电气安装分包合同
水电安装工程分包合同范本7篇
水电安装工程分包合同范本7篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方水电安装工程的分包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程范围：本工程包括给水、排水、电气等水电安装工程。
具体内容详见施工图纸及甲方要求。
1. 乙方应按照甲方的施工进度计划进行工程施工，确保按时完成工作任务。
2. 如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方违约金____元。
三、合同价款及支付方式1. 本工程采用固定总价合同，总价为人民币____元（大写：____元整）。
该总价包括但不限于材料费、人工费、运输费、安装费等所有费用。
2. 甲方在乙方完成工程量的____%时支付____%的工程款；完成____%时支付____%；工程竣工验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家和地方的相关标准执行。
如乙方工程验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内无偿返工，直至验收合格。
1. 乙方应制定安全施工措施，加强施工现场管理，确保安全施工。
2. 乙方在施工过程中造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
六、保修条款1. 工程竣工验收后，乙方应提供一年的质保期。
质保期内出现的质量问题，乙方应无偿维修。
2. 质保期结束后，乙方应按照国家标准提供有偿维修服务。
七、违约责任1. 如因乙方原因造成工程延期、质量不合格等违约情况，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，每延误一天支付____元的违约金。
八、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
电气专业分包合同
电气专业分包合同合同编号：本合同由甲方（以下简称“供方”）和乙方（以下简称“需方”）于（日期）签订。
供方与需方均确认并同意遵守本合同的约定。
一、合同范围供方将根据需方的要求和指示，完成以下电气专业分包工程（以下简称“工程”）：（1）工程名称：（填写工程名称）（2）工程地点：（填写工程地点）（3）工程内容：（填写工程内容，包括具体细节和要求）二、工期1. 供方应在本合同生效之日起，按照双方协商的工期要求，按时完成该工程。
2. 如需方原因导致工程延期，则需方应向供方支付额外的延期费用，并与供方协商确定新的工期。
三、价格和支付方式1. 工程总价为（填写具体金额），包括所有相关费用。
2. 支付方式：（1）需方应在合同签订之日起，支付总金额的30%作为预付款给供方；（2）工程完成验收合格后，需方应支付剩余的70%工程款。
3. 费用支付方式：（填写具体支付方式，例如银行转账、现金支付等）四、工程质量和保修1. 供方应确保所提供的材料和设备符合国家相关标准和规定。
2. 供方应按照国家相关标准和规定的要求，确保工程质量达到验收标准。
3. 供方提供的材料和设备，应享有厂家提供的质量保证期限。
4. 若需方发现工程存在质量问题或设备故障，应及时通知供方，并在保修期内提供免费的维修和更换服务。
五、违约责任1. 如果供方未按照合同约定的时间、质量和数量完成工程，则需方有权要求供方承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）要求供方履行合同；（2）要求供方赔偿给予的经济损失；（3）解除合同。
2. 如果需方未按照合同约定的支付方式和时间支付工程款项，则需方应向供方支付延迟支付费用，费用标准为应支付金额的每天万分之五。
六、保密供方对需方提供的技术和商业信息应严格保密，未经需方授权，不得泄露给任何第三方。
七、争议解决本合同争议应通过友好协商解决，协商不成时，提交有管辖权的仲裁机构仲裁。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
电气工程分包合同样本
电气工程分包合同样本【电气工程分包合同】甲方（业主）：_________乙方（分包方）：_________鉴于甲方为__________项目（以下简称“项目”）的建设单位，负责该项目的整体建设工作；乙方为专业电气工程施工单位，具备相应资质并愿意承担本项目的电气工程施工任务。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：包括但不限于室内外电气线路敷设、照明系统安装、配电箱（柜）安装、电气设备调试等。
4. 工期要求：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工程质量乙方必须按照国家有关电气工程施工及验收规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
三、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥___________）。
2. 价款支付方式：_________3. 结算方式：_________四、材料供应1. 主要材料由甲方提供，乙方负责材料的二次搬运及保管。
2. 辅助材料由乙方自行采购，费用包含在合同总价中。
