某高速公路路基工程劳务分包合同_secret
高速公路路基工程劳务分包合同
高速公路路基工程劳务分包合同高速公路路基工程劳务分包合同无论本合同何时签署，本合同均在双方签字盖章后生效。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、公平合理的基础上，经友好协商，就劳务分包事宜达成如下合同：第一章总则第一条合同目的本合同的目的是为了明确甲方与乙方之间的权利和义务，规范双方在路基工程劳务分包合作中的行为，确保工程的顺利进行。
第二条合同双方甲方：【甲方公司全称】，地质：【甲方公司地质】，法定代表人：【甲方公司法定代表人】，营业执照注册号：【甲方公司注册号】。
乙方：【乙方个体户/公司全称】，地质：【乙方地质】，法定代表人：【乙方法定代表人/个体户负责人】，联系号/营业执照注册号：【乙方联系号/营业执照注册号】。
第三条工程名称本合同所涉及的工程名称为：【工程名称】。
第四条工期和规模1.工程工期：【工程工期】。
2.工程规模：【工程规模】。
第五条工程分工本合同中，甲乙双方约定如下的工程分工：1.甲方负责的工作内容和标准：【甲方负责工作内容和标准】。
2.乙方负责的工作内容和标准：【乙方负责工作内容和标准】。
第二章合同价格第六条价格构成1.劳务费：【劳务费金额】（大写：【劳务费大写金额】）。
2.其他费用：【其他费用金额】（大写：【其他费用大写金额】）。
第七条结算方式1.结算周期：【结算周期】。
2.结算方式：【结算方式】。
第八条付款方式1.甲方支付方式：【甲方支付方式】。
2.乙方收款账户：【乙方收款账户信息】。
第三章工程质量和安全第九条工程质量1.乙方需按照国家法律法规对工程质量进行监督和控制。
2.如乙方在施工过程中发现存在质量问题，应立即向甲方报告，并采取相应措施加以解决。
第十条工程安全1.乙方应确保施工现场的安全，按照相关安全规定进行施工。
2.如发生施工安全事故，乙方应立即报告甲方，并采取紧急救援措施。
第四章违约责任第十一条违约责任1.若甲方或乙方违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
高速公路劳务分包合同范本8篇
高速公路劳务分包合同范本8篇篇1甲方（总承包方）：____________________乙方（分包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方的高速公路劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________高速公路建设工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：____________________劳务分包。
二、承包范围及内容1. 乙方按照甲方的要求，承担高速公路建设中的劳务分包任务。
具体内容包括但不限于路基、路面、桥梁、隧道等工程的施工劳务。
2. 乙方应确保所分包的劳务内容符合施工图纸、技术规范和甲方要求，并承担因自身原因造成的返工、整改等费用。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方的施工进度计划，按时完成所承包的劳务任务。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
四、质量标准与验收1. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和甲方要求，进行工程施工。
2. 工程质量的验收标准按照国家标准、行业标准及甲方的要求进行。
3. 乙方所承包的劳务工程必须经过甲方验收合格，否则乙方应承担违约责任。
五、合同价款及支付方式1. 劳务分包合同价款为人民币______元（大写：______元整）。
该价款为固定价格，不包含任何形式的额外费用。
2. 甲方按照工程进度支付乙方劳务分包款项。
具体支付方式和时间按照甲方规定执行。
3. 如发生工程量变更或新增工程，双方应另行签订补充协议，确定相应的合同价款。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。
2. 乙方应制定安全施工措施，配备必要的安全设施，对施工现场进行安全管理。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
高速公路劳务分包合同范本（精选6篇）
高速公路劳务分包合同范本（精选6篇）高速公路劳务分包篇1甲方：乙方：身份证号：为满足甲方承包国高网成渝环线乐雅高速公路TJ12合同段路基土建工程施工的需要，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，望双方共同遵守。
一、工程内容：1、工程名称：2、工程地点：3、工作内容：4、承包方式：单价承包。
二、合同清单及价款1、单价及清单见附表2、附表上的上工程量作为参考量，计量时以乙方实际完成工作量为准。
3、附表上单价为乙方施工单价，甲方不再收取任何费用，项目部扣除甲方的管理费和其它费用均与乙方无关，支付时甲方按监理工程师认可方量和以上单价之积支付与乙方。
4、由于乙方原因中途退场，上月余留金不再退换。
乙方施工进度必须跟上甲方进度。
否则甲方有权中止合同。
三、工程质量管理：乙方必须按图纸及国家工程质量管理规范进行施工，因甲方原因造成损失，由甲方负责，因乙方原因造成损失的由乙方负责。
四、工程款支付1、工程量原则：本工程合同为单价合同，结算数量依据业主确认乙方完成工程量。
确认原则：按图纸计量，有变更的按实际工程量结算。
2、每月25日报计量。
3、每月根据监理工程师确认工程量进行计量，合同中的单价为乙方直接施工单价，乙方不再承担其它任何费用，在业主工程款到位后，三天内按乙方工程量×附表单价的90﹪支付给乙方。
余款10﹪在竣工决算后支付5﹪给乙方，余5﹪作为质量保证金，待保修期满后甲方一次性支付给乙方。
工程保修期为一年。
4、甲方不能按期支付工程款，造成的一切后果由甲方负责。
五、其它1、本协议一式二份，甲、乙双方各一份。
2、本协议自双方代表签字之日起生效，竣工决算并付清工程款后失效。
3、本协议未尽事宜，经双方协商解决。
4、本工程安全事故由乙方负责，与甲方无关。
