建设监理模拟试题(二)
监理工程师模拟答题
监理工程师模拟答题一、选择题1. 监理工程师在施工现场的主要任务是什么？A. 确定施工进度B. 确保施工质量C. 控制施工预算D. 维护工程安全2. 监理工程师应该具备的能力是什么？A. 技术能力B. 沟通能力C. 组织能力D. 所有选项都正确3. 下列哪一项是监理工程师的职责？A. 编制施工方案B. 签订施工合同C. 审核设计图纸D. 申请施工许可证4. 监理工程师对施工质量的控制主要包括以下哪些方面？A. 材料的合理使用B. 施工工艺的合理布置C. 进度的合理安排D. 管理人员的合理配备5. 在施工现场，监理工程师发现施工方存在安全隐患，下列应该采取哪种措施？A. 立即中止施工B. 制定整改方案C. 向业主报告情况D. 与施工方协商解决二、填空题1. 监理工程师主要负责监督施工的__________和__________。
2. 监理工程师应熟悉相关的__________，对施工过程进行评估。
3. 监理工程师要及时向业主报告施工质量问题，并提出相应的__________。
4. 监理工程师应具备严密的__________和__________能力，确保工程顺利进行。
5. 监理工程师应与施工方保持__________，达成合作共赢的目标。
三、问答题1. 监理工程师在项目实施过程中的作用是什么？请详细阐述。
答：监理工程师在项目实施过程中起到了质量控制、进度管理、成本控制、安全监督等多个方面的作用。
首先，监理工程师通过对施工过程的监督，确保施工质量达到设计要求，对施工方提出质量改进的建议，并及时整改质量问题。
其次，监理工程师负责监督施工进度，确保施工按计划进行，提前预警并解决进度延误的问题。
同时，监理工程师也要控制施工成本，监督施工方的材料采购和施工费用支出，保证在预算范围内完成工程。
最后，监理工程师要进行安全监督，确保施工过程中没有安全隐患，保障工人的人身安全。
2. 监理工程师如何与业主、设计单位和施工方进行有效的沟通？答：监理工程师与业主、设计单位和施工方之间的沟通是项目成功实施的关键。
建设工程监理实务安全知识模拟试题库与答案
建设工程监理实务安全知识模拟试题库与答案1、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），出厂年限超过（）年的钢丝绳式施工升降机，出厂年限超过（）年的齿轮齿条式施工升降机，应进行安全评估。
A、3，5B、5，3C、5，8D、8，5答案：C2、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），单层活动房跨度不宜大于（）m。
A、12.0B、10.0C、9.1D、6.5答案：C3、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），两台塔式起重机之间的最小架设距离应保证处于低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间至少有（）m的距离。
A、5B、4C、2D、1答案：C4、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），宜委托（）对吊篮悬挂机构支撑点处结构的承载能力进行复核确认。
A、吊篮制造厂家B、吊篮安装单位C、吊篮使用单位D、建筑结构原设计单位答案：D5、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），塔式起重机基础，对于（）、对基坑或周边环境可能产生不良影响的基础，应组织专家论证。
A、板式基础B、桩基承台式混凝土C、组合式基础D、均不正确答案：C6、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），吊篮在同一施工现场进行二次移位安装后，（）。
A、应重新进行验收B、应重新进行论证C、应重新检测安全锁D、可直接使用答案：A7、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），以下关于模板及其支架安装，不正确的是（）。
A、模板及支撑体系的安装顺序应按专项方案施工B、模板安装高度超过3米时，必须设置脚手架或操作平台C、经专家论证后方可在模板支撑架上固定混凝土泵管D、模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆措施答案：C8、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），塑料安全帽的使用期限不应超过（）。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
监理模拟考试试题及答案
监理模拟考试试题及答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1. 工程项目监理的首要职责是什么？A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 保证工程进度D. 协调各方关系答案：A2. 监理工程师在施工过程中发现施工单位使用的材料不符合要求，应采取什么措施？A. 立即停止使用B. 报告建设单位C. 要求施工单位更换材料D. 所有选项答案：D3. 监理工程师对施工单位提交的施工组织设计应进行哪些方面的审核？A. 施工方案的合理性B. 施工安全措施C. 施工进度计划D. 所有选项答案：D4. 以下哪项不是监理工程师的职责？A. 审核施工图纸B. 审核施工单位资质C. 直接参与施工作业D. 监督施工过程答案：C5. 监理工程师在施工过程中发现安全隐患，应立即采取什么措施？A. 报告建设单位B. 要求施工单位整改C. 停止施工D. 所有选项答案：D6. 工程监理的依据主要包括哪些方面？A. 法律法规B. 工程合同C. 设计文件D. 所有选项答案：D7. 监理工程师在施工过程中应如何确保工程质量？A. 定期检查B. 随机抽查C. 过程控制D. 所有选项答案：D8. 监理工程师对施工单位提交的工程变更申请应如何处理？A. 直接批准B. 审核后批准C. 拒绝D. 报告建设单位答案：B9. 