按索赔的目的分类
索赔有哪些种类
工程索赔的种类索赔贯穿在整个承包工程工程过程中，可能发生的范围比较广泛，其分类随着角度、方法不同而不同，大致有以下几种：(1) 按索赔要求分类1) 工期索赔。
因工程量、设计改变、新增工程项目、发包方迟发指示，不利的自然灾害，发包方不应有的干扰等原因，承包方要求延长期限，拖后竣工日期。
2) 费用索赔。
由于施工客观条件改变而增加了承包方的开支或承包方亏损，向发包方要求补偿这些额外开支，弥补承包方的经济损失。
(2) 按索赔的当事方来分类1) 承包方同发包方之间的索赔。
这类索赔大都是有关工程量计算、变更、工期、质量和价格方面的争议，也有关于其他违约行为、中断或终止合同的损害赔2) 总包方同分包方之间的索赔。
其内容与前一种大致相似，但大多数是分包方向总包方索要付款和赔偿，及总包方向分包方罚款或扣留支付款等。
3) 承包方同供应商之间的索赔。
其内容多系商贸方面的争议，例如货品质量不符合技术要求、数量短缺、交贷拖延、运输损坏等。
4) 承包方向保险公司索赔。
承包方受到灾害、事故或其他损害或损失，按保险单向其投保的保险公司索赔。
(3) 按索赔的依据分类1) 合同内的索赔。
索赔涉及的内容可以在合同中找到依据，或者在合同条文中明文规定的索赔项目。
2) 合同外的索赔。
索赔的内容和权利虽然难于在合同条款中找到依据，但可从合同含义和成文法中找到索赔的根据。
这种合同外的索赔表现为属于违约造成的损害或可能是违反担保造成的损害，有的可以在民事侵权行为中找到依据。
3) 额外支付(也称道义索赔)。
承包方找不到合同依据和法律依据，但认为自己有要求索赔的道义基础，而对其损失寻求某些优惠性质的付款。
发包方基于某种利益的考虑而慷慨给予补偿。
（4）按索赔的起因分类按照索赔的起因，索赔可以分为：1）有关合同文件引起的索赔。
文件是由人编制的，而人足易犯错误的。
在合同使用之后，会发现许多事情未包括在内，但是后来又不能再加进去。
一旦合同通过，文件就不能修改，除非双方另有协议。
索赔的种类
索赔的种类
索赔的分类方法很多。
按索赔的目标不同可以分为：工期索赔、经济索赔和综合索赔三种。
工期索赔是指承包商对一个事件的索赔要求是延长竣工时间，而没有费用赔偿；经济索赔则是仅要求费用赔偿，而无工期延长的要求；综合索赔则是对某一事件，承包商对费用赔偿与工期延长均有索赔要求，按国际惯例，一份索赔报告只能提出一种索赔要求，所以对于综合索赔，虽然是同一件事，但是工期及经济的索赔，要分别编写两份报告。
按索赔的根据的不同可以分为：合同规定的索赔，非合同规定的索赔和道义索赔三种。
合同规定的索赔，是指承包商提出索赔的根据是明确规定应由雇主承担责任或风险的合同条款；非合同规定的索赔则是：虽然合同条款中未明确写明,但根据条款隐含的意思可以推定出应由雇主承担赔偿责任的情况，以及根据适用法律雇主应承担责任的情况；道义索赔亦称通融索赔，它是在承包商明显有大量亏损的情况下，雇主给予一定的补偿以有利于施工的一种特殊的索赔形式。
工程建设中最常见的,是以合同条款为根据的合同规定的索赔。
建设法规与合同管理作业题(第三次)答案
第三次第十章工程施工合同一、填充题1.建设工程施工合同是建设工程的主要合同，是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据.2。
施工合同的进度控制可分为施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段的进度控制。
3。
发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
4。
承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
5.对承包人已完成工程量进行计量、核实与确认，是发包人支付工程款的前提。
6.保修金（或称保留金）是发包人在应付承包人工程款内扣留的金额，其目的是约束承包人在竣工后履行竣工义务.二、单选题1。
如需更换工程师，发包人应至少提前B 天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
A。
10 B. 7 C. 15 D. 142.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的 C 。
