分) 1分A. 政府主管部门B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构正确答案: A3.建筑市场的客体是(A )。

单选题(1 分) 1分A.建筑产品B. 业主C.承包商D. 咨询服务机构正确答案: A4.建筑工程交易中心是一种建筑市场有形化的管理模式,但是不具有( A )功能。

单选题(1 分) 1分A.监督管理B.信息服务C.场所服务D. 集中办公正确答案: A5.按照规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( B )日之内订立书面合同。

单选题(1 分) 1分A. 20B. 30C. 25D. 35正确答案: B6.申请领取施工许可证,应具备的条件之一为:建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

单选题(1 分) 1分A. 40%B. 50%C. 60%D. 70%正确答案: B7.申请领取施工许可证,应具备的条件之一为:建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

单选题(1 分) 1分A. 30%B. 40%C. 50%D. 60%正确答案: A8.《招投标法》中规定的招标方式有公开招标和()两种。

单选题(1 分) 1分A. 私下招标B. 秘密招标C. 聘任招标D. 邀请招标正确答案: D9.建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。

其中公开招标又称为()。

单选题(1 分) 1分A. 有限竞争性招标B.无限竞争性招标C.选择性招标D. 委托代理招标正确答案: B10.建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。

其中邀请招标又称为()。

单选题(1 分) 1分A.有限竞争性招标B. 无限竞争性招标C. 选择性招标D. 委托代理招标正确答案: A11.建设工程的投标人一般不包括()。

招投标与合同管理练习题含答案

招投标与合同管理练习题含答案

招投标与合同管理练习题含答案一、单选题(共50题,每题1分,共50分)1、要约可以撤销。

撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。

A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案:D2、下列行为中,可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案:B3、依据《招标投标法》,某地公路部门就建设高速公路项目招标,则该项目的评标工作由 ( )来完成。

A、该公路部门的上级主管部门;B、该公路部门的领导;C、当地的政府部门;D、该公路部门依法组建的评标委员会;正确答案:D4、无效合同( )。

A、从宣告其无效之时起,就无效力B、出现纠纷后,就无效力C、从订立之时起,就无效力D、从履行之时起,就无效力正确答案:C5、中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应( )。

A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案:B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案:A7、按照最新的观点,下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益,又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案:D8、业主在( )合同中承担的风险最小。

A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案:D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( ),并标明排列顺序。

A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案:B10、《合同法》规定,当事人约定由债务人向第三人履行债务的,债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的,应当向( )承担违约责任。

A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案:B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为:① 总价合同;② 单价合同;③ 成本加酬金合同三种。

建筑工程项目招标与合同管理作业2

建筑工程项目招标与合同管理作业2

《建筑工程项目招投标与合同管理》作业2及参考答案说明:本次作业包括第3章工程施工招标的内容,请于8周之前完成。

一、名词解释(本大题共5小题,每小题2分,共10分)1.标底____招标人编制的招标项目的预期价格。

2.招标实施阶段____ 是整个招标过程的实质性阶段,主要包括:发布招标公告或投标邀请书,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。

3.资格预审____ 是对所有投标人的一次初选,是投标人的第一轮竞争。

4.投标有效期____ 是指从投标截止日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间,这个时间应在投标须知内予以明确。

5.无标底招标____ 是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准,投标人只提出评标的标准和方法,投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。

二、填空题(本大题共5小题,每小题2分,共10分。

请在每小题的空格中填上正确答案。

错填、不填均无分)1.招标机构主要职责是_拟定招标文件_,组织__投标、开标、评标和定标工作等。

2.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。

计价方式主要有_固定总价_合同、_单价_合同和成本加酬金合同,同时规定合同价的调整范围和调整方式。

3.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。

编制标底时,首先要_保证其准确_,其次要做好__保密工作__。

4.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。

主要包括:发布招标公告或投标邀请书,,组织资格预审_,召开标前会议,开标、评标和定标。

5.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于:一是招标单位在招标过程中是否编制标底;二是评标时是否以_标底_作为基准对投标单位的报价进行考评。

