建设工程完工履约保证保险保单保函v
建筑合同履约保函
建筑合同履约保函尊敬的签约各方:为确保建筑项目合同的有效履行,保障各方的权益,特制定本履约保函。
本保函适用于建筑项目合同中约定的履约保证金,保障其按照合同约定的责任和义务进行履行。
一、保函发行方:[发行方名称](以下简称“保函发行方”),注册地为[注册地],注册资本[注册资本],法人代表[法人代表姓名]。
二、受益人:[受益人名称](以下简称“受益人”),注册地为[注册地],法人代表[法人代表姓名]。
三、保函金额:根据建筑项目合同第[XX]条的约定,保函发行方保证向受益人提供履约保函,金额为[保函金额],用于保证合同的履约义务。
四、履约保证期限:本履约保函的有效期为自合同签订之日起至合同履约完毕、验收合格且结算支付全部合同款项之日止。
五、保函承诺:1. 保函发行方保证根据建筑项目合同的约定,履行其作为合同签署方的责任和义务;2. 如建筑合同履行过程中,保函发行方未能履行其义务,导致合同受益人遭受损失的,保函发行方应按照合同约定承担相应的赔偿责任;3. 保函发行方保证履约保函的真实性、有效性和权威性,且配合受益人及其他相关方办理变更、解除和索赔等相关手续;4. 受益人可以根据合同约定,依法向保函发行方主张索赔权利,并要求其承担相应的赔偿责任。
六、保函费用:1. 保函发行方应按照合同约定,自行承担保函费用;2. 若因保函发行方的原因导致保函费用增加,保函发行方应负责承担相应的增加费用。
七、法律适用与争议解决:本履约保函以及与本保函相关的所有权利、义务和争议,均适用[适用法律]法律。
若因本履约保函产生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不成,应提交[仲裁/法院]解决。
八、其他约定:1. 本保函不可转让,除非经受益人事先书面同意;2. 本保函的设立不影响受益人对其他合同履约担保措施的主张;3. 双方同意本保函的电子版与纸质版具有同等法律效力。
九、保函发行方信息:1. 公司名称:[发行方名称]2. 注册地址:[注册地址]3. 邮政编码:[邮政编码]4. 电话:[联系电话]5. 传真:[传真号码]6. 电子邮箱:[电子邮箱地址]7. 联络人:[联系人姓名]8. 联络人电话:[联系人电话]十、受益人信息:1. 公司名称:[受益人名称]2. 注册地址:[注册地址]3. 邮政编码:[邮政编码]4. 电话:[联系电话]5. 传真:[传真号码]6. 电子邮箱:[电子邮箱地址]7. 联络人:[联系人姓名]8. 联络人电话:[联系人电话]请各方在签署合同时核对以上信息并尽善尽美地履行合同义务。
建筑工程履约保证保险
建筑工程履约保证保险
建筑工程履约保证保险是一种专门针对建筑工程项目的保险产品,旨在保障投资者、业主或施工方在建筑工程过程中的合约履约义务,并对其可能面临的责任和风险进行保障。
建筑工程履约保证保险通常由保险公司提供,其主要保障内容包括以下几个方面:
1. 承保范围:建筑工程履约保证保险一般包括工程质量保证期、修复责任期及延续保修责任期等,以确保工程质量和安全。
2. 保险责任:保险公司承担投资者、业主或施工方在建筑工程履约过程中承担的合同责任,如工程质量问题导致的损失赔偿、延误引起的费用赔付等。
3. 保费与赔偿:投保人需向保险公司支付一定的保费,保费的多少根据建筑工程项目的规模、风险程度等因素确定。
若在工程质量保证期内发生损失或责任事件,投保人可以向保险公司提出赔偿申请。
4. 申请赔偿:在发生损失或责任事件后,投保人需向保险公司提供相关证据和资料,如事故调查报告、相关合同文件、支付文件等,以便保险公司审核和处理赔偿事宜。
需要注意的是,建筑工程履约保证保险并不是强制性的保险,其购买与否由市场主体自主决定。
然而,在一些大型建筑工程项目中,许多投资者、业主或施工方都会选择购买该保险,以
减轻工程风险和责任承担。
总之,建筑工程履约保证保险作为一种专业的保险产品,对于投资者、业主或施工方在建筑工程项目过程中的履约义务和风险承担提供了保障,有助于促进建筑工程项目的顺利进行和合同的履行。
建设工程完工履约保证保险保单保函v1
建设工程完工履约保证保险保单保函/凭证致:(发包人名称):鉴于(发包人名称,以下简称“发包人”)接受(承包人名称,以下简称“承包人”)于年月日参加(项目名称)标段施工的投标,向承包人签发中标通知书,并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》(保险单号:),我公司接受承包人的请Array求,向你方提供如下保证:一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为(下称“保险金额”)人民币万元整(小写:¥元)二、本保函的有效期自年月日至年月日三、在保险期间内,承包人(投保人)因自身原因未按照与发包人(被保险人)签订的建设工程施工合同(合同编号)履行相关义务,导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求,给被保险人造成直接经济损失的,被保险人可向保险人提出索赔,保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。
