景观工程施工承包合同协议范本模板
景观施工合同范本(8篇)
景观施工合同范本甲方：_____乙方：_____甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将_____环境景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据《中华人民共和国民法典》之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。
第一条工程名称：_____第二条工程范围和内容工程范围：按甲方批准的施工图为准。
工程内容包括：硬景（硬质铺地、园林小品等）、软景（乔木、灌木及草坪等）、水体、景观照明等。
第三条设计周期本合同签订以后于____年____月____日前完成对扩初图的深化设计，其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计，以求达到施工图纸要求。
设计内容需另行补签设计合同。
第四条设计价款及支付方式该项目乙方按____万元（大写：____元正）人民币包干进行设计取费。
合同签订后三日内甲方支付乙方____万元（大写：____元正）人民币的设计定金，乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后，甲方支付乙方剩余设计尾款即____元（大写：____元正）人民币。
第五条施工工期开工日期：以甲方批准的施工报告为准（开工时间最迟不超过____年____月____日）。
竣工日期：在有施工场地的条件下，工期为____天。
因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因（如下大雨等）所耽误的时间应不计工期，并作相应顺延。
第六条取费原则1.本工程执行四川省建设工程造价管理总站发行的_____定额：SGD1_20_____至SGD7_20_____，收费级别按四类工程二级Ⅱ档。
2.苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定，乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。
乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等，大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果，并经价格确认。
甲方对照验收，数量按实收方结算。
乙方应严格按照施工图进行施工，如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。
景观景观施工合同范本
景观工程施工合同范本合同编号：____________甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________景观工程1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：包括但不限于景观设计、土建工程、绿化工程、安装工程等，具体内容详见施工图纸和工程量清单。
第二条工期本工程工期为____个月，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。
2.1 如遇下列原因工期顺延：（1）甲方未能按期提供施工场地、图纸、资料等；（2）设计变更；（3）不可抗拒的自然灾害或其他因素；（4）甲方指令的工程暂停或缓建；（5）其他双方协商确定的工期顺延原因。
2.2 竣工验收：（1）甲方在收到乙方竣工报告的____天内组织验收；（2）若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。
第三条工程合同价款及支付方式3.1 工程合同总价为人民币____元（大写：_________________________元整），乙方报价包含工程全部内容的人工、材料、设备、机械、管理、税费等费用。
3.2 支付方式：（1）甲方在合同签订后____天内支付工程预付款的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付相应进度款的____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的工程款；（4）具体支付时间和比例，双方可另行协商确定。
第四条工程质量及保修4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量，确保工程安全、环保、美观。
4.2 工程保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
保修期内，乙方对工程质量问题负责修复或更换，费用由乙方承担。
景观工程合同范本8篇
景观工程合同范本8篇篇1甲方（发包方）：__________注册地：__________乙方（承包方）：__________景观建设有限公司注册地：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行景观工程建设事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________景观工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不仅限于绿化、硬化、照明、水系、雕塑等景观项目的设计、施工及保修。
二、合同总价及付款方式1. 本工程合同总价为人民币__________元（大写：__________元整）。
该合同总价包括设计费、材料费、施工费、保修费等所有相关费用。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款。
（2）工程完工并通过验收后，甲方支付乙方合同总价的65%。
（3）剩余5%作为质保金，工程保修期满后无质量问题一次性支付。
三、工期1. 乙方必须在合同签订后____天内开工，工期为____天。
