监A-15预付款申请表
青海省2016年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证模拟试题
青海省2016年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证模拟试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。
承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给审核。
A：发包人B：设计文件的审批机构C：监理工程师D：担当工程初步设计的设计院E：专业监理2、建设工程托付监理合同的终止日为之日。
A：监理合同内注明的监理工作完成B：监理的工程竣工验收通过C：监理的工程完成工程移交手续并收到监理酬劳尾款D：监理的工程保修期届满E：专业监理3、【例1．单选题】下列监理收费可以不实行政府指导价的是。
A：国家重点建设工程B：大中型公用事业工程C：利用外商救济资金的工程D：利用外国政府或者国际组织贷款、救济资金的工程E：工程保险金4、仲裁协议是实行仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的。
A：自愿原则B：公允合理原则C：依法独立进行原则D：一裁终局原则E：专业监理5、【例1．单选題】下列属于监理单位工程进度限制內容的是。
A：参与工程竣工验收B：编写工程质量评估报告C：对实际完成量与安排完成量进行比较分析D比较分析工程施工实际进度与安排进度，预料实际进度对工程总工期的影响D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息E：工程保险金6、企业投资建设《政府核准的投资项目书目》中的项目时，需向政府提交。
A：项目申请报告B：项目建议书C：可行性探讨报告D：开工报告E：工程保险金7、FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。
该“基本竣工”是指；__。
A．完成扫尾、清理施工现场工作B．完成全部缺陷修复工作C．能按预定目的交给业主占用或运用D．完成主体工程的施工任务8、依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以__。
2013造价建设工程工程量清单计价规范第19讲预付款及安全文明施工费2013新版
2013《建设工程工程量清单计价规范》 （GB 50500-2013） 宣贯解读与应用实务
23
4.支付时限：发包人应对在收到支付申请的7天内进行
核实后向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证 书后的7天内向承包人支付预付款。
5.未按支付后果：发包人没有支付，承包人可催告支
付；发包人在预付款期满后的7天内仍未支付的，承包 人可在付款期满后第8天起暂停施工。发包人承担由此 增加的费用和延误的工期，并向承包人支付合理利润。
9
10．1．2 新增 规范原条文 包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约 合同价(扣除暂列金额的）10％，不宜高于签约合同 价(扣除暂列金额的）30％。
10
[要点说明]
本条规定了预付款的支付比例。
本条是新增条文，按照财政部、建设部印发的《建设 工程价款结算暂行办法》第十二条(一)款：“包工包料工 程的预付款按合同约定支付，原则上预付比例不低于合同 金额的10％，不高于合同金额的30％，对重大工程项目， 按年度工程计划逐年预付”的规定编写。预付款的总金额 ，分期拨付次数，每次付款金额、付款时间等应根据工程 规模、工期长短等具体情况，在合同中约定。
材料、工程设备，购置或租赁施工设备以及组织施工 人员进场。预付款应专用于合同工程。
(2) 预付款的支付比例：包工包料的工程不得低于 签
约合同价(扣除暂列金额，下同)的10％，不宜高于签 约合同价的30％。
5
(3)
预付款的支付前提：承包人应在签订合同或向 发
工程预付款及计算
工程预付款及其计算1．预付备料款的限额预付备料款限额由下列主要因素决定：主要材料(包括外购构件)占工程造价的比重；材料储备期；施工工期。
对于施工企业常年应备的备料款限额，可按下式计算；备料款限额=年度承包工程总值*主要材料所占比重/年度施工日历天数*材料储备天数一般建筑工程不应超过当年建筑工作量(包括水、电、暖)的30％，安装工程按年安装工作量的10％；材料占比重较多的安装工程按年计划产值的15％左右拨付。