监理工程师在施工过程中应如何监督施工单位的环境保护工作？A. 定期检查B. 随机抽查C. 要求施工单位提交环保报告D. 所有选项答案：D10. 监理工程师在施工过程中发现施工单位违反合同约定，应如何处理？A. 立即制止B. 报告建设单位C. 要求施工单位整改D. 所有选项答案：D二、多项选择题（每题2分，共10分）11. 监理工程师在施工过程中需要监督的内容包括哪些方面？A. 施工质量B. 施工安全C. 施工进度D. 施工成本答案：ABCD12. 监理工程师在施工过程中应如何进行质量控制？A. 制定质量控制计划B. 进行质量检查C. 审核施工单位的质量保证体系D. 对不合格工程进行处理答案：ABCD13. 监理工程师在施工过程中应如何处理工程变更？A. 审核变更的合理性B. 评估变更对工程的影响C. 与建设单位协商变更事宜D. 监督变更实施答案：ABCD14. 监理工程师在施工过程中应如何进行安全管理？A. 制定安全管理制度B. 进行安全教育和培训C. 监督施工单位的安全措施D. 对安全隐患进行整改答案：ABCD15. 监理工程师在施工过程中应如何进行进度管理？A. 制定进度计划B. 监督施工进度C. 协调施工过程中的进度问题D. 对进度延误进行处理答案：ABCD三、判断题（每题1分，共5分）16. 监理工程师可以代表建设单位直接参与施工作业。
土木工程《建设监理》试题及答案
土木工程建设监理模拟试题一一、单项选择题（每小题2分，共40分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．建设工程监理是由( A )开展的一种监督管理活动。
A．监理单位 B．施工单位C．设计单位 D．勘察单位2．我国实施建设工程监理的三个基本条件是( A )。
A.法制环境、社会主义市场经济体制、配套机制B．服务性、公正性、独立性C．需求机制、科学决策机制、竞争机制D．施工单位、总承包单位、监理单位3．在工程实施过程中，被监理的单位一般指( C )。
A．业主 B．勘察单位C．承建商 D．监理单位4．我国实行监理企业资质的管理体制是( A )。
A．分级管理，统分结合B．一级管理、统分结合C．集中管理，以统为主D．分级管理，以统为主5．管理人员、行政人员、后勤人员的工资、补助、津贴、奖金等费用属于建设工程监理费的 ( B )A．直接成本 B．间接成本C．税金成本 D．利润6．指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作的文件是( A )。
A．监理规划 B．监理合同C．监理大纲 D．监理实施细则7．事先分析目标偏离的可能性，采取预防性控制措施，使实际目标符合计划要求，从而达到有效控制的形式是( A )。
A．主动控制 B．被动控制C．移动控制 D．转动控制8．《担保法》规定，下列财产可以作为抵押的是( A )。
A．国有土地使用权B．学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施 C．依法被查封、扣押、监管的财产D．所有权、使用权不明或有争议的财产9．下列与监理招标三个特点不符的一项是( D )。
A．招标宗旨是对监理单位能力的选择B．报价在选择中居于次要地位C．邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式D-选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多越好10.下列措施不是发包人承担违约责任的方式的一项是( C )。
A．赔偿损失 B．支付违约金C．采取补救措施 D．继续履行11．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中承建商方面质量控制的特点是( D )。
建设监理模拟试题
建设监理模拟测试一、单项选择题1.建设项目管理服务的主体是（A ）A．监理单位2.建设工程监理的实施需要（C）委托和授权。
C．业主3.科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（C ）C．独立性4.项目最终决策文件和设计依据是（项目可行性研究报告）。
5.监理人员和监理辅助人员的工资、补助、津贴、附加工资、奖金等属于建设工程监理费的（A ）是（A ）A．工程延误与工程延期是同一概念6. 管理人员、行政人员、后勤人员的工资、补助、津贴、奖金等费用属于建设工程监理费的（B ）B．间接成本7. 监理工程师与监理员的主要不同点在于（B ）B.工程师有岗位签字权8．工程项目的施工进度控制的起始与终止时间是（A ）A．起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时间为工程项目保修期满9．与工程建设关系密切的单位计划系统不包括（D ）D．政府部门计划系统10．建设项目监理工作中，各有关部门之间、同一层次的各有关人员之间的相互信息交流属于（C ）C．横向流动信息后控制三个阶段，图纸会审及技术交底属于（A ）阶段。
A．事前控制11．下列各种行为属于监理工程师对施工过程中质量跟踪监控的是（C ）C．在施工承包方进行工程对象施工或安装期间，实施质量控制活动记录12．一个建设工程项目，耗资最大的阶段是（C ）C．施工阶段13．控制投资项目最有效的手段是（D ）D．技术与经济相结合14．工程网络计划的计划工期应（C ）C．不超过要求工期15．建设工程监理是由（D ）所进行的监督管理活A．直接成本16.编制监理规划的总负责人是（C ）C．总监理工程师17.目标控制的循环中，每个控制过程的顺序是（A ）A．投入、转换、反馈、对比、纠正18.合同法律的主体是（A ）A．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人19.招标准备阶段四项主要工作的依次顺序是（A ）A．工程报建、选择招标方式、请招标、编制招标有关文件20.施工合同中，下列属于承包人的工作范畴的一项是（D ）D．按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫21．关于建设监理委托合同叙述不正确的一项是（C ）C．