A。
总进度计划B。
季进度计划C。
月度进度计划 D. 周进度计划3.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 B 小时内提出书面处理意见。
A。
24 B. 48 C. 8 D。
144。
施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前 C 天以书面形式向承包人发出变更通知。
A. 7B. 10 C。
14 D. 285。
工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 D 小时以书面形式通知工程师验收。
A. 24 B。
8 C。
16 D。
486.设备安装工程具备单机无负荷试车条件,由 C 组织试车。
A.设备生产商 B.工程师C。
承包人 D.发包人7。
设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由 D 组织试车。
A。
设备生产商B。
工程师 C.承包人 D.发包人8.投料试车应在工程竣工验收后由 D 负责。
A。
设备生产商B。
建筑工程索赔的分类
建筑工程索赔的分类
泛，其分类随标准、方法不同而不同，主要有以下几种分类方法。
一、按索赔有关当事人分类
1）承包人与发包人间的索赔。
这类索赔大都是有关工程量计算、变更、工期、质量和价格方面的争议，也有中断或终止合同等其他违约行为的索赔。
2）总承包人与分包人间的索赔。
其内容与1）大致相似，但大多数是分包人向总包人索要付款和赔偿及承包人向分包人罚款或扣留支付款等。
以上两种涉及工程项目建设过程中施工条件或施工技术、施工范围等变化引起的索赔，一般发生频率高，索赔费用大，有时也称为施工索赔。
3）发包人或承包人与供货人、运输人间的索赔。
其内容多系商贸方面的争议，如货品质量不符合技术要求、数量短缺、交货拖延、运输损坏等。
4）发包人或承包人与保险人间的索赔。
此类索赔多系被保险人受到灾害、事故或其他损害或损失，按保险单向其投保的保险人索赔。
以上两种在工程项目实施过程中的物资采购、运输、保管、工程保险等方面活动引起的索赔事项，又称商务索赔。
二、按索赔的依据分类
1）合同内索赔（ContractualClaim）。
合同内索赔是指索赔所涉及的内容可以在合同文件中找到依据，并可根据合同规定明确划分责任。
一般情况下，合同内索赔的处理和解决要顺利一些。
建筑工程施工合同的索赔
建筑工程施工合同的索赔建筑工程施工合同的索赔一、背景与目的本文档旨在详细介绍建筑工程施工合同中的索赔事宜，包括索赔的定义、索赔的种类、索赔的程序和索赔的处理方式等。
二、定义1.1 索赔的概念索赔是指施工方在建筑工程施工合同履行过程中，因出现合同约定之外的情况，要求业主支付额外费用或承担责任的行为。
1.2 索赔的目的索赔的目的是保障合同各方的权益，维护施工方在施工过程中的合法权益。
三、索赔的种类2.1 变更索赔变更索赔是指由于建筑工程合同中的设计变更或其他合同变更导致施工方需要额外耗费工程、材料或时间而提出的索赔。
2.2 延期索赔延期索赔是指因非施工方原因导致工程无法按合同约定时间完成，并因此给施工方造成经济损失而提出的索赔。
2.3 违约索赔违约索赔是指施工方因业主在合同中违约而导致经济损失，并要求业主承担相应责任的索赔。
四、索赔的程序3.1 提出索赔申请施工方应书面向业主提出索赔申请，明确陈述索赔的理由、金额及证据，并在合同规定的期限内提交给业主。
3.2 业主的回复业主应在接到索赔申请后及时进行回复，明确是否接受索赔、索赔金额的处理方式以及索赔的合理性和合法性。
3.3 协商解决双方应在合同规定的期限内进行协商，努力达成双方满意的索赔解决方案。
3.4 仲裁或诉讼如果协商无法解决争议，双方可根据合同约定选择仲裁或诉讼的方式进行索赔争议的解决。
五、索赔的处理方式4.1 在施工过程中提前妥善处理索赔事宜，避免事态恶化。
4.2 合理计算索赔金额，确保索赔金的合理性和合法性。
4.3 提供充分的证据，以支持索赔的合理性和合法性。
4.4 如有需要，确保在索赔解决过程中咨询法律专业人士的意见。
附件：1.建筑工程施工合同2.索赔申请示例3.索赔协议书范本4.相关证据材料法律名词及注释：1.施工方：指承担建筑工程施工任务的承包商或其代表。
