开发商拆迁委托合同正式模版
有关房屋拆迁委托合同范本5篇
有关房屋拆迁委托合同范本5篇篇1甲方（委托单位）：__________乙方（受托单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，鉴于甲方需进行房屋拆迁工作，现委托乙方提供有关房屋拆迁的法律服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、委托事项1. 乙方接受甲方的委托，负责甲方因房屋拆迁引起的相关法律事务的处理。
2. 乙方提供的服务内容包括但不限于：解答法律咨询、提供法律意见、参与谈判、起草并审核相关文件等。
二、拆迁范围及工作期限1. 拆迁范围：具体以甲方提供的拆迁范围图为准。
2. 工作期限：自合同签订之日起至拆迁工作完成止。
三、服务费用及支付方式1. 甲方应按照乙方提供的服务内容和时间支付服务费用。
2. 服务费用总额为人民币______元（大写：______元整）。
3. 支付方式：甲方应在合同签订后______日内支付服务费用的______%作为预付款，拆迁工作完成后______日内支付剩余款项。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供优质的法律服务，确保拆迁工作的顺利进行。
2. 甲方应提供真实、完整的资料，供乙方进行法律分析和研究。
3. 甲方应按时支付服务费用，确保乙方工作的顺利开展。
4. 甲方应尊重乙方的专业判断，不得要求乙方提供违法或不合理的主张。
五、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得约定的服务费用。
2. 乙方应按时为甲方提供法律服务，确保拆迁工作的顺利进行。
3. 乙方应根据甲方的要求，提供合理的法律意见和建议。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密和隐私。
5. 乙方应遵守法律法规，不得为甲方提供违法或不合理的主张。
六、违约责任及赔偿1. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权终止服务，并保留追究甲方违约责任的权利。
2. 若因乙方的过失导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 若因不可抗力导致双方无法履行本合同，双方均不承担违约责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
委托拆迁合同标准版范文6篇
委托拆迁合同标准版范文6篇篇1委托拆迁合同标准版范文甲方：（委托方）__________公司乙方：（承包方）__________公司根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，经双方协商一致，甲、乙双方特订立如下条款，以便明确各方责任，保障各方合法权益。
第一条合同的立约和原则甲方为__________公司，乙方为__________公司。
甲方拟将位于__________地区的土地上的建筑拆除，委托乙方进行拆迁工作。
乙方经审阅资料后，同意为甲方进行拆迁工作。
第二条项目的内容甲方将以下内容交由乙方执行：1. 拆除划定范围内的建筑物；2. 处理拆除后的建筑废料；3. 拆除过程中的安全问题；4. 拆除过程中与周边居民的交流和沟通；5. 完成由政府部门规定的相关手续。
第三条甲方的责任1. 合法拥有被拆迁土地所有权或使用权；2. 向乙方提供详细的拆迁地点和范围；3. 向乙方提供拆迁相关的土地使用证明、权属证明等证明文件；4. 与相关政府部门协调，保障拆迁工作的顺利进行。
第四条乙方的责任1. 按照甲方的要求和拆迁规划进行工作；2. 安全进行拆迁工作，保障周边居民和环境的安全；3. 妥善处理拆除后的建筑废料，符合环保要求；4. 随时向甲方汇报拆迁工作的进展情况。
第五条付款方式1. 甲方应按照合同约定的进度和完成情况，及时向乙方支付拆迁费用；2. 乙方应对甲方支付的费用提供发票，并接受甲方的验收。
第六条合同的变更和解除1. 任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，并经对方同意后方可变更；2. 若由于不可抗力等原因，导致合同无法履行，双方应友好协商解决，若无法解决，可以解除合同。
第七条争议解决双方如发生争议，在友好协商无法解决的情况下，应向所在地人民法院提起诉讼解决争议。
第八条其他1. 本合同自双方盖章后生效，期限为__________年，到期后可协商续签；2. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议；3. 本合同一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效力。
委托拆迁合同范本4篇
委托拆迁合同范本4篇篇1委托拆迁合同范本甲方（委托人）：__________（具体名称）、法定代表人：__________，职务：__________，身份证号码：__________，联系地址：__________，联系电话：__________。
乙方（承包人）：__________（具体名称）、法定代表人：__________，职务：__________，身份证号码：__________，联系地址：__________，联系电话：__________。
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方就拆迁事宜达成如下协议：第一条拆迁范围1.1 甲方要求乙方在__________（具体地址）范围内进行拆迁工作，拆除范围包括但不限于房屋、建筑物、构筑物等。
1.2 拆迁范围内的资产、设施、设备等，由乙方负责拆除、清理及处理，保证拆迁工作的顺利实施。
第二条拆迁程序2.1 乙方应按照相关法律法规及政府部门的要求，完成拆迁前的审批手续，并及时向甲方报告审批进展。
2.2 乙方应提前通知相关居民、商户等进行搬迁准备工作，确保拆迁过程中的顺利进行。
第三条拆迁期限3.1 本合同自双方签署之日起生效，拆迁工作应在__________（具体时间）内完成，如有延迟应经双方协商一致后再行实施。
3.2 拆迁期间如遇不可抗力因素导致无法按时完成工作，应及时通知甲方并说明情况，协商解决办法。
