山西省建设施工合同标准范本
JF—2006—0001山西省合同范本
JF—2006—0001
山西省建设工程施工合同
工程名称：
发包单位：
承包单位：
监理单位：
勘察设计单位：
山西省工商行政管理局
山西省建设厅制定
山西省建筑企业家联合会
建设工程施工合同
第一部分协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：建筑面积m2：建筑高度——或跨度—— m，结构类型：框架,层数层，其它——
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期： 2）
竣工日期：
合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、合同价款
金额（大写）：（人民币）
￥元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、招标文件、答疑文件、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单及预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定自双方签章后生效。
山西建设工程施工合同模板
山西建设工程施工合同模板
合同编号：________
甲方（发包方）：________
乙方（承包方）：________
鉴于甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就位于________（工程地点）的________（工程名称）工程项目达成如下施工合同：
一、工程概况
1. 工程名称：________
2. 工程地点：________
3. 工程规模：________
4. 工程内容：________
5. 工期要求：________
6. 质量标准：按照国家及山西省相关建筑标准执行。
二、合同价款
1. 合同总价为人民币________元。
2. 价款包含所有材料费、人工费、机械使用费及其他直接费用。
3. 价款调整机制根据实际工程量变化和市场波动确定。
三、付款方式
1. 预付款：甲方需在合同签订后________天内支付合同总价的________%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体支付比例由双方协商确定。
3. 结算款：工程竣工验收合格后，根据实际完成的工程量进行最终结算。
四、施工期限
1. 开工日期：自合同生效之日起________天内开工。
2. 竣工日期：自开工之日起________天内竣工。
3. 如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商确定延期事宜。
五、质量保证
1. 乙方必须按照国家标准和行业规范进行施工。
2. 工程质量保修期为________年，保修期内因施工质量问题造成的损失由乙方负责修复。
六、违约责任
1. 若甲方未按约定支付款项，应承担迟延支付的利息赔偿。
2. 若乙方未按约定时间或质量完成工程，应承担违约责任。
山西建设合同范本
山西建设合同范本
鉴于甲方拟进行某项建设项目，特委托乙方进行施工建设。为确保工程质量和双方合法权益，经双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
一、工程概况
1. 工程名称：____________________
2. 工程地点：____________________
3. 工程内容：____________________
4. 工程规模：____________________
5. 工程投资：____________________
工程名称：指双方约定进行施工建设的项目名称。
工程地点：指工程项目的具体地理位置。
工程内容：指工程项目包含的具体施工内容。
工程规模：指工程项目的大小、范围。
工程投资：指工程项目所需的资金投入。）
二、工程期限
1. 工程开工日期：____________________
2. 工程竣工日期：____________________
3. 工程延期：若因不可抗力等因素导致工程延期，双方协商一致后可进行延期。
三、工程质量
1. 乙方应按照国家相关标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对工程质量进行监督、检查，乙方应予以配合。
四、工程造价
1. 工程造价为人民币（大写）：____________________（小写）：
____________________元。
2. 工程款支付方式：
（1）预付款：甲方在合同签订后7日内支付乙方预付款人民币（大写）：
____________________（小写）：____________________元。
（2）进度款：乙方按照工程进度向甲方申请支付进度款，甲方在收到乙方申请后的7日内支付。
JF—2006—0001山西省合同范本
JF—2006—0001
山西省建设工程施工合同
工程名称：
发包单位：
承包单位：
监理单位：
勘察设计单位：
山西省工商行政管理局
山西省建设厅制定
山西省建筑企业家联合会
建设工程施工合同
第一部分协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：建筑面积m2：建筑高度——或跨度—— m，结构类型：框架,层数层，其它——
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期： 2）
竣工日期：
合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、合同价款
金额（大写）：（人民币）
￥元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、招标文件、答疑文件、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单及预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定自双方签章后生效。
山西省建设工程施工合同
山西省建设工程施工合同
工程名称：
发包单位：
承包单位：
监理单位：
勘察设计单位：
山西省工商行政管理局
山西省建设厅制定
山西省建筑企业家联合会
特别提示
1、本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山西省合同监督管理条例》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，《建设工程价款结算暂行办法》、《建设工程施工合同（GF—2013—0201）国家示范文本》等法律、法规、文件制定的示范文本，供当事人双方约定采用。