监理机构是指甲方派驻工程现场实施监理业务的组织22．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（A ）A．外部的、横向的控制23．在工程建设中，影响工程质量的主要因素有：人、材料、机械、方法和环境五个方面，其中对工程质量影响最主要的因素是（A ）A．人24．在工程建设中起决定性作用的环节是（A ）A．设计质量控制25．下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（C ）C.建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费26．进行工程建设全过程投资控制时，对建设项目投资影响程度最大的阶段是（A ）A．技术设计阶段27．可行性研究的核心是（D ）D．经济评价28．关于工程延误和工程延期概念描述不正确的一项：（A）A：是同一概念。
(投资管理)监理投资控制模拟试题
监理投资控制模拟试题二一、单项选择题(共40题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意)1.实行建设工程投资控制最有效的手段是( )。
A．实行经济承包责任制 B．技术与经济相结合C．经济核算 D．进行招标和投标答案：B2.建设工程总投资，—般是指进行某项工程建设花费的全部费用。
生产性建设工程总投资包括建设投资和( )两部分；非生产性建设工程总投资则只包括建设投资。
A．铺底流动资金 B．无形资产 C．有形资产 D．预备费答案：A3.根据我国税法规定，从国外进口的设备，其增值税按照( )计算其应纳税额。
A.离岸价格B.到岸价格C.组成计税价格D.交货价答案：C4.世界银行规定的项目总建设成本中，下列哪项不是其组成部分( )。
A．估算误差费用补偿B．项目间接建设成本 C．应急费用D．建设成本上升费用答案：A5.为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用是指( )。
A．安装工程费 B．企业管理费 C．规费D．措施费答案：D6.对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用包括自设试验室进行试验所耗用的材料费属于( )。
A.措施费B.材料费C.间接费D.规费答案：B7.投标报价应考虑风险费，正确的说法是( )。
A.如果风险费有剩余，可与业主分享余额B.如果风险费估计不足，可以索赔方式请业主支付C.风险费在业主的基本预备费中开支D.风险费估计不足，承包商只有由利润来补贴答案：D8.某埋管沟槽开挖分项工程，采用单价合同承包，价格为18000元/1000m，计日工每工日工资标准30元，管沟长10km。
在开挖过程中，由于建设方原因，造成施工方8人窝工5天，施工方原因造成5人窝工10天，由此施工方提出的人工费索赔应是( )元。
A. 1200.0B. 1500.0C. 1950.0D. 2700.0答案：A9.不列入工程量清单项目表，编制程序的是( )。
A，制定工程量计算规则 B．计量单位的选定 C．编号及项目名称的确定D．工程量的计算答案：A10.某项目第一年初投入10万元，第二年末投入5万元，第三年初投入1万元，第四年初投入2万元。
监理工程师《建设工程监理基本理论与相关法规》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程监理基本理论与相关法规》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.【真题】在建设工程监理过程中，监理人员的配备、衔接和调度等事宜属于监理机构内部（）关系的协调。
A.人际B.组织C.需求D.计划2.【真题】在建立和完善建设工程数据库的过程中，确定数据库结构之后面临的最主要任务是（）。
A.编制用户使用手册B.修正数据的“时间表”C.积累和分析工程数据D.培训数据库的使用人员3.关于审查专项施工方案说法正确的是（）。
A.项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案B.项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况C.审查施工单位安全生产许可证的符合性和有效性D.审查施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格4.施工合同履行过程中，承包人因采用监理人的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。
奖金应当由()支付。
A.委托人B.承包人C.委托人和承包人共同D.政府主管部门5.工程监理企业资质证书的有效期为（）年。
A.5B.7C.66.【真题】根据《建设工程监理规范》，工程项目质量控制的重点部位、关键工序应由()协商后共同确认。
A.建设单位与承包单位B.项目监理机构与承包单位C.建设单位与监理单位D.建设单位与项目监理机构7.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，必须实行监理的工程是（）。
A.项目总投资额2500万元的社会福利项目B.建筑面积4万m2的住宅建设工程C.项目总投资额2500万元的邮政项目D.项目总投资额2500万元的体育场馆项目8.通过选择合理的承发包模式选定满意的施工单位及材料设备供应单位是目标控制的（）。
A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施9.监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制，并在召开第一次工地会议（）天前报建设单位。
监理员考试模拟试题(工程建设质量、投资、进度控制)
1．工程项目质量保修是( )的组成内容。
DA．工程项目实体质量 B．工程项目使用功能C．工程项目使用价值 D．工程项目工作质量2．监理工程师控制质量的目的是( )。
AA．维护业主的建设意图，保证投资的经济效益B．维护社会公共利益C．保证技术法规和标准的贯彻执行D．体现政府对工程项目的管理职能3．质量控制是指( )。