5、本协议签订后乙方三日内必须进场。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日高速公路劳务分包合同范本篇2甲方：乙方：为优质、高速建好，经甲、乙双方友好协商，甲方将本工程路基、防护及排水等施工项目的劳务部分承包给乙方，为明确双方职责，确保工程施工顺利进行，现就有关事项签订协议如下：一、工程地点：二、承包方式：包工不包料，按实际完成工程量综合单价包干的形式承包。
高速公路劳务分包合同范本新8篇
高速公路劳务分包合同范本新8篇第1篇示例：高速公路劳务分包合同范本甲方：（委托方全称）乙方：（分包方全称）鉴于甲方为项目承建方，现委托乙方为其在高速公路建设项目中承担部分劳务分包工作，双方本着平等、自愿、互利的原则，就劳务分包事宜达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方承担高速公路建设项目中的劳务分包工作，具体项目名称为_____________。
第二条分包内容乙方承担的劳务分包内容包括但不限于：___________（详细列明劳务分包的具体内容，如施工、运输、机械操作等）。
第三条分包时间劳务分包的时间为自______年____月____日起至______年____月____日止。
第四条分包报酬1. 甲方应按照实际完成的劳务分包工作支付报酬给乙方。
2. 分包报酬为：______元（人民币）/_____（具体计量单位），双方约定按照_______（具体计价方式）计算。
第五条乙方权利和义务1. 乙方应按照约定的时间和质量要求完成劳务分包工作。
2. 乙方应根据实际情况配备必要的劳务人员和技术设备。
3. 乙方应保证劳务分包工作的安全生产，并承担相应的安全责任。
4. 乙方应按照甲方要求提供相关的劳务分包工作报告，并对工作过程中的问题及时汇报。
第七条违约责任1. 任何一方未按照约定履行合同内容，应当承担违约责任，并赔偿对方因此而受到的损失。
2. 如因不可抗力因素导致劳务分包工作无法按时完成，应当根据实际情况协商解决。
第八条合同变更在劳务分包工作过程中，若双方需要变更合同内容，应当经过双方协商一致并签订书面变更协议。
第九条合同终止1. 劳务分包工作完成后，合同自动终止；2. 双方协商一致同意提前终止合同，应当签订书面终止协议。
第十条争议解决双方如因履行合同发生争议，应当协商解决；协商不成的，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
第十一条合同生效本合同自双方盖章之日起生效，有效期至______年____月____日。
高速公路路基劳务分包合同
甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需要对其高速公路路基建设进行劳务分包，乙方愿意接受甲方委托，按照甲方要求完成路基建设劳务工作。
为明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、合同标的1.1 本合同标的为甲方高速公路路基建设劳务分包工作，包括但不限于路基土方开挖、填筑、压实、排水、防护、路基平整、路基边缘处理等。
1.2 本合同劳务分包工作范围以甲方提供的工程量清单和设计图纸为准。
二、合同工期2.1 本合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。
2.2 乙方应按照甲方要求的工期节点完成劳务分包工作，确保路基工程按期投入使用。
三、劳务报酬3.1 乙方完成本合同规定的劳务分包工作后，甲方应支付乙方劳务报酬。
3.2 劳务报酬计算方式为：按实际完成的工程量乘以合同约定的单价。
3.3 劳务报酬支付方式：按月结算，甲方于每月末前支付乙方上个月完成的劳务报酬。
四、质量要求4.1 乙方应严格按照国家相关质量标准和设计要求进行施工，确保路基工程质量合格。
4.2 乙方在施工过程中应接受甲方质量监督部门的检查，对检查中发现的质量问题，乙方应立即进行整改。
五、安全文明施工5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。
5.2 乙方应加强施工现场文明施工管理，做好环境保护工作，确保施工过程中不产生污染。
六、违约责任6.1 乙方未按合同约定完成劳务分包工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
6.2 甲方未按合同约定支付劳务报酬，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。
七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
高速公路路基工程劳务分包合同
高速公路路基工程劳务分包合同高速公路路基工程劳务分包合同合同编号：______甲方：XXX高速公路建设有限责任公司地址：______法定代表人：______电话：______乙方：______地址：______法定代表人：______电话：______鉴于甲方为建设高速公路路基工程需要大量劳务，乙方具有一定的工程劳务能力和资质，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方承包甲方的高速公路路基工程劳务分包工作，具体包括但不限于人员、工具、机械设备等；1.2 乙方应按照甲方要求，完成路基工程劳务分包工作，保证按期按规定完成所有工作，并按照工程质量要求提交结果。
第二条工作规定2.1 乙方应严格按照甲方的工程计划和技术要求，保证劳务分包工作按照工程施工规范完成；2.2 乙方应当组织符合资质要求的工人参与工程建设，对工人进行培训，确保工人安全、文明施工，若发生工伤事故，乙方承担全部法律责任和经济赔偿；2.3 乙方应按照甲方指定的工人数量和工种，制定劳务分包人员的工作安排和管理制度，确保现场人员统一协调；2.4 乙方应积极配合甲方完成（含临时交通通过）施工前保障，施工环保，道路交通维护管理工作，确保施工完工及时、实现技术规范的要求；2.5 如乙方有违反工程施工规定、工作计划和技术要求等情况，甲方将有权要求乙方及时整改，对整改不力的，甲方有权解除合同的一部分或全部。
第三条服务报酬3.1 本合同的服务报酬为人民币______元。
3.2 服务报酬的支付方式为三期付，具体时间、标准等详见附件。