2．备料款的扣回发包单位拨付给承包单位的备料款属于预支性质，到了工程实施后，随着工程所需主要材料储备的逐步减少，应以抵充工程价款的方式陆续扣回。
扣款的方法：(1)可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣，从每次结算工程价款中，按材料比重扣抵工程价款，竣工前全部扣清。
其基本表达公式是：T=P—M/NT----起扣点，即预付备料款开始扣回时的累计完成工作量金额；M----预付备料款限额；N----主要材料所占比重；P----承包工程价款总额。
(2)扣款的方法也可以在承包方完成金额累计达到合同总价的一定比例后，由承包方开始向发包方还款，发包方从每次应付给承包方的金额中扣回工程预付款，发包方至少在合同规定的完工期前将工程预付款的总计金额逐次扣回。
(四)工程进度款的支付(中间结算)施工企业在施工过程中，按逐月(或形象进度、或控制界面等)完成的工程数量计算各项费用，向建设单位(业主)办理工程进度款的支付(即中间结算)。
工程进度款支付过程中，应遵循如下要求：1．工程量的确认根据有关规定，工程量的确认应做到：(1)承包方应按约定时间，向工程师提交已完工程量的报告。
(2)工程师收到承包方报告后7天内未进行计量，第8天起，承包方报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据。
(3)工程师对承包方超出设计图纸范围和(或)因自身原因造成返工的工程量，不予计量。
2．合同收入的组成(1)合同中规定的初始收入，即建造承包商与客户在双方签订的合同中最初商定的合同总金额，它构成了合同收入的基本内容。
工程结算申请书
工程结算申请书在现在社会，各种申请书频频出现，我们在写申请书的时候要注意态度要诚恳、朴实。
大家知道申请书的格式吗？下面是作者整理的工程结算申请书，欢迎大家分享。
工程结算申请书1xx公司：根据合同约定，我方已完成工程量，并已获得你方认可，具备预付款支付条件，根据合同条款第十一条规定，工程预付款为签约合同价的30xx%xx，签约合同价暂定为元，即预付款金额为元，故本次申请金为：大写：壹拾叁万肆仟陆佰陆拾壹元壹角贰分整。
小写：（元）申请人：xx工程结算申请书2一、什么是工程结算工程结算是施工方按照承包合同和已完工程量向业主方办理工程价清算的经济文件。
工程建设周期长，耗用资金数大，为使建筑安装企业在施工中耗用的资金及时得到补偿，需要对工程价款进行进度款结算、年终结算，全部工程竣工验收后应进行竣工结算。
二、20xx年工程结算申请书怎么写（1）工程名称和总包单位；（2）施工单位和施工日期；（3）分项工程内容、序号、单位、数量、单价以及金额；（4）标出备注和合计；（5）施工单位现场负责人和项目现场负责人以及统计员和预算员签字。
工程结算申请书的模板：XXXX有限公司：表述申请理由，包括竣工工程名称，竣工日期，验收日期，附加"符合办理结算的条件，现申请办理工程完工结算"合同名称：XXX合同合同金额：金额（单位）结算金额：金额（单位）申请单位盖章20xx年xx月xx日三、工程结算资料包括哪些（1）工程清单、标底及投标报价，（2）图纸会审纪要，（3）设计变更通知：必须是在施工过程中，由设计单位提出的设计变更通知单，或结合工程的.实际情况需要，由业主提出设计修改要求后，经设计单位同意的设计修改通知单，（4）施工签证单或施工记录：凡施工图预算未包括，而在施工过程中实际发生的工程项目，要按实际耗用的工料，由承包人作出施工记录或填写签证单，经业主签字盖章后方为有效，（5）工程停工报告:在施工过程中，因材料供应不上或因改变设计、施工计划变动等原因，导致工程不能继续施工时，其停工时间在1天以上者，均应由施工员填写停工报告，工程结算资料（6）材料代换与价差，必须有经过业主同意认可的原始记录方为有效，（7）工程合同，施工合同规定了工程项目范围、造价数额、施工工期、质量要求、施工措施、双方责任、奖罚办法等内容，（8）竣工图是必须的，（9）工程竣工报告和竣工验收单，（10）有关定额、费用调整的补充项目。
工程预付款申请表范文（范文17篇）
工程预付款申请表范文（范文17篇）以下是网友分享的关于工程预付款申请表范文的资料17篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。
《工程预付款申请表范文范文一》工程预付款申报表致：铜陵市建设监理有限责任公司我方承担的件，现申请支付第（小写合同项目，依据施工合同约定，已具备工程预付款支付条次预付款，金额总计为（大写）），请贵方审核。
附件：已具备的条件。
承包人：项目经理：日期：年月日监理机构：（全称及盖章）签收人：（签名）日期：年月日说明：本表一式叁份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同付款证书，承包人 1 份、监理机构、发包人各 1 份。
