2017-xx建设工程设计规定合同(专业建设工程)新版规定合同

合集下载

建设工程标准合同示范文本最新版

建设工程标准合同示范文本最新版

最新版建设工程标准合同示范文本合同协议书(以下协议书条款适用于所有工程项目)甲方(发包人):乙方(承包人):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方建设的工程项目,乙方进行施工,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程立项批准文号:____________________1.4 资金来源:____________________1.5 工程内容:主要包括____________________等。

(群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》附件1)1.6 工程承包范围:____________________二、合同工期2.1 计划开工日期:____年__月__日。

2.2 计划竣工日期:____年__月__日。

2.3 工期总日历天数:__天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准3.1 工程质量符合以下标准:____________________(可根据工程性质,如建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等,具体明确适用的国家或行业标准)四、签约合同价与合同价格形式4.1 签约合同价为:人民币(大写)(元);4.2 其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(元);(4)暂列金额:人民币(大写)(元)。

五、合同价款支付5.1 合同签订三日内,甲方应付工程总造价的__%给乙方;5.2 工程进度达到__%,甲方再付工程总造价的__%给乙方;5.3 工程施工完毕验收合格,三日内甲方再付工程总造价的__%给乙方作工程尾款。

六、发包人工作6.1 甲方委派为工地代表,联系方式:____________________6.2 甲方应在工程开工前,为乙方提供以下条件:____________________七、承包人义务7.1 乙方应按合同约定,完成工程项目的施工,并保证工程质量符合合同约定的标准。

建筑工程合同法律法规最新版

建筑工程合同法律法规最新版

建筑工程民法典律法规最新版
我们需要明确的是,建筑工程合同是指发包方(业主)与承包方(施工单位)之间就建设
工程项目的施工、完成等方面达成的协议。

这种合同通常包括工程的范围、质量、工期、
价款等关键内容,并且需要遵循公平、公正、诚实信用的原则。

在最新的建筑工程民法典律法规范本中,有几个关键点值得我们特别关注:
1. 合同主体资格:发包方和承包方都必须具有相应的资质和能力,这是保证工程顺利进行
的基础。

任何一方如果不具备相应的资质,都可能导致合同无效。

2. 工程质量:合同中必须明确规定工程的质量标准和验收标准,以及在不达标情况下的处
理办法。

这不仅是对工程质量的保障,也是对消费者权益的保护。

3. 安全生产:建筑工程的安全生产责任重大,合同中应当明确双方在安全生产方面的权利
和义务,包括但不限于施工现场的安全管理、事故处理等。

4. 工期约定:工期是建筑工程合同中的核心条款之一,合同应当明确规定工程的开工日期、竣工日期以及延期的处理办法。

这有助于避免因工期问题引发的纠纷。

5. 价款支付:合同应当明确工程的总价款、支付方式、支付时间等内容,以保障双方的经
济利益。

同时,还应当考虑到可能出现的变更、索赔等情况,并在合同中做出相应的规定。

6. 违约责任:合同应当明确双方在违反合同约定时的责任和处罚措施,这有助于维护合同
的严肃性和执行力。

7. 争议解决:当合同执行过程中出现争议时,合同应当提供解决争议的途径和方法,如协商、调解、仲裁或诉讼等。

8. 附加条款:根据工程的特点和实际情况,合同还可以包含一些附加条款,如保密协议、
知识产权保护等。

建筑工程合同法律法规最新版全文

建筑工程合同法律法规最新版全文

建筑工程合同法律法规最新版全文一、前言为了规范工程建设领域的市场秩序,维护建设工程各方的合法权益,促进建筑市场健康发展,我国制定了一系列关于建筑工程合同的法律法规。

本文旨在梳理最新版的建筑工程合同法律法规,以帮助各方更好地了解和运用相关法律知识。

二、最新版建筑工程施工合同法律法规1. 《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国建筑法》是我国建筑领域的基础法律,规定了建筑工程的招投标、施工许可、质量安全等方面的基本制度。