三、判断题(本大题共5小题,每小题2分,共10分。

认为对的,在题后的括号内画“√”,认为错的画“ⅹ”。

错划或漏画均无分)1.工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。

(√)2.招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作,包括成立招标机构、确定招标方式、发布招标公告等。

00865_建筑工程项目招投标与合同管理(1)真题答案

00865_建筑工程项目招投标与合同管理(1)真题答案

《建筑工程项目招投标与合同管理》复习题判断题1、《建设工程施工合同(示范文本)》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

()正确选项1.√(V)2、标的物的交付是买卖合同履行中最重要的环节,标的物的所有权自标的物交付时转移。

()正确选项1.√(V)3、不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目,一般应当采取综合评估法进行评审。

()正确选项1.√(V)4、承诺可以撤回,但撤回承诺的通知必须于承诺到达要约人之前或与承诺同时到达要约人。

()正确选项1.√(V)5、承诺是指受要约人同意要约的意思表示,承诺不得撤回。

()正确选项1.×(V)6、从形式上来看,工期延误的后果是时间损失;从本质上来看,工期延误的后果是造成经济损失。

()正确选项1.√(V)7、代位权,是指对抗请求权或否认对方权利主张的权利,其作用在于通过行使这种权利而使对方的请求权消灭或使其效力延期发生。

()正确选项1.×(V)8、担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,通常不需要当事人双方订立担保合同。

()正确选项1.×(V)9、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

()正确选项1.√(V)10、缔约人需就合同条款至少是主要条款达成合意,合同才能成立。

()正确选项1.√(V)11、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方应理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

()正确选项1.√(V)12、费用索赔的计算方法主要有总费用法、修正总费用法和分项法。

()正确选项1.√(V)13、根据最低投标价法,最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标,应当推荐为中标候选人。

()正确选项1.×(V)14、工程索赔的处理过程一般有7个步骤,依次是:递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、发包人审查、工程师审核索赔文件、协商谈判、承包人的决定。

工程招投标与合同管理练习题(带答案)

工程招投标与合同管理练习题(带答案)

工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题(每题给出四个备选项,其中只有一个选项是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。

)1、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的( C )A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。

A.5 B.7 C.10 D.153、关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的是( B)。

A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则( A )。

A.业主承担相应的费用B.业主从监理费中支付给承包商C.监理工程师承担相关费用D.承包商执行的是无效指令,不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时,应经( D )批准。

A.监理工程师和业主B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和上级主管部门D.监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新确定价格,而业主与承包商的意见又不能统一时,( A )有权确定一个价格作为执行价格。

A.监理工程师 B.业主C.承包商 D.定额站7、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。

监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。

A.业主 B.监理单位 C.承包商 D.业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。

A.是否进行资格预审 B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑 D.是否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( A )签订的合同。

工程招投标与合同管理练习题(带答案)

工程招投标与合同管理练习题(带答案)

工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题(每题给出四个备选项,其中只有一个选项就是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。

)1、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的( C )A、 5%B、10%C、20%D、25%2、中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。

A.5B.7C.10D.153、关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的就是( B)。

A、评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B、评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其她好处C、评标委员会成员不得透露对投标文件的评审与比较的情况D、评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则( A )。

A.业主承担相应的费用B.业主从监理费中支付给承包商C.监理工程师承担相关费用D.承包商执行的就是无效指令,不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时,应经( D )批准。

A.监理工程师与业主B.监理工程师与初步设计原批准单位C.监理工程师与上级主管部门D.监理工程师与原设计单位6、由于变更需要重新确定价格,而业主与承包商的意见又不能统一时,( A )有权确定一个价格作为执行价格。