第四条报酬及付款方式4.1 乙方完成拆迁工作后，甲方应按照双方协议确定的报酬金额进行支付。
报酬金额为__________万元（具体数字），不含税款。
4.2 付款方式：甲方于乙方完成拆迁工作后的__________日内一次性支付报酬金额。
第五条违约责任5.1 若因乙方原因导致拆迁工作无法按照约定完成，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
5.2 若因甲方原因导致拆迁工作无法按照约定进行，甲方需承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
开发商拆迁委托合同6篇
开发商拆迁委托合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1开发商拆迁委托合同合同编号：______甲方（委托方）：__________（以下简称甲方）证件号码：_________________联系地址：_________________电话：____________________法定代表人（负责人）：__________乙方（开发商）：__________（以下简称乙方）证件号码：_________________联系地址：_________________电话：____________________法定代表人（负责人）：__________鉴于甲乙双方为就______（具体项目名称）项目的拆迁事宜，经友好协商，就相关事宜达成如下协议：一、委托内容甲方委托乙方负责进行______（具体项目名称）项目的拆迁工作，包括但不限于征地拆迁、协商补偿等。
二、委托期限本合同自双方盖章之日起生效，至______日止，期满自动终止。
如需延长委托期限，须双方协商一致并签订书面协议。
三、委托费用1. 甲方应按照约定支付委托费用给乙方，具体金额为______（具体金额），支付方式为______。
2. 甲方需在______日内将委托费用支付给乙方，逾期不支付的，乙方有权终止合同并保留追究甲方法律责任的权利。
四、条款变更如需变更合同条款，须经双方书面协商一致，并签订变更协议。
五、违约责任1. 如一方未按合同约定履行义务，应承担违约责任。
2. 若因一方违约导致另一方遭受经济损失，应承担相应的赔偿责任。
3. 存在争议时，双方应友好协商解决，若协商不成，可向有关部门申请调解或提起诉讼解决。
六、法律适用与争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 本合同的履行、解释及争议的解决应当通过友好协商，若协商不成，应向______（具体管辖法院）提起诉讼解决。
七、合同生效本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同自双方盖章之日起生效。
新版拆迁委托合同范本5篇
新版拆迁委托合同范本5篇篇1新版拆迁委托合同范本甲方：（委托人）地址：联系电话：乙方：（受托人）地址：联系电话：鉴于甲方拥有（拆迁房屋地址）两栋房屋的拆迁权，现甲方特委托乙方代为处理相关拆迁事宜，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，达成如下协议：一、拆迁委托事项1.1 甲方委托乙方代为处理（拆迁房屋地址）两栋房屋的拆迁事宜，包括但不限于与相关部门协商、签署拆迁协议、办理相关手续等事项。
1.2 乙方在执行委托事项时应当认真负责，确保甲方的拆迁权益不受损害。
二、委托期限本次委托期限自双方签订本委托合同之日起生效，至（拆迁工程竣工日期）止。
如有延期需求，需双方协商一致并签订书面延期协议。
三、委托报酬3.1 甲方应当向乙方支付委托报酬（具体金额），在双方签订本合同生效之日起7个工作日内一次性支付。
3.2 如委托过程中发生额外费用，经双方协商一致后可由甲方支付。
四、委托权利和义务4.1 乙方有权立即行使和受益于本委托，但不得违反相关法律法规和违背甲方利益。
4.2 乙方应当按照甲方的委托要求，按时保质完成委托事项。
4.3 甲方有权随时要求乙方提供关于拆迁过程的工作进展情况，并有权对拆迁进程进行监督。
4.4 甲方应当配合乙方的工作，提供必要的协助和支持。
五、违约责任5.1 如果一方未按照本合同规定的内容履行义务，构成违约的，应当承担相应的违约责任。
5.2 未经对方同意，任何一方不得随意解除合同。
否则应当承担相应的违约责任。
六、争议解决双方因履行合同发生争议的，应当友好协商解决。
协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他事项7.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有约束力。
甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：______________以上为新版拆迁委托合同范本，若双方对相关内容有任何疑问或需要变更，请及时协商解决。
房屋拆迁委托协议范本5篇
房屋拆迁委托协议范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1房屋拆迁委托协议范本甲方：委托人（个人/单位）身份证号码/营业执照号码：联系地址：联系电话：乙方：委托方（开发商/拆迁公司）统一社会信用代码：联系地址：联系电话：鉴于甲方拥有位于（具体地址）的房屋，因拆迁项目需要，现委托乙方进行房屋的拆迁工作，并达成以下协议：一、委托内容：1.1 甲方授权乙方对其名下的房屋进行拆迁，并帮助甲方办理相关的拆迁手续；1.2 乙方有权对房屋进行检测、评估，并制定拆迁方案；1.3 甲方委托乙方进行拆迁后，甲方将自行处理拆迁后的赔偿款项；二、协议期限：本协议自双方签字盖章之日起生效，至拆迁工作完成之日止。
三、委托费用：3.1 甲方应按照拆迁项目的实际情况支付拆迁费用；3.2 如因委托方原因导致拆迁工作无法进行，甲方应支付相应的违约金；四、甲方权利和义务：4.1 甲方应按照约定支付拆迁费用；4.2 甲方有义务配合乙方的拆迁工作；4.3 甲方有权在拆迁过程中监督乙方的工作进度，并提出合理的要求；五、乙方权利和义务：5.1 乙方有权对房屋进行评估和拆迁，并制定拆迁方案；5.2 乙方有义务在合理时间内完成拆迁工作，并保证拆迁质量；5.3 乙方应在拆迁过程中保护房屋周边环境，确保拆迁过程安全顺利进行；六、违约责任：6.1 任何一方未按照本协议约定履行义务的，应承担违约责任；6.2 违约方应支付对方相应的违约金，并承担由此造成的所有损失；七、法律适用和争议解决：本协议适用中华人民共和国法律，双方如发生争议应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