建筑法对于建筑工程合同的签订和履行具有重要的指导作用。

2. 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国合同法》是调整我国合同关系的基本法律,规定了合同的订立、履行、变更、解除和终止等事项。

合同法为建筑工程合同提供了法律依据,确保合同双方的权益。

3. 《建设工程施工合同示范文本》《建设工程施工合同示范文本》是国家工商总局和住建部制定的行业指导规范,旨在规范工程建设领域的市场秩序,理顺建设工程各方的权利义务。

最新版的示范文本于2013年7月1日正式实行,并在全国进行推广宣传。

4. 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》为了正确审理建设工程施工合同纠纷案件,保护当事人合法权益,维护建筑市场秩序,促进建筑市场健康发展,最高人民法院于2021年制定了《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。

该解释明确了建设工程施工合同无效的情形,以及合同无效后的法律后果。

5. 《建筑工程施工合同履行管理暂行办法》为了加强建筑工程施工合同的履行管理,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现,住房和城乡建设部于2012年制定了《建筑工程施工合同履行管理暂行办法》。

该办法对建筑工程施工合同的履行提出了具体要求,包括合同备案、变更、解除和终止等方面的规定。

三、结语最新版的建筑工程合同法律法规为建筑市场各方提供了明确的权利义务和行为规范,有助于维护合同双方的合法权益,促进建筑市场的健康发展。

2017版《建设工程施工合同(示范文本)》解读与适用

2017版《建设工程施工合同(示范文本)》解读与适用

2017版《建设工程施工合同(示范文本)》解读与适用2017年10月,住建部公布了修订后的2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),与2013年版《建设工程施工合同(示范文本)》,本次修订就计日工、缺陷责任期、质量保证金三大类共9个条款进行了修订。

从修订内容看,新版合同主要是为了迎合2017年6月住建部发布的《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》(建质2017第138号文),统一建设施工过程中质保金和缺陷责任期的相关约定。

为此,我们拟结合138号文的相关规定,对本次修订进行解读。

一、结算条款的修订:2017版合同进一步明确“计日工”计价方式的适用(一)“计日工”条款修订内容2013版原文如下:10.9 需要采用计日工方式的,经发包人同意后,由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作,其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算;已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

2017版原文如下:10.9需要采用计日工方式的,经发包人同意后,由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作,其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算;已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

(二)何谓“计日工”?建设工程领域有两种计价模式:定额计价和清单计价。

定额计价系按照国家或省一级建设主管部门确定的建设工程计量单位消耗的人材机等标准消耗量,套用定额单价,最终得到工程总价的计价模式。

定额计价参照的是单位工程社会平均消耗量和单价,个体之间不产生差异。

日工方式计取费用有利于承包人。

2013年版本约定:15.2.1缺陷责任期自实际竣工日期起计算,合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限,但该期限最长不超过24个月。

住建部2017版《建设工程施工合同》(示范文本)修改内容对照与解读

住建部2017版《建设工程施工合同》(示范文本)修改内容对照与解读

住建部2017版《建设工程施工合同》(示范文本)修改内容对照与解读2017年10月30日,住建部公布了2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(简称“2017版合同文本”)。

与2013年《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)(简称“2013版合同文本”)相比,2017版合同文本主要针对“缺陷责任“与”质量保证金”两项内容进行了修改,具体修改见附件《住建部2017版建设工程施工合同(示范文本)修改对照表》。

一、关于“缺陷责任”的修改(一)关于“缺陷责任期的起算时间“的修改关于缺陷责任期的起算时间,2017版合同文本做了如下方面修改:1、缺陷责任期的起算时间由“实际竣工日期起”,修改为“从工程通过竣工验收之日起”。

2、增加规定“因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算”。

3、将“因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的,缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算”,修改为“因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期”。

