包清工房屋建设合同（4篇）

包清工房屋建设合同
户建设合同
甲方（建设单位）：
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方（承建单位）：
地址：
法定代表人：
联系电话：
丙方（总工程师）：
地址：
法定代表人：
联系电话：
鉴于甲方打算进行一项房屋建设工程，并经乙方确认并同意接受建设合同，并在乙方方案设计基础上进行施工，三方为订立本合同，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，经友好协商，共同约定如下：
第一条总则
1.1建设单位按照相应需求制定房屋建设方案，并提供给承建单位。

1.2承建单位按照建设方案进行合理的房屋建设设计，并在施工前向建设单位进行报批。

1.3甲乙双方在履行合同的整个过程中要保持密切的配合与沟通，共同推进施工进度。

1.4建设单位应按照乙方提供的施工图纸和设计规范，提供相应的工程材料和设备，并配合乙方施工。

1.5乙方按照国家有关规定和工程质量标准进行施工，并严格把控施工过程中的质量和安全。

1.6总工程师负责监督施工的进行，并向甲方、乙方提供技术咨询和建设方案的可行性评估意见。

第二条工程范围
2.1本合同的工程范围包括建设单位委托乙方负责的房屋建设工程项目的设计、施工和监理。

2.2具体工程范围详见乙方提供的施工方案和工程图纸。

第三条工程周期
3.1本合同规定的工程周期为____（具体时间），具体按照乙方施工计划确定。

第四条工程质量和验收
4.1乙方按照国家有关规定和本合同约定的工程质量标准进行施工。

4.2在工程完成后，由甲方委托丙方进行工程质量验收。

验收合格后，甲方应出具书面的工程验收报告。

4.3如经验收发现工程质量不合格的部分，乙方应承担相应的责任，并按照甲方要求进行整改直至合格。

第五条工程费用和支付方式
5.1工程费用共计____（具体金额），具体划分按照乙方提供的工程量清单和费用预算表。

5.2支付方式为：甲方向乙方支付____%的工程款作为预付款，当工程完成并经验收合格后，甲方应向乙方支付剩余的工程款。

第六条违约责任
6.1若因甲方原因导致合同解除或无法继续履行，甲方应向乙方支付相应的违约金。

6.2若因乙方原因导致合同解除或无法继续履行，乙方应向甲方支付相应的违约金，并承担因此造成的一切损失。

第七条争议解决
7.1本合同履行中发生的争议，应由甲方和乙方友好协商解决；协商不成的，提交当地人民法院解决。

第八条合同生效与变更
8.1本合同一式两份，甲方、乙方、丙方各执一份，具有同等效力。

8.2本合同的任何修改、补充或者终止应由甲方、乙方、丙方以书面形式达成协议，经双方法定代表人签字后生效。

第九条其他事项
9.1本合同自双方签字后生效。

本合同签订后，若因工程设计和施工过程中发生必要的变更，须经过甲乙双方书面协商并签订补充协议，方可变更。

9.2本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。

甲方（建设单位）：
签字：________________________
日期：________________________
乙方（承建单位）：
签字：________________________
日期：________________________
丙方（总工程师）：
签字：________________________
日期：________________________
包清工房屋建设合同（二）
屋建设合同
甲方：（委托人）：
住所：
联系电话：
乙方：（承包人）：
住所：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行房屋建设的事宜，达成如下合同：
第一条：项目名称
甲乙双方约定的房屋建设项目名称为：
第二条：项目地点
房屋建设项目位于：
第三条：工程内容
1. 乙方应按照甲方的要求和设计图纸进行房屋建设，保证建设工程的质量、工期和安全。

2. 房屋建设包括但不限于：土地平整、基础设施建设、建筑物结构施工、装修和装饰等。

3. 乙方负责从事本合同约定的所有工作，包括但不限于：人员安排、材料采购、施工管理等。

第四条：工期
1. 甲乙双方约定的工期为：
2. 如工期因乙方原因延误，乙方应承担相应的违约责任。

第五条：工程款支付方式
1. 甲方按照工程进度进行支付，支付方式如下：
（1）预付款：甲方应在合同签订后的【X】工作日内向乙方支付工程总款项的【X%】作为预付款。