2.业主：指发包建设工程的法人或个人。
3.索赔：指施工方要求业主支付额外费用或承担责任的行为。
施工合同索赔管理
施工合同索赔管理一、索赔的概念与分类1.索赔的概念索赔是指在合同实施过程中，合同当事人一方因对方违约或其他过错，或虽无过错但有无法防止的外因致使己方受到损失时，要求对方给予赔偿或补偿的法律行为。
索赔是双向的，承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔。
一般称后者为反索赔。
2.索赔的分类(1)按索赔发生的原因分类。
按索赔发生的原因分类，索赔可分为施工准备、进度控制、质量控制、费用控制和管理等原因引起的索赔，这种分类能明确指出每一项索赔的根源所在，使发包人和工程师便于审核分析。
(2)按索赔的目的分类。
①工期索赔。
工期索赔就是要求发包人延长施工时间，使原规定的工程竣工日期顺延，从而避免产生违约罚金。
②费用索赔。
费用索赔就是要求发包人补偿费用损失，进而调整合同价款。
(3)按索赔的依据分类。
①合同内索赔。
合同内索赔是指索赔涉及的内容在合同文件中能够找到依据，或可以根据该合同某些条款的含义，推论出一定的索赔权。
②合同外索赔。
合同外索赔是指索赔内容虽在合同条款中找不到依据，但索赔权利可以从有关法律、法规中找到依据。
③道义索赔。
道义索赔是指由于承包人失误，或发生承包人应负责任的风险而造成承包人重大的损失所产生的索赔。
(4)按索赔的有关当事人分类。
①承包人和发包人之间的索赔。
②总承包人与分包人之间的索赔。
③承包人与供货人之间的索赔。
④承包人向保险公司、运输公司索赔等。
(5)按索赔的处理方式分类。
①单项索赔。
单项索赔就是采取一事一索赔的方式，每一项索赔事件发生后，即报送索赔通知书，编报索赔报告，要求单项处理。
②总索赔。
总索赔又称综合索赔或一揽子索赔，一般是在工程竣工或移交前，承包人将施工中未解决的单项索赔问题集中考虑，提出综合索赔报告，由合同双方当事人在工程移交前进行最终谈判，以一揽子方案解决索赔问题。
二、索赔的起因1.发包人违约发包人违约主要表现为：未按施工合同规定的时间和要求提供施工条件，任意拖延支付工程款，无理阻挠和干扰工程施工造成承包人经济损失或工期拖延，发包人所指定分包商违约等。
中职教育二年级上学期《索赔的分类》(作业)
索赔的分类课后作业一、简答题：（一）按索赔的目的分类按索赔的目的分类答：1.工期索赔由于分承包人责任的原因而导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔，称之为工期索赔。
2.费用索赔费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受经济损失的情况下，按照合同规定提出的要求补偿损失的要求。
（二）按索赔当事人分类答：1.承包商发和包人间索赔2.承包商与分包商间索赔3.承包商与供货商间索赔（三）按索赔的原因分类答：1.工程延误索赔按合同有关规定，由于并非承包商自身的原因所造成的、经工程师书面批准的合同竣工期限的延长。
2.工作范围变更索赔工作范围的索赔是指发包人和承包商对合同中规定工作理解的不同而引起的索赔。
3.施工加速索赔施工加速索赔经常是延期或工作范围索赔的结果，有时也被称为“赶工索赔”，而加速施工索赔与劳动生产率的降低关系极大，因此又可称为劳动生产率损失索赔。
4.不利现场条件索赔不利的现场条件是指合同的图纸和技术规范中所描述的条件与实际情况有实质性的不同或虽合同中未作描述，是一个有经验的承包商无法预料的。
一般是地下水文地质条件，但也包括某些隐藏着的不可知的地面条件。
（四）按索赔的合同依据分类答：1.合同内索赔；2.合同外索赔；3.道义索赔（又称额外支付）（五）按索赔的处理方式分类答：1.单项索赔；2.综合索赔二、案例分析某工程在施工过程中发生如下事件：1.基坑开挖后发现有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。
2.业主因资金困难，在应支付工程月进度款的时间内未支付，承包方停工20d.3.在主体施工期间，施工单位与某材料供应商签定了室内隔墙板供销合同，在合同内约定：如供方不能按约定时间供货，每天赔偿订购方合同价万分之五的违约金。