2. 如因甲方原因造成工程延期，乙方工期相应顺延。
四、工程质量和保修1. 乙方必须严格按照设计方案和施工规范进行施工，保证工程质量。
2. 工程竣工后，乙方负责一年内的免费保修。
若因设计或施工质量导致的问题，乙方负责修复或重做。
3. 保修期满后，若因非人为破坏原因造成的损坏，乙方酌情收费维修。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的水电等基础设施。
2. 甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程按照设计方案进行。
3. 甲方需按时支付工程款，若因甲方原因导致工程延期或停工，甲方承担相应损失。
六、乙方责任1. 乙方需按照设计方案和施工规范进行施工，保证工程质量。
2. 乙方应确保施工现场安全，防止事故发生。
3. 乙方在工程竣工后负责工程的保修工作。
4. 乙方应遵守国家有关安全、环保等法律法规，采取有效措施保护施工现场的环境。
景观工程合同范本6篇
景观工程合同范本6篇第1篇示例：景观工程合同范本第一条甲方委托乙方进行景观工程设计，双方本着平等、自愿、公平、诚实的原则达成如下协议：第二条乙方应当按照甲方的要求，进行景观设计，并且保证设计方案的合理性和有效性。
第三条甲方应当向乙方支付一定的设计费用，双方可自行协商具体的费用标准，并在合同中明确约定。
第四条乙方在设计过程中，如发现设计难题或有进展不顺利的情况，应当及时向甲方汇报，并与甲方共同研究解决方案。
第五条甲方在接受乙方的设计方案后，如有修改意见，应当及时向乙方提出，并与乙方共同商讨修改方案。
第七条甲、乙双方应当共同维护设计方案的独特性和原创性，不得擅自复制、转载或篡改设计稿。
第八条乙方应当在设计、施工过程中，严格按照相关法律法规和安全生产规定执行，确保施工过程中的安全。
第九条甲、乙双方因履行本合同所发生的争议，应当友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第十条本合同自双方签字之日起生效，合同期限为设计完成后，至景观施工竣工验收合格之日。
第十一条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________日期：年月日日期：年月日第2篇示例：景观工程合同范本甲方：（委托方）地址：电话：邮编：鉴于甲方欲委托乙方进行景观工程建设，经双方友好协商，就相关事宜达成如下合同：一、项目名称甲方委托乙方进行的景观工程项目名称为：二、工程范围1. 建设地点：该工程建设地点详细地址为（具体地址）2. 工程内容：乙方应按照甲方要求，完成相应的景观设计、种植、绿化、硬质景观、水景等工程内容。
3. 工程进度：工程开始时间为（具体时间），完工时间为（具体时间）。
三、工程价款1. 总价款：景观工程的总价款为（具体金额）。
2. 付款方式：甲方应按照工程进度，分期付款给乙方。
具体付款方式为（具体付款比例和时间）。
四、质量要求1. 乙方应按照相关的国家规定和标准进行设计和施工，确保景观工程达到相应的质量要求。
景观施工合同样本
景观施工合同样本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：________景观工程施工项目1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：________1.5 工程预算：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
二、合同工期2.1 合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。
2.2 乙方应按合同约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、质量标准3.1 工程质量应符合国家、地方和行业现行有关法律、法规、规范、标准和设计文件的要求。
3.2 工程质量等级：合格。
3.3 乙方应严格按照设计文件和施工技术规范进行施工，确保工程质量。
四、合同价款及支付4.1 双方确认，本工程合同价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
4.2 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。
（4）剩余的20%作为质保金，质保期为一年。
质保期内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
4.3 支付方式：银行转账。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的2%。
5.2 乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、维修，并承担相应费用。
5.3 甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权暂停施工，并按照逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的2%。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
园林绿化工程承包合同书范本6篇
园林绿化工程承包合同书范本6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行园林绿化工程承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________园林绿化工程。
2. 工程地点：________________。
3. 工程内容：包括绿化种植、园林小品、花坛、草坪、喷灌系统等。
4. 工程规模：________________。
二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括设计、施工、验收等环节。
三、工程期限1. 工程开工日期：以甲方书面通知为准。