保险人:(盖章)签单日期:公司地址:邮编:联系电话:建设工程完工履约保证保险保单保函/凭证致:(发包人名称):鉴于(发包人名称,以下简称“发包人”)接受(承包人名称,以下简称“承包人”)于年月日参加(项目名称)标段施工的投标,向承包人签发中标通知书,并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》(保险单号:),我公司接受承包人的请Array求,向你方提供如下保证:一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为(下称“保险金额”)人民币万元整(小写:¥元)二、本保函的有效期自年月日至年月日三、在保险期间内,承包人(投保人)因自身原因未按照与发包人(被保险人)签订的建设工程施工合同(合同编号)履行相关义务,导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求,给被保险人造成直接经济损失的,被保险人可向保险人提出索赔,保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。
保险人:(盖章)签单日期:公司地址:邮编:联系电话:。
建设工程施工合同履约保证保险电子保险单(范本文)
建设工程施工合同履约保证保险电子保险单1. 引言建设工程施工合同履约保证保险是一种保险形式,旨在为建筑施工企业提供一种经济补偿和保障,以保证其能够按时、按质、按量完成合同约定的工程项目。
而电子保险单则是一种数字化的保险单据形式,将传统的纸质保险单转化为电子文件,以提高保险交易的效率和方便性。
本文将对建设工程施工合同履约保证保险电子保险单进行详细介绍。
2. 电子保险单的定义电子保险单是指将保险单据电子化并存储在电子介质上的保险单。
它不再以纸质形式存在,而是以电子文件的方式进行存储和传输。
电子保险单可以通过电子邮件、保险公司网站或专门的保险电子交易平台进行交付和管理。
相比传统的纸质保险单,电子保险单具有方便快捷、信息安全、环保节约等优势。
3. 建设工程施工合同履约保证保险的背景建设工程施工合同履约保证保险是为了解决建筑施工企业可能面临的履约风险而设立的。
在建筑施工过程中,由于各种原因,如自然灾害、供应链断裂、工期延误等,建筑施工企业可能无法按时、按质、按量完成工程项目,这将给施工企业和业主带来巨大的经济损失。
建设工程施工合同履约保证保险的目的就是为建筑施工企业提供一种经济补偿和保障,以减轻其承担的风险,并增强合同约束力。
4. 建设工程施工合同履约保证保险的内容4.1 保险标的保险标的是指在保险合同约定的保险期间内,为保险人负责提供保险保障的具体工程项目。
在建设工程施工合同履约保证保险中,保险标的一般指合同工程项目的施工性质、所属地段、工程名称等详细描述。
4.2 保险责任•施工企业未能按时完成合同工程项目的,保险公司将按照保险金额的一定比例进行赔偿;•施工企业因故意或重大过错而未能按质量要求完成合同工程项目的,保险公司将全额赔偿。
4.3 保险金额保险金额是指保险公司在保险合同中承担的最高赔偿金额。
建设工程施工合同履约保证保险的保险金额一般根据合同工程项目的规模、复杂程度、风险等因素进行测算和确定。
4.4 保险费率和费用保险费率是指保险公司和保险合同中约定的保险费用的计算标准。
中国人民保险建设工程完工履约保证保险合同
中国人民保险建设工程完工履约保证保险合同总则第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单及批单组成。
凡涉及本保险合同的约定,均应采用书面形式。
第二条本保险合同的投保人是指依法根据《建设工程项目招标文件》要求向建设工程项目招标人投标、中标,与招标人签订《建设工程施工合同》的,具有相应建筑施工企业资质的当事人,即建设工程投标人、建设工程中标人(即《建设工程施工合同》承包人)。
第三条本保险合同的被保险人是指依法根据《建设工程项目招标文件》要求向建设工程项目投标人进行建设工程项目招标、确定中标人、与中标人签订《建设工程施工合同》的当事人,即建设工程项目招标人、《建设工程施工合同》发包人。
保险责任第四条本保险合同责任包含三个部分,投保人可以根据《建设工程项目招标文件》要求、《建设工程施工合同》要求以及工程进展的具体情况选择部分投保或全部投保,保险责任应当在保单或批单中载明:(一)投标保证(二)履约保证(三)支付保证第五条投标保证根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》,在保险期间内,投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中,因下列情形之一:(一)投标截止后投保人未经被保险人同意或者违反《建设工程项目招标文件》撤销投标文件;(二)中标后未按《建设工程项目招标文件》的要求签署《建设工程施工合同》;(三)投保人弄虚作假行为,但尚未构成犯罪;(四) 投保人与其他投标人相互串通投标,但尚未构成犯罪;(五)《建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形;给被保险人造成经济损失的,被保险人可向保险人提出索赔,保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。