3.3 如乙方未按合同规定完成建设工作，甲方有权拒绝支付剩余的服务报酬或要求乙方承担相应的违约责任。
第四条合同期限4.1 本合同自双方签订后开始生效，工程完成后终止。
4.2 如因正常施工需要，合同期限须顺延的，应另行协商并签订书面协议。
第五条知识产权5.1 本合同签订后，双方均依法享有其创造的本合同所涉及的知识产权。
高速公路劳务分包合同
高速公路劳务分包合同（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如求职文书、合同协议、总结报告、策划方案、条据文书、规章制度、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as job application documents, contract agreements, summary reports, planning plans, policy documents, rules and regulations, experiences, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!高速公路劳务分包合同随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同出现的次数越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
高速公路劳务分包合同范文
甲方：（以下简称“甲方”）地址：乙方：（以下简称“乙方”）地址：鉴于甲方正在进行高速公路建设项目，为确保工程顺利进行，现甲方决定将高速公路建设项目中的劳务分包工作委托乙方承担。
为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
一、劳务分包内容1.1 乙方负责高速公路建设项目的劳务分包工作，具体内容包括但不限于以下方面：（1）道路建设：路基、路面、桥梁、隧道等土建工程的施工；（2）维护与管理：道路的养护、绿化、交通安全设施等维护工作；（3）清理：道路及施工现场的清理、垃圾清运等工作；（4）护栏安装：护栏的制作、安装及维修工作；（5）标识维护：交通标识、标线、标志等维护工作；（6）其他相关劳务工作。
1.2 乙方应按照甲方的要求，确保劳务分包工作的质量、进度和安全。
二、合同期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__年__个月。
2.2 合同期满后，如双方无异议，可续签合同。
三、劳务报酬3.1 乙方按照甲方的要求，完成劳务分包工作后，甲方应支付乙方劳务报酬。
3.2 劳务报酬的计算方式为：按照实际完成工程量及约定的单价计算。
3.3 甲方应在合同约定的期限内支付劳务报酬。
四、安全与文明施工4.1 乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和甲方的要求，做好施工现场的安全管理工作。
4.2 乙方应确保施工过程中的安全，防止安全事故发生。
4.3 乙方应遵守国家及地方的文明施工规定，做好施工现场的文明施工工作。
五、违约责任5.1 甲方未按合同约定支付劳务报酬的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的__%__。
5.2 乙方未按合同约定完成劳务分包工作的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的__%__。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
6.2 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
公路工程路基劳务分包合同
公路工程路基劳务分包合同甲方（总承包方）：XX公路建设集团有限公司乙方（劳务分包方）：XX劳务有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行公路工程路基劳务分包事宜，经充分协商，达成如下合同条款：一、合同目的甲方委托乙方完成XX高速公路K0+000至K50+000段的路基劳务作业，确保工程质量、安全、进度和环保要求，满足甲方的工程需求。
二、劳务内容与要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术规范，完成路基土石方开挖、填筑、压实、排水设施安装等劳务作业。
2. 乙方应保证所提供劳务的质量符合国家及行业标准，并接受甲方及监理单位的质量检查。
3. 乙方应确保施工现场安全，遵守甲方的安全生产规章制度，及时处理安全隐患。
三、工程量及价格1. 双方经现场测量和评估后，确定本合同工程量为XX立方米。
2. 劳务费用按照XX元/立方米计算，总计金额为XX元。
3. 甲方将根据工程进度和质量，分期支付劳务费用给乙方。
四、工程期限1. 本合同工程开始日期为2023年X月X日，竣工日期为2023年X月X日。
2. 乙方应按照甲方的工程进度计划，合理安排劳务人员和机械设备，确保按时完成工程任务。
五、质量保证1. 乙方应对所完成的路基劳务作业质量负责，并提供相应的质量保证措施。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿返工，并承担由此产生的一切损失。
六、违约责任1. 如一方违反合同约定，应向对方支付违约金，并承担由此造成的一切损失。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时协商解决。
七、争议解决合同执行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方代表（签字）：_______________乙方代表（签字）：_______________签订日期：2023年__月__日（注：以上内容仅为示例，具体合同内容应根据实际情况和双方协商结果确定。
高速公路路基劳务合同