2. 工程竣工日期：自开工之日起XX个月内完成。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币XX元（大写：________________元整）。
2. 支付方式：（1）甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。
（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的XX%。
（3）工程质保金为工程总造价的XX%，自工程验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方一次性支付乙方。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应按照园林绿化的相关质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准：按照《城市绿化工程施工及验收规范》等相关规定执行。
3. 验收方式：由甲乙双方及有关部门共同进行验收。
六、甲方责任1. 甲方应按时支付工程款项。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量。
3. 甲方应提供施工所需的水电等基础设施。
七、乙方责任1. 乙方应确保按照合同约定的工期、质量完成工程。
2. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保安全生产。
3. 乙方应负责工程的保修工作，保修期为一年。
4. 乙方应对所使用的材料质量负责，如因材料质量问题导致的损失由乙方承担。
园林工程施工合同范本8篇
园林工程施工合同范本8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行园林工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________园林工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：包括绿化植物种植、园林景观建设等。
4. 工程规模：_________________________。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如遇不可抗力因素导致工程延期，双方协商解决。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：_________________________元整）。
具体造价详见附件《工程预算表》。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程进展至XX%时，甲方支付乙方工程总造价的XX%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款；（4）质量保证金：工程总造价的XX%作为质量保证金，自验收合格之日起一年后如无质量问题，甲方支付乙方质量保证金。
四、工程质量及验收标准1. 乙方须严格按照有关园林工程施工规范和要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的XX个工作日内组织验收。
3. 验收标准：按照园林工程施工合同约定的内容、国家相关标准及甲方要求进行验收。
4. 验收合格后，双方签署验收合格证书。
如验收不合格，乙方需按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。
五、工程保修1. 保修期限：工程竣工后，乙方负责保修一年。
2. 保修范围：因乙方施工质量问题导致的损坏、死亡等。
景观工程包工合同
景观工程包工合同在园林绿化和城市建设中，景观工程作为提升环境美学和生活品质的重要手段，其重要性不言而喻。
为了确保工程的顺利进行和双方权益的保护，制定一份详尽的景观工程包工合同是至关重要的。
以下是一份景观工程包工合同范本，供参考之用。
甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________鉴于甲乙双方就__________（工程名称）景观工程的施工达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于土地平整、种植绿化、铺设步道、安装照明设施、水景建设等。
4. 工程标准：按照国家及地方相关规范和标准执行。
二、合同金额1. 合同总价为人民币______元。
2. 付款方式：_______（具体分期付款比例及时间节点）。
三、工期要求1. 开工日期：____年__月__日2. 竣工日期：____年__月__日3. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方需按照合同约定支付违约金。
四、质量要求1. 乙方必须保证工程质量符合国家及行业标准，确保工程质量安全。
2. 对于不符合质量要求的工程，乙方应负责无偿修复直至达标。
五、变更与调整1. 工程变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 因变更导致的增减费用，按照实际发生的工作量计算。
六、违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通，协商解决。
七、争议解决合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日以上合同范本仅供参考，具体条款应根据实际工程情况和双方协商结果确定。
景观施工合同协议书范本
景观施工合同协议书范本甲方：（委托人）姓名：地址：电话：身份证号码：乙方：（承包人）名称：地址：法定代表人：电话：营业执照号码：鉴于甲方拟对某地的景观进行改造，为保证工程的顺利进行，双方经协商一致，就本次景观施工相关事宜达成如下合同协议：一、工程名称本合同所指的工程为：某地景观改造工程。
二、工程地点本合同工程地点位于：某地（具体地址）。