第六条履约保证根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规,在保险期间内,投保人在《建设工程施工合同》的履约过程中,因下列情形之一:一)投保人违反相关法律规定及《建设工程施工合同》约定进行转包或违法分包的;(二)投保人违反《建设工程施工合同》约定采购和使用不合格的材料和工程设备的;(三)投保人违反《建设工程施工合同》中有关材料与设备专用要求的约定,未经被保险人批准,私自将已按照《建设工程施工合同》约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的;(四)因投保人原因未能按《建设工程施工合同》施工进度计划及时完成《建设工程施工合同》约定工作,造成工期延误的;(五)投保人违反《建设工程施工合同》中关于人员管理义务的规定的;(六)投保人违反《建设工程施工合同》中关于安全管理规章制度的规定的;(七)投保人无正当理由明确表示或者无正当理由以其行为表明不履行《建设工程施工合同》主要义务的;给被保险人造成直接经济损失的,被保险人可向保险人提出索赔,保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。
建筑工程项目履约保函
建筑工程项目履约保函建筑工程项目履约保函一、保函背景和目的保函是一种担保形式,由建设单位委托承包商提供给业主的一种担保工具,用于确保项目的合同履约和保证承包商履行其合同义务的能力和意愿。
本保函范本旨在规范建筑工程项目中保函的格式和内容,便于各方理解、纠纷解决和执行。
二、保函的种类和用途⒈保证金保函:用于保证承包商按照合同约定履行支付保证金的义务。
⒉履约保函:用于保证承包商按照合同约定履行工程项目的义务,包括工程质量、进度和安全等。
⒊付款保函:用于保证建设单位按照合同约定及时支付承包商的工程款项。
⒋投标保函:用于保证投标人在开标后签订合同并按照合同约定履行义务。
三、保函的要素⒈委托单位信息:包括委托单位名称、地质、联系人和。
⒉承包商信息:包括承包商名称、地质、联系人和。
⒊保函金额:即保证的金额,该金额应根据合同约定或法律规定确定。
⒋有效期限:即保函的有效期限,一般为合同约定的工期加延期期限,但不得超过法律规定的最长期限。
⒌保函的用途:即保函所保证的具体内容,如保证工程质量、进度、安全等。
四、保函的方式和要求⒈本保函可采用书面形式或电子格式,具体方式由委托单位和承包商协商确定。
⒉书面保函应采用单位抬头纸打印,需加盖委托单位和承包商的公章。
⒊电子保函应采用加密方式传输,保证信息安全和真实性。
⒋保函应明确保证的内容和具体责任,避免模糊和歧义的表述。
⒌任何一方不得单方面解除保函,如需解除,应经双方协商一致并书面确认。
五、风险提示和违约责任⒈若承包商未按照保函约定的内容和要求履行合同义务,委托单位有权要求承包商承担相应的违约责任,并依法追究其法律责任。
⒉若委托单位未及时支付工程款项或履行其他合同义务,承包商有权要求委托单位承担相应的违约责任,并依法追究其法律责任。
⒊保函的解除、修改和变更应经双方协商一致并书面确认,否则无效。
六、附件本文档涉及的附件包括但不限于以下内容:⒈保函格式范本:附上保函的标准格式范本,供委托单位和承包商参考使用。
保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险条款
保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险条款一、保险标的及保险期限1. 本保险适用于保险股份有限公司(以下简称甲方)与施工单位(以下简称乙方)签订的建设工程施工合同(以下简称本合同)中约定的工程履约保证金。
2. 保险期限为本合同签订之日起至工程完工验收合格之日止。
二、保险责任范围1. 本保险承保乙方按照本合同约定缴纳的工程履约保证金。
2. 工程履约保证金指为保证乙方按照本合同的约定履行工程建设责任而支付给甲方的一定金额的固定保证金,作为工程履约的保证和赔偿乙方违约行为的重要依据。
三、保险金额及费率1. 本保险的保险金额为工程履约保证金的百分之百。
2. 保险费率根据甲方与保险公司签订的保险合同中约定的费率计算,具体费率不在本条款范围内。
四、免赔额1. 本保险的免赔额为工程履约保证金的百分之二。
2. 发生保险责任范围内的损失,以超过免赔额的部分为保险公司承担赔偿责任。
五、保险事故通知和理赔处理1. 乙方发生违约行为或工程建设缺陷导致甲方要求支付保证金时,乙方应立即书面通知保险人,并提供甲方发出的要求支付保证金的相关证据材料。
2. 保险人收到乙方的通知后,将在五个工作日内核实相关证据,确认属于保险责任范围内的损失后,向乙方支付相应的赔偿金额。
3. 乙方应积极配合保险人进行理赔处理,并提供保险人要求的进一步证明材料和资料。
六、保险条款变更和解释1. 本保险条款的解释权归保险人所有,如有需要变更条款的情况,应经保险人与甲方双方协商一致,并以书面形式作出修改。
2. 本保险条款与保险合同中特别约定的条款相抵触的,以保险合同中特别约定的条款为准。
七、其他约定1. 甲方和乙方应按照本合同的约定履行各自的义务,并保证提供的信息、资料真实、准确、完整。
2. 涉及本保险的索赔事项,甲方和乙方应及时配合保险人的调查和处理,并提供所需的材料和证明。
3. 保险人、甲方和乙方三方应保持联系畅通,及时沟通和解决相关问题。
八、争议解决1. 本保险合同的履行、解释和争议解决适用于中华人民共和国法律。
建设工程合同履约保函最新规定
建设工程合同履约保函最新规定建设工程合同履约保函是指在建设工程合同中,为了保证承包人履行合同义务,由承包人向发包人提供的担保。
近年来,随着我国建筑市场的不断发展,建设工程合同履约保函在工程建设领域发挥着越来越重要的作用。