合同编号：_______甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________鉴于甲方需要将其高速公路路基工程中的劳务部分委托给乙方完成，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程规模：________________________1.4 工程内容：路基施工，包括土方开挖、填筑、压实、排水、防护等。
二、劳务合作内容2.1 乙方负责上述工程的劳务部分，包括但不限于：施工人员、施工机械、施工材料等。
2.2 乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成工程量清单内的各项劳务工作。
三、工程进度与质量3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和工程量清单，确保工程质量符合国家标准和合同要求。
3.2 乙方应按照甲方指定的施工进度计划，合理安排施工，确保工程按期完成。
四、合同价款及支付方式4.1 合同价款：人民币_______元整（大写：_______元整）。
4.2 支付方式：（1）合同签订后，乙方应向甲方支付合同价款的_______%作为预付款；（2）工程完工并验收合格后，甲方支付合同价款的_______%；（3）工程保修期满，且无质量问题时，甲方支付合同价款的_______%。
五、违约责任5.1 若乙方未按约定时间完成工程，每延误一日，应向甲方支付合同价款的_______%作为违约金。
5.2 若乙方工程质量不合格，经甲方验收不合格的，乙方应无条件返工，并承担由此产生的全部费用。
5.3 若甲方未按约定支付款项，每延误一日，应向乙方支付_______%的滞纳金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
高速公路劳务分包合同范本
高速公路劳务分包合同范本
甲方（以下简称“业主”）：
乙方（以下简称“分包商”）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将高速公路项目部分劳务工作分包给乙方一事，达成如下协议：
一、工程概况
1.1工程名称：________高速公路项目
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：________
乙方（盖章）：________
1.2工程地点：________
1.3工程内容：________
二、劳务分包范围及要求
2.1乙方负责提供所需劳务人员，按照甲方的要求完成约定的劳务工作。
2.2乙方应确保劳务人员具备相应的技能和资格，满足工程质量、安全、进度等方面的要求。
2.3乙方应乙方应做好劳务人员的安全生产培训和教育工作，提高劳务人员的安全生产意识。
5.3乙方应承担因劳务人员过错造成的安全生产责任。
5.4乙方应做好施工现场的环保工作，严格按照国家环保法规和甲方要求进行作业。
六、违约责任
6.1双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2.4乙方应承担劳务人员的工资、福利、培训、保险等费用，并负责处理劳务人员的一切劳动争议和纠纷。
三、合同价格及支付
3.1双方根据工程量、工种、单价等因素，协商确定合同价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
高速公路施工劳务分包合同
甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就高速公路施工劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：XXX高速公路施工项目1.2 工程地点：XXX省XXX市1.3 工程内容：路基、路面、桥梁、隧道、互通立交等工程施工劳务分包二、分包范围及承包方式2.1 乙方负责上述工程的施工劳务工作，包括但不限于：劳务人员派遣、材料供应、施工机械租赁、临时设施搭建等。
2.2 甲方提供施工图纸、技术规范、质量标准等资料，并对乙方进行技术交底。
三、工期和进度要求3.1 本工程计划工期为：XX个月。
3.2 乙方应按照甲方要求，按时完成施工任务，确保工程质量、安全和进度。
四、质量标准4.1 乙方必须严格按照施工图纸、技术规范、质量标准和国家及行业相关标准进行施工。
4.2 乙方应建立健全自检体系，确保工程质量达到国家和行业标准。
五、劳务分包式及劳务报酬5.1 乙方派遣的劳务人员应具备相应的职业资格证书，并接受甲方管理和监督。
5.2 劳务报酬按以下方式支付：（1）按月支付：乙方每月向甲方提交劳务人员工资结算单，甲方在收到结算单后XX个工作日内支付当月劳务报酬。
（2）按工程进度支付：根据工程进度，甲方按比例支付劳务报酬。
六、安全文明施工6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。
6.2 乙方应做好施工现场文明施工，确保施工环境整洁，防止环境污染。
七、违约责任7.1 甲方未按时支付劳务报酬，应向乙方支付违约金，违约金按未支付金额的XX%计算。
7.2 乙方未按时完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金按未完成工程价值的XX%计算。
八、争议解决8.1 甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
高速公路劳务分包合同范例
甲方（发包单位）：[甲方名称]乙方（承包单位）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方高速公路建设项目中劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：[高速公路名称]1.2 工程地点：[具体地点]1.3 工程内容：路基、桥梁、隧道、路面、交通设施等施工内容1.4 工程工期：[具体工期]1.5 工程质量：[质量标准]二、劳务分包内容2.1 乙方负责本工程的劳务分包工作，包括但不限于：（1）路基、桥梁、隧道、路面、交通设施等施工中的劳务作业；（2）甲方指定的其他相关工作；（3）配合甲方进行施工图纸会审、技术交底等工作。
三、劳务人员及管理3.1 乙方应按照甲方要求，派遣符合资质要求的劳务人员参与施工，并对劳务人员进行安全教育、技能培训和管理。
3.2 乙方应保证劳务人员的人身安全，并负责劳务人员的工伤事故处理。
