建设工程施工合同条件简易版_2

合集下载

简易的建设工程施工合同

简易的建设工程施工合同

简易的建设工程施工合同甲方(施工单位):_________ 公司法定代表人/授权代表:____________联系方式:_________乙方(业主):_________ 公司法定代表人/授权代表:____________联系方式:_________为明确双方权利义务,根据有关法律法规和双方协商一致,甲乙双方就______项目的施工事宜达成如下协议,以便双方共同遵守:一、工程概况1.1 项目名称:______1.2 工程地点:______1.3 工程概况:______1.4 计划开工日期:______ 年 __ 月 __ 日1.5 计划竣工日期:______ 年 __ 月 __ 日1.6 项目负责人:______1.7 项目联系方式:______1.8 工程造价:______ 元二、质量管理2.1 甲方应按照国家相关法规和标准,保证工程质量达到相关规定标准,并接受乙方的监督和检查。

2.2 甲方应建立健全的质量管理体系,设立专门负责质量检查和把关的人员,确保工程质量。

2.3 工程材料应符合国家标准,原材料必须具有合格证明,并按照工程设计要求进行施工。

2.4 工程施工过程中,如发现质量问题,应立即通知乙方并采取相应措施处理。

三、工期管理3.1 工程开工之日起,甲方应按照合同约定的工期计划进行施工,确保工程按时竣工。

3.2 如遇不可抗力因素导致工期延误,甲方应及时通知乙方,经双方协商后确定补救措施。

3.3 工程提前竣工或延期竣工,需获得乙方书面同意。

四、安全保障4.1 甲方应严格遵守国家建设领域相关安全规定,保障施工现场安全。

4.2 需要设置安全警示标识,并配备必要的安全设备,保证工人安全施工。

4.3 如发生施工事故,甲方负责组织救援,并赔偿相关损失。

五、费用支付5.1 工程造价为______元,按照工程进度,分期支付。

5.2 乙方应按照约定工程进度支付工程款项,如因乙方原因导致付款延误,须支付滞纳金;如超过规定期限,甲方有权暂停施工。

工程施工合同范本(简易版)8篇

工程施工合同范本(简易版)8篇

工程施工合同范本(简易版)8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方发包给乙方的工程项目达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________(具体工程内容应详细列举)二、合同工期1. 工程开工日期:本工程定于______年______月______日开工。

2. 工程竣工日期:本工程定于______年______月______日竣工。

三、合同价款及支付方式1. 工程总价款:人民币______元整(¥______元)。

2. 支付方式:甲方应按以下方式向乙方支付工程款:(1)预付款:合同签订后,甲方在______日内向乙方支付工程总造价的______%作为预付款。

(2)进度款:工程竣工前,甲方根据工程进度向乙方支付工程进度款。

(3)尾款:工程竣工验收合格后,甲方在______日内支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计文件、施工图纸及国家相关施工规范进行施工,确保工程质量。