三、施工内容1. 乙方承诺按照甲方的设计方案，对工程地点的景观进行改造，包括但不限于绿化、灯光、喷泉等方面的施工。
2. 乙方应严格按照施工合同约定的时间节点进行工程施工，确保工程的质量和进度。
四、工程费用1. 本次工程的总造价为人民币（大写）（小写），由甲方承担。
2. 工程所需的材料、设备费用由甲方提供，乙方应按照工程实际消耗的材料、设备费用报销。
五、工程期限1. 本次工程的施工期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2. 如因不可抗力等原因导致工程延期的，应当及时通知对方，并在原合同约定的基础上进行调整。
六、施工标准1. 乙方应严格按照国家相关法律法规和标准进行工程施工，并确保工程质量符合相关要求。
2. 乙方应安全施工，确保施工现场的安全和秩序。
七、质量保证1. 施工结束后，乙方应对工程进行验收，保证工程质量符合双方约定的要求。
2. 工程施工完成后，乙方应对工程提供一定期限的免费维护保修服务。
八、合同变更任何一方若需变更合同内容，应当在书面形式下获得对方的书面同意，并签订变更协议，方可生效。
九、合同解除1. 如一方严重违反合同约定，致使合同不能继续履行的，对方有权解除本合同。
2. 合同解除后，违约方应按照另一方的要求承担相应的违约责任。
十、争议解决本合同的争议应协商解决，若协商不成，应向合同签订地法院提起诉讼。
十一、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为景观施工合同协议书的范本，具体条款内容可根据实际情况进行调整修改。
室外景观施工合同模板
室外景观施工合同模板甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：传真：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：传真：鉴于甲方拟对其位于（地址）的室外景观进行改建和施工，为确保工程质量和安全，甲乙双方经友好协商，依据平等互利的原则达成如下协议：第一条：工程范围1. 本合同的工程范围包括但不限于室外景观设计、施工、材料采购、设备安装等。
2. 具体工程范围及设计方案详见附件《室外景观设计方案》，乙方需按照设计方案要求进行施工。
第二条：工程时间1. 工程工期为（工期），自合同签订后开始计算。
2. 若因不可抗力或其他不可抗风险因素导致工期延误，应通过协商解决，逾期产生的费用由延误方承担。
第三条：工程款1. 总工程款为人民币（金额），分期付款，具体付款比例及时间如下：1）首付款(比例%)，于合同生效之日支付；2）第二笔款(比例%)，于工程进展到（阶段）支付；3）最后一笔款(比例%)，于工程完工验收合格后支付。
2. 工程款支付方式：银行转账。
3. 工程款支付时，甲方应开具相应的发票。
第四条：质量保证1. 乙方承诺所提供的材料和设备均符合国家标准，且在质保期内出现问题时，乙方应承担相应的维修责任。
2. 工程竣工后，甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应及时处理。
3. 若验收合格，乙方应出具工程质量保证书。
第五条：安全责任1. 乙方应制定安全生产工作方案，并配备相应的安全设备和专业人员，确保工程施工过程中的安全。
2. 工程中如发生安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 如因甲方或其他第三方原因导致的工程安全问题，乙方不承担责任。
第六条：违约责任1. 若乙方未按合同约定时间完成工程，需支付违约金，每延迟一天扣除工程款总额的（比例%）。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，需支付违约金，每延迟一天支付相应的滞纳金。
3. 如一方出现严重违约行为，导致合同无法继续履行，需支付违约金，并承担相应的法律责任。
园林景观承包合同范本(14篇)
园林景观承包合同范本甲方(发包方)：乙方(承包方)：依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规，经甲乙双方友好协商，本着相互信任的原则，签订本合同。
第一条：工程项目1、工程名称：2、施工地点：3、工程总造价：____元人民币。
(大写)(备注：)4、施工内容：___________________________________________。
(附工程详单)第二条：工程期限。
1、开竣工日期：依据国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工。
2、施工前准备，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。
3、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。
顺延期限，应双方及时协商，签订补充协议。
(1)由于人力不可抗拒的情况，如天气，交通等，而被迫停工的;(2)因甲方变更计划或变更施工图的，而不能继续施工的;(3)因甲方原因，如电源、场地条件等，造成乙方无法施工的;(4)乙方通告，并经双方认定的，不能正常施工的其他原因;第三条：工程协助根据现场施工需要，为保证工程顺利进行，甲方承诺在如下方面提供协助，该协助将作为合同执行的必要条件，如甲方未能有效保障，合同与工程进度等受到影响造成的后果，由甲方承担。
1、电源，含电源是否稳定、是否在有效半径内连通、是否保障得力。
2、施工辅助性设施，如等;3、施工必要性协助，如等;4、其他需要甲方提供的。
第四条：关于工程质量及验收的约定1、工程竣工：乙方在施工前三条通知甲方，施工完成当天组织验收，并办理验收手续。
2、甲方保证现场的整洁和施工前准备，工程竣工后甲方配合乙方一次性做好工作区域内的卫生清扫和处理工作。
第五条：工程款结算工程款的结算方式，双方同意采取如下方式：1、本合同签订植入，甲方脂肪定金：人名币(大写)。
如在约定时间内，甲方未能按期支付该定金，乙方有权停止施工并将材料、工具、人员撤离。
承接景观园林工程合同协议书