为了规范建设工程合同履约保函的办理和使用,保障合同双方的合法权益,我国相关部门不断出台和完善相关法规政策。
本文将对最新规定进行解读。
一、最新规定概述根据我国现行法规,建设工程合同履约保函分为全额保函和部分保函两种。
全额保函是指保函金额与合同金额相等,部分保函是指保函金额小于合同金额。
保函的有效期一般为合同履行期限,最长不超过一年。
在保函有效期内,如果承包人未能履行合同义务,发包人可以向担保机构申请赔偿。
二、最新规定内容1. 保函开具要求根据最新规定,承包人在申请开具建设工程合同履约保函时,应当向担保机构提交以下材料:(1)合同双方签订的建设工程合同原文本及附件;(2)承包人营业执照、资质证书、组织机构代码证等证明材料;(3)发包人要求的其他材料。
2. 保函金额和有效期建设工程合同履约保函的金额应当根据合同金额和风险程度确定。
保函的有效期应当与合同履行期限一致,但最长不得超过一年。
在保函有效期内,承包人如未能履行合同义务,发包人可以向担保机构申请赔偿。
3. 保函的撤销和退还当承包人按照合同约定履行完毕合同义务后,发包人应当向担保机构申请撤销保函。
如果承包人在合同履行过程中出现违约情况,发包人可以向担保机构申请退还部分或全部保函金额。
4. 担保机构的责任担保机构在开具建设工程合同履约保函时,应当认真审查承包人的资质和合同双方的合同内容。
如果保函被申请赔偿,担保机构应当在核实情况后,按照保函约定履行赔偿责任。
5. 监管措施为进一步规范建设工程合同履约保函市场,最新规定明确了监管措施:(1)加强对担保机构的资质审核,确保担保机构具备相应的能力和信誉;(2)加强对承包人申请保函的审查,确保保函的真实性和有效性;(3)加强对保函使用和管理的监督,确保合同双方的合法权益。
建设工程施工合同履约保函
建设工程施工合同履约保函保函编号:________甲方(受益人):__________乙方(担保人):__________鉴于甲方与乙方签订了建设工程施工合同(以下简称“主合同”),合同编号为________,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方协商一致,特订立本履约保函。
一、保函金额本保函的担保金额为人民币________元整(大写),占主合同总价款的百分之________。
二、保函有效期本保函自________年________月________日起生效,至________年________月________日止。
在有效期内,乙方应按照主合同的约定履行其义务。
三、担保内容1. 乙方保证按照主合同的约定,及时、足额支付工程款项给甲方。
2. 乙方保证按照主合同的约定,提供符合质量标准的建筑材料、设备和劳务。
3. 乙方保证按照主合同的约定,按时完成工程建设任务,并保证工程质量符合国家和行业的相关规定。
4. 乙方保证按照主合同的约定,承担因工程质量问题或延误工期而产生的一切责任和损失。
四、违约责任1. 如果乙方未按照主合同的约定履行其义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并有权从本保函中扣除相应的违约金。
2. 如果乙方未按照主合同的约定支付工程款项,甲方有权要求乙方按照逾期付款的天数支付滞纳金。
五、争议解决本保函的签订和履行过程中,如发生任何争议,甲乙双方应首先友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本保函一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本保函自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(受益人):__________乙方(担保人):__________日期:________年________月________日。
建筑工程项目履约保函简洁范本
建筑工程项目履约保函建筑工程项目履约保函一、保证事项本保函由建筑工程项目发包方(以下简称“甲方”)为保证承包方(以下简称“乙方”)履行合同中约定的各项义务而开具。
本保函的有效期与合同期限相同,并在本保函到期后30日内,甲方未接到乙方的书面申请解除本保函的情况下终止。
二、保函金额1. 本保函金额为:(具体金额)2. 本保函金额包含临时措施费、担保金、保证金等各种费用,以保证乙方能够按照合同约定进行工程施工,遵守相关法律法规和合同条款,确保工程质量和进度的顺利进行。
三、保证期限1. 本保函自签订之日起生效,有效期为合同约定工程的履行期限。
2. 在乙方工程竣工并通过甲方的验收后,乙方应于15个工作日内向甲方提交工程竣工结算资料,并提出解除本保函的申请。
3. 对于乙方在合同期限内未完成工程,或者工程存在问题未能及时改正的情况,甲方有权终止本保函,并要求乙方承担违约责任。
四、保函终止条件1. 在本保函有效期内,若乙方违反合同约定,如不履行或未按时履行合同义务,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。
2. 在保函有效期内,若乙方发生歇业、破产、合并、分立等情况,或者乙方因法定或行政强制原因被吊销营业执照,乙方应立即通知甲方,并在接到甲方终止通知后的5个工作日内退还保函金额。
3. 在保函有效期内,若乙方被依法追究刑事责任,甲方有权解除合同,并要求乙方承担一切法律责任和经济损失。