2、建设工程施工活动中，承发包双方应依法订立书面合同。承发包双方在使用本合同文本时，应认真审查并严格执行合同中每一条款，其中工程款支付、竣工验收与结算、质量保修等关键性条款不得与国家现行法律法规相抵触。
3、签定合同前，发包人要验看承包人的《企业法人营业执照》和《企业资质证书》。与分公司（分部）签订合同，除验看其《营业执照》和《企业资质证书》外，合同应加盖分公司（分部）的上级公司（具有法人资格单位）的合同专用章。
4、本合同文本由山西省工商行政管理局、山西省建设厅、山西省建筑企业家联合会共同制定，由省工商行政管理局和省建设厅指定印刷企业印刷，并负责监制。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。当事人需使用示范文本，可到当地工商行政管理部门和建设部门领取。
5、在山西省境内施工的建设项目应以本合同文本备案。
第一部分协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
新版山西省建设工程施工合同
（此文档为word格式，可根据实际情况，编辑修改）山西省建设工程施工合同
工程名称：
发包单位：
承包单位：
监理单位：
勘察设计单位：
山西省工商行政管理局
山西省建设厅制定
山西省建筑企业家联合会
特别提示
1、本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山西省合同监督管理条例》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，《建设工程价款结算暂行办法》、《建设工程施工合同（GF—2013—0201）国家示范文本》等法律、法规、文件制定的示范文本，供当事人双方约定采用。
2、建设工程施工活动中，承发包双方应依法订立书面合同。承发包双方在使用本合同文本时，应认真审查并严格执行合同中每一条款，其中工程款支付、竣工验收与结算、质量保修等关键性条款不得与国家现行法律法规相抵触。
3、签定合同前，发包人要验看承包人的《企业法人营业执照》和《企业资质证书》。与分公司（分部）签订合同，除验看其《营业执照》和《企业资质证书》外，合同应加盖分公司（分部）的上级公司（具有法人资格单位）的合同专用章。
4、本合同文本由山西省工商行政管理局、山西省建设厅、山西省建筑企业家联合会共同制定，由省工商行政管理局和省建设厅指定印刷企业印刷，并负责监制。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。当事人需使用示范文本，可到当地工商行政管理部门和建设部门领
取。
5、在山西省境内施工的建设项目应以本合同文本备案。
第一部分协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
山西省建筑工程合同范本
山西省建筑工程合同范本
合同编号：____________
甲方（发包方）：____________
乙方（承包方）：____________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行__________工程（以下简称工程）的建设，经友好协商，达成如下协议：
一、工程概况
1.1 工程名称：__________
1.2 工程地点：__________
1.3 工程规模：__________
1.4 工程内容：__________
1.5 工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
二、合同工期
2.1 工期自__________年__________月__________日开始，至__________年
__________月__________日结束。
2.2 工期顺延的条件：
（1）不可抗力因素导致工程无法正常进行；
（2）甲方变更工程内容、规模、设计等原因导致工程延期；
（3）乙方按照合同约定完成工程，甲方无正当理由不支付工程款导致工程延期。
三、工程质量
3.1 乙方应当按照国家有关建筑工程质量标准和地方有关规定，保证工程质量。
3.2 工程质量验收标准：__________
3.3 工程质量保证期：自工程竣工验收合格之日起__________个月。
四、工程款支付
4.1 工程款支付方式：__________
4.2 工程进度款支付：按照工程进度，甲方应当按照双方约定的时间支付相应的工程进度款。
山西省建设工程施工合同范文(标准版)
山西省建设工程施工合同范文(标准版)山西省建设工程施工合同范文（标准版）
甲方：（全称）
乙方：（全称）
为明确甲、乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。
一：项目名称及工程内容：
甲方委托乙方完成的建设工程项目为（项目名称）。工程内容包括但不限于以下方面：
1. 工程范围：（具体说明工程范围）
2. 工程进度和时间计划：（具体说明工程的进度和时间计划）
3. 工程质量要求：（具体说明工程的质量要求）
4. 工程费用及付款方式：（具体说明工程费用及付款方式）
二：工程合同价款及支付方式：
1. 工程合同价款为（具体金额）人民币，合同价款由甲方按照以下方式支付给乙方：
（详细说明支付方式，如分期付款、一次性付款等）
三：工期和进度款支付：
1. 工程总工期为（具体天数），进度款按以下方式支付给乙方：
（具体说明工期款项及支付方式）
四：质量保证：
1. 乙方对工程质量负责，确保工程达到设计要求和相关标准。
2. 如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改或返工，乙方应在指定时间内处理完毕。
五：违约责任：
1. 如甲方或乙方违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
六：合同的变更和解除：
1. 甲乙双方协商一致，可以对本合同进行变更或解除，但需以书面形式进行，并经甲方和乙方签字确认。
七：争议解决：
1. 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
2. 若因履行本合同发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向相关法院提起诉讼。
山西省建设施工的合同范本
山西省建设施工的合同
山西省建设施工的合同范本
发包人 (全称)：
承包人 (全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：建筑面积： m2，建筑高度 m或
跨度 m，结构类型：，
层数，其它
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表 (附件1)
工程立项批准文号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
金额 (大写)：元 (人民币)