CB10合同名称：致：（监理机构）工程材料预付款报审表（承包【】材预付号）合同编号：下列材料、设备我方已采购进场，经自检和监理机构检验，符合技术规范和合同要求，特申请预付款，请贵方审核。
项目号材料、设备名称规格型号单位数量单价合价付款收据编号监理审核意见小计附件：1、材料、设备采购付款收据复印件2、材料、设备报验单3、份。
张。
承包人：（全称及盖章）项目经理：（签名）日经审核，本批材料预付款额为（大写）（小写）。
监理机构：（全称及盖章）总监理工程师：（签名）日说明：本表一式期：年月日期：年月日份，由承包人填写。
作为CB31 表的附表，一同流转，审批结算时用。
《工程预付款申请表范文范文二》B8 工程进度付款证书报批表（合同编号：WXXJCWXKHYJGC-01 ）合同名称：威信县双河乡抗旱应急水源工程工程进度款付款证书报批表（恒监字[2015]预付01号）合同名称：威信县双河乡抗旱应急水源工程合同编号：WXXJCWXKHYJGC-01 监理机构：云南恒泽工程建设咨询有限公司说明：本证书一式四份，由监理机构填写。
承包人2份，监理机构、发包人各1份。
CB09 工程预付款申请书（[2015]预付号）合同名称：威信县双河乡抗旱应急水源工程合同编号：WXXJCWXKHYJGC-01 监理机构：云南恒泽工程建设咨询有限公司注：本表一式四份，由承包人填写，监理机构审批后，随同审批意见承包人2份，监理机构、发包人各1份。
中层管理干部能力素质测试题答案
A-A- 职业道德
选择题: 3.在企业生产经营活动中,员工之间加强团结互助的要求包括(D)。A-A-03
1、讲究合作,避免竞争 2、平等交流,平等对话 3、既合作,又竞争,竞争与合作相统一 4、互相学习,共同提高 A．（1）（2）（3）（4） B．（1）（2） C．（2）（3）（4） D．（2）（4） 4.关于诚实守信的说法,你认为正确的是(A )。A-A-04 1、 诚实守信是市场经济法制 2、 诚实守信是企业的无形资本 3、 诚实守信是以人之本 4、 奉行诚实守信的原则在市场经济中必定难以立足 A．（2）（3） B．（1）（2）（3） C．（2）（4） D．（1）（2）（3）（4） 5.创新对企业和个人发展的作用表现在( C )。A-A-05 1、是企业持续,健康发展的巨大动力 2、 是企业竞争取胜的重要手段 3、 是个人事业获得成功的关键因素 4、 是个人提高自身职业道德水平的重要条件 A．（1）（2）（4） B．（2）（4） C．（1）（2）（3） D．（1）（2）（3）（4） 7.无论你所从事的工作有多么特殊,它总是离不开一定的(C)的约束。A-A-07 1、岗位责任 2、家庭美德 3、规章制度 4、职业道德 A．（1）（2）（3） B．（2）（3）（4） C．（3）（4） D．（1）（2）（3）（4） 8.关于勤劳节俭的正确说法是（B）。A-A-08 1、 消费可以拉动需求，促进经济发展，因此提倡节俭是不合时宜的 2、 勤劳节俭是物质匮乏时代的产物，不符合现代企业精神 3、 勤劳可以提高效率，节俭可以降低成本 4、 勤劳节俭有利于可持续发展
36.劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过：（C）A-B-36 A、1 个月 B、3 个月 C、6 个月 D、9 个月
投标决策表格
投标决策（一）招标人1、注册资金A 2000万以上B 1000-2000万C 1000万以下2、覆盖面A 国际B全国各省 C 北京市3、是否有过合作A 多次合作B 合作1次C 未合作过（二）招标方式1、邀请招标还是公开招标A 公开招标B 邀请招标C 未招标（三）合同条款1、是否需垫资A 无需垫资B 垫资一部分C 全部垫资2、预付款情况A 30%预付款B 30%以下预付款C 无预付款3、保修金情况A 5%保修金B 15%以内保修金（含15%）B大于15%保修金（四）现场1、是否具备开工条件A 完全具备开工条件B 部分具备开工条件C 基本不具备开工条件（五）招标文件1、工期A 工期宽松B工期较紧 C 工期非常紧张2、种植季节A 正常种植季节B 部分种植季节部分不是C 完全反季节3、造价A 800万以上B 400-800万C 400万以下4、图纸是否健全A 图纸完整、明确B 图纸基本完整C图纸不全、不清晰5、有无工程量清单A 有工程量清单、描述完整详细；B 有工程量清单，描述不详细C 无工程量清单6、绿化种植比例A 50%以上B 30-50% 30%以下7、答疑回复是否清晰明了A 回复问题完整B 回复含糊C 不回复8、其他专业工程是否过多A 其他专业工程占造价的10%以下B 其他专业工程占造价的10-30%以下C 其他专业工程占造价的30%以上（六）其他1、竞争对手A 均为三级、二级公司B 有一级企业C 均为一级企业2、招标人有无后续项目A 有较大后续项目B 有较小后续项目C 无后续项目选择A 3分、B 2分、C 1分30分以上（含30分）可投项目30分以下为考虑投标项目。