2. 工程竣工验收标准按照国家相关施工验收规范执行。

3. 甲方应在收到乙方提交的验收申请后______日内组织验收,否则视为验收合格。

五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范,采取必要的安全防护措施,确保施工现场安全。

2. 乙方应遵守文明施工要求,保持施工现场整洁有序。

3. 若因乙方违反安全施工及文明施工要求导致的一切损失,由乙方承担。

六、材料设备供应1. 工程所需材料设备由乙方负责采购,质量应符合相关标准。

2. 甲方如需指定材料设备品牌或供应商,应提前通知乙方,并承担因此产生的额外费用。

简易建设工程施工合同范本

简易建设工程施工合同范本

简易建设工程施工合同范本合同编号,【编号】。

甲方(施工单位),【甲方名称、地址、法定代表人、联系方式】。

乙方(业主),【乙方名称、地址、法定代表人、联系方式】。

鉴于甲方具有从事建设工程施工的资质和能力,乙方拟委托甲方承担简易建设工程的施工任务,双方经友好协商,达成如下合同:第一条项目概况。

1.1 项目名称,【项目名称】。

1.2 项目地址,【项目地址】。

1.3 项目概况,【简要描述项目内容和范围】。

第二条施工内容。

2.1 甲方应按照乙方的要求,完成项目的施工任务,包括但不限于,【具体施工内容描述】。

第三条工期要求。

3.1 甲方应按照合同约定的工期,按时完成施工任务。

第四条施工标准。

4.1 甲方应按照国家相关标准和法律法规要求,严格执行施工标准,确保施工质量。

第五条价格和支付方式。

5.1 本项目的总价款为【金额】,支付方式为【具体支付方式和分期付款比例】。

第六条变更和索赔。

6.1 如因乙方原因需要变更施工内容或工程量,应另行协商确定变更后的合同内容和价格。

6.2 如因甲方原因导致工程延误或损失,应承担相应的责任并进行赔偿。

第七条安全和保障。

7.1 施工过程中,甲方应严格遵守安全生产法律法规,确保施工现场的安全和环境保护。

第八条竣工验收。

8.1 施工完成后,甲方应向乙方提交竣工验收资料,并协助乙方进行竣工验收。

第九条违约责任。

9.1 若一方未能履行合同义务,应承担相应的违约责任。

第十条合同解释。

10.1 本合同的解释权归双方共同所有,如对本合同内容有争议,应友好协商解决。

第十一条其他事项。

11.1 本合同未尽事宜,由双方协商确定。

第十二条合同变更。

12.1 本合同的任何变更,须经双方协商一致,并以书面形式确认。

第十三条合同生效。

13.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

施工合同范本简易版(16篇)

施工合同范本简易版(16篇)

施工合同范本简易版(16篇)施工合同范本简易版(16篇)施工合同范本简易版篇1 甲方代表:_____乙方代表:_____按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:第一条:工程概况1、工程名称:__________________________________________________2、工程地点:__________________________________________________3、承包范围: ____________________4、承包方式:___________________________________________________5、工程:_______年________月________日进行开工,________年_______月_______日竣工6、工程预算买款,人民币___________元(大写:________________________________)第二条甲方工作1、合同开工前壹天,提供施工所需的场所,并清空场内一切影响乙方施工的障碍。

2、合同开工前壹天,甲方应向乙方提供施工所许的水、电等设施,并说明使用注意事项3、负责办理本工程施工所涉及政府建设主管部门的各种申请、批件等手续4、合同开工前,对施工平面图纸,施工方案及进度计划审定第三条:乙方工作1、按合同约定完成施工图设计与工程配套的设计,拟订施工方案和施工进度表,交甲方审定(具体方案由甲乙双方审核后方可施工)2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求进行施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜(按公司相关规定“工程与合同管理”)3、遵守当地政府建设主管部门对施工现场管理和规定4、按约定保护好建筑结构和相应管线及设备第四条:关于工期的约定1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,征得乙方同意,并支付乙方因赶工期采取的措施费2、因甲方责任,未能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期顺延3、因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停暖及不可抗拒因素影响,导致停8小时以上(一周内累计)工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程,材料质量,装修项目造型,整体验收,甲方应按时参加验收,乙方不可自行验收2、由于甲方提供的材料,材料价款不能超过乙方在市场上购买同种材料最低价,材料质量不合格会影响工程质量,其返工费用由甲方负责3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙承担4、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知七日内组织验收并办理验收移交手续,或提出修改意见,乙方按要求修改并承担应自身原因造成修改的费用如甲方在规定的时间内未能组织验收,切未能提出修改意见,视为竣工验收报告已被批准,即可办理结算手续,并由甲方承担从约定最后一天的次日起开始的工程保管费,每天按照承包工程造价的月息2%计取第六条关于工程价款及结算的约定1、合同价款(人民币)共_____________按合同总价分为四次付款:A、合同签定生效之日起,甲方付给乙方合同价款的______%作为预付款人民币_________元(大写:_______________________________)B、开工前三天甲方付给乙方合同价款的____%,人民币_________元(大写:_______________)C、甲方每月按照工程量进度 %付给乙方,人民币元,大写。

建设工程简易施工合同

建设工程简易施工合同

建设工程简易施工合同甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方建设的工程(以下简称“工程”)的施工事项,经友好协商,达成以下协议:一、工程概况1.1 工程名称: _____________________1.2 工程地点: _____________________1.3 工程内容: _____________________1.4 工程规模: _____________________1.5 工程预算:人民币(大写):____________元整(小写):_____________元。

二、合同价格2.1 合同总价:人民币(大写):____________元整(小写):_____________元。

2.2 乙方承诺按照本合同约定的工程内容和质量标准,完成本工程。

2.3 合同价格不作调整的条件:2.3.1 工程设计变更不超过原设计方案的10%;2.3.2 工程材料价格波动不超过合同签订之日前一个月同期的市场价格;2.3.3 工程进度不受影响。