（2）工程进度款：甲方应按照工程进度向乙方支付相应的款项。

（3）尾款：甲方应在工程竣工后【X】工作日内向乙方支付工程总款项的尾款。

2. 乙方应提供发票和相关的工程付款证明。

第六条：质量保证
1. 乙方应保证建设工程的质量符合国家相关标准和设计要求。

2. 建设工程竣工后，乙方应提供一定期限的质量保修期，保修期内如发现工程质量问题，乙方应负责修复。

3. 甲方有权委托第三方进行工程质量检验，如发现质量问题，乙方应承担相应的责任和费用。

第七条：安全保障
1. 乙方应采取必要的安全措施，确保工地的安全、卫生和环境保护。

2. 如工程施工过程中发生安全事故，乙方应立即采取措施进行处理，同时向甲方报告。

3. 如因乙方过失导致的安全事故，乙方应承担相应的责任和赔偿责任。

第八条：违约责任
1. 任一方未履行或不完全履行本合同约定的义务，应承担违约责任。

2. 如任一方违约，对方有权要求违约方承担相应的违约金和赔偿责任。

第九条：争议解决
1. 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。

2. 如双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条：其他约定
1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（委托人）签字：日期：
乙方（承包人）签字：日期：
包清工房屋建设合同（三）
合同编号：[填写合同编号]
甲方：[填写甲方名称]
地址：[填写甲方地址]
联系人：[填写甲方联系人姓名]
联系电话：[填写甲方联系电话]
乙方：[填写乙方名称]
地址：[填写乙方地址]
联系人：[填写乙方联系人姓名]
联系电话：[填写乙方联系电话]
鉴于甲方拟委托乙方进行清洗工作，双方经友好协商，就有关事项达成了如下合作意向，特此订立本合同：
一、工程内容及范围
1.乙方将对甲方所述的房屋进行全面清洗工作，包括但不限于室内外墙壁、地板、窗户、厨房、卫生间等的清洗，确保房屋整体清洁；
2.乙方需按照甲方的要求，保证清洗质量达到行业标准；
3.工程的具体时间、地点等细节由双方协商确定，并在后续附表中详细列明。

二、工程周期及价格
1.本工程的预计工期为[填写预计工期]，具体工期将根据实际情况而定；
2.本工程的总价格为[填写总价格]，包含材料、设备、劳务等费用。

三、支付方式
1.甲方需在本合同签订之日起[填写天数]内向乙方支付工程款项的[填写比例]作为预付款；
2.甲方余下的款项需在工程完工后[填写天数]内结清。

四、保证金
1.为确保工程的质量，甲方需向乙方支付[填写保证金金额]作为保证金；
2.保证金将在工程完工并验收合格后返还给甲方；
3.如工程质量不合格，乙方将根据实际情况扣除相应的保证金。

五、违约责任
1.若甲方未按时支付工程款项，甲方需向乙方支付相应的违约金，违约金金额为未付款项的[填写违约金比例]；
2.若乙方未按时完成工程或工程质量不合格，乙方需向甲方支付相应的违约金，违约金金额为工程总价格的[填写违约金比例]。

六、风险责任
1.乙方在施工期间需对工程现场的安全负责，并保证工作人员的安全；
2.如因乙方的原因导致的任何人员伤亡、财产损失等，乙方需承担相应的责任；
3.如因甲方的原因导致的任何人员伤亡、财产损失等，甲方需承担相应的责任。

七、合同变更
任何一方在执行本合同过程中发现需变更合同内容的情况，均需提前书面通知对方，并经双方协商一致后方可执行变更内容。

八、争议解决
本合同涉及的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他事项
1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；
2.本合同自双方签字盖章之日起生效；
3.附表：工程具体时间、地点等详细信息。

附表：工程详细信息
工程时间：
工程地点：
工程具体工作内容：
工程总价格：
预付款比例及金额：
工程完工验收日期：
工程质量评估标准：
甲方（盖章）：
日期：
乙方（盖章）：
日期：
包清工房屋建设合同（四）
合同编号：____________________________
甲方：（委托人）
地址：____________________________
联系电话：____________________________
乙方：（承包商）
地址：____________________________
联系电话：____________________________
鉴于甲方拥有属地所有权，希望进行房屋建设工程，经双方友好协商，达成以下合同：
第一条：合同目的
甲方委托乙方进行房屋建设工程，具体包括但不限于设计、施工、监理和材料采购等。

第二条：合同内容
1. 项目名称：____________________________
2. 项目地点：____________________________
3. 总建筑面积：____________________________
4. 工程期限：____________________________
5. 工程造价：____________________________
6. 工程款支付方式：____________________________
当工程完工之时，甲方应按照乙方提交的工程验收报告，在__个工作日内支付工程款。

第三条：工程质量
1. 乙方应按照相关法律法规和建筑标准，保证工程质量符合国家和地方标准。

2. 工程竣工验收合格后，乙方负责保修期维修工作，保修期为__个月。

3. 如工程出现质量问题，甲方有权要求乙方进行返工或承担相关损失。

第四条：工程变更
1. 如甲方需要对工程内容进行变更，请提前书面通知乙方，并经双方协商确定变更内容和费用，双方签署变更协议后方可执行。

2. 若因甲方原因导致工程延期或增加费用，甲方应承担相应责任和费用。

第五条：工程保险
乙方应购买工程一切险，保证工程在施工期间具有必要的保险保障，如发生意外事故，应及时向甲方报告，并进行赔付。

第六条：合同解除
1. 若因不可抗力等原因，导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同。

2. 若因乙方原因导致工程无法继续进行，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应损失和违约责任。

3. 合同解除后，双方应按照约定进行结算和清算。

第七条：违约责任
1. 如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求赔偿甲方的损失。

2. 如甲方未按照合同约定履行义务，甲方应承担相应的违约责任。

第八条：法律适用和争议解决
1. 合同的执行、履行和解释均适用中华人民共和国相关法律法规。

2. 如发生争议，双方应友好协商解决。

若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条：其他约定
1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并在工程完工后终止。

甲方：（盖章）
日期：____________________________
乙方：（盖章）
日期：____________________________。