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析自我提分评估(附答案)
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析自我提分评估(附答案)大题（共10题）一、事件3：施工中发现地质情况与地质勘察报告不符，施工单位提出工程变更申请。
项目监理机构审查后，认为该工程变更涉及设计文件修改，在提出审查意见后将工程变更申请报送建设单位。
建设单位委托原设计单位修改了设计文件。
项目监理机构收到修改的设计文件后，立即要求施工单位据此安排施工，并在施工前组织了设计交底。
问题：3.指出事件3中项目监理机构做法的不妥之处，写出正确的处理程序。
【答案】（1）不妥之处：收到修改的设计文件后，立即要求施工单位据此安排施工;正确处理程序：①收到设计文件后应对工程变更费用及工期影响作出评估;②组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化;③会签工程变更单;④根据批准的工程变更监督施工单位实施。
（2）不妥之处：组织设计交底;处理程序：应报请建设单位组织设计交底。
二、某工程的桩基工程和内装饰工程属于依法必须招标的暂估价分包工程，施工合同约定由施工单位负责招标。
施工单位通过招标选择了A单位分包桩基工程施工。
工程实施过程中发生如下事件：事件4：室内装饰工程招标工作启动后，施工单位在向项目监理机构报送的招标方案中提出：（1）允许施工单位的参股公司参与投标；（2）投标单位必须具有本地类似工程业绩；（3）招标控制价由施工单位最终确定；（4）建设单位和施工单位共同确定中标人；（5）由施工单位发出中标通知书；（6）建设单位和施工单位共同与中标人签订合同。
问题：4.逐项指出事件4招标方案中的提法是否妥当，不妥之处说明理由。
【答案】4.（1）不妥;理由：投标人与招标人之间存在利益关系。
（2）不妥;理由：设置不合理条件排斥潜在投标人。
（3）不妥;理由：建设单位应参与确定招标控制价。
（4）妥当。
（5）妥当。
（6）不妥;理由：建设单位不应与中标人有承发包合同关系。
应由施工单位与中标人签订合同。
三、某工程项目，建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，并在监理中标通知书发出后第45天，与该监理单位签订了工程监理合同。
中期支付证书的累计金额达到合同价的30%之后
中期支付证书的累计金额达到合同价的30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成合同价的1%，扣回开工预付款的2%，分期从各月的中期支付证书中扣回，全部金额在中期支付证书的累计金额达到合同价格的80%前扣完。
）（二）中期支付1、工程款总监办必须根据规定对中间计量报表（第一册～第七册）审查无误后，将计量报表上报工程计划部，总监办按工程计划部签发的计量批复单通知承包人报中期支付报表。
中期支付报表最低额限：合同价的2%。
清单100章的计量支付比例：102-1竣工文件：在监理工程师验收合格后一次支付102-2施工环保费：每三分之一工期支付总额的30%，交工证书签发后支付总额的10%。
103临时工程：工程完工后，由监理工程师验收合格后分期支付所报费用的80%，在第一次至第四次进度付款证书中，以4次等额予以支付，所报总价余下的20%待交工证书颁发后支付。
104-1承包人驻地建设：所报总价的90%在第一次至第三次进度付款证书中，分3次等额支付，余下的10%在承包人驻地建设已经移走和清除，并经监理工程师验收合格后予以支付。
2、工程变更（1）业主可根据合同条款的规定签发变更工程支付证明，但必须以工程变更指令（B—13表）及变更清单为依据。
—4—计量及支付管理办法一、总则为了加强工程费用管理，使承包人完成工作量的资金及时到位，以保证工程的进度和质量。
同时也为控制资金的投入，不发生超拨现象，特制定《国道京加公路讷河至嫩江段工程建设项目计量及支付管理办法》（以下简称《办法》）。
本办法适用于国道京加公路讷河至嫩江段工程建设项目，解释权归黑龙江省国道G111线工程建设指挥部。
二、工程计量（一）工程计量的范围、依据及原则1、计量范围（1）工程量清单及修订的工程量清单的内容。