BA．产品的质量符合规范、标准和图纸的要求B．为达到质量要求所采取的作业技术和活动C．为提供证据表明实体满足质量要求而进行的有计划和有系统的活动D．确定产品质量的目标和要求的活动4．合理的质量是( )所达到的最佳功能和质量水平。
AA．一定投资限额下 B．一定进度要求下C．业主要求下 D．一定功能要求限制下5．施工企业资质年检正常情况每年在( )月间进行。
BA．1~3 B．3~6 C．7~9 D．10~126．承包单位承包工程的范围变更时， ( )办理。
CA．需在资质年度检查前 B．需在资质年度检查时C．需在资质年度检查后 D．可随时7．影响工程项目质量的环境因素较多，其中属于工程技术环境的有( )。
A A．工程地质 B．质量管理制度C．劳动机具 D．劳动组合8．对分包商资格的审批由( )负责。
BA．业主 B．监理工程师C．总包商 D．建设单位主管部门9．对材料免检的含义是( )。
CA．对实物和质量保证资料都再也不检查B．只检查实物，再也不检查质量保证资料 C．再也不检查实物，只检查质量保证资料 D．只对实物的数量进行核对10．根据材料信息和保证资料的具体情况， ( )应采用全检进行材料的检(试)验。
CA．当材料的性能不清晰时 B．对材料质量保证资料有怀疑时C．对重要部位的材料 D．对成批生产的构配件11．对专业设计方案审核的目的在于设计( )。
BA．是否满足决策质量目标和水平B．是否满足合用、经济、美观、安全和可靠等要求C．是否满足功能和使用价值的要求,D．是否满足总体方案的要求12．单位工程初验是由( )来组织。
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(二)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（二）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。
A．物B．行为C．智力成果D．货币【参考答案】A【参考解析】合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，合同法律关系客体主要包括物、行为、智力成果。
其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。
如建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。
2．下列关于代理的叙述，不正确的是（）。
A．代理的民事责任由被代理人承担B．代理人以自己的名义实施代理行为C．被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D．代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【参考答案】B【参考解析】代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
代理具有以下特征：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；②代理人以被代理人的名义实施代理行为；③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，它具体表现为代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示，或者是否接受第三人的意思表示；④被代理人对代理行为承担民事责任。
被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。
3．下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票【参考答案】A【参考解析】《物权法》第一百八十条规定，债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：①建筑物和其他土地附着物；②建设用地使用权；③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；④生产设备、原材料、半成品、产品；⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器；⑥交通运输工具；⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。
国开建设监理模拟试题B及答案
国开建设监理模拟试题B及答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1. 建设工程监理的基本任务是（）。
A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 保证工程进度D. 协调各方关系2. 监理工程师在施工过程中，对施工单位的施工组织设计应进行（）。
A. 审核B. 批准C. 监督D. 指导3. 施工监理单位应根据（）编制监理规划。
A. 工程特点B. 施工单位资质C. 监理合同D. 工程量清单4. 监理工程师在施工过程中，应重点检查（）。
A. 施工材料B. 施工机械C. 施工人员D. 施工方案5. 施工监理单位在施工过程中，应定期向（）报告监理工作情况。
A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 政府监管部门6. 监理工程师在施工过程中，对施工单位的施工进度计划应进行（）。
A. 审核B. 批准C. 监督D. 指导7. 监理工程师在施工过程中，对施工单位的施工质量应进行（）。
A. 审核B. 检查C. 监督D. 指导8. 施工监理单位在施工过程中，应根据（）对施工单位进行评价。
A. 工程进度B. 工程质量C. 工程成本D. 施工安全9. 监理工程师在施工过程中，对施工单位的施工安全应进行（）。
A. 审核B. 检查C. 监督D. 指导10. 施工监理单位在施工过程中，应根据（）编制监理细则。