五、工期与进度1. 乙方应根据甲方提供的施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。
2. 如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，双方协商解决。
六、安全生产乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施保障施工现场的安全。
七、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程质量或工期要求，应承担违约责任。
2. 如甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任。
八、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
电工合同分包协议书6篇
电工合同分包协议书6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（分包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将电工项目分包给乙方达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：涉及电工项目的相关施工内容二、合同工期1. 工程开工日期：______年______月______日2. 工程竣工日期：______年______月______日三、工程分包范围及内容1. 乙方负责甲方指定工程的电气安装、调试及维护工作。
包括但不限于电路布线、设备安装、照明设备安装等。
2. 具体工作内容以甲方提供的施工图纸及变更通知为准。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元整（大写：_________________________）。
此款项包括人工费、材料费及其他相关费用。
2. 支付方式：分期支付。
工程完工并经甲方验收合格后，支付合同价款的______%；剩余款项作为质保金，自验收合格之日起一年后支付。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照施工图纸、国家相关规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织甲方进行验收。
验收标准为国家现行相关标准及甲方要求。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程无法通过验收，乙方应承担相应的违约责任。
六、安全责任1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全规范，确保施工期间的安全生产。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应按日向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的______%。
2. 若因乙方施工质量问题导致工程无法通过验收，乙方应负责整改至验收合格，并承担由此产生的全部费用。
电力分包合同模板(5篇)
电力分包合同模板（5篇）电力分包合同模板（精选5篇）电力分包合同模板篇1发包人：承包人：工程，由公司承包，依照《中华人民共和国合同法》。
《城市建设档案规定》和《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《市区供电公司110KV及以下的施工现场管理标准》、《国家电网公司电力安全工作规程（试行）及上海市电力公司补充条文》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况双方达成协议如下：第一条：工程概况1.1、工程名称：工程1.2、工程地点：1.3、工程内容：1.4、设计单位：1.5、资金来源：自筹。
1.6、承包范围：1.7、承包方式:专业承包1.8、开竣工日期：本工程计划于年月日开工，计划年月日竣工，总日历工期天。
1.9、质量等级：一次验收合格。
1.10、协议价款：1.10.1、本合同总价暂估：元。
1.10.2、承包人必须加强做好对周边建筑物及四周地下管线的保护，如由承包人原因引起周边建筑物及四周地下管线的损坏，承包人承担相应的责任和由此产生赔偿费用，工期不予延长。
1.10.3、在电气安装阶段，除因电气设计变更或电气施工图与土建施工图不相符外，承包人都应给予免费配合。
第二条合同文件及解释顺序2.1、合同文件的组成和解释顺序如下：（1）、本协议条款；（2）、标准、规范及有关技术文件；（3）、图纸（4）、工程报价单或预算书合同履行中，双方有关工程的洽商、变更、会议纪要等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第三条图纸图纸提供套数：发包人应将全套施工图十二套、交承包人使用，其中三套施工图供承包人编制竣工图。
第四条双方一般权利和义务4.1发包人派驻的工程师：姓名：_ __职务：_4.1.1检查建设各方落实履行各自职责，组织各类单位工程验收；4.2发包人工作：4.2.1发包人将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至定地点，保证施工期限间的需要；4.2.2向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；4.2.3办理施工许可证用其他施工所需证件，确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场校验；4.2.4组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；4.2.5发包人委托承包人办理的施工现场的场地平整工作。