3.3 乙方应按照甲方要求，对劳务人员进行考勤、工资发放等管理。
四、劳务报酬及支付方式4.1 劳务报酬按月结算，具体标准如下：（1）路基施工：[单价]元/立方米；（2）桥梁施工：[单价]元/立方米；（3）隧道施工：[单价]元/立方米；（4）路面施工：[单价]元/平方米；（5）交通设施施工：[单价]元/平方米。
4.2 甲方每月支付乙方劳务报酬总额的[比例]%，剩余部分在工程竣工验收合格后一次性支付。
4.3 劳务报酬支付方式：银行转账。
五、合同履行及违约责任5.1 甲乙双方应严格按照本合同约定履行各自义务，确保工程质量和进度。
5.2 乙方未按约定时间、质量要求完成施工任务的，甲方有权要求乙方赔偿损失。
5.3 乙方违反合同约定，导致工程发生安全事故的，乙方应承担全部责任。
5.4 甲方未按约定支付劳务报酬的，乙方有权要求甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
高速公路劳务分包的合同
高速公路劳务分包的合同甲方：（全称）、（地址）乙方：（全称）、（地址）鉴于甲方拥有相关的高速公路建设项目，现需委托乙方进行劳务分包，并达成以下合同：一、合同目的本合同的目的是明确双方在高速公路劳务分包过程中的权利和义务，确保工程顺利进行，并保障双方的合法权益。
二、工程范围甲方在此指定乙方进行以下工程的劳务分包：（详细列出工程范围，如路面铺设、隧道工程、桥梁建设等）三、合同期限本合同自双方签署之日起生效，并持续至项目完工验收合格之日止。
具体工期为（具体时间）。
四、合同价款1. 甲方应向乙方支付的劳务分包价款为人民币（具体金额）。
2. 劳务分包价款的支付方式为（具体支付方式，如分期付款、一次性支付等）。
3. 乙方应提供相应的工期进度报告和工程实施质量报告，甲方才能按照约定支付相应的劳务分包价款。
五、劳务分包责任与义务1. 乙方应按照甲方指定的工程范围和工程要求，提供相应的劳务服务。
2. 乙方应保证分包工程的实施符合相关法律法规和技术标准，确保工程质量达到约定标准。
3. 乙方应合理安排分包工程施工进度，并按照甲方的要求及时提供工程进度报告和施工计划。
4. 乙方应建立健全的安全管理制度，保障工程施工过程中的安全。
5. 乙方应向甲方提供所需的劳务分包工程材料、设备等，并负责材料、设备的运输、安装和维护。
六、质量保证1. 乙方应对劳务分包工程提供质量保证，确保分包工程达到约定的质量要求。
2. 乙方应配备符合要求的专业人员进行施工，保证工程质量。
3. 如发现分包工程存在质量问题，乙方应负责及时修复或进行重新施工，并承担相应费用。
七、违约责任1. 若乙方未按照约定提供劳务分包服务或工程质量达不到约定标准，甲方有权要求乙方退还相应的合同价款，并追究其违约责任。
2. 若甲方未按照约定支付劳务分包价款，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
3. 若双方均未履行合同义务，应根据实际损失进行协商处理。
八、争议解决本合同的履行及其相关事项如发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可提交至双方所在地的人民法院解决。
高速公路路基工程劳务分包合同
某高速公路X合同段工程项目路基工程工程分包合同200X年X 月X 日1路基工程专业分包合同发包人：某有限公司承包人：为了明确双方在施工中的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》和建设工程法律法规的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：某高速公路某合同段路基工程1.2工程地点：1.3工程范围：包括桩号区间内与路基工程所需的劳务及相应的材料、设备、施工装备、技术、工程监督和其他能使工程及时顺利完成的项目。
承包人应进行但不限于下列工作：路基挖土方、取土场取土、土方运输、路基填筑、路床整形、平整压实、台背填筑、施工便道、运土便道的修筑维修、边坡修整、试验检测等。
第二条合同文件组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况，按下列组成顺序解释：2.1 本合同；2.2 协商、变更等明确双方权利义务的纪要或补充协议2.3 中标通知书2.4 招标文件、投标文件及其附件2.5 工程量清单（包括清单说明及计量规则）；2.6 规范；技术规范，还包括业主或招标文件指定的工程规范2.7 图纸；2.8 发包人制订的有关本工程的管理制度。
第三条工程工期3.1 承包人按合同文件完成全部工程的工期为/ 日历天。
3.2 开竣工日期及各阶段控制工期如下：开工日期：（具体以甲方书面通知为准）竣工日期：节点工期：200X年完成土、石方填方总量的70%，挖方总量的100%3.3 若在施工过程当中业主、监理及发包人根据工程总体进度情况要求调整工程工期，则以最终调整后的期限为准，承包人必须无条件执行，其中形象进度必须满足业主和发包人的要求。
因工期、进度计划变化而可能造成的停工、窝工损失已在合同价款中充分考虑，承包人不得另外提出。
3.4 工期的顺延需由承包人根据实际情况提交报告，经发包人代表书面签认后方才有效。
但下列情况不能作为工期延长的理由：a）因承包人自身原因造成的延误；b）合同内工程数量的增加或减少；c）冬季或雨季等气候条件的影响（已包含在合同工期内）。
高速公路劳务分包的合同
高速公路劳务分包的合同甲方（总承包商）：_____________________乙方（分包商）：_____________________鉴于甲方为高速公路建设项目的总承包商，乙方具备相应的劳务分包资质，双方本着平等互利的原则，经协商一致，就高速公路劳务分包事宜达成以下合同条款：1. 工程概况1.1 工程名称：______________________1.2 工程地点：______________________1.3 工程内容：______________________1.4 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日2. 分包范围2.1 乙方负责的工程范围：______________________2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工要求完成劳务分包工作。