B. 施工单位资质C. 监理合同D. 工程量清单二、多项选择题（每题2分，共10分）11. 监理工程师在施工过程中，应重点检查的内容包括（）。
A. 施工材料B. 施工机械C. 施工人员D. 施工方案E. 施工环境12. 施工监理单位在施工过程中，应定期向哪些单位报告监理工作情况（）。
A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 政府监管部门E. 监理公司13. 监理工程师在施工过程中，对施工单位的施工进度计划应进行哪些工作（）。
A. 审核B. 批准C. 监督D. 指导E. 调整14. 施工监理单位在施工过程中，应根据哪些因素对施工单位进行评价（）。
全国监理工程师考试《建设工程监理案例分析》模拟试题及答案详解(二)
全国监理工程师考试《建设工程监理案例分析》模拟试题及答案详解（二）本试卷均为案例分析题（共6题，每题20分）。
要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程。
试题一（20分）某工程项目，其业主采用公开招标方式将建设项目的设计和施工任务先后发包给某设计单位A和某施工总承包单位B，签订了工程设计合同，并按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同。
该项目业主与某监理单位C签订了施工阶段监理合同。
工程施工前，经业主同意后施工总承包单位将桩基施工任务分包给某个基础公司。
监理单位绘制的该项目监理模式如图1-1所示。
图1-1项目监理模式在该项目监理机构编制的监理规划中，有关“监理组织”部分列出了监理组织结构、监理人员名单和职责分工等内容。
人员职责分工中，列出了项目总监理工程师、总监代表、各专业监理工程师和监理员的职责与权限。
问题：1．试指出项目监理模式图1-1中的不妥之处。
说明理由。
2．《建筑法》对施工总包单位将承包工程中的部分工程发包给分包单位有哪些要求？《建设工程质量管理条例》对违法分包有何规定？3．按照《建设工程施工合同（示范文本）》，总监理工程师代表的任命应履行哪些手续？在总监理工程师的权力范围内，哪几方面的权力不能授予其代表？4．总监理工程师与总监理工程师代表之间、总监理工程师及总监代表同建设单位之间的责任关系如何？【参考答案】1．试指出项目监理模式图1-1中的不妥之处。
说明理由。
答：（1）图1-1中的不妥之处：未明确划清各方的合同关系及监理关系。
（2）理由：该图中监理单位与设计单位间只有业务关系，无合同关系和监理与被监理关系。
2．《建筑法》对施工总包单位将承包工程中的部分工程发包给分包单位有哪些要求？《建设工程质量管理条例》对违法分包有何规定？答：（1）《建筑法》中对分包工程的规定要点包括：①禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
建设监理模拟测试知识点试题及解答
《建设监理》，.课程辅导材料建设监理模拟测试知识点试题及解答一、单选题（每小题备选项中，只有一个最符合题意）1．建设工程监理是由（D）开展的一种监督管理活动。
A.施工单位B.总承包单位C.项目业主D.监理单位2.工程项目监理能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（B）A.服务性B.公正性C.独立性D.科学性3.根据“项目业主责任制”的原则，在项目建设过程中，处于主要负责者地位的是（C）A.施工单位B.总承包单位C.项目业主D.监理单位1.实施建设工程监理的三个基本条件是（A）A.法制环境、社会主义市场经济体制、配套机制B.服务性、公正性、独立性C.需求机制、科学决策机制、竞争机制D.施工单位、总承包单位、监理单位2.项目的最终决策文件和设计依据是（A）A.批准后的项目可行性研究报告B.监理大纲C.建设合同D.招标文件3.人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（C）A.项目设计B.建设准备C.施工和动用前准备D.竣工验收1.甲级监理企业的负责人和技术负责人应当具有（C）年的从事工程建设工作的经历。
A.8B.10C.15D.202.监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为（B）以上学历。
A.中专B.大专C.本科口.研究生3.监理人员和监理辅助人员的工资、补助、津贴、附加工资、奖金等属于建设工程监理费的（A）A.直接成本B.间接成本C.税金成本D.利润1.监理工程师与监理员的主要不同点在于（B）A.从事的工作内容不同B.监理工程师有岗位签字权C.要求的具有的学历高低不同D.从事工程建设项目年限不同2.报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（C）A.1年B.2年C.3年D.5年3.下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（D）A.不在政府部门和施工.材料和设备的生产供应等单位兼职B.不以个人名义承揽监理业务C.坚持独立自主的开展工作D.同时在两个监理单位注册和从事监理活动1.指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作的文件是（A）A.监理规划B.监理合同C.监理大纲D.监理实施细则2.业主委托监理过程中工程监理企业为承揽监理业务而编制的建设工程监理的方案性文件是（C）A.监理规划B.监理合同C.监理大纲D.监理实施细则3.监理规划是工程监理企业接受业主委托并签订建设工程委托建立合同后，由（B）主持编写的。
安徽省专业监理工程师模拟考试试题2
安徽省专业监理工程师模拟考试试题2一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、采用《建设工程施工合同（示范文本）》应当由（）投保建筑工程一切保险。
A、发包人(正确答案)B、工程师C、承包人D、项目经理2、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（）A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈(正确答案)3、在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需要重新检验的，（）。