实际上,将此种情况下缺陷责任期的起算时间向后推了90天。

(二)关于缺陷责任具体内容的修改关于缺陷责任的具体内容,2017版合同文本做了如下修改:1、2017版合同文本增加了关于“缺陷责任的具体内容”的描述,即第15.2.2项规定的,“缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用。

如承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除,费用超出保证金额的,发包人可按合同约定向承包人进行索赔。

承包人维修并承担相应费用后,不免除对工程的损失赔偿责任。

”2、2017版合同文本明确缺陷责任期包含延长部分最长不能超过24个月。

3、2017版合同文本增加如下内容,“由他人原因造成的缺陷,发包人负责组织维修,承包人不承担费用,且发包人不得从保证金中扣除费用。

2017建设工程设计合同(4篇)_合同范本

2017建设工程设计合同(4篇)_合同范本

2017建设工程设计合同(4篇) 订立合同双方:建设单位:_____,以下简称甲方;设计单位:_____,以下简称乙方;经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲方委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为_____平方米,批准总投资为___万元,建设地点在____。

第二条甲方的义务1.甲方应在____年__月__日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。

甲方在____年__月__日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料的准确性负责。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作1 / 26条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务,未经许可,不得转让给第三方重复使用。

第三条乙方的义务1.乙方必须在____年__月__日以前,向甲方交付初步设计文件;在____年__月__日以前,向甲方交付技术设计文件;在____年__月__日以前,向甲方交付施工图设计文件。

其中,初步设计文件一式___份,技术设计文件一式___份,施工图设计文件一式___份,甲方另需增添文件份数需要模型费,另行收费。

___年__月__日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。

2017新版施工合同范本

2017新版施工合同范本

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

建设工程2017合同解读

建设工程2017合同解读

2017版《建设工程施工合同(示范文本)》解读一、背景及意义建设工程施工合同是工程建设领域中最为重要的法律文件之一,它规定了发包人和承包人之间的权利、义务和责任。

为了适应建筑市场的需求,规范工程建设行为,提高工程质量,住房和城乡建设部于2017年对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)。

新版合同于2017年10月1日起正式执行,原2013版合同同时废止。

本次修订的合同在原有基础上进行了调整和优化,更加符合我国工程建设实际情况,有助于保障工程建设项目的顺利进行。

二、主要修订内容1. 统一建设施工过程中质保金和缺陷责任期的相关约定。

修订后的合同对缺陷责任期、质量保证金的扣留、退还等方面进行了明确规定,有助于减少工程建设过程中的纠纷。

2. 进一步明确计日工的计价方式。

计日工是指在施工过程中,由于发包人增加的工程量或变更工程内容,导致承包人无法按照原定工程量清单或预算书进行施工的情况下,按照实际工作量计算工程价款的一种方式。

修订后的合同对计日工的计价方式进行了详细规定,有助于规范计日工的实施和结算。

3. 完善工程结算条款。

修订后的合同对工程结算的相关规定进行了调整,明确了工程结算的程序、方法和时间,有助于保障发包人和承包人的合法权益。

4. 增加工程质量保修条款。

修订后的合同对工程质量保修的责任、范围、期限等方面进行了明确规定,有助于保障工程质量,维护发包人和承包人的利益。

5. 优化合同条款结构。

修订后的合同对条款进行了重新编排和优化,使合同内容更加清晰、逻辑更加严密,有助于降低合同纠纷的风险。

三、合同条款解读1. 通用合同条款:通用合同条款是适用于各类建设工程施工合同的条款,包括词语定义、合同文件、双方义务、工程质量、工程进度、工程造价、合同履行、违约责任、争议解决等方面。

修订后的通用合同条款在原有基础上进行了调整和补充,更加符合实际需求。

对新版《建设工程施工合同(示范文本)》的解读

对新版《建设工程施工合同(示范文本)》的解读

近日,《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)的通知》(建市〔2017〕214号)发布,两部委联合对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)进行了修订,制定《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201),并自2017年10月1日起,新版示范文本正式执行,原2013版示范文本同时废止。