三、合同工期3.1 合同工期为____个月,自乙方入场施工之日起算。

3.2 乙方应当按照约定的工期完成工程。

如因乙方原因导致工程延期,乙方应当承担因此产生的违约责任。

四、质量标准4.1 乙方应当按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求,保证工程质量。

4.2 工程质量应当达到约定的标准,否则乙方应当承担返工、维修等费用。

五、付款方式5.1 甲方支付乙方的款项,按照工程进度分阶段支付。

具体支付比例和时间,双方另行约定。

5.2 乙方应当提供等额的发票,以便甲方进行税前扣除。

六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程,应当向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价×0.1%×逾期天数。

6.2 甲方未按照约定时间支付款项,应当向乙方支付滞纳金,滞纳金计算方式为:应付款项×0.1%×逾期天数。

(完整word版)工程施工合同范本(简易)(word文档良心出品)

(完整word版)工程施工合同范本(简易)(word文档良心出品)

建设工程施工合同发包方(以下称甲方):承包方(以下称乙方):根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目一、工程名称:、工程地点:三、工程内容:四、承包形式: 第二条工程期限一、合同工期总日历天数________ 天开工日期:_年________ 月日竣工日期:_____ 年 ___ 月日二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上;2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。

第三条工程价款、结算及付款方式(是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票?)双方同意按下述第_______ 方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。

第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为________ 元人民币(大写:)。

任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。

1、本合同签订后 _日内,甲方支付____________ 元工程款;2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付_________ 元工程款;3、余款_元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。

第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮 _____________________ %作为本合同的结算价款。

1、甲方于________________________ 支付___________ 元;2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的95%,留5%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。

工程施工合同范本(简易版)7篇

工程施工合同范本(简易版)7篇

工程施工合同范本(简易版)7篇篇1甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保工程建设的顺利进行,明确甲乙双方的权利义务关系,现经甲乙双方充分协商,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:1.4 工程规模:1.5 工程期限:二、承包方式及范围2.1 承包方式:2.2 承包范围:三、工程价款及支付方式3.1 工程总价款:3.2 支付方式:3.3 付款期限:四、工程工期及质量要求4.1 工程工期:4.2 质量要求:五、甲乙双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务(1)按合同约定向乙方支付工程款项;(2)负责协调施工过程中的外部关系;(3)负责提供施工所需的设计图纸、技术资料等;(4)对乙方的施工进度、质量进行监督。

5.2 乙方的权利和义务(1)按照合同约定的工期和质量要求进行施工;(2)确保施工现场的安全,遵守施工安全规范;(3)对甲方提供的施工图纸、技术资料等进行确认;(4)施工完成后,负责清理施工现场。

六、违约责任6.1 甲方违约责任(1)未按合同约定支付工程款项,每逾期一日,按应付金额的千分之五向乙方支付违约金;(2)因甲方原因造成工程停工、窝工等损失,由甲方承担相应的赔偿责任。

6.2 乙方违约责任(1)未按合同约定的工期和质量要求完成工程,每逾期一日,按工程总价的千分之五向甲方支付违约金;(2)因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担相应的修理、返工等费用,并赔偿甲方因此造成的其他损失。

七、争议解决7.1 本合同的签订和履行应受中华人民共和国法律的管辖,双方之间因本合同产生的或与本合同有关的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项8.1 本合同未尽事宜,可由双方另行协商,签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

建筑工程施工合同简易版(3篇)

建筑工程施工合同简易版(3篇)

建筑工程施工合同简易版发包方:(甲方)承包方:(乙方)甲乙双方就丽景金城二期建筑工程总承包事宜,在平等协商一致的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,结合工程实际情况,订立如下协议以便共同遵守。

一、工程概况1、工程名称:______________________________________。

2、工程地点:______________________________________。

3、施工工程的土建、给排水、供暖、电气等施工内容。

详见施工图和预算编制说明书。

4、工程面积:约二、承包方式:工程总承包。

三、工程质量:合格。

乙方要严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,工程质量应达到国家专业的质量检验评定标准的条件,竣工后由质量监督部门评定等级。

单项工程、隐蔽工程的验收应由甲方会同建设单位、工程监理、质检站和乙方共同验收评定质量等级。

四、工程承包总价本工程承包总价确定为元(大写整)。

承包范围(见工程内容)内综合单价一次性包死(附合同价款预算,本预算缺项、漏项、多项的,决算时相应增减)钢筋、混凝土价格变动超过预算价±5%,可进行相应调整(价格必须由甲、乙、监理三方签证)。