A.监理工程师B.业主C.承包商D.定额站7、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。

监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露与复原费应由( C )负担。

A.业主B.监理单位C.承包商D.业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。

A.就是否进行资格预审B.就是否组织现场考察C.就是否解答投标单位的质疑D.就是否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其她厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( A )签订的合同。

工程招投标与合同管理练习题

工程招投标与合同管理练习题

工程招投标与合同管理练习题一、单选题1、在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题,则修复该部分工程质量缺陷时应由( )。

A.发包人承担费用和工期损失B.承包人承担费用和工期损失C.承包人承担费用,但工期给予顺延D.发包人承担费用,但工期给予顺延【B】(二)施工过程中的检查和返工。

经过工程师检查检验合格后,又发现因承包人原因出现的质量问题,仍由承包人承担责任,赔偿发包人的直接损失,工期不应顺延。

2、采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)订立合同的工程项目,建设工程一切险的投保人应为()。

A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【A】3、采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),发包人的主要工作()。

A.保证施工噪声符合环保规定B.提供进度统计报表C.开通专用条款约定的施工现场内的交通干道D.做好施工现场地下管线的保护【C】4、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是( )。

(某钢筋工程隐蔽前已经工程师验收合格,……框架柱强度不够……)A.费用由工程师承担,工期由承包方承担B.费用由承包方承担,工期由发包方承担C.费用由承包方承担,工期由承发包双方协商D.费用和工期均由承包方承担【D】按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,重新检验时,无论工程师是否参加检验,当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时,承包人应按要求进行剥露或者开孔,并在检验后重新覆盖或者修复。

检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。

检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。

所以正确答案应该是D。

5、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定承包人应当在索赔事件发生之日起一定期限内,向工程师递交索赔意向通知,该一定期限为()。

《招投标与合同管理》试题一(含解析)

《招投标与合同管理》试题一(含解析)

《招投标与合同管理》试题一一、单选题(共15小题,每小题2分,共计30分)1、《招标投标法》规定,依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( A )。

A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天2、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( D )为准。

A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件3、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的(C )。

A. 5%B.10%C.20%D.25%4、业主在( B )合同中承担的风险最小。

A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金5、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。

监理工程师指令承包商进行剥露,检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。

A.业主B.监理单位C.承包商D.业主的项目经理部6、《施工合同示范文本》规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照( C )处理。

A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延7、招标投标法规定,中标通知书发出( D )内,中标单位应与建设单位(招标人)签订施工合同。

A.10天B.15天C.20天D.30天8、监理招标的宗旨是对监理( B )的选择。

A.资历B.能力 C. 报价D.现场监理人员数量9、债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为合同的担保方式是( C )。

A.定金B.留置C.抵押D.质押10. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼,甲、乙、丙、丁四家单位参加投标,该投标行为是(A )。

A. 要约B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行为11、下列关于建设工程索赔的说法,正确的是(C )。

招投标与合同管理考试模拟题(附答案)

招投标与合同管理考试模拟题(附答案)

招投标与合同管理考试模拟题(附答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、根据《合同法》的规定,要约在( )生效。

A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案:C2、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。

采购方应( )。

A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案:B3、自中标通知书发出( )内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。

A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案:A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔,业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段,但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳,应该把承包人当作对立面,但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案:A5、《合同法》第69条规定,当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的,应当及时通知对方。

对方提供适当担保时,应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案:B6、合同可以变更,但是当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案:D7、发包人应在在双方计量确认后( )内,向承包人支付工程款(进度款)。

A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案:B8、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为( )。

A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案:A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。

A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案:C10、采用银行的有条件保函,在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时,由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。

《招投标与合同管理》试题二(含解析)

《招投标与合同管理》试题二(含解析)

《招投标与合同管理》试题二一、单选题(共15小题,每小题2分,共计30分)1.由承包人负责采购的材料设备,到货检验时发现与标准要求不符,承包人按监理人要求进行了重新采购,最后达到了标准要求。