承接景观园林工程合同协议书甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟对其所拥有的___________（项目地点）进行景观园林工程施工，乙方具备相应的资质并愿意承接该工程，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______________1.2 工程地点：_______________1.3 工程内容：包括但不限于土地平整、植物种植、硬质铺装、水景建设、照明设施安装等。
1.4 工程标准：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量。
第二条工期与进度2.1 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2.2 乙方应按照约定的时间节点提交工程进度计划，并确保工程按期完成。
第三条合同价款3.1 工程总价款为人民币______元。
3.2 价款支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：a. 预付款：合同签订后____天内支付总价款的____%。
. 进度款：根据工程进度分阶段支付。
c. 竣工款：工程竣工验收合格后支付剩余价款。
第四条质量要求4.1 乙方必须保证工程质量符合国家标准及行业规范。
4.2 对于不符合质量要求的部分，乙方应负责无偿修复直至达到标准。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按合同约定时间完成工程，应向甲方支付违约金。
5.2 如甲方未能按约定支付工程款项，应向乙方支付滞纳金。
第六条争议解决6.1 双方因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决。
6.2 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.3 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
甲方（盖章）：_______________法定代表人或授权代表签字：_______________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_______________法定代表人或授权代表签字：_______________日期：____年____月____日。
景观改造工程合同范本三篇
景观改造工程合同范本三篇篇一甲方（发包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________乙方（承包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________一、工程概况1. 工程名称：[景观改造工程具体名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程内容及范围：[详细描述改造的具体内容和范围，包括但不限于绿化种植、景观小品设置、道路铺设等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币：[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
此价款为固定总价，包含但不限于人工、材料、设备、运输、税费等一切费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后[具体工作日]内，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]作为预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]；（3）工程竣工验收合格后[具体工作日]内，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]；（4）剩余工程总价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后[具体工作日]内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及地方相关标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的[具体工作日]内组织验收，如逾期未组织验收，则视为工程验收合格。
3. 验收合格后，双方应签署工程验收单。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格，整改费用由乙方承担。
简易庭院景观施工合同范本(精选7篇)
简易庭院景观施工合同范本（精选7篇）简易庭院景观施工合同1发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)甲方委托乙方承担__________工程施工，根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，及相关法律、法规结合本工程具体情况，经双方协调一致签定本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地址：1.3建筑面积：第二条工程范围及承包方式2.1承包范围：施工范围内的工程包工包料(详见材料明细表)，按双方认可方案及数据、尺寸施工。
2.2承包方式：乙方以包工包料、包质量、包安全的方式承包本工程。
本合同为固定总价合同，不再调整。
第三条工程价款3.1本合同为固定总价承包模式。
合同签订后，任何一方不得擅自改变。
3.2 本工程双方协议人民币元整。
3.3本工程若发生变更，以现场签证单为准。
第四条工程质量及开、竣工时间4.1本工程质量应满足国家有关质量评定所要求的合格标准。
4.2工期：具备安装条件后日至月日。