电气安装合同范本12篇
电气安装合同电气安装合同范本12篇现今很多公民的维权意识在不断增强，合同起到的作用越来越大，它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编精心整理的电气安装合同范本，希望能够帮助到大家。
电气安装合同范本1发包方：xx有限公司（以下简称甲方）承包方：xx安装有限公司（以下简称乙方）甲乙双方经友好协商，发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务委托给承包方施工。
为明确双方责任，确保工程质量和进度，双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，双方同意签订本合同，并共同遵守执行。
第一条工程概况1.1 工程名称：石英砂加工一线电气安装。
1.2 工程地点：1.3 工程内容：详见合同附件。
1.4 承包内容及方式：包安装、包验收及全部辅助材料。
1.5 工程性质：设备材料的安装施工工程。
1.6 安装工期：l.6.1 安装工程开工日期：1.6.2 安装工程竣工日期：第二条合同文件施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文字性资料为本合同的组成部分。
第三条标准和适用法律3.1 使用标准和规范：施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业规范与标准。
3.2 适用法律法规：中华人民共和国有关法律和河源市东源县有关法规及规范性文件。
第四条图纸及技术资料4.1 图纸保密要求：发包方所提供的图纸资料为发包方享有的技术权益，承包方仅限于本项目施工，不得用于其它项目。
承包方未经发包方认可，不得复印、转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或第三方并保证工程完工后及时把全部技术图纸资料归还给发包方，否则，发包方有权要求承包方按合同总金额的10%承担违约责任。
4.2 发包方提供资料：本施工工程所需发包方提供的相关资料和图纸，承包方可根据现场情况适当调整除发包方代表反对以外；其余均由承包方参照发包方技术附件的要求以及行业规范自行设计，经发包方书面同意后方可施工。
4.3 承包方应在竣工之日起20天内或工程验收前提交2套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣工资料，竣工资料必须符合发包方档案统一规范，否则发包方有权拒绝结算。
电气工程施工分包合同
电气工程施工分包合同合同简介此合同为电气工程施工分包合同，由一方为乙方承包商，另一方为甲方建设单位。
合同的签订依据是国家有关法律、法规和规章制度，具有合法、有效的法律效力。
合同背景甲方为某公司，计划进行一项电气工程，包括电力配电系统、照明系统、通信系统、安防系统等，需要寻找一家专业的承包商来完成该工程。
经过严格的比选和评估，最终选择了乙方作为本项目的电气工程施工承包商。
项目范围1. 项目名称本项目名称为某公司电气工程施工项目。
2. 工程内容本工程包括以下内容：•供电系统：接入电网、配电开关柜、配电箱、低压照明系统、低压插座系统、低压动力配电系统、电气线路等。
•照明系统：应急照明系统、普通照明系统、景观照明系统等。
•通信系统：电话系统、网络系统、广播系统、监控系统等。
•安防系统：门禁系统、防盗报警系统、监控系统等。
3. 工程要求•具有相关电气工程施工承包经验。
•遵守施工规范、施工安全标准和劳动保护法规。
•施工工期须按照合同规定完成。
•施工现场应保持整洁有序，防止污染和环境破坏。
•完成验收要求且符合相关标准。
合同约定1. 合同价款本合同总价款为人民币()元整，其中包括材料费、人工费、管理费、税费、保险费等，乙方承担全部费用。
2. 付款方式甲方按以下方式向乙方支付合同价款：•合同签订后，乙方收到30%的款项；•电气工程安装及调试至50%时，乙方收到30%的款项；•设备调试合格，已实现工程验收时，乙方收到剩余款项。
3. 工程保修期合同实施完工后，有序期为个月，保修期为年。
在此期间，乙方负责修理保养，以确保本工程质量和功能的完好，并保持良好的运行状态。
4. 违约责任如果甲方或乙方未能履行本合同规定的任何义务，则应根据实际损失承担违约责任。
根据违约责任约定，一方因违约而给对方造成的损失，对方有权要求违约方赔偿。
5. 其他约定本合同项下的一切诉讼均应提交至合同签订地有管辖权的人民法院处理。
本合同未尽事宜，应根据有关法律、法规或双方签署的补充协议进行处理。
电气劳务分包合同
电气劳务分包合同甲方（总包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方因工程需要，拟将部分电气劳务工作分包给乙方，乙方愿意承接该部分工作。
经双方协商一致，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
二、分包范围1. 分包工作内容：乙方负责完成甲方指定的电气安装、调试、维护等工作。