A、检验由发包人负责，费用由承包人负责B、检验由发包人负责，费用由发包人负责C、检验由承包人负责，费用由承包人负责D、检验由承包人负责，费用由发包人负责(正确答案)4、因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。
承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发布了要求复工的书面通知。
工程师接到请求复工通知后的48小时未及时作出任何答复，此时承包人应（）。
A、继续后续工作的施工(正确答案)B、向发包人发出请求复工的通知C、向工程师再次发出请求复工的通知D、向发包人发出解除合同的通知5、根据国务院颁布的《建设工程管理条例》，建设工程在正常使用条件下的最低报修期限正确（）。
A、基础设施工程、房屋建筑的低级基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限(正确答案)B、屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为3年C、供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年6、发生工程质量问题处理后，质量问题的调查报告应由（）提交。
A、施工单位(正确答案)B、监理单位C、责任单位D、调查组7、工程发生重大事故，事故调查组进行现场调查取证和事故分析后应在调查结束后（）内写出事故调查报告。
A、1周内B、10日内(正确答案)C、2周内D、1月内8、夜间施工增加费、材料二次搬运费属于（）的内容。
A、直接工程费B、措施费(正确答案)C、现场经费D、规费9、建设工程监理实施的前提是（）A、工程建设文件B、建设单位的委托和授权(正确答案)C、有关的建设工程合同D、工程监理企业的专业化10、项目技术负责人根据专项施工方案和现场实际情况对作业班组工人进行安全技术交底后，由（）负责监督实施。
建设工程监理实务质量控制模拟试题含参考答案
建设工程监理实务质量控制模拟试题含参考答案一、单选题（共70题，每题1分，共70分）1、钻孔灌注桩桩长的检测方法是( )。
A、钻芯法B、静载荷试验法C、磁测桩法D、雷达法正确答案：A2、当分部工程较大或者较复杂时,可按( )将分部工程划分为若干个子分部工程。
A、主要工种、材料、施工工艺B、工程部位、专业性质C、材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别D、独立施工条件、施工程序正确答案：C3、项目监理机构在施工单位自检的同时,按有关规定、监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动称为( )。
A、巡视B、平行检验C、见证取样D、旁站正确答案：B4、以下关于工程变更,正确的是( )。
A、工程变更单应由设计单位填写B、工程变更单应由建设单位和设计单位共同填写C、工程变更单应由施工单位填写D、工程变更单应由提出单位填写正确答案：D5、建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起( )日内,向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
A、20B、25C、15D、306、质量事故处理完毕后,监理单位应及时向( )提交质量事故书面报告,并将完整的质量事故处理记录整理归档。
A、建设单位B、项目调查组负责人C、建设行政主管部门和项目调查组负责人D、建设行政主管部门正确答案：A7、以下关于质量记录资料管理,正确的是( )。
A、主要专业工种操作上岗证书不属于质量记录资料管理内容B、质量记录资料一般应与施工进展同步,确有困难时,经总监批准可先验收后补资料C、在施工前,应由项目监理机构和施工单位一起列出质量资料清单D、监理资料的管理应由专职资料员负责正确答案：C8、根据住建部《工程质量安全手册(试行)》,以下关于防水工程,错误的是()A、桩头属于防水混凝土的节点部位B、,穿墙管属于防水混凝土的节点部位C、浴室墙面的防水层不得低于1500mmD、防水混凝土出现离析,必须谁行二次搅拌正确答案：C9、某工程建筑节能工程施工完毕,应由( )组织验收。
工程监理模拟考试题及答案2
工程监理模拟考试题二一、单项选择题〔每题2分，共20分〕1、监理单位与承包单位在〔 A 〕的要求方面有着较大区别。
A、人员素质与构成B、按资质等级承揽业务C、开展经营活动D、遵守法律、法规2、监理工程师为防止控制的时滞影响，应当采取诸如〔 D 〕的主动控制措施，使控制工作更为有效。
A、积极主动地发现工程建立过程的各种问题，并采取措施加以纠正B、调动每个监理人员的积极性，为实现目标做出奉献C、制订目标规划与方案，为目标控制提供依据D、识别影响目标实现的各种潜在因素，并采取有效措施防止或减少它们的影响3、控制系统的各子系统中，〔 B 〕具有制订标准、评价效绩、纠正偏差的根本功能。
A、被控子系统B、控制子系统C、存储子系统D、信息反应子系统4、在以下各种承发包模式中，业主采用〔 A 〕模式时宜采用委托多家监理单位的模式。
A、平行承发包B、施工总分包C、工程总承包D、施工联合体5、组建工程监理组织时，应当注意做到〔 B 〕。
A、先决定总监理工程师，再确定监理目标B、先明确监理目标，再建立工程监理组织C、先组建工程监理组织，再确定监理目标D、先设置监理岗位，再明确岗位目标6、可以规定实行强制必监理的建筑工程范围的是〔 A 〕。
A、国务院B、建立部C、国家开展方案委员会D、建立部与国务院有关部门7、按有关规定，监理业务完成后，监理单位应向业主提交〔 B 〕。
A、工程竣工图B、监理档案资料C、监理控制报告D、工程决算8、进展施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师既未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的修改意见，那么承包商〔 A 〕。