供货方因原材料问题未能按时供货，拖延10d.在上述事件发生后，承包方及时向业主提交了工期和费用索赔要求文件，向供货方提出了费用索赔要求。
问题：（1）施工单位的索赔能否成立？为什么？（2）按索赔当事人分类，索赔可分为哪几种？答：（1）承包方向业主提出的索赔成立，这是因业主的原因造成的施工临时中断，从而导致承包商工期的拖延和费用支出的增加，因而承包商可提出索赔。
工程施工索赔分类中(3篇)
第1篇一、按索赔起因分类1. 合同违约索赔：因一方当事人未履行合同约定的义务，导致另一方遭受损失而提出的索赔。
如：设计变更、工程延期、工程质量不合格等。
2. 合同错误索赔：因合同条款不明确、错误或遗漏，导致一方当事人遭受损失而提出的索赔。
3. 工程环境变化索赔：因工程所在地自然条件、法律法规、政策等因素发生变化，导致工程成本增加或工期延误而提出的索赔。
4. 不可抗力因素索赔：因自然灾害、战争、社会动乱等不可抗力因素导致工程成本增加或工期延误而提出的索赔。
5. 不可预见的外部障碍或条件索赔：在施工过程中，因遇到不可预见的外部障碍或条件，导致工程成本增加或工期延误而提出的索赔。
6. 人工、材料、机械费索赔：因人工、材料、机械费上涨或波动，导致工程成本增加而提出的索赔。
二、按索赔要求分类1. 工期索赔：因非自身原因导致工程延期，要求对方给予工期补偿的索赔。
2. 费用索赔：因非自身原因导致工程成本增加，要求对方给予费用补偿的索赔。
3. 信誉索赔：因对方违约或工程质量问题，导致工程信誉受损，要求对方给予信誉补偿的索赔。
三、按合同类型分类1. 总承包合同索赔：因总承包合同中的问题，如分包商违约、工程变更等，导致施工单位遭受损失而提出的索赔。
2. 分包合同索赔：因分包合同中的问题，如分包商违约、材料供应不及时等，导致施工单位遭受损失而提出的索赔。
3. 劳务合同索赔：因劳务合同中的问题，如工人工资拖欠、工期延误等，导致施工单位遭受损失而提出的索赔。
四、按索赔处理方式分类1. 单项索赔：针对某一具体事件提出的索赔，要求对方对某一具体问题进行赔偿。
2. 综合索赔：针对多个事件提出的索赔，要求对方对多个问题进行综合赔偿。
3. 总索赔：对整个工程或某项工程中发生的所有索赔事项进行综合赔偿。
五、按索赔性质分类1. 事实索赔：因客观事实导致损失而提出的索赔，如自然灾害、工程变更等。
2. 法律索赔：因法律规定导致损失而提出的索赔，如法律法规变更、政策调整等。
第二节 索赔的分类
No 报请业主批准
No 转入争议解决程序
第七节
索赔的技巧与艺术
（1） 平时设专人负责索赔工作，收集保管分析索赔相关资料，
对于重大的索赔，聘请专家指导，组成强有力的谈判小组。
（2） 正确把握提出索赔的时机。 （3）及时、合理地处理索赔。 （4）加强索赔的前瞻性，有效避免过多索赔事件的发生。 （5）注意索赔程序和索赔文件的要求。 （6）赔谈判中注意方式方法。 （7）索赔处理时作适当必要的让步，有所失才有所得。 （8）发挥公关能力，促使索赔问题的早日圆满解决。
（5）意外风险和不可预见因素件
• 承包商可以提出的索赔事件通常有：
（1）发包人（业主）违约(风险) （2）不利的自然条件与客观障碍 （3）工程变更 （4）工期延长和延误 （5）工程师指令和行为 （6）合同缺陷 （7）物价上涨 （8）国家政策及法律、法规变更 （9）货币及汇率变化 （10）其他承包人干扰 （11）其他第三人原因 索赔主要是由于设计错误、工程变更、现场条件变化、 恶劣气候和罢工及其他等五种因素造成
索赔的证据
在工程项目实施过程中，常见的索赔证据主要有：
（1）各种工程合同文件； （2）施工日志； （3）工程照片及声像资料； （4）来往信件、电话记录； （5）会谈纪要； （6）气象报告和资料； （7）工程进度计划； （8）投标前业主提供的参考资料和现场资料； （9）工程备忘录及各种签证； （10）工程结算资料和有关财务报告； （11）各种检查验收报告和技术鉴定报告； （12）其他，包括分包合同、订货单、法律、法规等。
综合索赔文件的组成
（1）索赔致函和要点； （2）总情况介绍（叙述施工过程、对方失误等）； （3）索赔总表（将索赔总数细分、编号，写明名称和索赔额）； （4）上述事件详述； （5）上述事件结论； （6）合同细节和事实情况； （7）分包商索赔； （8）工期延长的计算和损失费用的估算； （9）各种证据材料等。
2013年监理工程师考试——施工索赔分类