2. 分包工作地点：_____________________3. 分包工作期限：与工程期限一致。
三、质量要求1. 乙方必须按照甲方提供的施工图纸和相关技术规范进行施工。
2. 乙方应保证所完成的工作质量符合国家及行业标准。
3. 乙方应接受甲方的质量监督和检查，并按甲方要求及时整改。
四、安全责任1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规和甲方的安全管理规定。
2. 乙方应确保施工现场安全，防止发生安全事故。
3. 乙方应对其员工进行安全教育和培训，确保员工具备必要的安全知识和技能。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）：______________________元。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分期支付给乙方，具体支付时间和比例由双方协商确定。
3. 乙方完成分包工作后，甲方应在验收合格后的____天内支付剩余款项。
六、违约责任1. 如乙方未按合同约定完成工作，应向甲方支付违约金，违约金的数额为未完成部分合同价款的____%。
2. 如甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付逾期付款利息。
七、争议解决双方因履行本合同所产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
电气安装施工合同范本(3篇)
电气安装施工合同范本合同编号：甲方：乙方：签订地点：签订日期：建设工程(电气)分项工程施工合同甲方(发包人)(全称)：乙方(承包人)(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。
双方本着自愿、互利的原则签订本合同。
一、工程概况及承包内容和价格：1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程结构：建筑面积约M2.(以实际面积为准)1.4承包工作内容：照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。
动力系统：管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。
弱电系统(电视、电话、宽带等)：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。
1.5承包价格：___元/m2(不含临电)___元/m2(含临电)(按建筑面积计算)。
1.6承包方式：包人工费、包辅材(铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等)、包工具(手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等)、包质量、包安全、包工期、包文明施工1.7付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。
二、合同双方的权利和义务：1、甲方负责主材料供应。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。
在施工中发现材料质量问题及时汇报。
3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。
电气分包合同
电气分包合同合同范本专家。
合同标题，电气分包合同。
第一部分，合同背景。
本电气分包合同（以下简称“本合同”）由甲方（委托方）和乙方（承包方）双方自愿签订，遵循平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商达成，旨在明确双方权利义务，规范双方合作关系，保证工程顺利进行。
第二部分，合同内容。
1. 项目描述，甲方委托乙方进行电气分包工程，具体包括（工程描述）。
2. 工程期限，本合同工程期限为（具体期限），工期届满后，乙方应完成工程交付。
3. 合同价款，甲方应向乙方支付的合同价款为（具体金额），支付方式为（具体支付方式）。
4. 质量要求，乙方应按照相关标准和规范，保证工程质量符合要求。
5. 安全保障，乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程施工过程中的安全。
6. 变更和索赔，如需变更工程内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
对于工程变更或索赔，乙方应提供合理的索赔要求和证明材料。
7. 违约责任，任何一方违反本合同规定的，应承担相应的违约责任。
第三部分，其他条款。
1. 保密条款，双方应对因合作关系获得的商业机密和技术资料予以保密。
2. 法律适用，本合同适用（具体法律法规），对于因合同履行发生的争议，应提交仲裁解决。
3. 其他约定，（其他双方约定事项）。
第四部分，合同生效。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。
签订日期，__________签订日期，__________。
合同范本专家。
以上是电气分包合同的一个范本，根据具体情况，您可以根据需要进行调整和修改。
如有任何疑问或需要进一步咨询，请随时与我联系。
祝您工作顺利！。
电气安装分包合同