A、可继续施工B、应等待监理工程师进一步指示后再施工C、要求监理工程师再次检验D、可报请业主作出决定9、某建立工程由假设干个施工单位平行承包，由于承包商甲拖延施工进度而导致其后续承包商乙不能按原施工合同规定进场施工时，承包商乙〔 C 〕提出工程延期与费用补偿申请。
A、不应向监理工程师B、应向承包商甲C、应通过监理工程师向业主D、应直接向业主10、进度方案的执行过程中，应重点分析该工作的进度〔 D 〕来判断工作进度，判断对方案工期产生的影响。
建设监理综合试题1-2及答案
----------------------------精品word 文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 三、案例分析题1．对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。
签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。
业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。
两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
问题：（1）监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？ （1）监理工程师判定承包商索赔成立的条件：1）承包商受到了实际损失或损害；2）损失不是因承包商的过错造成,3）损害也不是承包商应承担的风险造成,４）承包商在合同规定的索赔时限内提出。
（2）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？（2）两次索赔处理对第一次索赔1）判定第一次索赔成立。
因为：①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；②承包商及时提供了证据资料；③承包商及时提相互了索赔申请。
2）监理工程师根据监理记录核实延误的天数。
3）监理工程师签发工期变更指令。
对第二次索赔1）判定第二次索赔不成立。
因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。
2）监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。
2．某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。
目前，主体结构正在施工。
问题：（1）监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些？ （1）监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料，例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设监理模拟试题（二）
一、单项选择题
1.建设工程监理的实施需要（）委托和授权。
A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位
2．建设工程监理是由（）开展的一种监督管理活动。
A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位
3．科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（）
A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性
4．人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（）
A．项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收
5．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（）
A．1年B．2年C．3年D．5年
6．下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（）
A．不在政府部门和施工．材料和设备的生产供应等单位兼职
B．不以个人名义承揽监理业务
C．坚持独立自主的开展工作
D．同时在两个监理单位注册和从事监理活动
7．直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（）
A．只有一个顶头上司的一元化领导
B．有多个顶头上司的多元化领导
C．只有一个顶头上司的多元化领导
D．有多个顶头上司的一元化领导
8．保证是指（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为
A．保证人和债务人B．保证人和债权人C．债务人和债权人D．保证人和公证人9．下列关于监理合同生效、变更、终止说法不正确的是（）
A．监理合同自签字之日起生效
B．监理合同双方，任何一方申请并经双方书面同意时，可对合同进行变更
C．变更或解除合同的通知或协议可以采取口头的形式，协议未达成之前，原合同仍然有效D．暂停监理业务期限超过半年时，乙方可向甲方发出终止合同的通知
10．下列哪项不符合工程师批准承包人工期顺延条件的是（）
A．发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
B．设计变更和工程量增加
C．一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时
D．承包人实际进度与计划进度不符时，经工程师确认执行修改后进度计划，不能按期完工11．实现建设监理三大控制的重点，建设项目的核心，决定工程成败的关键是（）A．工程建设质量控制B．工程建设投资控制
C．工程建设进度控制D．工程建设合同控制
12．对水泥材料的质量控制，就是检验水泥（）
A．凝结时间指标B．细度指标
C．稠度指标D．是否符合质量标准
13．合理的质量是指（）