八、其它事项：8.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决；8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
委托人（签章）：委托方（签章）：日期：年月日日期：年月日本协议经双方签字盖章确认后生效，自双方签订之日起生效。
篇2房屋拆迁委托协议范本甲方（拆迁委托方）：_______________（身份证号码：_______________，住址：_______________，联系电话：_______________）乙方（拆迁代理方）：_______________（身份证号码：_______________，住址：_______________，联系电话：_______________）经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方代理进行有关房屋拆迁事宜，达成如下协议：一、委托内容及范围甲方委托乙方代理进行有关房屋拆迁的事务，包括但不限于以下事项：1.协商拆迁方案，取得拆迁补偿；2.向相关政府部门递交拆迁申请、提供相关材料；3.处理拆迁后余项如管道、线路、台账调整等后续事项；4.其他代理拆迁工作中的重要事务；二、委托期限本委托协议自签署之日起生效，至房屋拆迁完成之日终止。
开发商拆迁委托合同5篇
开发商拆迁委托合同5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方需进行拆迁工作，根据有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，甲方同意委托乙方进行拆迁工作，并达成如下协议：一、委托事项甲方委托乙方负责拆迁项目，包括但不限于拆迁范围界定、拆迁政策制定、拆迁补偿标准确定、拆迁实施及后续安置等事宜。
乙方应按照法律法规的要求和相关程序办理拆迁工作。
二、合同期限本合同自签订之日起生效，有效期为_____________（根据实际需要填写具体时间）。
三、工作内容与要求1. 乙方应对拆迁区域进行详细调查，明确拆迁范围，编制拆迁计划。
2. 乙方应根据当地法律法规和相关政策制定拆迁政策，保障各方合法权益。
3. 乙方应组织制定拆迁补偿标准，并与甲方及相关当事人达成协商一致。
4. 乙方应组织拆迁施工，确保工程质量和安全，并及时向甲方报告工作进展情况。
5. 乙方应协助甲方完成后续安置工作，确保被拆迁人的合法权益得到保障。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照约定向乙方支付拆迁委托费用，具体金额根据拆迁面积、工作量等因素确定。
2. 支付方式：____________________（如分期支付、一次性支付等）。
3. 乙方应在完成每个阶段的拆迁工作后提交费用结算报告，经甲方审核确认后支付相关费用。
1. 双方应对涉及本合同的所有信息进行严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方透露。
2. 乙方应对甲方提供的资料妥善保管，未经甲方同意，不得擅自使用或泄露。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付费用，乙方有权终止拆迁工作，并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按照约定完成拆迁工作，应按照合同约定承担相应的违约责任。
3. 若因乙方原因导致拆迁工程出现质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
七、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
开发商拆迁委托合同5篇
开发商拆迁委托合同5篇篇1开发商拆迁委托合同甲方：开发商（以下简称“甲方”）乙方：拆迁代理机构（以下简称“乙方”）鉴于：1. 甲方是一家具有相关资质和经验的开发商，拥有在指定区域进行房地产开发的能力；2. 乙方是一家专业的拆迁代理机构，具有进行拆迁工作的相关资质和经验；3. 双方经友好协商，就甲方在特定项目中的拆迁工作达成以下协议。
一、委托内容1. 甲方委托乙方负责特定项目的拆迁工作，包括但不限于征地拆迁协调、拆迁安置方案设计、征收补偿谈判等；2. 乙方应当按照双方商定的时间节点和要求，完成拆迁工作，并确保项目能够按时进入下一阶段的开发建设。
二、委托期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至特定项目进行开发建设完毕终止；2. 在特殊情况下，双方可以协商延长委托期限，但必须书面确认并盖章生效。
三、权利义务1. 甲方的权利：（1）有权对乙方提供的拆迁方案和征收补偿方案提出修改意见，并要求乙方调整相关内容；（2）有权要求乙方按时完成拆迁工作，并保证项目进展顺利；（3）有权了解项目进展情况，并要求乙方进行相关信息披露。
2. 乙方的权利：（1）有权参与征地拆迁协调工作，并根据实际情况进行方案设计和调整；（2）有权要求甲方提供必要的支持和协助，保证拆迁工作的顺利进行；（3）有权保留相关证据和资料，以备日后需求。
3. 甲方的义务：（1）应当配合乙方进行相关工作，并提供所需支持和协助；（2）应当按时支付乙方的委托费用，并保证资金的充足；（3）应当对乙方提供的拆迁方案和征收补偿方案进行审核，并及时给出意见。
4. 乙方的义务：（1）应当按照双方约定的时间节点和要求，完成拆迁工作；（2）应当保证拆迁工作的法律合规性和安全性，并遵守相关法律法规；（3）应当按照甲方要求提供项目进展情况的报告，并及时进行沟通和协商。
四、费用支付1. 甲方应当按照双方约定的时间节点支付乙方的委托费用，具体金额和支付方式双方另行协商；2. 如果因为特殊原因导致拆迁工作无法按时完成，乙方无权要求甲方支付额外的费用。
开发商拆迁委托合同5篇