(特殊原因适当延长工期)第五条甲方工作5.2协调解决施工场地内乙方所需的现场办公及材料堆放、制作场地，开工前向乙方提供所需水、电源。
5.3协助协调施工场地内交叉作业及施工单位之间的关系。
5.4按合同约定及时支付工程款。
5.5对乙方的施工质量，工程进度进行监督。
第六条乙方工作6.1乙方在施工中，按照图纸及施工经验工作，必须严格遵守甲方对现场各项管理制度，并服从甲方对现场的统一管理。
6.2编制施工方案和进度计划，交监理及甲方审定，竣工资料按照甲方施工单位要求整理汇总后，缴纳甲方施工单位统一保管。
6.3负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的一切事宜。
6.4 乙方应负责教育施工人员严格执行操作规程、安全规程，防火防盗。
注意现场文明和环境卫生。
发现违章作业，应予制止。
负责好自己现场人员的安全与组织管理工作，施工期间乙方人员的意外人身伤害及其对第三人造成的人身伤害和财产由乙方自行负责。
景观施工合同协议书模板
景观施工合同协议书模板合同编号：_______发包方：_______承包方：_______签约时间：_______签约地点：_______为了保证施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
第一条：工程基本概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于景观设计、园林建筑、绿化种植、景观小品、水景工程、照明工程等。
1.4 工程立项批准文号：_______1.5 工程总投资：_______第二条：工程承包范围2.1 承包范围包括：（1）景观工程施工图纸及招投标文件工程清单范围的所有内容；（2）景观工程承包范围内种植土的人工、苗木栽植；（3）苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长，并保持良好的景观效果；（4）土建工程质量保修。
2.2 承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，确保工程质量。
第三条：施工工期限3.1 施工工期限共计_______个工作日。
3.2 开工日期：_______3.3 竣工日期：_______3.4 如遇雨、雪和其他原因不能施工时，工期可以顺延，具体顺延时间双方协商确定。
第四条：工程质量标准4.1 工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。
4.2 承包方应保证工程质量，确保工程安全、环保、美观、实用。
4.3 工程质量保修期限：自工程竣工验收合格之日起_______年。
第五条：合同价款及支付方式5.1 合同总价：人民币_______元（大写：_______________________________元整）。
5.2 付款方式：（1）合同签订后_______日内，发包方支付承包方工程总价款的_______%；（2）工程进度达到_______%时，发包方支付承包方工程总价款的_______%；（3）工程竣工验收合格后，发包方支付承包方工程总价款的_______%；（4）剩余的_______%作为质量保证金，在工程质量保修期内无质量问题的情况下支付。
园林景观施工合同样本(3篇)
园林景观施工合同样本工程名称：工程地点：建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行_____园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。
一、工程内容和承包方式：1、工程内容包括……等工程。
2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
二、工程造价：乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化_____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币_____元。
三、付款方式1、方签订合同后，甲方支付工程造价的_____%给乙方作为工程预付款。
2、工程完工甲方初验合格后付款项_____%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。
四、工期1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。
2、开工日期_____年_____月_____日。
3、竣工日期_____年_____月_____日。
五、双方责任：(一)甲方责任：1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。
2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。
相关的合同范本：《弱电施工合同》《消防工程施工合同》《防水工程施工合同》《爆破施工合同》《电力建设工程施工合同》《水利水电工程施工协议书》《绿化施工合同》《水利水电工程施工协议书》《装修施工协议书》(二)乙方责任：1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%.保养期内补种苗木的保养顺延1个月。
3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。
六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。
甲方(盖章)：_____ 乙方(盖章)：_____代表(签字)：_____ 代表(签字)：__________年_____月_____日园林景观施工合同样本（二）甲方：乙方：经甲、乙双方共同协商，甲方决定将汇景广场消防工程项目委托给乙方承建;为圆满完成该项目，明确工程内容及双方的责权利，及国家有关法规，结合该工程的实际情况，签订本合同。
园林绿化工程施工合同范本(9篇)