五、工程款拨付方式1、施工至±0.00后拨付至已完工程量价款的75%(可单工程计算)。

2、进度付款每七层封顶后付至已完工程量价款的75%。

3、主体封顶后拨付至已完工程量价款的75%(不足五层单体工程,按此执行)。

4、进度付款每个月____日以前,乙方实际进度报表经由监理签字确认,并经甲方项目经理审核后,报房产预算部审定,拨付该月已完成工程量价款的75%。

5、竣工验收合格后拨付工程款至工程总价的85%。

6、竣工验收合格结算后____日内付至工程总决算价的95%,剩余5%作为工程保修金,保修金支付自竣工验收合格之日起一年后无委托保修的,____日内拨至保修金的80%,剩余的20%,在五年后的____日内付清。

建设工程施工合同简洁版(8篇)

建设工程施工合同简洁版(8篇)

建设工程施工合同简洁版第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》),组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:一、发包方(简称甲方):《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

二、甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在《协议条款》中指定的代表。

三、承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

四、乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。

五、社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

六、总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。

七、设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。

八、工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。

九、工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。

十、工程:《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

十一、合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

十二、经济支出:在施工中发出,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

十三、费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。

十四、工期:甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在《协议条款》中约定的合同工期。

十五、开工日期:《协议条款》约定的工程开工日期。

十六、竣工日期:《协议条款》约定的工程竣工日期。

建筑工程施工简易合同范本

建筑工程施工简易合同范本

建筑工程施工简易合同范本甲方:(甲方基本信息)
乙方:(乙方基本信息)
签订日期:(具体日期)
一、协议或合同的目的和背景
本合同是甲方与乙方就建筑工程施工事项达成一致意见,为确保工程质量和进度,保障双方合法权益而签订的。

二、具体的条款和条件
1. 工程名称及地点:
2. 工程内容及范围:
3. 工程造价及支付方式:
4. 工程工期:
5. 工程质量要求:
6. 工程安全措施:
7. 工程变更及索赔:
8. 工程验收标准:
9. 工程保修期:
三、保密事项
双方在合作过程中所涉及的商业秘密及其他保密信息,应当予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露。

四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致工程无法按计划进行,双方应协商解决方案,并及时通知对方,延期工期。

五、协议终止的条件
1. 双方协商一致解除合同;
2. 一方违约,经提出书面通知后,对方仍未履行合同义务。

六、违约和争议解决方式
若一方违约,应承担相应责任;若发生争议,双方应友好协商解决,若协商无果,可向有关部门申请调解或仲裁。

七、其他附加条款
1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收结束。

甲方(盖章):乙方(盖章):
签字:签字:。

建设工程施工合同(简易版)

建设工程施工合同(简易版)

建设工程施工合同发包方(以下称甲方):承包方(以下称乙方):根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方遵循自由平等、互惠互利、诚实守信、遵循守法的基础原则上协商自愿签订本合同。

第一条工程项目一、工程名称:二、工程地点:三、工程内容:四、承包形式:第二条工程期限一、合同工期总日历天数_______天开工日期:_____年_____月_____日竣工日期:_____年_____月_____日二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上;2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。

第三条工程价款、结算及付款方式(是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票?)双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。

第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币(大写:)。

任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。

1、本合同签订后日内,甲方支付元工程款;2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款;3、余款元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。

第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。

1、甲方于支付元;2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的95%,留5%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。

3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。

简易的建设工程施工合同

简易的建设工程施工合同

建设工程施工合同是指业主(甲方)与施工方(乙方)之间就建设工程的施工、竣工、保修等事项达成的一致协议。

以下是一份简易的建设工程施工合同,仅供参考。

甲方(业主):乙方(施工方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜,经充分协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程内容:__________1.5 工程预算:人民币(大写):__________元整(小写):__________元1.6 工程工期:__________个月,自双方签订合同之日起计算。

二、甲方义务2.1 提供施工场地:甲方应保证乙方施工场地具备施工条件,包括但不限于场地平整、供水、供电、供气、通信等基础设施。

2.2 办理相关手续:甲方应负责办理工程所需的相关手续,包括但不限于规划许可、施工许可、验收等。

2.3 支付工程款项:甲方应按照本合同约定的付款节点和金额,及时支付乙方工程款项。

2.4 提供设计图纸:甲方应按照工程进度,及时提供设计图纸及技术要求,确保工程顺利进行。

2.5 现场协调:甲方应指派专人与乙方进行现场协调,解决施工过程中出现的问题。

三、乙方义务3.1 施工质量:乙方应按照设计图纸、技术规范和标准要求,确保工程质量。

3.2 施工安全:乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定,确保施工安全。

3.3 施工进度:乙方应按照合同约定的工期,确保工程按时完成。

3.4 资料保管:乙方应妥善保管工程相关资料,包括但不限于设计图纸、施工记录、验收报告等。

3.5 环保要求:乙方应遵守国家环保法规,确保施工过程中对环境的影响降至最低。

四、工程款项4.1 合同价款:本工程合同价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。

简单建筑工程施工合同模板

简单建筑工程施工合同模板

简单建筑工程施工合同模板甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,经双方友好协商,就委托方委托乙方承包(项目名称)的施工工程事宜,达成如下协议:第一条项目概况委托方要求乙方承包(项目名称)的施工工程,包括但不限于(工程范围)。