开发商拆迁委托合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1开发商拆迁委托合同甲方：（委托方名称）乙方：（开发商名称）为了保障双方的合法权益，经双方友好协商，就甲方需要进行拆迁工作，委托乙方进行拆迁工作并达成一致，签订如下拆迁委托合同，甲、乙双方均应遵守合同内容。
第一条拆迁项目1.1 甲方同意委托乙方对指定项目进行拆迁工作，拆迁项目包括但不限于：（具体拆迁地址及工程范围）1.2 上述拆迁项目的详细情况由甲方提供，甲方应提供相应的拆迁许可，土地证和相关文件。
第二条拆迁费用2.1 甲方同意支付拆迁费用给乙方，并按照双方协商的价格进行付款；2.2 拆迁费用包括人工费、材料费、机械费、管理费、安置费等，具体款项及金额由双方协商确定。
第三条拆迁工期3.1 甲乙双方约定拆迁工期，乙方应确保在约定时间内完成拆迁工作；3.2 若因不可抗力等原因导致工期延长，双方协商解决，并根据实际情况调整工期。
第四条安全责任4.1 乙方在进行拆迁工作时，应遵守国家相关安全规定，保障现场安全；4.2 如因乙方的过错导致事故发生，乙方应承担相应的法律责任。
第五条合同终止5.1 合同有效期自双方签署之日起生效，至拆迁工作完全结束止；5.2 若在拆迁过程中，任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，另一方有权单方面解除合同；5.3 合同终止后，双方应协商处理尚未完成的拆迁工作和费用支付等事宜。
第六条争议解决6.1 合同履行中，如发生任何争议，双方应友好协商解决；6.2 如协商无果，应提交有关部门或仲裁机构进行调解或仲裁。
第七条其他7.1 本合同未尽事宜，由双方协商决定；7.2 本合同自双方签字生效，具有法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为《开发商拆迁委托合同》，请各方遵守合同约定，保障双方权益。
篇2开发商拆迁委托合同是指委托方（即拆迁发起方）和受托方（即开发商）签订的一种合同，用于规定双方在拆迁项目中的权利和义务。
在城市建设中，拆迁是一个不可避免的过程，为了保证拆迁过程的顺利进行，双方需要签订拆迁委托合同，明确各自的权益，避免出现纠纷。
拆迁委托合同一3篇
拆迁委托合同一3篇篇1拆迁委托合同一一、甲方（拆迁单位）：名称：______________________________法定代表人（负责人）：______________________地址：______________________________联系电话：__________________________二、乙方（拆迁代理人）：姓名（单位）：_________________________身份证号码（组织机构代码）：__________________联系地址：____________________________联系电话：____________________________三、根据有关法律法规，经甲、乙双方友好协商，甲方（拆迁单位）委托乙方（拆迁代理人）协助完成对______________（填写具体项目名称）的拆迁工作，双方本着平等协商、自愿开展合作的原则，达成如下协议：1. 委托内容：甲方（拆迁单位）委托乙方（拆迁代理人）协助完成______________（填写具体任务内容），具体包括但不限于：组织、协调拆迁工作，提供相关资料和信息，协助甲方与拆迁户协商，解决拆迁过程中的矛盾等。
2. 委托期限：自______________年月日起至______________年月日止。
3. 委托费用：乙方（拆迁代理人）协助甲方（拆迁单位）完成拆迁工作，按___________方案进行报酬，并由甲方支付。
4. 保密义务：双方承诺对在履行合同过程中所知悉的有关对方的商业秘密、技术秘密及其他保密信息保密。
5. 违约责任：若一方未能按照本合同的规定及时履行义务或者违约，应承担相应的违约责任。
6. 合同解除：双方协商一致的情况下，可解除本合同。
一方解除合同需提前书面通知对方。
7. 争议解决：本合同一经签署生效，如有任何争议，应协商解决。
协商不成的应提交__________仲裁委员会仲裁。
以上为本合同的具体内容，甲、乙双方认真阅读并理解，各自承诺履行合同的约定。
开发商拆迁委托合同4篇
开发商拆迁委托合同4篇篇1开发商拆迁委托合同甲方（委托方）：（以下简称甲方）乙方（发展商）：（以下简称乙方）为保障合同双方的合法权益，维护拆迁工作的顺利进行，特拟订本委托合同，共同遵守并履行。
第一条委托范围1. 甲方委托乙方负责拟定拆迁方案、组织协调相关部门、协助处理有关手续、监督施工等工作。
第二条委托期限1. 本合同自甲、乙双方签订之日生效，至拆迁工作结束之日止。
```第三条委托内容1. 甲方应向乙方提供有关拆迁项目的资料、资质，并积极配合乙方完成拆迁工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，制定拆迁方案，并组织实施拆迁工作，确保工程质量和进度。
3. 甲方委托乙方进行拆迁工作，应支付相应的委托费用，费用支付方式双方另行协商确定。
4. 乙方应对拆迁项目实施进行全程监督，并及时向甲方报告拆迁进展情况。
```第四条委托费用1. 甲方应向乙方支付拆迁委托费用，具体金额双方另行协商确定。
第五条违约责任1. 任何一方未经对方同意，擅自终止合同或未按约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任。
第六条责任限制1. 因不可抗力因素导致合同不能履行的，责任方应及时通知对方，并协商解决办法。
第七条争议解决1. 双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解；因调解不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁。
第八条合同变更1. 对本合同内容的任何修改或补充，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
第九条合同解释1. 本合同如有任何未尽事宜，双方应友好协商解决，并签订书面协议。
第十条合同生效1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至拆迁工作结束之日止。