2013年监理工程师考试——施工索赔分类(一)按索赔的合同依据分类1.合同中明示的索赔合同中明示的索赔是指承包人所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包人可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。
这些在合同文件中有文字规定的合同条款，称为明示条款。
2.合同中默示的索赔合同中默示的索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。
这种索赔要求，同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。
这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为“默示条款”或称为“隐含条款”。
默示条款是一个广泛的合同概念，它包含合同明示条款中没有写入、但符合双方签订合同时设想的愿望和当时环境条件的一切条款。
这些默示条款，或者从明示条款所表述的设想愿望中引申出来，或者从合同双方在法律上的合同关系引申出来，经合同双方协商一致，或被法律和法规所指明，都成为合同文件的有效条款，要求合同双方遵照执行。
(二)按索赔目的分类1.工期索赔由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔，称之为工期索赔。
工期索赔形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。
一旦获得批准合同工期顺延后，承包人不仅免除了承担拖期违约赔偿费的严重风险，而且可能提前工期得到奖励，最终仍反映在经济收益上。
2.费用索赔费用索赔的目的是要求经济补偿。
当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出计划成本的附加开支给予补偿，以挽回不应由他承担的经济损失。
(三)按索赔事件的性质分类1.工程延误索赔因发包人未按合同要求提供施工条件，如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人对此提出索赔。
这是工程中常见的一类索赔。
2.工程变更索赔由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔。
索赔的分类之欧阳理创编
一、索赔的分类索赔从不同的角度、按照不同的方法和不同的标准，可以有多种分类的方法，见表6-5。
表6-5 索赔的分类三、项目索赔的特点与公路工程项目的其他管理工作不同，索赔的处理和解决方法有如下特点：（1）对一特定干扰事件的索赔没有预定的统一的标准解决方式。
要达到索赔的目的需要很多条件。
主要影响因素有：1)合同背景，即合同的具体规定。
索赔的处理过程、解决方法、依据、索赔值的计算和方法都由合同规定。
不同的合同，对风险有不同的定义和规定，有不同的赔（补）偿范围、条件和方法，则索赔就会有不同的解决结果，甚至有时索赔还涉及适用于合同关系法律。
2)发包人以及工程师的信誉、公众性和管理水平如果发包人和工程师的信誉好，处理问题比较公正，能实事求是的对待承包商的索赔要求，则索赔比较容易解决：如果他们中有一人或两人都不讲信誉，办事不公正，则索赔就很难解决。
虽然承包商有将索赔争执提交仲裁的权利，但大多数索赔争执是不能提交仲裁的，因为仲裁费时、费钱、费精力，而且大多数索赔数额较小，不值得仲裁。
他们的解决只有靠发包人、工程师和承包商三方协商。
3）承包商的工程管理水平。
从承包商的角度来说，这是影响索赔的主要因素，包括：①承包商能否全面完成共同责任，严格执行合同，不违约。
②工程管理中有无失误行为。
③是否有一整套合同监督、跟踪、诊断程序，并严格执行这些程序。
④是否有健全有效的文档管理系统等。
4)承包商的索赔业务能力。
如果承包商重视索赔，熟悉索赔业务，严格按合同规定的要求和程序提出索赔，有丰富的索赔处理经验，注重索赔策略和方法的研究，则容易取得所赔成功。
5)合同双方的关系。
合同双方关系密切，发包人对承包商的工作好人工程感到满意，则索赔易于解决：如果双方关系紧张，发包人对承包商抱着不信任的，甚至是敌对的态度，则索赔难以解决。