3. 劳务费用及支付方式3.1 劳务费用总额为：______________________3.2 支付方式：______________________3.3 付款进度：______________________3.4 甲方应按照合同约定及时支付劳务费用，乙方应提供相应的发票。
4. 工程质量与安全4.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准。
4.2 乙方应遵守甲方的安全生产规定，确保施工安全。
5. 工程变更5.1 如遇工程变更，双方应协商一致，并签订补充协议。
5.2 工程变更导致的劳务费用调整，应按照实际工作量和合同约定进行结算。
6. 违约责任6.1 甲方逾期支付劳务费用，应按逾期金额的____%支付违约金。
6.2 乙方未按期完成工程，应按逾期天数支付违约金。
7. 争议解决7.1 双方因本合同发生争议，应首先通过协商解决。
7.2 协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
8. 其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：______________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日（注：以上内容为模板，具体条款应根据实际情况和法律法规进行调整和补充。
高速公路劳务分包施工合同
甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方经友好协商，就甲方在高速公路建设项目中所需的劳务分包事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：XX高速公路建设项目1.2 工程地点：XX省XX市XX县1.3 工程规模：XX公里1.4 工程内容：路基、路面、桥梁、隧道、排水、绿化等工程1.5 计划工期：XX个月二、承包范围及承包方式2.1 乙方负责上述工程中XX项目的劳务分包施工，具体包括但不限于以下内容：2.1.1 路基土方工程2.1.2 桥梁施工2.1.3 隧道施工2.1.4 排水工程2.1.5 绿化工程2.2 乙方以劳务分包的形式承担上述工程项目的施工任务，甲方提供必要的施工图纸、技术规范、施工组织设计等资料。
三、合同价款及支付方式3.1 合同总价：人民币XX万元整（大写：XX万元整）。
3.2 支付方式：3.2.1 合同签订后，乙方应向甲方支付合同总价XX%的履约保证金；3.2.2 工程进度款按实际完成工程量结算，每月支付一次，支付比例为已完工程量的XX%；3.2.3 工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价XX%的结算款；3.2.4 工程保修期满，无质量问题时，甲方支付合同总价XX%的保修金。
四、工期及验收4.1 乙方应按照甲方提供的施工组织设计要求，确保工程按期完成，具体工期为XX个月。
4.2 工程竣工验收合格后，甲方应在XX个工作日内组织验收，验收合格后支付结算款。
五、双方责任及义务5.1 甲方责任及义务：5.1.1 按时提供施工图纸、技术规范、施工组织设计等资料；5.1.2 按时支付工程进度款、结算款和保修金；5.1.3 对乙方施工过程中的技术问题提供必要的支持；5.1.4 负责工程竣工验收和保修期内的质量问题处理。
5.2 乙方责任及义务：5.2.1 按照施工图纸、技术规范和施工组织设计要求，保证工程质量、安全和进度；5.2.2 配备足够的施工人员、设备、材料，确保工程顺利进行；5.2.3 按时完成工程任务，确保工程按期交付；5.2.4 负责工程保修期内出现的质量问题。
高速公路劳务分包合同
甲方： [甲方全称]乙方： [乙方全称]鉴于：1. 甲方负责[高速公路名称]的建设、维护与管理，为确保工程顺利进行，甲方决定将部分劳务工作委托乙方进行分包。
2. 乙方具备从事高速公路建设劳务工作的资质和能力，愿意接受甲方的委托。
双方经友好协商，达成如下协议：一、分包内容1. 乙方负责[高速公路名称]项目的以下劳务工作：- 道路施工：路基填筑、路面铺设、排水系统建设等；- 结构工程：桥梁、隧道、涵洞等结构物的施工；- 安装工程：照明、通信、监控等设施的安装；- 维护工程：道路日常维护、绿化养护等。
二、合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[合同期限]，具体日期为[起始日期]至[终止日期]。
三、劳务报酬1. 乙方根据甲方提供的工程量及市场价格，经双方协商确定的劳务报酬为人民币[金额]元。
2. 劳务报酬支付方式：按月结算，每月[日期]前乙方需向甲方提交上月工程量报表及付款申请，甲方在收到申请后[天数]内支付当月劳务报酬。
四、双方责任1. 甲方责任：- 按时提供施工图纸、技术资料及所需物资；- 负责协调施工过程中的外部关系；- 按时支付乙方劳务报酬；- 对乙方施工过程中发生的安全事故承担相应责任。
2. 乙方责任：- 按照甲方要求，保质、保量、按时完成分包工作；- 负责施工过程中的安全生产，确保施工人员的人身安全；- 遵守国家有关法律法规及甲方规章制度；- 对施工过程中发生的安全事故承担相应责任。
五、违约责任1. 甲方未按时支付乙方劳务报酬，应向乙方支付[金额]元违约金。
2. 乙方未按时完成分包工作，每延误一天，应向甲方支付[金额]元违约金。
3. 双方因违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向[仲裁机构名称]申请仲裁。
2. 仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。
七、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
高速公路劳务分包合同