处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( B )。

A.费用由发包人承担,工期给予顺延B.费用由承包人承担,工期不予顺延C.费用由发包人承担,工期不予顺延D.费用由承包人承担,工期给予顺延【解析】承包人责任索赔不成立2.在施工合同中,( D )是承包人的义务。

A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程D.在工程施工期内对施工现场的照管负责3.在工程施工中,经监理人检验合格已经覆盖的工程,监理人重新检验不合格,由此发生的费用应当全部由( C )承担。

A.发包人B.监理人C.承包人D.监理单位4.在施工过程中,发包人供应的材料设备到货后,事后发现材料不符合要求需要拆除,由此发生的费用应当由( A )承担。

A.发包人B.承包人C.监理人D.监理单位5.发包人负责采购的一批钢窗,运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。

钢窗安装完毕,监理工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形,要求承包人拆除,则此质量事故( B )。

A.所需费用和延误工期由承包人负责B.所需费用和延误工期由发包人负责C.所需费用给予补偿,延误工期由承包人负责D.延误工期应予顺延,费用由承包人承担6.某基础工程施工过程中,承包人未通知监理人检查即自行隐蔽,后又遵照监理人的指示进行剥露检验,经与监理人共同检验,确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。

下列关于处理此事件的说法中,正确的是( D )。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期,但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款,但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【解析】承包人未通知监理人检查即自行隐蔽,无论检查结果如何,费用和工期由承包商负责。

7.招标公告属于( C )。

《工程招投标与合同管理》课后习题答案

《工程招投标与合同管理》课后习题答案

一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案ABDBCECDE BCDE BC ABDABC ABCABCD ABCE三、案例分析1、(1)施工招标应具备以下5个条件:1)招标人已经依法成立。

2)初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准。

3)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准。

4)有相应资金或资金来源已经落实。

5)有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。

(2)建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下:1)建筑业企业应具备的条件。

根据《建筑法》规定,从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件:有符合国家规定的注册资本;有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员;有从事相关建筑活动所应有的技术装备;法律行政法规规定的其他条件。

2)建筑企业的资质管理。

《建筑法》明确规定:从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。

建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。

获得施工总承包资质的企业,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。

承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。

获得专业承包资质的企业,可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。

专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

获得劳务分包资质的企业,可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。

招投标与合同管理试题库(含参考答案)

招投标与合同管理试题库(含参考答案)

招投标与合同管理试题库(含参考答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息,吸引有承包能力的单位参与竞争,按照法定程序优选承包单位的法律活动。

这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案:A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织;B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员;C、有组织编制招标文件的能力;D、有审查投标单位资质的能力;正确答案:A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案:D4、合同的无效是指该合同( )。

A、一定全部无效B、已履行的部分有效,未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效,也可能全部无效正确答案:D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商,书面订立D、利用示范文本订立正确答案:A6、屋面防水工程保修期限为( )。

A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案:C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。

A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案:D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义,向人民法院提出诉讼,请求法院撤销债务人危害其债权的行为。

A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案:C9、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。

下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案:D10、保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担担保责任。

A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案:C11、下列说法不正确的是( )。

《项目招投标与合同管理》(练习题-含答案)

《项目招投标与合同管理》(练习题-含答案)

《项目投标与合同管理》练习题一、判断改错题1.中标通知书发出30天内,中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。

(√ )2.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。

(×)以大写金额为准.3.建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,并附有三个附件。

( √ )4.FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期,是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起,至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。

(×)合同有效期改为施工期。

5.工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,应在28天内给予答复,否则视为对方索赔要求已经认可。

(√ )6.FIDIC合同条件中规定,业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失.(√ )7.承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利(√)8.在承包商提出的费用索赔中,是以实际损失为依据,因此其索赔金3额额均不应包括利润。