（2）索赔和律师打官司相似，索赔的成败常常不仅在于事件本身的实情，而且在于能否找到有利于自己的书面证据，能否找到为自己辩护的法律（合同）条文。
索赔的目的分类
索赔的目的分类
【问题】：索赔的目的分类。
【解答】就施工索赔的目的而言，施工索赔有以下两类的范畴，即工期索赔和经济索赔。
1．工期索赔工期索赔及时承包商向业主要求延长施工的时间，使原定的工程竣工日期顺延一段合理的时间。
如果施工中发生计划进度拖后的原因在承包商方面，如实际开工日期较工程师指令的开工日期拖后，施工机械缺乏，施工组织不善等，在这种情况下，承包商无权要求工期延长，唯一的出路是自费采取赶工措施把延误的工期赶回来。
否则，必须承担误期损害赔偿费。
2．经济索赔经济赔偿就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支，也就是取得合理的经济补偿。
通常，人们将经济索赔具体地称为费用索赔。
承包商取得经济补偿的前提是：在实际施工过程中发生的施工费用超过了投标报价书中该项工作所预算的费用，而这些费用超支的责任不在承包商方面，也不属于承包商的风险范围。
具体的说，施工费用超支的原因，主要来自两种情况：一是施工受到了干扰，导致工作效率降低；二是业主指令工程变更或额外工程，导致工程成本增加。
由于这两种情况所增加的施工费用，即新增费用或额外费用，承包商有权索赔。
因此，经济索赔有时也被称为额外费用索赔，简称为费用索赔。
工程索赔有哪些不同类型
⼯程索赔有哪些不同类型索赔是在⼯程承包合同履⾏中，当事⼈⼀⽅由于另⼀⽅未履⾏合同所规定的义务⽽遭受损失时，向另⼀⽅提出赔偿要求的⾏为。
⼯程索赔有哪些不同类型?下⾯店铺⼩编整理了以下内容为您解答，希望对您有所帮助。
⼯程索赔有哪些不同类型索赔可以从不同的⾓度、按不同的标准进⾏以下分类：1、按索赔发⽣的原因分类如施⼯准备、进度控制、质量控制、费⽤控制及管理等原因引起的索赔，这种分类能明确指出每⼀项索赔的根源所在，使业主和⼯程师便于审核分析。
2、按索赔的⽬的分类可分为⼯期索赔和费⽤索赔。
⼯期索赔就是要求业主延长施⼯时间，使原规定的⼯程竣⼯⽇期顺延，从⽽避免了违约罚⾦的发⽣；费⽤索赔就是要求业主或承包商双⽅补偿费⽤损失，进⽽调整合同价款。
3、按索赔的依据分类可分为合同规定的索赔、⾮合同规定的索赔。
合同规定的索赔是指索赔涉及的内容在合同⽂件中能够找到依据，业主或承包商可以据此提出索赔要求。
这种索赔不太容易发⽣争议；⾮合同规定的索赔是指索赔涉及的内容在合同⽂件中没有专门的⽂字叙述，但可以根据该合同某些条款的含义，推论出⼀定的索赔权。
4、按索赔的有关当事⼈分类可分为承包商同业主之间的索赔；总承包商同分承包商之间的索赔；承包商同供应商之间的索赔；承包商向保险公司、运输公司的索赔等。
5、按索赔的业务性质分类可分为⼯程索赔和商务索赔。
⼯程索赔是指涉及⼯程项⽬建设中施⼯条件或施⼯技术、施⼯范围等变化引起的索赔，⼀般发⽣频率⾼，索赔费⽤⼤；商务索赔是指实施⼯程项⽬过程中的物资采购、运输、保管等⽅⾯活动引起的索赔事项。
6、按索赔的处理⽅式分类可分为单项索赔和总索赔。
单项索赔就是采取⼀事⼀索赔的⽅式，即按每⼀件索赔事项发⽣后，报送索赔通知书，编报索赔报告，要求单项解决⽀付，不与其他的索赔事项混在⼀起；总索赔，⼜称综合索赔或⼀揽⼦索赔，即对整个⼯程(或某项⼯程)中所发⽣的数起索赔事项，综合在⼀起进⾏索赔。
如果您的问题⽐较复杂，我们店铺也提供律师在线咨询服务，欢迎您前来进⾏法律咨询。
建设工程索赔目标分类
一、建设工程索赔目标分类1、工期拖延索赔：由于发包人未能按合同规定提供施工条件，如未及时交付设计图纸、技术资料、场地、道路等；或非承包人原因发包人指令停止工程实施；或其他不可抗力因素作用等原因，造成工程中断，或工程进度放慢，使工期拖延，承包人对此提出索赔。
2、不可预见的外部障碍或条件索赔：如果在施工期间，承包人在现场遇到一个有经验的承包人通常不能预见到的外界障碍或条件，例如地质与预计的（发包人提供的资料）不同，出现未预见到的岩石、淤泥或地下水等。
3、工程变更索赔：由于发包人或工程师指令修改设计、增加或减少工程量、增加或删除部分工程、修改实施计划、变更施工次序，造成工期延长和费用损失，承包人对此提出索赔。
4、工程终止索赔：由于某种原因，如不可抗力因素影响、发包人违约，使工程被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包人蒙受经济损失，因此提出索赔。