电气安装分包合同合同编号：日期：甲方（委托方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就以下具体事项达成协议，并共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地址：______________________3. 工程性质：______________________4. 工程总包方：____________________二、合同内容1. 甲方要求乙方按照相关标准和规范对电气安装工程进行分包施工，包括但不限于设备安装、线路敷设、仪表调试等。
2. 乙方负责提供合格的技术人员、施工工具、仪器设备等，并承担相应的安全责任。
3. 乙方应按照甲方的要求，编制详细的施工方案，包括施工进度计划、施工图纸、材料清单等，并提交给甲方审批。
4. 甲方应按照乙方提供的施工方案和要求，提供相应的协助和支持，包括但不限于场地清理、设备调试等。
5. 合同金额：______________________（大写：______________________）。
6. 付款方式：甲方应在合同签订后的5个工作日内支付工程款的30%作为预付款，余款根据工程进度按比例支付。
7. 乙方在竣工验收后，应将工程现场交还给甲方，并提供完整的施工记录、图纸等相关资料。
三、保证和责任1. 乙方应按照国家法律、法规、标准和规范的要求，保证电气安装工程的施工质量和安全。
2. 乙方应按照合同约定时间完成工程，并保证工程质量符合设计要求。
3. 在工程施工过程中，如发生事故造成甲方或其他第三方人员伤亡或财产损失，乙方将承担相应的赔偿责任。
4. 如工程施工出现质量问题，乙方应在收到甲方通知后立即进行整改，并承担因整改产生的费用。
5. 甲方应提供合理的配合和支持，协助乙方顺利完成工程施工。
四、违约和解除1. 一方违反本合同约定，应向对方支付违约金。
建筑工程电气分包合同范本
建筑工程电气分包合同范本在建筑工程的众多环节中，电气工程因其专业性和技术性而成为一个独立的分包项目。
为了确保工程质量、工期和投资控制，在工程施工前，总承包商与电气分包商之间需要签订一份具有法律效力的分包合同。
以下是一份经过精心设计的建筑工程电气分包合同范本，旨在为双方提供参考。
【建筑工程电气分包合同】甲方（总承包商）：________乙方（电气分包商）：________鉴于甲方为_____（工程项目名称）的总承包商，现决定将该工程的电气工程部分分包给具备相应资质的乙方，经双方协商一致，特订立本合同，以资遵守。
第一条工作范围乙方应根据甲方提供的图纸和技术要求，完成以下电气工程任务：1. 电气线路的铺设、安装和调试；2. 配电箱、开关、插座等电气设备的安装；3. 照明系统的布置与安装；4. 防雷及接地系统的施工；5. 所有电气工程相关的检测、验收工作。
第二条质量要求乙方必须按照国家有关电气安装工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计和甲方要求。
第三条工期要求乙方应于____年____月____日前开始施工，并于____年____月____日前完成所有电气工程任务，确保工程进度符合总工程进度计划。
第四条价格与支付方式1. 本电气分包工程的总价为人民币____元；2. 付款方式：_____（具体分期付款比例及时间节点）。
第五条违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第六条争议解决合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日。
电气安装分包合同
电气安装分包合同1. 合同背景本合同是由甲方（分包商）与乙方（委托方）签订的电气安装分包合同。
2. 项目概述乙方是一家建筑工程公司，现就某项目的电气安装工作委托甲方完成。
3. 服务内容甲方将按照乙方提供的设计图纸和项目要求，完成以下电气安装服务：- 安装各类电气设备和设施；- 布置电缆线路；- 进行电气线路接线；- 完成电力系统调试等。
4. 合同条款4.1 完工时间甲方应在双方协商的工期内完成所有工作，并确保在规定的完工时间前交付。
4.2 预算与支付乙方将根据项目的预算，与甲方达成支付安排。
支付应按工作进展进行分期，最终支付将在项目完成后进行。
4.3 变更和索赔如乙方需要对已签订合同的内容进行任何变更，应提前书面通知甲方，并双方协商达成一致。
双方如对变更内容无法一致意见，应根据相关法律法规解决纠纷。
4.4 安全与责任甲方应保证其员工在进行工作时遵守相关法律法规，并负责提供必要的劳动保护设施和安全措施。
4.5 违约责任如乙方或甲方违反合同约定，对方有权要求违约方承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。
5. 解除合同在以下情况下，双方有权解除合同：- 经双方协商一致；- 因不可抗力导致无法履行合同；- 一方严重违约并无法在合理期限内予以纠正。
6. 争议解决对于因本合同引起的任何争议，双方应本着友好协商的原则解决。
若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
7. 合同生效与变更本合同自双方签字盖章之日起生效。
任何对本合同的修改或补充应经双方协商一致，并以书面形式进行。
8. 合同解释本合同的解释和适用应符合中华人民共和国的相关法律法规。