2013版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013-0201,以下简称2013版示范文本)是上海市建纬律师事务所(下称“建纬所”)受住建部委托起草的.2013版示范文本充分借鉴了国际咨询工程师联合会(FIDIC)编制的《施工合同条件》等优秀条款,具有结构严密、逻辑性强、内容全面等特点,并且具有很强的可操作性,是一本经典的施工合同示范文本.今年8月,建纬所再次接受住建部委托对2013版示范文本进行修订,建纬所由总所副主任、南京分所主任曹珊律师组织执笔,对2013版示范文本进行修订.2017版示范文本主要是根据《住房城乡建设部、财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》(建质[2017]138号)中对缺陷责任期及工程质量保证金的修改内容,对2013版示范文本的通用合同条款、专用合同条款及附件中与缺陷责任期和工程质量保证金有关的条款进行修改和完善.虽然2017版示范文本并未进行太多修改,但很多人却对其进行了各式各样的解读,还有很多培训机构也有意进行相关培训。

由于部分解读内容与修订的目的和初衷不尽一致,为避免误导广大从业者,有必要从修订者的角度对2017版示范文本进行解读.一、修订背景(一)国办发〔2016〕49号文我国建筑市场存在不同程度的混乱和不规范行为,其中包括发包人利用其优势地位预先设置各种名目的保证金以及高比例保证金条款,此举在损害了承包人利益的同时,也导致资金利用效率低下,不利于激发市场活力、发展信用经济和加快建筑业的转型升级.2016年6月27日,经国务院同意,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发〔2016〕49号),针对如何清理规范工程建设领域保证金采取如下措施:1、全面清理各类保证金,除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外,其他保证金一律取消。

建设工程设计合同最新版(精选5篇)

建设工程设计合同最新版(精选5篇)

建设工程设计合同最新版(精选5篇)建设工程设计合同最新版1工程名称:___________工程地点:___________合同编号:___________设计证书等级:_________签订日期:___________发包人:________________________设计人:________________________发包人委托设计人承担_________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容:名称:________________________;规模:__________________________; 阶段:________________________;投资:__________________________; 设计费:______________________;序号:__________________________;分项目名称:__________________;建设规模:______________________; 设计阶段及内容:______________;估算总投资:____________________; 费率%:______________________;估算设计费:____________________;层数:________________________;建筑面积:______________________; 方案初步设计:________________;施工图(万元):_________________;第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:序号:________________________;资料及文件名称:________________; 份数:________________________;提交日期:______________________; 有关事宜:____________________;第四条设计人应向发包人音乐会的设计资料及文件:序号:________________________;资料及文件名称:________________; 份数:________________________;提交日期:______________________; 有关事宜:____________________;第五条本合同设计收费估算为___元人民币。

住建部_施工合同新版

住建部_施工合同新版

住建部施工合同新版——构建公平、合理、高效的工程建设管理体系随着我国经济的快速发展,城乡建设日新月异,工程建设领域作为国民经济的重要支柱,其管理水平直接关系到国家经济发展和民生福祉。

为了进一步提高工程建设项目的管理效率,规范工程建设各方主体的行为,住房和城乡建设部对原有的施工合同文本进行了修订,制定了全新的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)。

新版合同于2017年10月1日起正式实施,原2013版合同同时废止。

新版施工合同在充分借鉴国际先进合同文本的基础上,结合我国工程建设实际情况,对合同结构、条款内容进行了全面优化和调整,旨在构建公平、合理、高效的工程建设管理体系。

以下是新版施工合同的主要特点和亮点:一、明确合同主体权责新版施工合同明确了各方主体的权利、义务和责任,确保合同执行过程中各方的合法权益得到充分保障。

合同约定了发包人、承包人和监理人的职责范围,细化了合同履行过程中的管理要求,有利于各方主体明确自身权益,降低合同纠纷风险。

二、完善质量保证金管理制度新版施工合同根据《住房城乡建设部、财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》(建质[2017]138号)的要求,对质量保证金的相关条款进行了修改和完善。