第二条项目地址项目地址为(地址)。

第三条工程标准1. 本工程施工应符合国家相关规范和标准,确保工程质量。

2. 乙方应按照相关设计图纸及规范要求进行施工,不得私自更改设计方案。

第四条施工期限1. 乙方应按照双方约定的工期计划进行施工,并确保工程按时交付。

2. 如遇不可抗力因素导致施工延误,双方应友好协商调整工期。

第五条技术人员1. 乙方应派遣具备相关专业背景及资质的技术人员进行施工指导和管理。

2. 技术人员应服从委托方指挥,协助解决工程问题。

第六条施工安全1. 乙方应严格遵守国家施工安全规定,确保施工过程安全无事故。

2. 如发生施工安全事故,乙方应立即报告委托方并采取有效措施进行处理。

第七条工程质量1. 乙方应按照合同约定的工程质量标准进行施工,确保工程质量合格。

2. 委托方有权随时对工程质量进行检查,如发现质量问题,乙方应及时整改。

第八条施工款项1. 乙方应按照合同约定的施工进度,及时向委托方申请款项。

2. 委托方应在收到乙方款项申请后及时支付相应款项。

第九条违约责任1. 若一方未能履行本合同约定的义务,应承担相应的违约责任。

2. 若因一方原因导致工程质量问题或施工延误,其应承担相应的赔偿责任。

第十条合同解除1. 若因不可抗力因素导致工程无法完成,双方可协商解除合同。

2. 若一方严重违反合同约定,另一方有权解除合同并要求赔偿损失。

第十一条其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工验收之日止。

2. 未尽事宜,双方可另行协商约定,并以书面形式补充本合同。

甲方(盖章):乙方(盖章):签字日期:签字日期:以上为建筑工程施工合同草稿,如需定稿还需双方洽谈详细条款后由专业律师出具正式合同。

施工合同(简易版)

施工合同(简易版)

施工合同(简易版)甲方(发包方):_____________________乙方(承包方):_____________________鉴于甲方需进行_____________________(工程名称)施工,乙方具有相应的施工资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,签订本简易施工合同,以资共同遵守。

第一条工程概况1. 工程名称:_______________________2. 工程地点:_______________________3. 工程内容:_______________________4. 工程规模:_______________________5. 工程质量标准:_______________________6. 工程期限:自____年____月____日至____年____月____日第二条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币(大写):______________________元整(¥______________________)。

2. 支付方式:按工程进度分期支付,具体支付节点和比例如下:- 合同签订后____天内支付总价款的____%;- 工程完成____%后支付总价款的____%;- 工程竣工验收合格后支付总价款的____%;- 剩余____%作为质保金,在质保期满后支付。

第三条工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家有关施工规范和甲方要求进行施工,确保工程质量。

2. 工程竣工后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在收到申请后____天内组织验收。

3. 验收合格后,双方应签署验收合格证明。

第四条工程变更与索赔1. 施工过程中,如遇设计变更或甲方要求变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。

2. 因变更导致工程量增减或工期延长,双方应根据实际情况协商调整工程价款和工期。

第五条工程保修与维护1. 工程竣工验收合格后,乙方应提供____年的免费保修服务。

简易建设工程施工合同(二)

简易建设工程施工合同(二)

简易建设工程施工合同(二)一、甲方与乙方双方严格按照本合同的约定,遵守合同条款,共同完成以下建设工程。

二、工程范围本合同约定的建设工程范围包括但不限于以下项目:1. 地基和基础工程:包括地基处理、基础防水、地下排水等工程;2. 主体结构工程:包括框架结构、墙体结构、楼板和屋面结构等工程;3. 建筑装饰装修工程:包括室内外墙面装修、地面装修、天花装修、门窗装修等工程;4. 给排水、供暖、通风及空调工程:包括给水、排水、供暖、通风及空调系统的设计、安装和调试等工程;5. 电气与智能化工程:包括电气系统、照明系统、安防系统、通信系统等工程;6. 景观绿化工程:包括园林景观设计、绿化植物的种植及养护等工程。