（2）合同文件规定的各项费用支出。
2、主要计量依据（1）工程量清单及说明（2）合同图纸（3）工程变更指令及修订的工程量清单（4）合同条款（5）技术规范（6）补充协议（7）其他费用的审批书（含计日工、索赔）3、计量原则（1）工程质量不符合合同文件要求，不得计量。
工程款申请报告(精选15篇)
工程款申请报告(精选15篇)工程款申请报告1汇达房地产开发公司：鑫城广场3-4#楼工程本年度按照贵开发公司施工计划安排我单位已超额完成任务。
我单位计划在__年11月3日施工完地上二十二主体结构后本工程进入冬季停工。
停工后本工程大量人工费、材料费我们都需要结清。
我单位在施工过程当中已垫付大量工程款，目前我单位资金十分紧张，已无力再支付所欠的人工费和材料款。
特此我单位申请建设单位在本工程停工之前为我单位拨付500万元工程款以解燃眉之急。
请建设单位考虑我单位目前所处的实际困难，尽早批复为盼。
报送单位：本溪市振华建筑工程有限公司申请人：__x20__年__月__日工程款申请报告2中南民族大学：我公司承建的中南民族大学16#教学实验楼工程，于20__年7月进场施工，截至20__年03月31日已完成了装修、安装材料采购工作。
依据合同规定，具备支付工程款条件，现申请支付本月工程进度款，金额总计为6090000.00元(大写)陆佰零玖万元整，请贵方予以核准。
特此报告，请批复!此致敬礼！申请人：__x20__年x月x日工程款申请报告3____工业控股有限责任公司：我司有幸中标的__南方生产基地建设项目质量中心二次装修工程，合同编号合同工期__天，在施工过程中，工期紧张，贵单位项目等多，质量中心是南方基地建设第一面红旗，在施工时我司为配合贵单位整个基地的形象工程，不至于在5.18节点上滞后，我司积极配合规划部及南方基地基建办，增加了相关许多的工作项目，在当时工期紧，各单位工作繁忙，增加的每项工作我司都没及时做好工程的预算，并在监理及贵单位安排的情况下，我司及时垫资在规定的节点完成，计、签证单__份、技术核定单__份、数量大金额多，材料品种优（已由监理及贵单位签认）、故在__年__月__号，我司交接验收会议总结时，也达到了贵单位及监理等各相关部门对我司工作的一致认可（进度快、质量优、能及时完成各项工作），现我司已将各项工作完成（竣工图、资料均已签认），同时也将贵单位交与我司增加的各项工作结算完成，共计金额近__万余元，具体增加各项内容的金额附表，目前我司还拖欠民工的工资，材料款等金额近__万余元，特申请增加合同外工程金额__万元的解困资金，诚敬请贵单位批复为谢____X责任公司年月日工程款申请报告4_____开发建设有限公司：我方承建贵司的《_____项目_____工程》已完成了_____幢工程，_____主楼结构部分_____座分别完成至_____层板及_____层板，_____座装修完成至_____层；地下室结构完成_______m2；水电预埋等工作。
水运工程用表(定稿)
工程管理用表整理：签发：工程用表目录一、用表使用说明二、承包人申报用表1、监A-（001）施工组织设计(方案)报审表2、监A-（002）分包单位资格报审表3、监A-（003）施工测量放线报验单4、监A-（004）工程开工申请表5、监A-（005）材料/构配件/设备报验单6、监A-（006）工程材料（试验）送检见证单7、监A-（007）隐蔽/分项工程报验单8、监A-（008）整改复查报审表9、监A-（009）工程质量问题（事故）报告单10、监A-（010）工程质量事故处理方案报审表11、监A-（011）技术核定报审表12、监A-（012）工程施工计划（调整）报审表13、监A-（013）延长工期报审表14、监A-（014）复工报审表15、监A-（015）预付款申请表16、监A-（016）工程（月）付款申请表17、监A-（017）工程(月)付款报审表18、监A-（018）工程变更费用申请表19、监A-（019）索赔报审表20、监A-（020）工程业务联系单21、监A-（021）施工设备、机具进场验评表监A-（）施工设备、机具清单（续）22、监A-（022）承包人每周工作计划23、监A-（023）单位工程质量核验申请表目录24、监A-（024）单位工程质量评定表25、监A-（025）交工申请报告单26、监A-（026）工程中间验收证书27、监A-（027）交工验收证书28、监A-（028）工程保修终止证书29、监A-（029）工程变更申请单30、监A-（030）分项工程检验申请和中间交验审批表三、承包人用表增加部分1、监A-（031）单位、分部、分项工程、检验批划分报审表2、监A-（032）施工图会审（审核）记录表3、监A-（033）主要分部/分项工程开工报