五、解除保函手续1. 乙方于工程竣工并通过甲方验收后,应向甲方提交解除保函的申请,并提供乙方承诺书、保函解除手续等相关文件。
2. 甲方收到乙方的申请后,将在5个工作日内对申请进行审查,如甲方认可乙方已完成工程的要求,乙方已偿还所有费用,甲方将解除保函。
3. 如乙方在保函有效期内解除保函,并提出的申请受到甲方的审核不通过,甲方将要求乙方继续履行合同,并要求乙方支付相应的违约金。
六、其他事项1. 本保函适用于建筑工程项目,不适用于其他项目或业务。
工程建设合同履约保函
工程建设合同履约保函【保函名称】《工程建设合同履约保函》【内容】甲方(业主):_________乙方(承包商):_________鉴于甲乙双方已就___________工程(以下简称“本工程”)达成建设合同,为确保合同的顺利履行,经双方协商一致,特订立本保函。
一、保函金额:本保函的金额为人民币_______元,该金额为本工程合同总价的_____%,用于确保乙方履行合同中的全部义务。
二、保函期限:本保函自____年____月____日起生效,至____年____月____日终止,除非根据合同约定提前解除或延长。
三、保函条件:1. 若乙方未能按照合同规定的要求和时间节点完成工程质量、进度等义务,甲方有权书面通知乙方,并从保函金额中扣除相应的违约金。
2. 若乙方违反合同规定,导致工程延期或质量问题,甲方可要求乙方赔偿相应损失,并可动用保函金额进行赔偿。
3. 若因乙方原因导致合同解除,甲方有权要求乙方承担违约责任,并可用保函金额抵扣应支付的违约金。
4. 在保函有效期内,若乙方完全履行了合同义务,未发生违约行为,保函金额应在保函到期后无息退还给乙方。
四、其他条款:1. 本保函一经签署,即构成合同不可分割的一部分,与原合同具有同等法律效力。
2. 本保函项下的任何争议,均应提交_____仲裁委员会按照提交仲裁时的仲裁规则进行仲裁解决。
3. 本保函的解释权及修改权属于甲乙双方共同协商确定。
任何一方不得擅自解释或修改保函条款。
五、签字盖章:本保函一式两份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):_________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_________ 日期:____年____月____日【结束语】。
建筑工程项目履约保函
建筑工程项目履约保函保函编号:公司:鉴于公司(以下简称“承包人”)和你方就工程签订了《建设工程施工承包合同》(以下简称“合同”),并且你方要求承包人须提供履约保函。
我方长安保证担保有限公司根据你方的要求和承包人的申请,接受该承包人委托,作其保证人,为其向你方出具履约保函。
在此,我方特向你方作出如下保证:1.本保函为不可撤销保函,本保函担保金额为元(¥.00元)整。
本保函担保金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
2.我方提供的保证为一般保证。
3.本保函的有效期间:自起至止。
4.索赔通知应由你方法定代表人或授权代理人签发并加盖公章且你方的任何索赔通知不应迟于年月日送达我方。
5.你方应凭本保函原件及上述索赔通知向我方索赔。
6.我方受本保函制约的责任是直接且连续的,《履约保证担保条款》(加盖骑缝章)是本保函的组成部分,与本保函具有同等法律效力。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
保函失效后请你方将本保函退回承包人交我方注销。
保证人:四川一通投资担保有限公司(盖章)保证人地址: 四川省成都市锦江区书院西街8号8楼邮编: 610061电话:(028)66189888 传真:(028)86621488法定代表人或授权委托代理(签字或盖章):签发日期:2010年月日长安保证担保有限公司履约保证担保条款一、履约保证担保的定义本条款所称履约保证担保,是指长安保证担保有限公司(以下称保证人)接受承包人(以下称被保证人)的委托向发包人(以下称受益人)提供履约保函(以下称保函),如被保证人没有就工程签订的《建设工程施工承包合同》(以下简称《合同》)的约定履行除保修条款以外的义务,则由保证人按保函约定,在保函金额内承担保证责任。
二、主合同与从合同《合同》是保函的主合同。
保函是主合同的从合同。
主合同无效,从合同也无效。
三、保证担保范围在保证期限内,被保证人发生违约事故,给受益人造成损失,保证人依据主合同和保函的约定,在保函金额内承担赔付责任或继续采取措施履行主合同。
建设工程施工合同履约保函
建设工程施工合同履约保函【建设工程施工合同履约保函】致:(业主全称)地址:电话:传真:尊敬的(业主全称):根据贵方与(承包商全称)签订的建设工程施工合同(以下简称“合同”),我行(担保银行名称)特此开立本履约保函,以确保(承包商全称)能够严格履行合同中规定的义务和责任。
一、保函金额本履约保函的金额为(币种及金额),该金额是根据合同总价的(百分比)%确定,用于确保(承包商全称)能够按照合同约定完成工程。
二、有效期本保函自(起始日期)起生效,至(终止日期)止,除非提前终止或延长。
在有效期内,如果(承包商全称)未能履行合同中的任何义务,我行将在收到贵方的书面索赔通知后,无条件地向贵方支付不超过保函金额的款项。
三、索赔条件1. 如果(承包商全称)未能按照合同规定的质量、时间或其他条件完成工程;2. 如果(承包商全称)中途放弃工程或无法继续履行合同;3. 如果(承包商全称)未能在规定时间内修复缺陷或损害;4. 其他合同中明确规定的情形。