园林绿化工程施工合同范本（9篇）园林绿化工程施工合同范本（精选9篇）园林绿化工程施工合同范本篇1发包方：承包方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本项目园林景观工程的施工相关事宜达成一致，特签订如下合同条款，供双方共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、工程内容：4、承包方式：二、工程造价本工程承包总价为人民币(大写)：万元整，(小写)：元。
此承包总价包括完成全部工程内容所需发生的一切费用，除下述特别指明的内容可调整工程承包总价外，双方不得以任何理由变更工程承包价。
① 工程设计变更：凭甲方和设计单位有效签证的设计变更联系单。
② 甲方提出的书面变更通知单。
③ 因上述两种情况变更工程内容时，按工程量清单报价中的综合单价进行调整(单价随总价同比例下浮后计取)。
④ 若施工时甲方通知更换土建工程材料，则根据投标文件中主要材料价格表中的报价，仅调整综合单价中的材料价(单价随总价同比例下浮后计取)。
⑤ 若施工时更换苗木，则仅调整综合单价分析表中的苗木价格。
种植费、综合费用按苗木栽植综合单价分析表中的同规格苗木计取(苗木单价由甲、乙双方协商后计取)。
三、合同工期本工程合同总工期 90 日历天，自本合同签订之日起开始计算，如因甲方原因致现场不能施工除外。
(广场部分必须在60日历天内完成)四、付款方式1、确认中标后乙方须交纳合同履约保证金：叁拾万元整至甲方指定账户后方可签订合同，此保证金根据工程进度予以返还。
(此保证金不计息)2、完成工程总量的50%时，付已完工程量50%的工程款。
3、工程完工经监理单位、甲方验收合格，交接完相关资料并办理完结算后七个工作日内，付至工程总价款的80%。
4、剩余20%工程款作为质量保证金，工程完工满一年无质量问题一次性付清。
5、乙方每次结算工程款时须提供经甲方认可的有效合格的建安发票。
景观施工合同协议书模板
景观施工合同协议书模板甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就_______________项目（以下简称“本项目”）的景观施工事宜达成一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况1. 工程名称：_______________2. 工程地点：_______________3. 工程内容：包括但不限于绿化植被种植、硬质铺装、水景安装、照明设施布置等景观施工内容。
4. 工程标准：按照国家及地方相关规范和标准执行，确保工程质量。
二、合同金额本项目的合同总金额为人民币（大写）_______________元整（￥__________）。
三、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 乙方应确保在约定的工期内完成全部工程内容，如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时与甲方协商确定新的工期。
四、质量要求乙方必须保证工程质量符合国家及行业的相关标准，确保施工安全，材料合格，工艺规范。
五、付款方式1. 预付款：甲方在本合同签订后____天内支付合同总金额的____%作为预付款。
2. 进度款：根据实际完成的工程量，按合同约定支付相应进度款。
3. 结算款：工程竣工验收合格后，根据实际完成的工程量进行最终结算。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程，应按未完成部分的合同金额支付违约金。
2. 如甲方未按合同约定支付款项，应按逾期天数支付滞纳金。
七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一经双方签字盖章，即具有法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________ 代表签字：_____________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
景观工程施工合作协议范本
景观工程施工合作协议范本甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“承包方”）：鉴于委托方拥有某项目（以下简称“项目”）的景观工程施工权，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就项目景观工程施工事宜达成如下合作协议：一、工程概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：包括但不限于景观规划、园林绿化、景观小品、水景建设、硬质铺装、照明系统等。
二、合作内容2.1 承包方承担本项目景观工程施工任务，按照委托方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。
2.2 委托方负责提供施工图纸、施工方案、技术要求、工程材料及设备，并对其质量负责。
2.3 承包方应严格按照国家及地方相关法律法规、施工规范和标准进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制。
2.4 委托方应按时支付工程进度款，支付金额和时间按照双方约定的付款计划执行。
三、工程进度与质量3.1 承包方应按照委托方提供的施工图纸和施工方案制定详细的施工进度计划，并报委托方审批。
3.2 承包方应确保工程进度与质量，如因承包方原因导致工程进度延误或质量问题，应承担相应的违约责任。
3.3 委托方有权对施工现场进行监督检查，对施工进度、质量、安全等方面进行评估，并提出整改要求。
3.4 承包方应按照委托方的要求，对施工过程中出现的问题及时整改，确保工程顺利进行。
四、安全生产与环保4.1 承包方应严格遵守国家及地方关于安全生产和环保的法律法规，建立健全安全生产管理制度，确保施工现场的安全生产。
4.2 承包方应做好施工现场的环保工作，严格按照环保要求进行施工，确保施工过程中不对环境造成污染。