甲方（委托方）：签字：乙方（发展商）：签字：年月日以上为《开发商拆迁委托合同》，甲、乙双方应本着诚实守信、平等互利的原则，共同遵守并履行合同，确保拆迁工作的顺利进行。
希望双方能够在合作中取得互利共赢的成果！篇2开发商拆迁委托合同甲方：__________（开发商全称）地址：__________法定代表人：__________电话：__________委托人：__________乙方：__________（被委托方全称）地址：__________法定代表人：__________电话：__________为了规范双方在拆迁工作中的权利和义务，特订立本合同。
房地产商合同拆迁委托合同8篇
房地产商合同拆迁委托合同8篇第1篇示例：房地产商合同拆迁委托合同甲方：（委托方）___________公司鉴于甲方拥有位于_____________的房地产项目，该项目需要进行拆迁及重新开发，并委托乙方进行拆迁担保及相关工作。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，并共同遵守。
一、委托内容1.1 委托范围：甲方委托乙方进行______________地块的拆迁工作，包括但不限于拆除原有建筑物、清理现场以及协调各相关部门，确保拆迁工作的顺利进行。
1.2 拆迁担保：乙方承诺将对拆迁工作的安全性以及拆迁过程中对周边环境的影响做出全面的评估，并提供相应的担保措施，确保拆迁工作的顺利进行。
1.3 其他委托内容：根据实际情况，甲方可随时要求乙方协助进行其他与拆迁相关的工作，乙方将积极响应并全力配合。
二、委托费用及支付方式2.1 委托费用：甲方向乙方支付的委托费用为____________（大写），根据实际情况可适当调整，具体金额将另行商议确定。
2.2 支付方式：委托费用将在拆迁工作完成后由甲方一次性支付给乙方，支付方式可采取银行转账或现金支付等方式。
2.3 发票开具：乙方在收到委托费用后，将按照国家相关税收法规开具发票并交付给甲方。
三、委托期限3.1 委托期限：本次委托合同自双方签署之日起生效，至拆迁工作完全结束之日止，预计委托期限为______________。
3.2 延期：若因不可抗力或其他合理原因，导致拆迁工作无法按期完成，双方可协商决定延长委托期限。
四、违约责任4.1 乙方违约：若乙方未能按照合同约定完成拆迁工作，将承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失、支付违约金等。
五、保密条款5.1 乙方承诺在拆迁工作期间及之后，对甲方的商业秘密和相关资料进行保密，不得泄露给第三方，否则将承担相应的法律责任。
5.2 甲方也同样对乙方的商业秘密和相关资料进行保密，双方应相互尊重对方的商业机密，共同维护双方的合法利益。
开发商拆迁委托合同7篇
开发商拆迁委托合同7篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方因开发需要，需对特定区域进行拆迁改造，现甲方委托乙方负责拆迁事宜，乙方同意接受委托。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就拆迁委托事宜达成如下协议：一、委托事项和工作内容1. 甲方委托乙方进行拆迁工作，具体范围包括：____________________（详细列举具体地址、范围等）。
2. 乙方的工作内容包括但不限于：组织拆迁调查、与被拆迁方进行谈判、签订拆迁补偿协议、办理相关手续等。
二、拆迁期限与进度安排1. 拆迁工作应在本合同签订后______个月内完成。
2. 乙方应按照以下进度安排进行拆迁工作：（1）前期调查与策划：______个月；（2）与被拆迁方谈判及签订补偿协议：______个月；（3）组织实施拆迁工作：______个月。
三、拆迁补偿与费用支付1. 甲方应按照法律法规的规定及与被拆迁方签订的补偿协议，支付拆迁补偿费用。
2. 乙方完成拆迁工作并经甲方验收合格后，甲方应按照合同约定支付乙方拆迁服务费用。
具体费用标准、支付方式及时间如下：（1）费用标准：________________________________________；（2）支付方式：________________________________________；（3）支付时间：______________________乙方提交完成进度报告及发票后______个工作日内支付。
四、双方权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权要求乙方按照本合同约定进行拆迁工作；（2）甲方应提供乙方拆迁工作所需的相关资料及支持；（3）甲方应按时支付乙方拆迁服务费用。
2. 乙方的权利义务：（1）乙方应按照本合同约定完成拆迁工作；（2）乙方应确保拆迁工作的合法性和安全性；（3）乙方应及时向甲方报告拆迁工作进展情况。
新版拆迁委托合同范本4篇
新版拆迁委托合同范本4篇篇1新版拆迁委托合同范本甲方（委托方）：_____________ （身份证号码：_____________）乙方（被委托方）：_____________ （身份证号码：_____________）为了明确甲方与乙方之间的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方经协商一致，自愿订立本合同，以示诚信，共同遵守。
合同各方应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，认真履行各自的责任和义务，共同维护合同的有效性。
一、合同目的甲方拥有位于_____________的房屋/土地/建筑物，并有拆迁的需求。
为此，甲方委托乙方进行拆迁工作，乙方同意接受甲方的委托，按照约定的要求和标准进行拆迁。
二、委托内容1. 甲方同意委托乙方对_____________（具体地址）的房屋/土地/建筑物进行拆迁工作，包括但不限于拆除房屋、清理建筑物、清理垃圾等。
2. 委托期限为___________，自合同签订之日起生效，至拆迁工作完成之日终止。
如拆迁工作超过约定期限，双方可协商延长委托期限。
3. 乙方应按照甲方的要求和设计要求进行拆迁工作，并承担拆迁过程中可能发生的意外事故和损失。
三、委托费用1. 本次拆迁委托乙方的费用为_____________（具体金额），甲方应在合同签订之日向乙方支付_____________（具体金额）作为委托费用。
2. 如因拆迁过程中发生额外费用，经双方协商确定后，甲方应及时支付给乙方。