高速公路劳务分包合同甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要在高速公路建设项目中进行劳务分包，乙方具备相应的资质和能力承接此类工程，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本劳务分包合同，共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程规模：_____________________5. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条劳务分包范围1. 乙方负责的劳务分包工作包括但不限于：_____________________2. 乙方应按照甲方的要求，完成上述劳务分包工作。
第三条质量要求1. 乙方应保证所提供劳务的质量符合国家及行业标准。
2. 乙方应接受甲方对工程质量的监督检查。
第四条安全生产1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应制定并执行安全生产措施，防止安全事故的发生。
第五条劳务费用及支付方式1. 劳务费用的计算方式：_____________________2. 支付方式：_____________________3. 支付时间：_____________________4. 乙方应提供合法有效的发票。
第六条工程变更1. 如遇工程变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
2. 因工程变更导致的劳务费用增减，按照变更协议执行。
第七条违约责任1. 甲方未按时支付劳务费用的，应按照约定支付违约金。
2. 乙方未按期完成劳务分包工作的，应按照约定支付违约金。
第八条争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.某高速公路X合同段工程项目路基工程工程分包合同200X年 X 月X 日1路基工程专业分包合同发包人：某有限公司承包人：为了明确双方在施工中的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》和建设工程法律法规的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：某高速公路某合同段路基工程1.2工程地点：1.3工程范围：包括桩号区间内与路基工程所需的劳务及相应的材料、设备、施工装备、技术、工程监督和其他能使工程及时顺利完成的项目。
承包人应进行但不限于下列工作：路基挖土方、取土场取土、土方运输、路基填筑、路床整形、平整压实、台背填筑、施工便道、运土便道的修筑维修、边坡修整、试验检测等。
第二条合同文件组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况，按下列组成顺序解释：2.1 本合同；2.2 协商、变更等明确双方权利义务的纪要或补充协议2.3 中标通知书2.4 招标文件、投标文件及其附件2.5 工程量清单（包括清单说明及计量规则）；2.6 规范；技术规范，还包括业主或招标文件指定的工程规范2.7 图纸；2.8 发包人制订的有关本工程的管理制度。
第三条工程工期3.1 承包人按合同文件完成全部工程的工期为 / 日历天。
3.2 开竣工日期及各阶段控制工期如下：开工日期：（具体以甲方书面通知为准）竣工日期：节点工期：200X年完成土、石方填方总量的70%，挖方总量的100%3.3 若在施工过程当中业主、监理及发包人根据工程总体进度情况要求调整工程工期，则以最终调整后的期限为准，承包人必须无条件执行，其中形象进度必须满足业主和发包人的要求。
因工期、进度计划变化而可能造成的停工、窝工损失已在合同价款中充分考虑，承包人不得另外提出。
3.4 工期的顺延需由承包人根据实际情况提交报告，经发包人代表书面签认后方才有效。
但下列情况不能作为工期延长的理由：a）因承包人自身原因造成的延误；b）合同内工程数量的增加或减少；c）冬季或雨季等气候条件的影响（已包含在合同工期内）。
3.5 承包人不按合同、图纸、规范或发包人的指令施工，发包人有权暂停施工，并要求承包人检查整改直至符合要求。
否则，甲方有权将乙方限期清退现场。
3.6 拖期损失赔偿金： 5000 元/天，拖期损失赔偿金限额：合同价格的 10 %。
第四条合同价格4.1 本合同为固定综合单价合同，合同单价详见清单报价表。
4.2 合同价格已包括了承包人严格履行合同，完成本合同全部工作内容所发生的一切费用以及承包人的管理费、利润、除营业税以外的税、费和安全文明施工及环保费等全部费用，除因设计变更或合同文件所容许的调整外，一概不予调整。
4.3 除非合同文件另有规定，合同价格还包括执行和完成本工程不可或缺的工作及责任的所有费用，不论此工作是否已在图纸或技术规范内具体说明。
4.4 合同价格还包括必须的赶工措施和加班工作以使本工程能在约定工期内完成，一切赶工或因加班而提出的补偿要求将不会被考虑。
4.5 合同价格不会因人工费、物价、费率或承包人的管理费用和预计利润的变动而有所调整。
4.6 合同价格包含了非承包人原因导致的工期延长或承包人设备停滞、人员窝工而增加的费用。
4.7 承包人自行解决工程施工所需的所有电、水，该笔费用已包含在综合单价中。
4.8 承包人需缴纳除营业税以外的一切税费。
第五条计量和支付5.1 工程量清单中所列的工程量是估算的或设计的预计数量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量。
工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
5.2 预付款：无。
5.3 承包人应在每月25日按发包人规定的格式提交一式 2 份的月计量报表，包括依据合同计量规则的工程量计算单及计量所需的一切证明资料。
该报表应包括下列项目：（1）本月（指上月26日至本月25日止）完成的合同工程价款（包括业主已确认的变更）；（2）本月完成的计日工价款（计日工签证单）；（如有）（3）本月完成的合同外工程价款；（4）按合同规定本月应结算的其他款项。
5.4 进度款支付：按业主与发包人约定的进度款支付方式支付承包人，进度款不大于承包人已完工作量的70% ，由于业主推迟支付，发包人也将无息推迟支付。
若业主不支付工程进度款，承包人保证不向发包人索要或索赔，并积极配合发包人与业主进行洽商或者索赔。
5.5 承包人施工的进度、质量不能满足合同要求或发包人对承包人的现场管理及任何工作的执行情况不满，发包人有权延缓付款或在付款申请书中删减部分金额以防止因承包人履行合同不利可能造成的损失。