(× )因此其索赔金额也可暴扣利润9.FIDIC合同条件,监理工程师有权批准工程分包(√ ).10.FIDIC合同条件规定,诉讼是解决合同争议的最终方式(×).仲裁是11.《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本.(×)不是12.工程招标必须采用公开招标方式(×).或邀请招标13.《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后,双方的权利和责任也即终止(×).不立即终止14.某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照,依法可以承包工程。

因此,分公司是一个独立的企业法人。

(×)分公司不是一个独立的企业法人15.经济合同当事人之间发生纠纷时,双方可以约定:请求仲裁或向法院起诉,二者只能选其一。

(√ )16.要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。

(完整版)建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案

(完整版)建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案

建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题一一、判断题(每小题2分,共计20分。

将判断结果填入括弧,以√表示正确,以×表示错误)1.建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。

主要表现在:交易方式为买方向卖方间接订货,并一般以招投标为主要方式。

()2.建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的,建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。

新核定的资质等级应当低于原资质等级。

()3.建设工程的招标投标主体包括:招标人、投标人、招标投标行政监督部门。

()4.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。

主要包括:编制招标相关文件,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。

()5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。

计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同,同时规定合同价的调整范围和调整方式。

()6.编制投标文件的核心工作是计算标价,而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关,所以在计算标价前必须编制好施工计划。

()7.投标标价的费用一般由工程成本(直接工程费、间接费)、利润、其他费用和保险费等组成。

()8.建设工程评标程序分为:评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。

()9.单价合同具有合理分摊风险等特点,其适用范围较宽。

成本加酬金合同中,发包人基本上承担了全部的风险,承包商所得的报酬也就较低。

()10.承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算,索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。

()二、单项选择题(每小题2分,共计20分,将选择结果填入括弧内)1.建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场,其主体不包括()。

A.政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2.建设工程的招标分为公开招标和邀请招标,其中公开招标又称为()。

A.有限竞争性招标 B. 无限竞争性招标C. 选择性招标D. 委托代理招标3.建设工程项目的()是招标人招标活动的前提。

《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】

《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】

《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】一、判断题(每小题2分,共20分)1.1.建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。

其中包括:发包人、承包人和工程咨询服务中介机构。

()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A2.2.发包人必须承担建设项目的全部责任和风险,对建设过程中的各个环节进行统筹安排,实行责、权、利的统一。

()回答错误判断题(2 分) 0分A. 对B. 错正确答案: A3.3.建设工程交易中心的基本功能:信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。

()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B4.4.我国建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。

()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B5.承发包是一种交易行为,是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物,并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。

()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A6.6.招标是招标人为签订合同而进行的准备,属要约。

投标是投标人相应招标人的要求参加投标竞争,属承诺。

()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B7.7.公开招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B8.8.公开招标的优点是参加的投标竞争者有限,不仅可以节约招标费用,缩短招标时间,而且提高了每个投标人的中标机会。

()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B9.9.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A10.10.邀请招标的特点是能有效地防止腐败,为潜在的投标人提供均等的机会,能最大限度地引起竞争,达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。

()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B二、单项选择题(每小题3分,共30分)11.()是指商品交换关系的总和,除了以建筑产品为交换内容的市场外,还包括与工程建设有关的勘查设计、专业技术服务、金融产品、劳务、建筑材料、设备租赁等各种要素市场以及建筑商品生产过程及流通过程中的各种经济关系。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