：元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
山西省建设工程施工合同范本
山西省建设工程施工合同范本
山西省建设工程施工合同
第一章总则
第一条本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等法律、法规，结合山西省建设工程施工管理实际制定的合同，用以明确双方权利义务、规范工程建设行为，保障工程质量，维护合法权益，促进合同履行。
第二条本合同的订立应遵循公平、自愿、等价有偿和诚实信用原则。
第三条合同各方应当按照合同约定履行自己的权利义务，遵守国家法律、法规，符合国家工商行政管理部门的规定。
第四条本合同的附件包括以下内容：
⒈工程图纸及设计文件
⒉报价单及价格明细表
⒊工程施工进度计划
⒋施工组织设计方案
⒌工程施工质量保证书
⒍合同履行担保方式及期限
等。
第二章合同的确定与变更
第五条甲方与乙方应通过书面形式订立本合同，双方在合同上签字盖章后生效，并各自留存一份原件。为证明合同的合法性与真实性，合同可在合同签订后办理公证。
第六条在工程施工过程中，当发生以下情况之一时，乙方有权向甲方提出变更合同的请求：
⒈工程设计文件、规划许可条件等发生变更。
⒉工程施工条件与原定条件不符。
⒊其他与工程施工相关的变更事由。
第七条甲方与乙方应通过书面形式达成变更合同的协议，明确变更的内容、变更后的施工期限和价款等相关事项。
第三章工程施工内容和标准
第八条乙方应按照合同约定，对甲方委托的工程进行施工。具体施工内容和标准详见附件中的工程图纸及设计文件。
第九条乙方在施工过程中应严格遵守国家和地方的建设工程质量管理条例，确保工程质量符合相关规定。
第十条甲方在施工过程中有权对乙方进行施工监督，如发现施工质量不符合相关规定的情况，甲方有权要求乙方进行整改。
山西省建设工程施工合同(样本)
JF—2006—0001
山西省建设工程施工合同
工程名称：_______________________________________
发包单位：_______________________________________
承包单位：_______________________________________
监理单位：_______________________________________
勘察设计单位：___________________________________
山西省工商行政管理局
山西省建设厅制定
山西省建筑企业家联合会
建设工程施工合同
第一局部协议书
发包人（全称）：_________________________________________________
承包人（全称）：_________________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：____________________________________________________
工程地点：____________________________________________________
工程内容：建筑面积：___________m2，建筑高度__________m或
跨度_______________m，结构类型：____________，
山西建筑施工合同范本
山西建筑施工合同范本
甲方（委托方）：____________________
乙方（承包方）：____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑施工事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1 工程名称：____________________
1.2 工程地点：____________________
1.3 工程范围：包括但不限于_______（具体工程内容描述）
第二条合同价款
2.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 付款方式：按照工程进度分期支付，具体付款方式及期限如下：
（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%，即人民币_______元；
（2）进度款：乙方完成工程进度_______%时，甲方支付乙方已完工程量的
_______%，即人民币_______元；
（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方剩余合同总价款的_______%，即人民币_______元。
第三条工程质量
3.1 乙方应按照国家相关质量标准及甲方的要求进行施工，确保工程质量符合规定。
3.2 工程质量不符合约定的，乙方应在甲方指定的合理期限内无偿返工或修理。返工或修理后，经甲方验收合格，方可继续施工。
第四条工程进度
4.1 乙方应按照甲方的要求和工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。
最新山西省建设工程施工合同
山西省建设工程施工合同
工程名称：
发包单位：
承包单位：
监理单位：
勘察设计单位：
山西省工商行政管理局
山西省建设厅制定
山西省建筑企业家联合会
特别提示
1、本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山西省合同监督管理条例》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，《建设工程价款结算暂行办法》、《建设工程施工合同（GF—2013—0201）国家示范文本》等法律、法规、文件制定的示范文本，供当事人双方约定采用。
2、建设工程施工活动中，承发包双方应依法订立书面合同。承发包双方在使用本合同文本时，应认真审查并严格执行合同中每一条款，其中工程款支付、竣工验收与结算、质量保修等关键性条款不得与国家现行法律法规相抵触。
3、签定合同前，发包人要验看承包人的《企业法人营业执照》和《企业资质证书》。与分公司（分部）签订合同，除验看其《营业执照》和《企业资质证书》外，合同应加盖分公司（分部）的上级公司（具有法人资格单位）的合同专用章。
4、本合同文本由山西省工商行政管理局、山西省建设厅、山西省建筑企业家联合会共同制定，由省工商行政管理局和省建设厅指定印刷企业印刷，并负责监制。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。当事人需使用示范文本，可到当地工商行政管理部门和建设部门领取。
5、在山西省境内施工的建设项目应以本合同文本备案。
第一部分协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
山西建设工程施工合同模板
JF—2006—0001
山西省建设工程施工合同
工程名称：_______________________________________