四、索赔程序贵方在发现(承包商全称)未能履行合同义务时,应立即书面通知我行,并提供相关证明材料。
我行将在收到索赔通知后的(指定天数)个工作日内进行核实,并按照约定向贵方支付相应的赔偿金。
五、责任限制我行的赔偿责任仅限于本保函所载明的金额,并且一旦赔偿,本保函即告终止。
我行不对任何间接损失或超出保函金额的损失承担责任。
六、适用法律本保函的开立、效力、解释、履行及争议解决均适用(指定国家/地区)的法律。
七、其他条款1. 本保函不得转让,除非得到我行的书面同意;2. 我行有权要求贵方提供(承包商全称)违约的证据;3. 本保函的任何修改或补充均需以书面形式经双方同意后方可生效。
请贵方确认本保函内容无误,并在收到后尽快回复确认。
如有任何疑问,请及时与我行联系。
此致敬礼!担保银行名称授权签字人:日期:。
银行保函格式(建设工程履约保函)
银行保函格式(建设工程履约保函)第一篇:银行保函格式(建设工程履约保函)建设工程履约保函开具日期:年月日致地址::鉴于贵方与承包人于年月日就工程签订的编号为号的建设工程合同(下称“主合同”)履行需要,应承包人的申请,我行特开立以贵方为受益人、金额不超过人名币(币种)(大写)的履约保函:一、本行无条件地且不可撤销地承诺:一旦贵方向本行提出书面索偿通知,本行将在收到该索偿通知后七个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付给贵方。
二、三、本保函不得转让,我行对除贵方以外的任何组织或个人不承担担保责任。
本保函自主合同生效之日起生效,有效期至工程竣工验收合格后一个月止。
书面索赔通知必须在上述期限内送达我行,否则我行在该保函项下的责任自动解除。
四、本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的义务和责任是完全独立的,并不取决于任何交易、合同/协议、承诺(包括但不限于主合同)的存在或有效性,也不取决于本保函中未列明的任何条款或条件,并且不受对主合同及/或贵方与申请人之间的任何协议所作的任何变更、补充、终止或提前/延迟终止的影响。
工程承包合同按期履行完毕、保函超过有效期或我行的承担义务履行完毕,保函即行失效,请将本保函退回我行注销。
出证银行名称:签公字:_________ 章:银行经办人:联系电话:第二篇:银行工程履约保函格式履约保函编号:致受益人:因(下称“保函申请人”)与你方签订了编号为 /的(合同或协议名称),我行接受保函申请人的请求,愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证:一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)元整(下称“保证金额”)。
二、我行在此不可撤销且无条件地为保函申请人在主合同下的所有责任和义务向受益人承担连带担保责任。
三、本保函有效期为以下第 1 种: 1.本保函有效期至年月 2.日止。
/。
四、在本保函的有效期内,如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务,我行将在收到你方提交的本保函原件索赔通知后五个工作日内,按照索赔金额但不超出上述保证金额为限向你方进行支付。
工程施工合同中履约保函
工程施工合同中履约保函
【履约保函范本】
甲方(业主):________________
乙方(承包商):________________
鉴于甲乙双方签订了编号为________的工程施工合同,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,为确保乙方能够履行合同义务,特此提供以下履约保函:
一、保函金额:本保函的担保金额为人民币________元整(¥________),占合同总金额的百分之________。
二、保函有效期:自本保函签发之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止。
三、担保内容:
1. 乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程建设任务。
2. 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准,无质量缺陷。
3. 乙方应确保工程进度符合合同要求,不得无故延期。
4. 乙方应妥善解决施工过程中出现的问题,并承担相应的责任。
四、违约责任:若乙方未能履行上述担保内容中的任何一项或多项义务,甲方有权要求担保银行支付不超过保函金额的赔偿金。
五、解除条件:当工程竣工验收合格,且乙方已完全履行合同义务后,本保函自动解除。
六、争议解决:因本保函引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款:本保函未尽事宜,均以甲乙双方签订的工程施工合同为准。
八、本保函一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):________________ 日期:____年__月__日
乙方(盖章):________________ 日期:____年__月__日。
建筑工程项目履约保函
建筑工程项目履约保函建筑工程项目履约保函一、背景介绍1.1 保函的定义和目的建筑工程项目履约保函是指承包商为了确保按照合同约定履行其在建筑工程项目中的责任而向业主提供的担保文件。