4.3 承包方应承担因施工原因导致的人身伤害、财产损失等责任，并承担相应的赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：______________ 景观工程施工承包合同
甲方：________________________________
乙方：________________________________
签订日期：________ 年 _____ 月______ 日
第2页共16页
发包方：___________________________________________ （以下简称甲方）
承包方：___________________________________________ （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲方
同意将____________________________________________ 景观工程发包给乙方施工（该景观工程设
计亦由乙方负责，另行签订设计合同），为了明确双方的权利、义务，经协商一致，签订本合同
一、工程概况
1、工程名称：________________________________ 景观工程
2、工程地点：__________________________________
3、监理单位：__________________________________
4、合同价款：本工程景观施工平米包干单价上限值为 _______________ 元/m2（含税），即实际施工结
算单价以__________ 元/m2为上限。
实际施工结算单价=（按甲乙双方最终确认的分项预算单价
x分项实际工程量）+景观水平投影面积。
如实际施工结算单价超过__________ 元/m2时则按元/m2结算，如低于元/m2时按实际施工结算单价结算。
现场变更签证部分不计入实际施工结算单价内；暂定园林景观水平投影面积为m2；暂定合同总价为
__________ 万元（_______________________ 元整，含税）。
二、承包范围
______________________ 公司设计的《_____________________ 景观工程施工图》及本合同约定的施工范围内的全部景观工程项目，其中 ___________________________ 元/平米上限值单价包干范围与非包
干范围界定如下：
（一）、包干价上限值包含的施工范围：
a、硬质部分：本工程施工图设计范围内的隐形消防车道、园路、台阶、入户平台、广场、残坡、木平台、水景基层及饰面；岗亭、景墙、成品亭、残坡栏杆、主入口铁艺门；建筑外墙与景观范围衔接处的地面收口（景观水平投影面积算至接口处）等施工图所有硬质。
b、土方部分：本工程设计范围内设计标高正负 _____________ cm以内土方的整形；本工程设计范围内的其他土方开挖、回填工程。
c、绿植部分：本工程设计范围内苗木采购、栽种、成活、质保期内（一年）养护。
d、给水部分：本工程设计范围内小区给水管网处（包括开T接口）开始至图纸范围内所有给水点的管道及设备。
［明确材料品牌：联塑］
e、排水部分：本工程新设计的景观排水管道、排水井及设备；景观排水沟及雨水口。
［明确材料品牌：联塑］
f、照明：本工程设计范围内的景观配电箱、照明灯具及布线。
［明确材料品牌：配电：正泰;
灯具：古镇汇展；布线：金杯、金凤、西湖。
］
g、水景部分：本工程设计范围内水景水泵、喷头及配套布管、布线。
［明确材料品牌：水泵：徐
州潜丰。
］
h、配套设施：配套设施平面图上注明的垃圾桶、家具、雕塑、花钵。
（二）、包干价上限值不包含的施工范围：
a、_______________________________ 所有围墙及其基础和其他围墙附属部分；
b、建筑周边散水、排水明沟、暗沟，建筑外墙与景观范围衔接处的墙身收口。
c、地库顶板排水设施（沥水板、土工布、暗沟等）。
d、土方的回填及机械整形；发包方所提供的基础地形标高超过设计标高士50cm需要使用机械平整的费用。
e、给排水：设计范围外的雨水井及其他各类井、雨水井及其他各类井的井盖、雨水井与雨水井
之间的连接管；因既有井口与景观完成面标高差异造成的升井或降井施工；超岀施工范围线的给
排水管的接入或接岀施工，或施工范围线内为后期工程进行的预埋施工。
f、电：景观配电箱到电源接入点的主电缆；超岀施工范围线的电缆管线的接入或接岀施工，或
施工范围线内为后期工程进行的预埋施工。
g、监控、门禁、道闸、背景音乐等所有弱电及智能控制系统。
h、标识系统、信报箱。
i、施工范围外的临时施工通道修建。
j、施工现场临时围墙或围挡。
k、发包方或其他施工方遗留在施工现场的建筑垃圾或其他物品的清理；原有道路、围墙、停车位及其他设施的拆除、外运。
l、因发包方未提供或提供不准确的隐蔽资料造成承包方施工过程中发生地下管线或其他设施损
坏所产生的费用。
M围墙或其他部位的地基因承载力不够所进行的地质基础处理（如有）。
三、承包方式
1、按预算分项单价包干模式，预算分项单价已综合考虑各种不利因素和风险在内，竣工结算时
不因任何因素的岀现而调整该单价。
2、现场签证部分按实结算，合同明确单价或下达工程指令后协商综合单价，现场核定工程量。
签证部分造价不包含在___________ 元/m2单价控制范围内。
3、包工、包料、包质量、包保险、包安全、包进度、包文明施工。
四、合同价款
1、本工程按甲、乙双方确定的施工项目X预算分项单价进行结算，且最终施工结算单价以
__________ 元/m2为上限。
施工结算单价=（按甲乙双方最终确认的分项预算单价x分项实际工
程量）+景观水平投影面积。
如最终施工结算单价超过 _________________ 元/m2时则按 ____________ 元/m2结算，如低于__________ 元/m2时按施工结算单价结算。
现场变更签证部分不计入实际施工结算
单价内。
预算分项单价中已包括人工费、材料费、机械费、措施费、运输费（包括转运费）、安
全文明施工措施费、工人保险金、管理费、利润、税金、反季节种植费、交叉作业费、因土质不
符合设计要求而采取的少量（换土工程量在 ______________ m3以内）换土费用、维护一年等全部费用
（附双方确认的预算清单表）。