9. 附则本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（分包商）：签字：________________ 日期：________________乙方（委托方）：签字：________________ 日期：________________。
电气安装工程劳务分包合同完整版本
电气工程劳务分包合同工程名称：分包内容：发包方：承包方：青岛市建设委员会制定青岛市工商行政管理电气工程劳务分包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（身份证号码：）（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目电气工程劳务分包施工事项协商一致，为了明确双方的责任与义务，订立本劳务工程分包合同，以便共同执行。
一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、工程内容：图纸范围内所有电气部分的施工以及施工现场围挡内所有临时用电安拆及日常维护二、承包范围1、承包方式：本工程采取包工不包主料方式承包（乙方包人工、辅材、机械，详见第二、2条）。
2、甲乙双方提供的材料及工具：甲方提供的机具材料有电气工程主材（主辅材按2003消耗量定额规定或双方另行商议作为合同附件）、现场临时用电材料、塔吊、塔吊照明设备、钢丝绳、卡环、标识牌、宣传牌、警示牌、宣传标语、警示标语、机械操作规程牌；除此之外所有辅材、小型机械、工具、设备、劳动保护用品均由乙方提供。
3、工程质量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以工程监理、项目质检员、项目经理的验收意见为准。
4、工作内容包括但不限于以下施工内容：（1）照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
（2）动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
（3）弱电系统 (电视、电话、宽带网)：管路预留、预埋（含穿墙套管）、穿引线及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸内容。
（4）防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。
（5）乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程（强、弱电）有关的工作均由乙方完成。
（6）电气安装用脚手架的搭拆。
（7）如施工范围界定不清的，解释权归甲方，乙方配合甲方的要求进行施工，但费用不予另计。
装修工程电气分包合同范本
装修工程电气分包合同范本甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方拟对位于_____________的房屋进行装修，并希望将装修工程中的电气部分工程委托给专业的乙方，现双方本着平等自愿的原则，经友好协商，就电气分包事宜达成如下协议：一、工程内容与范围乙方应按照甲方提供的电气工程设计图纸及相关技术规范，完成包括但不限于室内布线、开关插座安装、灯具安装调试、配电箱安装等电气工程。
具体工作内容以《工程量清单》为准。
二、工程质量乙方必须确保所施工的电气工程符合国家现行的相关质量标准及行业规范，保证工程的安全性能和使用功能。
任何因施工质量不符合要求导致的返工，由乙方负责全部责任及费用。
三、工期要求乙方应遵守合同约定的工期，自______年____月____日起至______年____月____日止。
如遇特殊情况需顺延工期，双方应及时沟通并签署书面补充协议。
四、合同价款与支付方式合同总价为人民币______元整。
付款方式分为预付款、进度款及尾款三个阶段。
预付款为合同总价的__%，在合同签订后____天内支付；进度款根据实际完成的工程量按比例支付；尾款在所有工程验收合格后的____天内结清。
五、违约责任若一方违反合同规定，未能按时履行义务，应向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
具体违约金额及处理方式依照合同条款执行。
六、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项双方可根据工程实际情况，协商增加或减少相关条款，但任何变更都应以书面形式确认，并由双方代表签字盖章后方可生效。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、附件本合同的附件包括电气工程设计图纸、工程量清单等，与本合同具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年____月____日。
电工合同分包协议书3篇
电工合同分包协议书3篇篇1甲方（发包方）：_______________________乙方（分包方）：_______________________鉴于甲方已与业主签订了《主合同》（以下简称“主合同”），现甲方根据主合同的规定，将其中的部分工程委托给乙方进行施工。
为明确双方权利义务关系，经甲乙双方友好协商一致，特订立本电工合同分包协议书（以下简称“本协议”）。
一、项目概况1. 项目名称：____________________________________2. 工程地点：____________________________________3. 分包范围：甲方将其与业主签订的主合同中的电气安装及相关工作内容分包给乙方完成。