三、合同价款1. 本工程的总价款为人民币________(大写)整。

甲方应在工程完工验收合格后,按照本合同约定的付款方式将合同价款支付给乙方。

2. 本工程的价款包括工程量清单的定额工程、暂定金和变更价款等。

四、工程期限1. 本工程的工期为自合同签订之日起,________个自然日。

甲方应保证按时提供施工所需的场地、材料和设备,以确保乙方按期完成工程。

2. 若因甲方原因导致工程进度延迟,甲方将承担由此产生的相关费用和责任。

五、工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和规范要求,采用合理的施工工艺和优质材料进行施工,确保工程质量符合合同约定的标准。

2. 乙方在合同约定的质保期内负责对工程质量进行保修,并在甲方通知的时间内及时进行检修和维护。

六、合同变更1. 若在工程施工过程中因设计变更、甲方要求或其他不可抗力因素需要调整工程范围、工程量等时,应由甲乙双方协商一致并签订变更合同。

2. 变更合同应明确调整后的工程范围、工程量和价款等事项,并由双方签字确认后方可生效。

七、违约责任1. 若乙方未按本合同的约定履行施工义务,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方因乙方违约行为所遭受的损失,并有权解除本合同。

简易施工工程合同

简易施工工程合同

简易施工工程合同甲方(业主):________乙方(承包商):________根据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就___________工程项目的建设事宜,经友好协商,达成如下合同条款:一、工程概况1. 工程名称:___________2. 工程地点:___________3. 工程内容:___________4. 工程规模:___________5. 工程质量要求:按照国家及行业相关标准执行。

二、合同价款1. 合同总价为人民币(大写)_____________元(¥_______)。

2. 价款的支付方式与时间由双方另行协商确定。

三、工期要求1. 开工日期:自____年____月____日起。

2. 竣工日期:至____年____月____日止。

3. 如遇不可抗力因素影响工期,双方应及时协商解决。

四、质量与验收1. 乙方须保证工程质量符合国家及行业标准,满足甲方要求。

2. 工程完工后,由甲方组织有关部门进行验收。

五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不合格,应承担违约责任。

2. 如甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付违约金。

六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

甲方(签字):______________________乙方(签字):______________________签订日期:____年____月____日以上是一份简易施工工程合同范本,实际使用时应根据具体工程的特点和要求进行详细规定,必要时应聘请专业律师参与起草和审核,以确保合同的合法性和实用性。

需要注意的是,合同中的每一条款都应经过双方充分讨论并达成一致意见。

施工合同条件书

施工合同条件书

施工合同条件书一、合同当事人1. 甲方:(全称名称)2. 乙方:(全称名称)二、合同标的1. 工程名称:(全称名称)2. 工程地点:(详细地址)3. 工程内容:根据工程图纸和技术规范,乙方负责完成该工程的施工任务。

具体工程内容和范围详见工程图纸和技术规范。

三、数量和质量1. 工程数量:根据工程图纸和设计要求确定。

2. 工程质量:乙方应按照国家标准和相关规范进行施工,保证工程质量符合设计要求和合同约定。

工程质量应达到优良标准,具体质量要求见技术规范。

四、价款或报酬1. 价款总额:人民币(大写):____元整(小写):_____元。

2. 付款方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。

(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总价款的30%。

(3)工程进度达到100%时,甲方支付乙方工程总价款的20%。

(4)剩余的10%作为质量保证金,待工程验收合格后支付。

3. 发票要求:甲方在收到乙方提供的发票后,应及时核对并予以确认。

五、履行期限1. 工期:根据工程规模和复杂程度确定,具体工期见合同附件。

2. 履行期限延期:如因不可抗力等原因导致工期延长,乙方应及时通知甲方并商议解决办法。

六、地点和方式1. 工程施工地点:(详细填写工程施工地点)。

2. 施工方式:根据工程性质和具体要求,双方共同商定施工方式。

七、违约责任1. 甲方违约责任:如甲方未按合同约定支付价款或提供必要的协助,乙方有权要求甲方承担相应违约责任。

2. 乙方违约责任:如乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求,甲方有权要求乙方承担相应违约责任。

八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。

甲方(盖章):______________________乙方(盖章):______________________签订日期:______________________(注:以上内容仅供参考,具体合同内容以双方实际签订的合同为准。

建房工程承包合同

建房工程承包合同

建筑施工合同(简易版)
甲方(订货方):甲方的公司名或个人名
乙方(承包商):乙方的公司名称或个人名称
合同日期:日期
第一条合同的目的
本合同是以位于建设地点的建筑物的建设工程由乙方承包给甲方为目的而订立的。