A．在满足业主所需功能和使用价值的前提下，所付出的费用最少
B．在一定投资限额下，能达到业主所需要的最佳功能和质量水平
C．在一定进度内，达到业主所需要的质量水平
D．工程质量竣工后，验收合格
14．下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（）
A．建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用
B．生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和
C．建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费
D．建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种
15．一个建设工程项目，耗资最大的阶段是（）
A．设计阶段B．建设项目发包阶段
C．施工阶段D．项目竣工验收阶段
16．可行性研究的核心是（）
A．市场需求B．技术方案
C．建设条件D．经济评价
17．影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（）
A．人为因素B．技术因素
C．设备与构配件因素D．水文地质与气象因素
18．对于关键线路说法正确的一项是（）
A．网络计划中的关键线路只有一条
B．关键线路中不可能经过虚工作
C．关键线路上的工作不必完全是关键工作
D．单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零
19．关于对网络计划优化说法不正确的一项是（）
A．工期优化是压缩计算工期以达到要求工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B．工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标
C．在优化过程中，可以将关键工作压缩成非关键工作
D．在优化工程中，出现多条关键线路，必须将各条关键线路持续时间压缩同一数值20．信息的时效性是指（）
A．合同时间内可用的信息B．现场提供的信息
C．预定时间内可用的信息D．在有效时间内可用的信息
二、多项选择题
1．在实施建设工程监理的工程项目中，监理单位应当成为（）。
A．委托方的全权代表B．业主与承建商合同纠纷的仲裁人
C．公正地维护业主合法权益的一方D．竭诚为业主提供技术服务的一方
E．公正地维护社会公众利益的一方
2．监理工程师不得在（）兼职。
A．政府机关B．施工单位
C．设备制造单位D．材料供应单位
E．设计单位
3．组织构成因素包括（）。
A．合理的组织联系B．合理的管理跨度C．合理的管理层次
D．合理确定职能E．合理划分部门
4．监理目标控制的前提工作是（）。
A．目标规划和计划B．落实好控制机构、人员和职能
C．与业主合作监理D．与被监理单位充分协商
E．落实全部项目建设资金
5．《担保法》规定，可以抵押的财产有（）。
A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．国有土地所有权
C．抵押人所有房屋D．汇票、债券等所有证券
E．学校、医院等公益设施
6．关于委托监理合同所涉及双方权利说法有误的一项是（）
A．乙方有授予甲方权限的权利
B．甲方有委托监理工程重大事项的决定权
C．甲方有完成监理任务后获得酬金的权利
D．乙方有对合同承包单位的选定权
E．乙方有获得奖励的权利
7．监理工程师对工程索赔的影响体现在（）
A．工程师受业主委托进行工程项目管理
B．工程师有处理索赔问题的权利
C．作为索赔争议的调解人
D．在争执的仲裁过程中作为见证人
E．在诉讼过程中作为甲方的合伙人
8．建设工程投资控制的几个阶段分别是（）
A．投资决策阶段B．设计阶段C．建设项目发包阶段
D．施工阶段E．竣工验收阶段
9．影响建设工程进度因素的来源可能是（）
A．建设单位及上级机构B．设计、施工及供货单位C．政府建设主管部门D．监理单位本省E．自然条件
10．施工过程中需要收集的主要信息有（）
A．业主提供的信息B．承包方提供的信息
C．推销商提供的信息D．监理方提供的信息
E．与工地相关的其他信息
三、案例分析题
1．对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。
签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。
业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。
两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
问题：
（1）监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？
（2）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？
2．某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。
目前，主体结构正在施工。
问题：
（1）监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些？
（2）监理工程师应对进场原材料（钢筋、水泥、砂、石等）的哪些报告、凭证资料进行确认？
（3）在检查钢筋施工过程中，发现有些部位不符合设计和规范要求，监理工程师应如何处理？
预埋件等）、旁站监理等。
监理工程师还应签证质量检验凭证，如预检、隐检中报表，抽检试验报告，试件、试块、试块施压报告等。
（2）监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有：材料出厂证明、质量保证书、技术合格证（原材料三证）、材料抽检资料、试验报告等。
（3）监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改（如要求返工），并监督检查整改过程，对整改后的工程进行检查验收与办理签证。