5.6 竣工结算：执行业主与发包人签订的合约条款。
5.7 保留金的支付：执行业主与发包人签订的合约条款。
第六条材料和设备6.1 发包人供应的材料清单及价格：无。
6.2 所有用于本工程的设备进场后2日内，承包人应向发包人提供设备运输过桥费发票原件、设备租赁协议原件、自有设备发票原件以证明能够满足本合同条件。
6.3 承包人采购的主要材料承包人采购的主要材料须提供样品，待发包人报验合格后方可批量采购。
提供样品的费用由承包人承担。
6.4 由承包人处理（包括由发包人采购用于本工程而交由承包人使用和保管的）到达工地的物料，承包人应负责安全卸运、保管。
6.5 承包人应自费补充因其操作失误、保管、储存不当或因工艺低劣等因素造成浪费、遗失或损坏的任何物料。
6.6 承包人应自费对一切物料按规范的要求进行试验和支付由他人进行试验的费用。
6.7 检验结果确定承包人采购的材料或设备不符合合同要求的，承包人应在指定的时间内将不合格的材料或设备从现场运走，并用合格适用的材料或设备替代。
第七条发包人责任7.1 组建与本工程相适应的项目管理机构，负责工程的各项管理工作。
7.2 及时向承包人提供施工图纸、工程地质报告、测量控制桩位等技术资料。
7.3 组织图纸会审，向承包人进行技术、安全交底工作，审批承包人的施工进度计划及施工方案。
7.4 对承包人施工的工程质量进行验收和施工中的检查，组织交工验收。
7.5 负责与业主、监理、设计及政府有关部门的联系，协调现场有关单位的联系。
7.6 发包人代表：。
第八条承包人责任8.1 承包人应按照合同的各项规定实施和完成本工程，并修补工程中的任何缺陷。
承包人应提供完成本工程所需的工程监督、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。
8.2 承包人应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。
8.3 承包人应建立质量保证体系，配备专职、兼职质检员并持有效岗位证书和资格证书上岗，认真执行自检、互检、工序交接检验制度，完善检验手段，做好隐蔽工程的检查，配合各项验收工作。
8.4 承包人应遵守政府有关安全的法律、条例和安全操作规则，建立安全保证体系，按规定配备专职安全员并持有效岗位证书和资格证书上岗，，采取严格的安全措施，保障所有在现场工作的人员的安全，在必要的地方提供照明、警卫、围栏、警告标志等安全防护措施。
承包人应承担由于安全措施不得利而造成的人身伤亡、罚款、索赔、诉讼等费用及其他一切责任。
8.5 承包人应采取一切适当措施保护环境，防止渣土洒落，控制粉尘飞扬，妥善处理废弃物，降低施工噪音，严禁泥浆、污水排向农田或河流。
承包人应对违反规定而造成的一切后果承担完全责任。
8.6 承包人应根据书面给定的原始基准点、基准线和标高，对工程进行准确的放线，并提供一切必要的仪器、装置和劳务。
监理或发包人对任何放线工作的核查，均不应在任何方面解除承包人对上述各项工作准确性所负的责任。
8.7 承包人应在本合同签订后14天内提交详细的施工进度计划，并说明其采取的施工安排和施工方法、施工次序等。
承包人应按批准的进度计划组织施工，如在施工期间有特殊情况出现或者在发包人看来工程的实际进度不符合已经同意的进度计划时，承包人还应提交一份修订的进度计划，以保证工程按期完工。
8.8 承包人应按合同文件规定或发包人代表的要求及时提交各类报表、施工记录、试验、质量检验等资料，并保证资料的完整性和真实性。
8.9 承包人应在本工程实施期间（包括缺陷责任期）自费为其雇员投保人身意外伤害险以及为运抵现场的承包人装备办理财产保险。
发包人对承包人雇员的人身伤亡或财产的损失不予赔偿，也不对与此有关的索赔、赔偿及诉讼等承担任何费用和责任。
8.10 承包人应采取适当的保护措施，避免损坏邻近的建筑物、道路、光缆、水电管线及其他公共设施。
如果引致任何损坏，承包人需负责修复的所有费用及可能引起的一切经济损失。
8.11 承包人应负责养护、维修及修复由他人修建的进入工地的临时道路和桥梁（包括村镇道路）。
承包人应承担因其使用造成道路或桥梁的损坏而引起的一切索赔、诉讼等费用。
8.12 在工程施工期间，承包人应合理地安排现场平面布置，妥善存放和处置承包人的设备和材料，清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程，以保持现场的清洁有序。
8.13 承包人应采取有效的措施并提供足够的排水设备保持工地在施工期间的任何时间内不得有积水。
8.14 工程完工后的14天内，承包人应清理施工现场，清除并运出所有承包人设备、剩余物料、垃圾和各种临时设施，保持现场整洁。
8.15 承包人应全面负责照管与维护所有已完成的合同工程，并须对因其不小心或疏忽而导致的损毁负责。
8.16 无论在工程施工期间或缺陷责任期内，如果本工程发生事故或失误，监理工程师认为急需进行补救以确保工程安全，承包人在接到发包人代表通知后应立即进行紧急补救，如承包人无能力或不能及时进行补救，则发包人有权雇佣其他人员实施该项工作，所发生的全部费用均由承包人承担。
8.17 承包人应服从发包人对现场的统一调度，接受发包人的监督和检查，遵守发包人制订的有关本工程的管理制度。
8.18 未经发包人代表书面同意，承包人不得将本工程的全部或部分进行转让或分包。
8.19 承包人代表： (需有正式任命文件)。
承包人代表未经发包人批准不得更换或擅自离开工地，每周至少在现场5天，否则缺少一天给予5000元罚款。
发包人有权要求承包人更换其认为不合适的承包人代表。
8.20 承包人所需的临建、生活、水电、住宿自行负责。
第九条变更和调整9.1 如业主/监理工程师/发包人认为有必要对本工程或其中任何部分的形式、质量、数量作出变更，发包人有权指示承包人进行下列工作：（1）增加或减少合同包括的任何工作的数量（如果工程量的增减只是由于其实际工程量超过或少于工程量清单中估算的数量，则此类改变不构成变更）；（2）删减任何工作；（3）改变任何工作的性质、质量、规格和技术要求；（4）改变工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸；（5）增加工程所需的任何附加工作；（6）改变工程的实施顺序或时间安排。