5、其他索赔：如货币贬值、汇率变化，物价和工资上涨、政策法令变化、发包人推迟支付工程款等原因引起的索赔。
建设工程索赔目标分类二、建设工程索赔程序1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。
2、发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。
3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复。
4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
5、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。
在索赔事件终了后28天内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
三、建筑工程索赔费用的组成1、人工费：指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。
在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按停工费计算，停工费的标准双方应在合同中设定。
索赔
建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
索赔的分类按索赔的目的分类: 1、工期索赔：工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间，是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。
2、经济索赔：经济索赔就是承包商想业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支，也就是取得合理的经济补偿。
按索赔的处理方式分类：1、单项索赔：单项索赔就是采取一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告书，要求单项解决支付，不与其他的索赔事项混在一起。
2、综合索赔：综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。
即对整个工程（或某项工程）中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。
也是总成本索赔，它是对整个工程（或某项目工程）的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。
按索赔的对象分类：1、索赔是指承包商向业主提出的索赔。
2、反索赔是指业主向承包商提出的索赔。
编辑本段实践应用索赔程序(1)索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复。
(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。
在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
索赔原则索赔处理的原则：①以合同为依据②以完整、真实的索赔证据为基础③及时、合理地处理索赔现实意义在工程建设阶段，都可能发生索赔。
但发生索赔最集中、处理难度最复杂的情况发生在施工阶段，因此，我们通常说的工程建设索赔主要是指工程施工的索赔。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
按索赔的目的分类: 1、工期索赔：工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间，是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。
2、经济索赔：经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支，也就是取得合理的经济补偿。