发包单位：_______________________________________
承包单位：_______________________________________
监理单位：_______________________________________
勘察设计单位：___________________________________
山西省工商行政管理局
山西省建设厅制定
山西省建筑企业家联合会
特别提示
1、本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山西省合同监督管理条例》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》、《建设工程价款结算暂行办法》、《建设施工合同（GF-1999 - 0201）国家示范文本》等法律、法规、文件制定的示范文本，供当事人双方约定采用。
2、建设施工活动中，承发包双方应当依法订立书面合同。承发包双方在使用本合同文本时，应认真审查并严格执行合同中每一条款，其中工程款支付、竣工验收与结算、质量保修等关键性条款不得与国家规定现行法律法规相抵触。
3、签订合同前，发包人要验看承包人的《企业法人营业执照》和《企业资质证书》。与分公司（分部）签订合同，除验看其《营业执照》和《企业资质证书》外，合同应加盖分公司（分部）的上级公司（具有法人资格单位）的合同专用章。
4、本合同文本由山西省工商行政管理局、山西省建设厅、山西省建
山西省建设工程施工合同范本
JF—2006—0001
山西省建设工程施工合同
工程名称：_______________________________________ 发包单位：_______________________________________ 承包单位：_______________________________________ 监理单位：_______________________________________ 勘察设计单位：___________________________________
山西省工商行政管理局
山西省建设厅制定
山西省建筑企业家联合会
特别提示
1、本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山西省合同监督管理条例》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》、《建设工程价款结算暂行办法》、《建设施工合同（GF-1999 - 0201）国家示范文本》等法律、法规、文件制定的示范文本，供当事人双方约定采用。
2、建设施工活动中，承发包双方应当依法订立书面合同。承发包双方在使用本合同文本时，应认真审查并严格执行合同中每一条款，其中工程款支付、竣工验收与结算、质量保修等关键性条款不得与国家规定现行法律法规相抵触。
3、签订合同前，发包人要验看承包人的《企业法人营业执照》和《企业资质证书》。与分公司（分部）签订合同，除验看其《营业执照》和《企业资质证书》外，合同应加盖分公司（分部）的上级公司（具有法人资格单位）的合同专用章。
4、本合同文本由山西省工商行政管理局、山西省建设厅、山西省建筑企业家联合会共同制定，由省工商行政管理局和省建设厅指定印刷企业印刷，并负责监制。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。当事人需使用示范文本，可到当地工商管理部门和建设部门领取
工程施工合同山西
工程施工合同山西
甲方（发包方）：______________
地址：______________
法定代表人：______________
联系电话：______________
乙方（承包方）：______________
地址：______________
法定代表人：______________
联系电话：______________
鉴于甲方需要进行工程施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方
本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程施工事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1.1 工程名称：________________
1.2 工程地点：________________
1.3 工程内容：________________
1.4 工程规模：________________
1.5 工程立项批准文号：________________
1.6 资金来源：________________
1.7 工程开、竣工日期：开工日期为____年____月____日，竣工日期
为____年____月____日。
第二条工程承包范围
2.1 乙方根据甲方提供的施工图纸及工程量清单，承担以下工程内容
的施工：
2.1.1 ________________
2.1.2 ________________
2.1.3 ________________
2.2 乙方应按照国家及山西省相关施工规范、标准和甲方的要求进行
施工。
第三条工程质量标准
3.1 工程质量应达到国家及山西省现行的质量检验评定标准。
3.2 甲方有权对乙方的施工质量进行检查，乙方应予以配合。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：QC/RE-KA3053
山西省建设施工合同标准范本
In the case of disputes, the parties protected by the contract shall use the contract to apply for arbitration to solve the disputes and safeguard their legitimate rights and interests.
（正式协议示范文本）
甲方：________________________
乙方：________________________
签署时间：________________________
山西省建设施工合同标准范本
使用指南：本协议文件适合在平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：建筑面积：m2，建筑高度m或
跨度m，结构类型：，
层数，其它
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
金额(大写)：元(人民币)
¥：元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
此处可填写公司名称/地址/位置
Company name / address / location can be filled in this location