审表4、监A-（034）技术方案报审表5、监A-（035）主要施工设备进（退）场（通用）报审表6、监A-（036）日报7、监A-（037）周报8、监A-（038）施工工作月报9、监A-（039）工程施工计划进度表监A-（）周施工计划进度表监A-（）月施工计划进度表10、监A-（040）工程质量返工处理记录表11、监A-（041）工程（月）付款报审表（续）监A-（）月施工完成情况报审表监A-（）月计量报审表监A-（）工程计量计算表12、监A-（042）施工总结报告13、监A-（043）施工班组技术（安全）交底14、监A-（044）首件工程认可申请书目录四、承包人计量用表1、浙水-JL-(001)计量支付月报表3、浙水-JL-(003)清单工程量变更一览表4、浙水-JL-(004)清单单价变更一览表5、浙水-JL-(005)永久性工程材料差价金额一览表6、浙水-JL-(006)永久性工程材料到达现场计量表7、浙水-JL-(007)扣回材料垫付款一览表8、浙水-JL-(008) 清单工程量变更一览表9、浙水-JL-(009)清单单价变更一览表10、浙水-JL-(010)扣回材料垫付款一览表11、浙水-JL-(011)中期财务支付证书12、浙水-JL-(012)清单中期支付报表13、浙水-JL-(013)回扣动员预付款一览表14、浙水-JL-(014)水运建设项目工程计量表15、浙水-JL-(015)计量支付数量汇总表16、浙水-JL-(016)工程计量表汇编17、浙水-JL-(017)开工动员预付款支付证书18、浙水-JL-(018)合同价格调整表19、浙水-JL-(019)竣工计量支付报告20、浙水-JL-(020)支付明细表21、浙水-JL-(021)最终付款证书22、浙水-JL-(022)支付汇总表24、浙水-JL-(024)清单支付（完成）表25、浙水-JL-(025)计日工支付（完成）表26、浙水-JL-(026)变更支付（完成）表27、浙水-JL-(027)地方材料价格调整系数表目录28、浙水-JL-(028)地方材料价格调整系数表29、浙水-JL-(029)价格调整汇总表30、浙水-JL-(030)价格调整汇总表31、浙水-JL-(031)材料预付款一览表32、浙水-JL-(032)开工（动员）预付款一览表33、浙水-JL-(033)关于违约金一项的说明34、浙水-JL-(034)关于迟付款利息一项的说明35、浙水-JL-(035)关于费用索赔一项的说明36、浙水-JL-(036)关于保证金一项的说明37、浙水-JL-(037)保留金（退还）支付证书38、浙水-JL-(038)证明文件一览表五、监理机构用表1、监B-（001）工程开工通知书2、监B-（002）工程停工通知单3、监B-（003）监理业务联系通知单4、监B-（004）会议记录5、监B-（005）专题报告6、监B-（006）备忘录7、监B-（007）监理通知单（整改通知）8、监B-（008）检测、平行试验记录9、监B-（009）监理巡视记录10、监B-（010）工程变更审批单11、监B-（011）工程变更令12、监B-（012）施工监理工作月报13、监B-（013）旁站监理记录表（通用）14、监B-（014）监理工程师现场核验记录六、监理机构用表增加部分1、监B-（015）会议通知目录2、监B-（016）会议纪要3、监B-（017）合同外工程通知单4、监B-（018）工程检验认可书5、监B-（019）监理工作总结报告6、监B-(020) 复工指令7、监B-(021)索赔审批书8、监B-(022) 工程控制（水准）点移交记录表七、测控体系用表1、(测A-01) 报告2、(测A-02) 业务联系单八、业主用表1、(业A-01)业主通知2、(业A-02)业主工程业务联系单3、(业A-03)罚款通知单九、工程质量检验评定用表1、（评A-01）水运工程施工现场质量管理检查记录2、（评A-02）（）检验批质量检验记录表3、（评A-03）（）分项工程质量检验记录表4、（评A-04）（）分部工程质量检验记录5、(评A-05)单位工程质量检验记录表6、（评A-06）建设项目和单项工程质量检验汇总表7、（评A-07）单位工程观感质量评价表8、（评A-08）单位工程质量控制资料核查记录9、(评A-09)单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录用表使用说明一、填写要求1、“统一用表”可使用A4纸或A3纸，表格左侧应留装订线，一般不小于厘米。
解读工程预付款、进度款、结算款的支付 朱玉环
解读工程预付款、进度款、结算款的支付朱玉环发表时间：2018-11-09T11:53:04.133Z 来源：《建筑学研究前沿》2018年第17期作者：朱玉环[导读] 合同签订后，工程进入施工阶段，依据合同约定，发包方支付给承包方各项工程款项。