4. 施工期限：自____年__月__日至____年__月__日止。
5. 工程质量标准：按照国家现行相关标准及甲方与业主签订的主合同中约定的质量标准执行。
二、工程价款与支付方式1. 合同总价款：人民币________元整（￥_________）。
上述金额为含税价，包括但不限于材料费、人工费、管理费等一切费用。
2. 支付方式：(1) 预付款：合同签订后3个工作日内，甲方支付合同总价款的20%作为预付款；(2) 进度款：乙方完成分包工程量达到50%时，甲方支付合同总价款的30%作为进度款；(3) 验收款：乙方完成全部分包工程并通过甲方验收合格后7个工作日内，甲方支付合同总价款的45%作为验收款；(4) 质保金：合同总价款的5%作为质保金，在质保期满且无质量问题的情况下，甲方在7个工作日内一次性无息退还给乙方。
三、双方权利义务1. 甲方权利义务：(1) 提供施工图纸、技术资料等相关文件，并确保其准确性；(2) 监督和检查乙方的施工质量，对不符合要求的工程提出整改意见；(3) 按照约定支付工程款项。
2. 乙方权利义务：(1) 根据甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，并保证工程质量符合国家相关标准及甲方的要求；(2) 自行承担施工过程中所需的人员、设备及材料等费用；(3) 保证施工现场的安全，遵守国家有关安全生产法律法规；(4) 在施工过程中发现设计缺陷或其它问题时，应及时通知甲方并提出合理化建议。
电气工程劳务分包合同
电气工程劳务分包合同第一篇范文：合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“分包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电气工程项目的劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________电气工程项目1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________二、劳务分包范围2.1 乙方负责完成本合同约定的电气工程项目所需的全部劳务工作，包括但不限于：__________2.2 乙方应按照甲方的要求，提供合格的劳务人员，并保证劳务人员的素质和技能。
三、合同价格3.1 双方确认，本合同的劳务分包费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 乙方应按照本合同约定的工程内容和进度要求，完成劳务工作。
4.1 双方确认，本合同的工程工期为____个月，自乙方入场之日起计算。
4.2 乙方应按照甲方的要求，保证工程按期完成。
五、质量标准5.1 乙方应严格按照甲方的要求和国家相关标准，保证工程质量。
5.2 工程质量标准：__________六、甲方的权利和义务6.1 甲方应按照本合同约定，向乙方支付劳务分包费用。
6.2 甲方应提供乙方所需的施工场地、施工设备和临时设施。
6.3 甲方应负责工程项目的整体管理和协调，确保工程顺利进行。
七、乙方的权利和义务7.1 乙方应按照本合同约定，完成劳务工作，并保证工程质量。
7.2 乙方应遵守国家法律法规，严格按照安全生产的要求进行施工。
7.3 乙方应承担因自身原因造成的工程损失和费用。
八、违约责任8.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
九、争议解决9.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
李生晓梦制作
电气安装分包合同
甲方：广东省第一建筑工程有限公司南屏科技工业园生产、生活配套服务中心副楼（办公）工程项目部（以下简称甲方）
承包人：珠海威瀚电气有限公司（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方委托乙方安装南屏科技工业园生产生活配套服务中心副楼（办公）工程要求进行安装、调试、验收。
为明确双方职责，经协商一致议定以下条款。
一、工程名称：南屏科技工业园生产、生活配套服务中心副楼（办公）
二、工程地点：南屏科技工业园东侧、珠海大道北
三、工程内容：
1. 2×1000KVA变压器一台施工、安装、调试、试验（含10KV进线、接地、一套计量），包括发电机房完善，并达到电力部门验收合格标准。
四、工程造价：人民币壹佰陆拾万元整。
五、材料、设备供应：工程所需材料、设备由乙方采购，质量必须符合设计和规范要求并有质量合格证。
六、施工期限
1. 工期：49 日历天。
2．甲方需在乙方进场开工前二天提供完善的基建场地，能满足设备进场的基本条件，否则乙方有权将工期顺延。
3．乙方必须根据经电力部门审查通过可施工的图纸，备好设备、材料、组织力量，在甲方上述准备工作就绪及时进场施工。
4．在施工期限内，出现不可抗力（如台风、战争、地震等），则期限按日历天顺延。
5．需在室外施工项目，如遇雷雨确实不能施工，期限可按日历天顺延。
七、工程质量及竣工验收
1．乙方的施工必须按国家现行的《电气装置安装工程施工及验收规范》和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更进行施工，做好隐蔽工程记录、调试记录和质量自检记录及有关资料（资料需同时填写总承包单位和分包单位名称，总承包单位名称为“广东省第一建筑工程有限公司”，工程名称按施工许可证填。