其目的是保障业主的利益,确保工程项目按时、按质、按量完工。
1.2 保函的分类1.2.1 履约保函履约保函是指承包商在中标后与业主签署合同时所提供的保函,以确保承包商能够履行其与业主之间的合同义务。
1.2.2 进度保函进度保函是指承包商在工程项目施工过程中提供,以保证工程按计划进行,保证工程能够按期完工。
1.2.3 质量保函质量保函是指承包商在工程项目完工后提供的,以确保工程质量符合合同要求,并在一定期限内对工程进行维修保养的担保文件。
1.2.4 投标保函投标保函是指承包商在参与建筑工程项目投标时提供给业主的保函,以保证中标后能够履行合同。
二、保函格式及内容要求2.1 保函格式2.1.1 保函抬头:保函应明确标识为“建筑工程项目履约保函”。
2.1.2 日期:保函应标注签发日期,确保时效性。
2.1.3 保函编号:保函应有唯一的编号,方便核查与管理。
2.1.4 保函收件人:保函应明确指定为业主。
2.1.5 保函签发人:保函应由承包商授权的具有法定代表权的人员签发,并注明其职位。
2.1.6 保函正文:保函应明确承包商承担的责任和义务,并详细列出履约保证事项。
2.1.7 保函有效期:保函应明确保函的有效期限,保函在有效期内有效。
2.1.8 附件清单:保函应明确列出所附的相关文件清单,以便核查和查验。
2.1.9 签字及盖章:保函应由承包商授权的人员签字并加盖单位公章。
2.2 保函内容要求2.2.1 承包商的基本信息:包括承包商全称、注册地质、联系方式等。
2.2.2 业主的基本信息:包括业主单位全称、注册地质、联系方式等。
2.2.3 工程项目的基本信息:包括工程名称、工程地点、工程规模等。
2.2.4 履约保证事项:明确承包商的履约保证事项,包括工程按质量要求完成、按工期要求完成等。
XXX保险公司建设工程同款支付保证保险保单保函凭证范本模板-V1
XXX保险公司建设工程同款支付保证保险保单保函凭证范本模板-V1随着建筑行业的发展,建筑项目规模日益扩大,建设的主体也逐渐向社会化、专业化转变。
在建设过程中,风险和意外事故也难以避免。
因此,越来越多的建筑企业开始购买建设工程保险,以规避风险和保障自身利益。
XXX保险公司是一家专业的保险公司,可以为建筑企业提供全方位的风险保障。
在保险服务的基础上,该公司还为建筑企业定制了一系列服务,包括建设工程同款支付保证保险、保单、保函等,以最大限度地保障建筑企业的利益和项目顺利进行。
下面,我们来了解一下建设工程同款支付保证保险、保单、保函等的模板范本:一、建设工程同款支付保证保险模板范本:受益人:______________公司(或个人)保证金额:RMB________保证期间:自_________________年____月____日起至_________________年 ____月____日止保证费用:RMB________保险费率:0.2% (按保证金额计)保证金存入银行:________银行(或支付宝、微信等网络支付方式)不可撤销的保证金或责任情况下的赔偿款项将在____________(日期)前全额返还或支付,如果不在此日期前支付,保证人同意自动续约本保险条款,除非受益人借款被完全收回并经保证人书面同意解除本保险条款。
承诺书:本人/单位承诺按时足额履行开工、分期付款及竣工的财务义务,并有足够的财力来承担本保险条款规定的保证金额和保证金。
二、建设工程承包商保单模板范本:受保险人:___________公司保单号:______________保险期间:自______________年____月____日起至_____________年____月____日止被保险人的责任:向业主完工后支付同金额的货款,并按照合同约定完成工程被保险的建设工程:_____________工程保险金额:RMB_____________,即接受货款同金额的赔偿款项保险费用:按保险金额的0.5%收取三、建设工程承包商保函模板范本:收款人:___________公司保函金额:RMB_____________,即被保险人要求支付货款同金额的保证金保函期间:自_______________年____月____日起至_____________年____月____日止承诺书:本人/单位承诺履行合同中规定的款项支付义务,并同意按照双方签订的合同将货款支付给收款人。
XXX保险公司建设工程合同款支付保证保险保单保函凭证范本模板(二)
XXX保险公司建设工程合同款支付保证保险保单保函凭证范本模板(二)- 保证保险1. 什么是保证保险?保证保险是指保险人按照合同约定,为被保险人在合同约定的期限内,对承包商、供应商、租赁方等合同履约方的履约义务进行担保的保险。
2. 保证保险的作用是什么?保证保险可以为被保险人提供信用担保,增强其在商业活动中的竞争力。
同时,保证保险还可以为承包商、供应商、租赁方等合同履约方提供保障,确保其能够按照合同约定获得应得的权益。
3. 保证保险的范围有哪些?保证保险的范围包括履约保证保险、投标保证保险、预付款保证保险等。
其中,履约保证保险是最常见的一种保证保险。
- 建设工程合同款支付保证保险1. 什么是建设工程合同款支付保证保险?建设工程合同款支付保证保险是指保险人按照合同约定,为被保险人在建设工程合同约定的期限内,对承包商的工程建设合同款项进行担保的保险。
2. 建设工程合同款支付保证保险的作用是什么?建设工程合同款支付保证保险可以为被保险人提供信用担保,增强其在工程建设领域中的竞争力。