摘要：本文介绍了工程预付款、工程进度款、工程结算款的计取方式、支付时间及不按期支付对承包方及发包方应如何处理。
关键词：预付款；进度款；结算款一、建筑工程价款支付业务的主要内容合同签订后，工程进入施工阶段，依据合同约定，发包方支付给承包方各项工程款项。
工程预付款是指建设工程施工合同订立后，由发包人按照合同约定，在正式开工前预先支付给承包人的工程款。
它是施工准备和所需要材料、结构件等流动资金的主要来源。
预付款额度的计取有百分比法、公式计算法两种。
目前市场上通常使用百分比法计取。
我公司作为发包方对南峰商业广场卷闸门工程进行了发包。
《南峰商业广场卷闸门工程合同书》关于工程预付款支付这样规定：全部材料进场后，甲方按合同暂定总价的15%向乙方支付工程预付款。
合同暂定价750000.00元，那么预付款应支付金额：750000.00*15%=112500.00元。
这份合同中用到的就是百分比法计取预付款。
此合同工期要求：90个日历天，开工日期拟为2012年6月1日，竣工日期拟为2012年9月1日。
签订合同的落款日期是2012.5.15。
合同签证（2012.5.15）后，承包方应向我公司提交预付款申请。
提交预付款申请的同时，承包方应按材料计划将材料逐步运到工地现场。
最迟应在甲方核实支付申请时按合同要求将材料全部运达。
预付款何时支付？二、工程预付款支付从支付款支付相关条款分析，合同规定全部材料进场后，但没有具体规定进场后多少天内。
按相关文件规定，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。
此合同预付款112500.00元就要在2012.6.15或2012.5.25内支付，前提条件是材料要全部进场。
工程预付款及计算
工程预付款及其计算1.预付备料款的限额预付备料款限额由下列主要因素决定：主要材料（包括外购构件）占工程造价的比重；材料储备期；施工工期。
对于施工企业常年应备的备料款限额，可按下式计算；备料款限额二年度承包工程总值*主要材料所占比重/年度施工日历天数*材料储备天数一般建筑工程不应超过当年建筑工作量（包括水、电、暖）的30%,安装工程按年安装工作量的10%；材料占比重较多的安装工程按年计划产值的15%左右拨付。
2.备料款的扣回发包单位拨付给承包单位的备料款属于预支性质，到了工程实施后，随着工程所需主要材料储备的逐步减少，应以抵充工程价款的方式陆续扣回。
扣款的方法：（1）可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣，从每次结算工程价款中，按材料比重扣抵工程价款，竣工前全部扣清。
其基本表达公式是：T=P—M/NT----起扣点，即预付备料款开始扣回时的累计完成工作量金额；M 预付备料款限额；N -- 主要材料所占比重；P -- 承包工程价款总额。
（2）扣款的方法也可以在承包方完成金额累计达到合同总价的一定比例后，由承包方开始向发包方还款，发包方从每次应付给承包方的金额中扣回工程预付款，发包方至少在合同规定的完工期前将工程预付款的总计金额逐次扣回。
（四）工程进度款的支付（中间结算）施工企业在施工过程中，按逐月（或形象进度、或控制界面等）完成的工程数量计算各项费用，向建设单位（业主）办理工程进度款的支付（即中间结算）。
工程进度款支付过程中，应遵循如下要求：1.工程量的确认根据有关规定，工程量的确认应做到：（1）承包方应按约定时间，向工程师提交已完工程量的报告。
（2）工程师收到承包方报告后7天内未进行计量，第8天起，承包方报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据。
（3）工程师对承包方超出设计图纸范围和（或）因自身原因造成返工的工程量，不予计量。
2.合同收入的组成（1）合同中规定的初始收入，即建造承包商与客户在双方签订的合同中最初商定的合同总金额，它构成了合同收入的基本内容。
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析练习题(一)及答案
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析练习题(一)及答案大题（共10题）一、某酒店工程，建筑面积28700m2，地下1层、地上15层，现浇筑混凝土框架结构。
建设单位依法进行招标，投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）。
共有甲、乙、丙等8家单位参加了工程投标。