第二条工程内容
工程范围:描述具体工程内容(例:地基工程、结构工程、设备安装、内外装饰工程等)。

设计图纸:乙方根据甲方提供的设计图纸及技术要求实施工程。

第三条工期
工程开始日定为开始日,预定完工日定为预定完工日。

因不可抗力事由不能施工时,工期顺延。

第四条工料费
工程费用:本工程总额定为金额日元。

支付方式:
定金:合同签订后支付定金的百分比。

进度金:根据工程进度,在满足进度金支付条件时支付进度金的百分比。

结算金:工程完工后,甲方验收合格后支付余额。

保留一定的保证金,并在一定期限后支付。

第五条工程质量与安全
乙方应按照甲方的质量要求执行工程,遵守国家有关规范和标准。

保障施工安全,负责安全生产。

因乙方责任造成的事故由乙方承担。

第六条合同的变更与解除
变更本合同条款,须取得甲乙双方书面同意。

第七条违约责任
违反该合同任何条款的,由违约方承担违约责任。

第八条争议解决
与本合同有关的任何争议,首先由甲乙双方尝试通过协商解决。

协商不成时,向争议解决机构提出争议解决方式。

第九条其他
本合同甲乙双方各持有一份,具有同等法律效力。

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方(签名):甲方签名
乙方(签名):乙方签名。

简易建筑工程施工合同

简易建筑工程施工合同

简易建筑工程施工合同甲方(承包方):地址:电话:法定代表人(负责人):乙方(业主方):地址:电话:法定代表人(负责人):根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,双方在协商一致的基础上,签订本合同,共同遵守以下条款:一、工程内容1.1 甲方承诺按照乙方提供的建筑设计图纸和施工要求,完成以下工程内容:1.1.1 建筑施工:包括土建施工、钢结构安装、屋面工程等。

1.1.2 室内装修:包括地面铺设、墙面装修、吊顶装修等。

1.1.3 设备安装:包括水电安装、空调安装、消防安装等。

1.2 工程验收标准:工程应符合国家相关建筑标准和乙方的设计要求,经乙方验收合格后方可交付使用。

1.3 工程进度:甲方应按照合同约定的工期完成工程,如有延期情况,需提前征得乙方同意。

二、工程价款及支付方式2.1 工程价款总额为(具体数字)(人民币),乙方应按以下方式支付给甲方:2.1.1 工程开工前,乙方应支付工程总价款的30%作为预付款。

2.1.2 工程竣工前,乙方应支付工程总价款的60%。

2.1.3 工程验收合格后,乙方支付剩余10%的工程价款。

2.2 工程变更及索赔:如因乙方原因导致工程变更或引起损失,乙方应按照相关规定支付额外费用。

如因甲方原因导致工程延误或质量问题,甲方应承担赔偿责任。

2.3 欠付利息:如乙方逾期未支付工程款,每逾期一天,应支付工程款总额1%的利息作为迟延履行义务。

三、工程保修及维护3.1 工程保修期:工程竣工验收合格后,乙方应签订《建筑工程质量保修书》,保修期为(具体时长)年。

3.2 保修范围:在保修期内,如出现质量问题,由甲方负责免费维修。

3.3 维护责任:保修期过后,如因建筑质量问题引起的维修和保养,甲方可提供有偿服务。

四、违约责任4.1 如因甲方原因导致工程延期、质量问题或不符合设计要求,甲方应承担违约责任并赔偿乙方损失。

4.2 如因乙方原因导致工程变更、延误或付款问题,乙方应承担相应责任。

五、其他约定5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

简易建筑施工合同

简易建筑施工合同

简易建筑施工合同甲方:(详细填写甲方名称、地址和联系方式)乙方:(详细填写乙方名称、地址和联系方式)鉴于甲方拟开展建筑施工项目,并认可乙方具备相关建筑施工能力和经验,双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,本着平等互利的原则,经友好协商,达成以下合同:一、合同项目及工程内容1.1 项目名称:(详细填写项目名称)1.2 工程内容:(详细描述工程内容,包括建筑施工范围、工程规模、建筑材料、设备等)二、合同价格及支付方式2.1 价格:本合同工程总价为(详细填写金额),包括建筑材料费、劳务费、设备使用费等。