3. 若在拆迁过程中，因甲方原因导致拆迁工作无法正常进行或出现延误，甲方应承担由此产生的额外费用。
四、拆迁标准乙方应按照相关拆迁规定和标准，对甲方房屋/土地/建筑物进行拆除和清理，确保拆迁工作的正常进行和安全顺利。
如因乙方原因导致拆迁不符合相关标准，应承担相应责任。
五、责任限制1. 在拆迁过程中，如因不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方应及时协商解决，并努力减少可能产生的损失。
委托拆迁合同标准版范文4篇
委托拆迁合同标准版范文4篇篇1甲方（委托单位）：________________乙方（受托单位）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方委托乙方进行拆迁工作事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、委托事项甲方委托乙方进行拆迁工作，包括但不限于拆除建筑物、清理现场、办理相关手续等。
具体拆迁范围、建筑物类型、面积等详见附件。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至拆迁工作完成并验收合格之日终止。
三、拆迁费用及支付方式1. 拆迁费用：双方根据拆迁工作量、难度等因素，经协商确定拆迁费用总额为人民币________元（大写：________元整）。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付拆迁费用。
具体支付方式为按阶段支付，即乙方完成每个阶段的拆迁工作并经甲方验收合格后，甲方按照约定支付相应阶段的拆迁费用。
四、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成拆迁工作；（2）甲方有义务按照合同约定支付拆迁费用；（3）甲方应提供拆迁范围内的相关证明材料，并确保材料的真实性；（4）甲方应协助乙方办理拆迁过程中的相关手续。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方有权获得合同约定的拆迁费用；（2）乙方应按照合同约定完成拆迁工作；（3）乙方应确保拆迁工作的安全、环保、文明施工；（4）乙方应妥善保管甲方提供的资料，未经甲方同意，不得擅自泄露或用于其他用途。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付拆迁费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并有权解除合同。
2. 若乙方未按合同约定完成拆迁工作，应按照合同约定的标准承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因乙方原因导致拆迁过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
六、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
委托拆迁合同标准版范文8篇
委托拆迁合同标准版范文8篇第1篇示例：委托拆迁合同范文甲方：（委托方，以下简称“甲方”）地址：法定代表人：电话：鉴于甲方拥有特定的建筑物/土地，需要进行拆迁及清理工作，现委托乙方进行拆迁及清理工作。
双方在平等自愿的基础上，经过协商，达成如下协议：一、工作内容及标准1.1 乙方接受甲方的委托，承担拆迁及清理工作任务，包括但不限于建筑物/土地的拆除、搬运、清理等。
1.2 乙方应当按照相关法律法规和甲方的要求，合理、高效地完成拆迁及清理工作，并保证工作质量符合相关标准。
1.3 乙方应当妥善处理拆除产生的垃圾、杂物等，确保环境卫生无污染。
二、工作期限2.1 本合同自双方签署时生效，工作期限为___天/月，自___年___月___日起至___年___月___日止。
2.2 若因不可抗力等原因导致工作无法按期完成，经双方协商同意可以适当延长工作期限。
三、费用及支付方式3.1 甲方应当按照双方约定支付拆迁及清理工作的费用，具体金额为___元。
3.2 支付方式：甲方应当在工作开始前支付全额款项给乙方，如有需求，双方可签订《拆迁及清理工作款项支付凭证》。
四、责任及风险4.1 乙方在拆迁及清理工作过程中发生的工伤、意外事故等，应当承担相应的责任，甲方无需承担乙方员工的任何风险。
4.2 乙方应当对拆除的建筑物、植被等进行专业处理，避免引发安全隐患及环境污染。
4.3 甲方应当为乙方提供必要的施工条件和协助，确保拆迁及清理工作能够顺利进行。
五、违约责任5.1 若乙方未按照约定的时间及标准完成拆迁及清理工作，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。
六、其他约定6.1 本合同未尽事宜，双方可协商解决，并签订书面补充协议。
6.2 本合同一式___份，双方各执___份，自签字盖章起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：____年___月___日签署日期：____年___月___日以上为关于委托拆迁合同的标准范文，希望双方能够遵守协议内容，顺利完成拆迁及清理工作。
拆迁委托合同范本3篇
拆迁委托合同范本3篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方因拆迁项目需要，委托乙方提供拆迁相关服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的甲方委托乙方提供拆迁服务，包括但不限于拆迁方案的制定、拆迁事务的协调、拆迁补偿的协商以及处理与拆迁相关的一切事务。
乙方同意接受甲方的委托，按照甲方的要求，尽职尽责完成上述工作。
二、委托事项1. 乙方应按照甲方的要求，对拆迁区域进行实地调查，了解拆迁范围内的房屋、设施、人员等情况，并制定详细的拆迁方案。
2. 乙方负责与相关部门、单位及个人进行沟通协调，确保拆迁工作的顺利进行。
3. 乙方应协助甲方完成拆迁补偿的协商工作，确保补偿合理、公正。
4. 乙方应及时向甲方报告拆迁工作的进展情况，如有重大事项应及时通知甲方。
三、合同期限及终止条件1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至拆迁工作完成并顺利交接之日止。