按索赔的处理方式分类：1、单项索赔：单项索赔就是采取一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告书，要求单项解决支付，不与其他的索赔事项混在一起。
2、综合索赔：综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。
即对整个工程（或某项工程）中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。
也是总成本索赔，它是对整个工程（或某项目工程）的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。
按索赔的对象分类：1、索赔是指承包商向业主提出的索赔。
2、反索赔是指业主向承包商提出的索赔。
编辑本段索赔的依据
提出索赔的依据主要有以下几方面: 1.招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等. 2.双方往来的信件及各种会议,会谈纪要. 3.施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录备忘录施工月报施工日志等)及工程照片.
4.气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明.
5.国家有关法律法令政策性文件.
编辑本段索赔的计算
1.工期索赔的计算方法⑴网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划,比较两种计算结果,计算出工程应顺延的工期. ⑵比例分析法通过分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总量(合同总造价)的比值,推断出增加或减少的工期.
⑶其他方法工程现场施工中,可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期;通过发包方与承包方协议确定索赔工期. 2.索赔费用计算方法⑴总费用法又成为总成本法,通过计算出某项工程的总费用,减去单项工程的合同费用,剩余费用为索赔费用⑵分项法按工程造价的确定方法,逐项进行工程费用索赔.可分为:人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等索赔费用.
编辑本段索赔的程序
索赔程序(1)索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复。
(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。
在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
编辑本段索赔原则
索赔处理的原则：①以合同为依据②以完整、真实的索赔证据为基础③及时、合理地处理索赔
编辑本段现实意义
在工程建设阶段，都可能发生索赔。
但发生索赔最集中、处理难度最复杂的情况发生在施工阶段，因此，我们通常说的工程建设索赔主要是指工程施工的索赔。
合同执行的过程中，如果一方认为另一方没能履行合同义务或妨碍了自己履行合同义务或是当发生合同中规定的风险事件后，结果造成经济损失，此时受损方通常会提出索赔要求。
显然，索赔是一个问题的两个方面，是签订合同的双方各自应该享有的合法权利，实际上是业主与承包商之间在分担工程风险方面的责任再分配。
索赔是合同执行阶段一种避免风险的方法，同时也是避免风险的最后手段。
工程建设索赔在国际建筑市场上是承包商保护自身正当权益、弥补工程损失、提高经济效益的重要手段。
许多工程项目通过成功地索赔，能使工程收入的改善达到工程造价的10%~20%，有些工程的索赔甚至超过了工程合同额本身。
在国内，索赔及其管理还是工程建设管理中一个相对薄弱的环节。
索赔是一种正当的权利要求，它是业主、监理工程师和承包商之间一项正常的、大量发生而普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同为依据、合情合理的行为。
扩展阅读：
1《建设工程施工合同示范文本》，《水利水电工程管理》（武水教材）
2/view/1218324.htm?fr=ala0_1_1
开放分类：
造价管理，施工管理。