2.2 付款方式:本合同款项分为(详细填写分期付款的方式和时间节点),乙方每次收到甲方支付的款项应及时提供相应的工程进展及结算报告。

三、工期及交付标准3.1 工期:工程建设周期为(详细填写工期),双方应根据工程实际情况做出合理的调整。

3.2 交付标准:乙方需按照相关法律法规以及工程施工标准的要求进行建筑施工,并保证工程质量符合国家或地方的规定。

四、质量保证和售后服务4.1 质量保证:乙方需按照国家或地方相关法规和建筑行业标准对工程质量提供质量保证。

4.2 售后服务:乙方应提供合理的售后服务,在合同交付后一定期限内,对因施工质量问题引起的工程质量不符合要求的情况,乙方应及时予以处理和修复。

五、违约责任5.1 乙方违约责任:如乙方未按照合同约定进行工程建设,工程质量不符合要求,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并有权解除合同。

5.2 甲方违约责任:如甲方未按照合同约定支付款项,未按时提供工程所需材料或文件等,甲方应承担相应的违约责任。

六、法律适用和争议解决6.1 本合同适用中华人民共和国法律。

6.2 若因履行本合同发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,双方同意提交有管辖权的人民法院裁决。

七、其他约定事项(根据实际情况补充其他约定事项,如合同解除、互保等)八、合同生效及解释本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,经签字盖章后生效。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.编订:XXXXXXXX20XX年XX月XX日建设工程施工合同条件简易版建设工程施工合同条件简易版温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。

文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。

第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义。

建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。

其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条款所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。

3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。

5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。

7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。

8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。

10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。

11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种收费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

12.经济支出:在施工中已经发生、经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

14.工期:协议条款约定的合同工期。

15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。

16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。

17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

18.施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。

19.书面形式:根据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

20.不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾、以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。

21.协议条款:结合具体工程,甲、乙方协商后签订的书面协议。

第二条合同文件及解释顺序。

合同文件应能互相解释,互为说明。

1.除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:1.1 协议条款;1.2 合同条件;1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;1.4 招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;1.5 工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;1.6 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。

2.当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。

第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

1.合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。

2.适用于合同文件的法律是国家的法律、法规,及协议条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。

3.施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时,可使用协议条款约定的行业、专业或工程所在地地方的标准、规范。

甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。

4.国内没有相应标准、规范时,乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。

本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用,均由甲方承担。

第四条图纸。

1.甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。

2.需要特殊保密的措施费用由甲方承担。

乙方需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。

第二章双方责任第五条甲方代表。

1.甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:1.1 甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己部分权力和职责,并可在任何时候撤回这种委派。

委派和撤回均应提前5天通知乙方。

1.2 甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。

甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复,应视为乙方要求已被确认。

乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告。

甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。

紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。

因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。

1.3 甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令、标准、图纸并履行其他约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。

2.实行社会监理的工程,甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定,部分或全部行使合同中甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除合同中乙方的权利。

3.甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权内的承诺)。

第六条乙方驻工地代表。

1.乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:1.1 乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

1.2 乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发生的指令、要求组织施工。

在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。

责任在甲方,由甲方承担由此发生的经济支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。

2.乙方代表易人应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权内的承诺)。

第七条甲方工作。

1.甲方按协议条款约定的时间和要求,一次或分阶段完成以下工作:1.1 办理土地征用,青苗树木赔偿,房屋拆迁,清除地面,架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;1.2 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点,并保证施工期间的需要;1.3 开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协议条款约定的施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;1.4 向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确;1.5 办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续(证明乙方自身资质的证件除外);1.6 将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验;1.7 组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;1.8 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。

2.甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,承担由此造成的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。

第八条乙方工作1.乙方接协议条款约定的时间和要求做好以下工作:1.1 在其设计资料证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图的设计或与工程配套的设计,经甲方代表审查批准后使用。

1.2 向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。

1.3 按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。

如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。

1.4 按协议条款约定的数量和要求,向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由甲方承担。

1.5 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。

1.6 已竣工程未交付甲方之前,乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。

要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出,在协议条款内约定。

甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。

1.7 按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

1.8 保证施工现场清洁符合有关规定。

交工前清理现场达到合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款(合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外)。

2.乙方不履行上述各项义务。

造成工期延误和工程损失,应对甲方的损失给予赔偿。

第三章施工组织设计和工期第九条进度计划。

1.乙方应在协议条款约定的日期,施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表。

甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改意见,逾期不批复,可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度计划已经批准。

2.乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督。

工程实行进展与进度计划不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,报甲方代表批准后执行。

第十条延期开工。

1.乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。

乙方不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。

甲方代表在3天内答复乙方。

甲方代表同意延期要求或3天内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。

甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,竣工日期不予顺延。

3.甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,承担乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。

相关文档
最新文档