经过公开开标、评标，最终确定甲施工单位中标。
建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工总承包合同。
合同部分条款约定如下：①本工程合同工期为549d；②本工程采用综合单价计价模式；③包括安全文明施工费的措施费包干使用；④因建设单位责任引起的工程实体设计变更发生的费用予以调整；⑤工程预付款比例为10%（扣除暂列金额）。
工程投标及施工过程中，发生了下列事件。
事件1：在投标过程中，乙施工单位在自行投标总价基础上下浮5%进行报价。
评标小组经过认真核算，认为乙施工单位报价中的实际费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）中不可作为竞争性费用条款的规定而给予废标处理。
事件2：甲施工单位投标报价书情况是：土石方工程量650m3，定额单价人工费为8．40元／m3、材料费为12．00元／m3、机械费1．60元／m3。
分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价为120万元，总包服务费30万元，企业管理费为15%，利润为5%，规费为2.6%，税金为3．41%。
事件3：总监理工程师根据验收记录分析，对某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。
该部位隐蔽工程已经过专业监理工程师验收，甲施工单位称：若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。
事件4：甲施工单位加强对劳务分包单位的日常管理，坚持开展劳务实名制管理工作。
事件5：施工单位随时将建筑垃圾、废弃包装、生活垃圾等常见固体废物按相关规定进行了处理。
事件6：在基坑施工中，由于正值雨季，施工现场的排水费用比中标价中的费用超出3万元。
开工预付款申请
本表一式四份，承包人、总监办各Байду номын сангаас份，建设单位二份。
***工程
开工预付款支付申请表
承包单位： 合同号：
监理单位：
致总监理工程师：
根据项目专用条款第36条通用合同条款第17.2.1（1），目前，我单位与建设单位已签订施工合同，主要施工机械设备已进场，已具备开工预付款的申请条件，特此申请支付开工预付款，即预付款总额***元（大写：***），请予审核批准。
具体计算：
合同总价×30%=****×30%=****元
附件：1.合同协议书；
2.中标通知书
3.主要人员、设备进场资料。
项目负责人（签字）：项目经理部（盖章）
日期：年月日
总监办
审核意见
总监办合约部：
日期：年月日
总监理工程师：
（盖章）日期：年月日
建设单位
审批意见
业主项目经理：
（盖章）日期：年月日
工程管理部：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
预付款申请表表A.0.1-15监A-15
工程名称：海西湾造修船基地2＃、3＃码头及西南围堰建设工程编号：A-15-2＃、3＃-001
监理机构：山东港通工程管理咨询有限公司（51）项目监理部
根据合同的约定，建设单位应于 2006 年 12 月 26 日前支付我单位工程预付款（大
写）壹仟贰佰陆拾叁万柒仟贰佰陆拾叁元陆角。
根据工程需要，工程预付款应用于沉箱预制模板的制作，沉箱钢筋的备料、沉箱基床
的备料等。
承包人：中港一航局二公司海西湾造修船基地2＃、
3＃码头及西南围堰建设工程项目经理部
负责人：日期：
监理机构审查意见：
经审核，承包人的申请符合合同条件规定，应支付预付款（大写）
元，请业主核定支付。
说明：
监理工程师：日期：
总监理工程师：日期：
业主审查意见：
业主代表：日期：
业主负责人：日期：
预付款申请表表A.0.1-15监A-15
工程名称：海西湾造修船基地2＃、3＃码头及西南围堰建设工程编号：A-15-2＃、3＃-002监理机构：山东港通工程管理咨询有限公司（51）项目监理部
根据合同的约定，建设单位应于 2007 年1 月 27 日前支付我单位工程预付款（大写）
陆佰叁拾叁万柒仟贰佰陆拾叁元陆角。
说明：按照《施工合同》，合同签订后应付工程预付款20％，上次已经支付
工程预付款6300000元，本次应付：63186318*20％-6300000＝6337263.6元
承包人：中港一航局二公司海西湾造修船基地2＃、
3＃码头及西南围堰建设工程项目经理部
负责人：日期：
监理机构审查意见：
经审核，承包人的申请符合合同条件规定，应支付预付款（大写）
整，请业主核定支付。
说明：
监理工程师：日期：
总监理工程师：日期：
业主审查意见：
业主代表：日期：
业主负责人：日期：。