2. 双方应按照合同约定履行义务，如有违约行为，守约方有权要求违约方承担违约责任。
3. 合同终止条件：（1）拆迁工作顺利完成并顺利交接；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力致使合同无法继续履行。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定向乙方支付拆迁服务费用。
2. 服务费用总额为人民币________元整（￥________元），包括但不限于是指乙方提供拆迁服务所支出的成本、人工费、税费等。
3. 支付方式：甲方应按照乙方的要求支付服务费用，具体支付时间和金额如下：（1）本合同签订后，甲方应在______个工作日内向乙方支付定金人民币________元整（￥________元）；（2）拆迁工作完成并顺利交接后，甲方应在______个工作日内支付剩余服务费用。
4. 如因甲方原因导致合同无法履行或中途解除合同的，乙方已完成的工作成果甲方应支付相应费用。
五、保密条款1. 双方应对本合同的内容以及履行过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
委托拆迁合同范本6篇
委托拆迁合同范本6篇篇1委托拆迁合同范本甲方：______________（委托方）乙方：______________（被委托方）甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方负责拆迁工作一事，达成如下合同，共同遵守并执行：一、拆迁范围及要求：甲方将__________（拆迁范围）的拆迁工作委托予乙方，并要求乙方按照相关规定和要求，严格按照施工方案进行拆迁工作，确保安全、高效、规范完成拆迁任务。
二、拆迁费用：拆迁费用由甲方全额承担，具体拆迁费用包括但不限于：劳务费、设备费、搬迁费用、清理费用等。
乙方不得因拆迁过程中发生的任何费用问题向甲方额外索要费用。
三、施工期限：拆迁工作计划期限为__________（具体期限），乙方应按计划完成相关拆迁工作。
若因不可抗力或其他客观原因导致工期延迟，乙方应及时通知甲方并重新确定完成时间。
四、拆迁安全：拆迁工作过程中，乙方应加强安全管理，确保施工现场安全。
若因乙方施工不当导致意外发生，乙方应承担相应责任，并赔偿因此产生的相关费用。
五、合同解除：若因任何原因，甲方决定终止合同，应提前书面通知乙方，并支付乙方因此未收取的费用，同时双方协商处理拆迁工程相关事宜。
六、其他约定：双方应遵守国家相关法律法规，认真履行合同约定，若因双方原因导致合同不能履行，应承担相应责任。
在合同期限内，双方不得擅自修改合同内容，否则应承担相应法律责任。
七、争议解决：本合同如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交_______（具体仲裁机构）仲裁裁决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自_____年___月___日生效。
甲方（签字）：_______________乙方（签字）：_______________篇2委托拆迁合同范本甲方（委托方）：_____________（以下简称甲方）地址：_____________法定代表人/负责人：_____________联系电话：_____________乙方（承包方）：_____________（以下简称乙方）地址：_____________法定代表人/负责人：_____________联系电话：_____________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、公平合理的原则，就甲方欲拆迁的房屋进行拆迁事宜达成如下协议，以资备案。
房地产商合同拆迁委托合同8篇
房地产商合同拆迁委托合同8篇篇1甲方（房地产商）：____________________乙方（拆迁方）：____________________鉴于甲方需进行房地产项目开发，需对特定地块进行拆迁，故委托乙方进行拆迁工作。
为明确双方权利义务，特订立本合同。
一、委托事项1. 甲方委托乙方对位于______（地址）的房地产进行拆迁工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，依法、有序、安全、高效地完成拆迁工作。
二、拆迁范围及要求1. 乙方应根据甲方提供的范围图进行拆迁，不得擅自扩大或缩小拆迁范围。
2. 乙方应严格遵守相关法律法规，确保拆迁过程中不影响周边建筑及人员安全。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方应按照以下方式支付拆迁费用：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付总金额的____%作为预付款；（2）拆迁工作完成____%时，甲方应支付总金额的____%；（3）拆迁工作全部完成后，甲方支付剩余款项。
四、拆迁期限1. 乙方应在合同签订后______日内开始拆迁工作。
2. 乙方应在______日内完成拆迁工作，并提交拆迁报告。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定完成拆迁工作，并提供必要的支持和协助。
2. 乙方应确保拆迁工作的安全、有序进行，并遵守相关法律法规。
3. 乙方应定期向甲方报告拆迁进度，确保拆迁工作按时完成。
4. 甲方应按时支付拆迁费用，确保乙方工作的顺利进行。
5. 若因甲方原因导致拆迁工作无法按时完成，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
六、违约责任1. 若因乙方原因导致拆迁工作未按时完成，乙方应按照合同金额的____%向甲方支付违约金。
2. 若因甲方原因导致拆迁工作无法完成或产生纠纷，甲方应承担相应责任。
3. 若因不可抗力因素导致拆迁工作无法完成，双方应协商解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
拆迁委托合同6篇