合同约定的允许磅差范围内。采购方应( B )。
A.拒付货款并索赔
B.按照订购数量及时付款
C.按照实际交货数量及时付款
D.待供货方补足数量后再付
13.在进度控制中,( B )不属工程师的任务。
A.督促承包人完成工程扫尾工作 B.向有关部门递交竣工申请
C.协调竣工验收中的各方关系
D.参加竣工验收
14.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索
A.由承包商承担的风险责任
B.给予费用补偿并顺延工期
C.给予费用补偿但不顺延工期
D.给予工期顺延但不给费用补偿
16.合同法律关系主要的是由法律规范调整的(B)
A.行政法律关系
B.民事权利义务关系
C.刑事法律关系
D.经济侵权关系
17.在工程建设监理活动中,监理单位是( A)
A.业主的代理人
B.业主的委托人
1 / 17
二.单选题
1.合同法律关系是指合同法律规范规定而形成的( C )关系。
A.债权人与债务人
B.代理人与被代理人
C.权利与义务
D.法人与自然人
2.施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求
( A )赔偿。
A.施工企业
B.施工企业的法定代表人
C.施工企业的项目经理
D.具体的施工人员
C.施工合同的当事人
D.绝对独立的第三人
《项目投标与合同管理》练习题
一、判断改错题
1.中标通知书发出 30 天内,中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程 承包合同。( √ )
2.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。(× )以大写金 额为准。
3.建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成, 并附有三个附件。( √ )
B.附加工作 C.额外工作
D.义务工作
6.施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的
合同工期概念应为,从( C )的日历天数计算。
A.合同签字日起按投标文件中承诺
B.合同签字日起按招标文件中要求
C.合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D.合同约定的开工日起按招标文件中要求
7.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( B )
4.FIDIC 施工合同条件中规定的合同有效期,是指从工程师按合同约定发布的“开 工令”中指明的应开工之日起,至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。(×)合同 有效期改为施工期。
5.工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,应在 28 天内给予答复,否则 视为对方索赔要求已经认可。( √ )
6.FIDIC 合同条件中规定,业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行 为导致的业主损失。( √ )
7.承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔 权利(√)
8.在承包商提出的费用索赔中,是以实际损失为依据,因此其索赔金 3 额额均不 应包括利润。(× )因此其索赔金额也可暴扣利润
9.FIDIC 合同条件,监理工程师有权批准工程分包(√ )。 10.FIDIC 合同条件规定,诉讼是解决合同争议的最终方式(×)。仲裁是 11.《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。 (×)不是 12.工程招标必须采用公开招标方式(×)。或邀请招标 13.《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后,双方的权利和责任也即 终止(×)。不立即终止 14.某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照,依法可以承包工程。因此,分 公司是一个独立的企业法人。(× )分公司不是一个独立的企业法人 15.经济合同当事人之间发生纠纷时,双方可以约定:请求仲裁或向法院起诉,二 者只能选其一。(√ ) 16.要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。( × )要约改为邀约邀请。 17.违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。(√ )
3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于( B )家。
A.2.
B.3
C.5
D.7
4.合同争议的解决顺序为( A )
A.和解—调解—仲裁—诉讼
B.调解—和解—仲裁—诉讼
C.和解—调解—诉讼—仲裁
D.调解—和解—诉讼—仲裁
ห้องสมุดไป่ตู้
5.由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于
(B)
A.正常工作
11.施工中遇到连续 10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,
承包商为此事件提出的索赔属于应( D )。
A.由承包商承担的风险责任
B.给予费用补偿并顺延工期
C.给予费用补偿但不顺延工期
D.给予工期顺延但不给费用补偿
12.材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在
A.办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,
并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确
C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D.确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验
2 / 17
A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造
成的损失,相应顺延工期
B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期
C.停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工,由发
包人承担违约责任
D.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延
8.根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是( C )。
赔。承包商( C )
A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为要求合理,先行支付后再向业主索要
C.不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告
D.不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告
15.施工中遇到连续 10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,
承包商为此事件提出的索赔属于应( D )。
9.如果投标截止日期前第 28 天后,由于法律.法令和决策变化引起承包商实际投
入成本的增加,应由( A )给予补偿。
A.业主 B.承包商 C.工程师 D.特殊分包商
10.工程分包的说法错误的为( A )。
A.是违法的
B.是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为
C.是允许的
D.非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包
相关文档
最新文档