同时,建设工程合同款支付保证保险还可以为承包商提供保障,确保其能够按照合同约定获得应得的工程款项。
3. 建设工程合同款支付保证保险的范围有哪些?建设工程合同款支付保证保险的范围包括工程款项支付保证保险、工程质量保证保险、工程进度保证保险等。
其中,工程款项支付保证保险是最常见的一种建设工程合同款支付保证保险。
- 支付保证保单保函凭证范本模板1. 支付保证保单保函凭证范本模板是什么?支付保证保单保函凭证范本模板是指用于支付保证保单或保函的凭证模板。
该模板包括保证保单或保函的基本信息、付款方和收款方的信息、支付金额、支付方式等内容。
2. 支付保证保单保函凭证范本模板的作用是什么?支付保证保单保函凭证范本模板可以为支付保证保单或保函的双方提供一个标准化的凭证模板,方便双方进行支付和核对。
同时,该模板还可以减少因支付不规范而产生的纠纷和误解。
建设工程合同含履约保函
建设工程合同含履约保函一、建设工程合同概述建设工程合同是指建设单位(甲方)与施工单位(乙方)之间,就某一建设工程项目的施工任务、质量、工期、造价等条款达成的书面协议。
合同的目的在于明确双方的权利和义务,确保工程顺利完成。
二、履约保函的定义及作用履约保函是银行或其他金融机构出具的一种担保文件,保证如果乙方未能按照合同约定履行义务,银行或金融机构将按照保函的金额向甲方支付赔偿。
它是对乙方履约能力的一种担保,也是对甲方权益的一种保障。
三、履约保函范本解读1. 保函基本信息保函通常包含以下基本信息:保函编号、开立日期、有效期、保证金额等。
这些信息为保函的基本框架,确定了保函的法律效力范围。
2. 保证事项保证事项详细列出了乙方需履行的各项义务,如工程质量、工期要求等。
同时,会明确在哪些情况下,银行或金融机构需要承担赔偿责任。
3. 责任限额责任限额是指银行或金融机构承担的最大赔偿金额,通常不会超过合同总价的一定比例。
这一条款限定了赔偿的上限,保护了银行或金融机构的利益。
4. 索赔程序保函中会详细说明索赔的程序和所需材料,包括索赔通知的提交方式、时间和所需的证据等。
这有助于甲方在乙方违约时,能够迅速且正确地启动索赔程序。
5. 其他条款除了上述关键条款外,保函还可能包含其他细节性规定,如保函的修改、终止条件、争议解决方式等。
四、注意事项在实际操作中,双方应当注意以下几点:- 确保保函的真实性和有效性,避免因保函问题导致合同无法执行。
- 保函的金额应与合同风险相匹配,既不能过高增加乙方负担,也不能过低影响甲方利益。
- 双方应熟悉保函条款,明确在何种情况下可以启动索赔程序。
- 在合同执行过程中,及时沟通协商,尽量避免违约情况的发生。
五、结语通过以上对建设工程合同中履约保函范本的解析,我们可以看到,履约保函作为合同的重要组成部分,对于保障合同的顺利执行起着至关重要的作用。
在签订合同时,双方应充分理解和重视履约保函的内容,确保合同的公正性和执行力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程完工履约保证保险保单保函v
Last revised by LE LE in 2021
建设工程完工履约保证保险
保单保函/凭证
致:(发包人名称):
鉴于(发包人名称,以下简称“发包人”)接受
(承包人名称,以下简称“承包人”)于年月日参加
(项目名称)标段施工的投标,向承包人签发中标通知书,并在我公司投保
《建设工程完工履约保证保险》(保险单号:),我公司接受承包人的请求,向你方提供如下保证:
一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为(下称“保险金额”)人民币万元整(小写:¥元)
二、本保函的有效期自年月日至年月日
三、在保险期间内,承包人(投保人)因自身原因未按照与发包人(被保险人)签订的建设工程施工合同(合同编号)履行相关义务,导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求,给被保险人造成直接经济损失的,被保险人可向保险人提出索赔,保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。
保险人:(盖章)签单日期:
公司地址:邮编:
联系电话:
建设工程完工履约保证保险
保单保函/凭证
致:(发包人名称):
鉴于(发包人名称,以下简称“发包人”)接受
(承包人名称,以下简称“承包人”)于年月日参加
(项目名称)标段施工的投标,向承包人签发中标通知书,并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》(保险单号:),我公司接受承包人的请求,向你方提供如下保证:
一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为(下称“保险金额”)人民币万元整(小写:¥元)
二、本保函的有效期自年月日至年月日
三、在保险期间内,承包人(投保人)因自身原因未按照与发包人(被保险人)签订的建设工程施工合同(合同编号)履行相关义务,导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求,给被保险人造成直接经济损失的,被保险人可向保险人提出索赔,保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。
保险人:(盖章)签单日期:
公司地址:邮编:
联系电话:。