拆迁委托合同6篇篇1拆迁委托合同一、甲方为委托人，乙方为承接方，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，双方自愿遵守以下拆迁委托合同约定：二、委托事项：甲方委托乙方对指定的建筑物、土地等进行拆迁工作，具体包括但不限于：方案制定、规划设计、施工实施、拆除后清理等工作。
三、委托期限：本委托合同自签订之日起生效，至拆迁工程完工结束日止。
如需延期，需经双方协商一致并办理书面续签手续。
四、委托费用及支付方式：甲方应向乙方支付拆迁工程费用，具体金额为_______元。
支付方式为每月付款一次，首付款在合同签订后的第三个工作日支付，之后每月___日结算上月工程施工进度并支付下一个月的工程款。
五、委托范围及责任：乙方应按照国家相关规定，认真履行拆迁工程任务，确保工程质量和进度。
对于因乙方原因造成的工程质量问题或延误，需承担相应的违约责任。
同时，乙方应遵守职业道德，尊重居民的合法权益，保护环境，确保拆迁工作的平稳进行。
六、委托费用变动：若因政府政策调整或其他不可抗力因素导致拆迁费用变动，双方应协商后及时办理变更手续。
七、合同解除：本合同在约定期限内完成拆迁工程后视为解除，如需提前终止合同，需双方协商一致，并履行提前解约手续。
若乙方在合同约定期限内未完成拆迁工程或出现重大违约行为，甲方有权提前解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
八、争议解决方式：双方因本合同履行过程中产生分歧或争议，应先商议解决。
若无法达成一致意见，应提交有关主管部门或仲裁机构进行调解或裁决。
九、本合同自双方盖章之日正式生效，对双方具有约束力。
双方应认真履行合同义务，维护各自的合法权益。
委托人（甲方）：__________ 承接人（乙方）：__________签订日期：__________ 签订地点：__________以上为拆迁委托合同正文，如有异议或补充内容，请双方及时沟通协商。
愿双方合作顺利，共同完成拆迁工程，造福社会。
篇2拆迁委托合同甲方（甲方名称）：____________________________乙方（乙方名称）：____________________________根据《中华人民共和国拆迁管理条例》，为确保双方的权益，经甲、乙双方友好协商，就拆迁事宜达成如下协议：一、拆迁范围及内容1. 甲方为乙方委托，负责进行拆迁工作，拆迁范围包括乙方房屋、土地及附属设施等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
开发商拆迁委托合同正式模版
Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-078920
开发商拆迁委托合同正式模版
委托人（以下简称甲方）：_________
受托人（以下简称乙方）：_________
甲方与乙方约定，由乙方处理甲方房屋拆迁事宜。
为明确双方之权利义务，依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规的规定，经双方充分协商，订立本合同。
第一条委托事项
甲方委托乙方处理甲方因建设需要之拆迁事宜，包括对被拆迁户的补偿，安置等一切与拆迁相关的事项。
第二条费用及其支付（选择下列第_________项）
（1）包干性支付乙方拆迁工作费用人民币_________元。
在乙方完成拆迁工作的_________％时，甲方向乙方支付拆迁费用
_________％；乙方完成拆迁工作的_________％时，甲方再行向乙
方支付拆迁费用_________％，全部完成后_________（时间）内，向乙方支付全部拆迁费用。
（2）按拆迁面积计算：每平方米人民币_________元。
在乙方完成拆迁工作的_________％时，甲方向乙方支付拆迁费用
_________％；乙方完成拆迁工作的_________％时，甲方再行向乙方支付拆迁费用_________％；全部完成后_________（时间）内，向乙方支付全部拆迁费用。
（3）其它方式：_________.
乙方在处理委托事务时，其它费用及损失由其自行承担。
第三条报告情况
拆迁过程中之一切情况，乙方应在每（日，星期，半个月，一个月）向甲方作出书面报告。
在拆迁工作整体完成后，应向甲方作出详细说明的书面报告（包括拆迁的具体费用及支出情况等一切相关之情况）
第四条报酬及支付（选择下列第_________项）
（1）乙方在妥善完成委托处理的所有事务后，甲方应于其完成
后_________内，向乙方一次性支付报酬人民币_________元。
因自然原因，政府政策等不可抗力因素造成成本合同委托事务不能完成的，甲方在给付了乙方第二项实际发生的费用后，不再支付本项报酬。
（2）甲方按乙方的工作进度，在乙方完成拆迁工作的
_________％时，甲方应向乙方支付报酬_________％；乙方完成拆迁工作的_________％时，甲方再行向乙方支付报酬_________％；完成全部工作后_________（时间）内，向乙方支付全部报酬。
第五条委托事务的终止
（1）甲方因本单位决定终止建设拆迁工作的，在对乙方从事本委托合同的费用给予补偿后，可终止本合同。
（2）乙方遇政府对本单位职能进行调整，而致无法履行本合同的，在赔偿甲方相应损失后可终止本合同。
第六条违约责任
（1）在本合同履行过程中，甲方未向乙方支付本合同第二条之委托事务费用的，乙方可顺延拆迁工作工期，甲方对拖欠的部分款
项在按合同支付后，还应按银行同期贷款利息的二倍向乙方承担责任。
（2）在本合同履行过程中，甲方未向乙方支付本合同第四条之支付委托事务报酬的，甲方对拖欠部门在按合同支付后，还应按银行同期贷款利息的二倍向乙方承担责任。
（3）乙方未按本合同完成拆迁工作的，应赔偿甲方因此所受的直接及间接的损失。
第七条合同纠纷的解决办法
本合同在履行中若发生纠纷，甲乙双方应本着友好的精神予以协商解决，协商不成的，任何一方可向本合同签订地法院起诉。
第八条其他条款
本合同若有未尽事宜，由双方协商达成补充协议。
补充协议与本合同具有同等效力。
乙方与被拆迁户签订的拆迁合同，应按照甲方提供给乙方的《房屋拆迁合同》的条款规定，否则甲方的一切直接和间接损失均应由其负责赔偿。
本合同一式两份。
合同正本双方各执一份。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
代表人（签字）：_________
代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改。