明确了质量保证金的缴纳标准、退还条件及违约责任,有利于加强工程质量保障,维护国家利益和人民群众的根本利益。

三、优化合同价款管理新版施工合同对合同价款的管理进行了优化,明确了合同价款包括税金,并明确了合同含税总价、合同价(不含税部分)及税款金额的约定。

同时,合同还就发票类型和税率进行了明确限制,有利于规范发票管理,降低税务风险。

四、强化合同履行过程管理新版施工合同对合同履行过程中的管理要求进行了强化,明确了工程进度、质量、安全、环保等方面的管理措施。

通过完善的合同管理,有助于提高工程建设的质量和效益,确保项目顺利实施。

五、适应营改增政策需求新版施工合同充分考虑了营改增政策对工程建设领域的影响,对合同条款进行了相应调整,以确保合同执行过程中的税务风险得到有效防控。

住建部新版建设工程施工合同(2023范文免修改)

住建部新版建设工程施工合同(2023范文免修改)

住建部新版建设工程施工合同引言住建部新版建设工程施工合同,即《建设工程施工合同》(简称“合同”),是住房和城乡建设部为规范我国建设工程施工合同而制定的一项法规。

该合同主要用于建设工程的承包方与发包方之间,明确双方权利和义务,确保项目的顺利进行。

合同概述双方主体在合同中,承包方是指具备相应资质和能力,承担建设工程施工任务的单位或个人。

发包方则是依法取得建设用地、项目开发权的单位或个人,或其授权的管理机构。

合同内容住建部新版建设工程施工合同包括主要内容:1. 各方基本情况:承包方和发包方的详细信息。

2. 项目概况:包括建设工程项目的名称、位置、规模、工期等基本信息。

3. 工程费用:明确工程的总造价,以及支付方式和支付时间安排。

4. 工程进度管理:约定工期、建筑进度计划和工程验收标准,确保工程按时完工。

5. 资质要求:规定承包方应具备的相关资质和人员配备要求。

6. 安全生产:明确承包方应遵守的安全生产规定,确保工地安全。

7. 材料和设备:约定材料和设备的选用标准,及有关配送方式和验收标准。

8. 工程变更和索赔:规定工程变更的程序和索赔的条件。

9. 违约责任:约定双方违约情况下的责任和赔偿方式。

10. 合同解除和争议解决:明确解除合同的条件及争议解决的途径。

合同特点住建部新版建设工程施工合同相较于之前的版本,具有几个特点:1. 法律约束力强:合同是建立在我国相关法律法规的基础上的,对双方具有强制力。

2. 双方平等协商:合同鼓励双方平等协商,保护各方的合法权益。

3. 透明度高:合同内容明确,条款清晰,减少了双方在施工过程中的争议。

4. 强化风险管控:合同中规定了安全生产和风险控制的要求,保障施工过程中的安全。

合同的应用与影响住建部新版建设工程施工合同的发布对建设行业具有重要的应用和影响:1. 规范市场秩序:合同的推行,规范了建设工程市场的秩序,减少了不合规行为的发生。

2. 提升施工质量:合同明确了工程验收标准和材料设备选用的要求,提高了施工质量。

建设工程通用合同条款最新版

建设工程通用合同条款最新版

最新版建设工程通用合同条款第一条定义与解释1.1 本合同是指由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)签订的,关于乙方承担施工、安装、修复和保修工程以及提供相关服务的合同。

1.2 除非本合同中有相反的规定,本合同中的词语应具有以下含义:(1)合同:指本合同及其附件,包括所有修改、补充和附录。

(2)工程:指本合同约定的施工、安装、修复和保修的工程项目。

(3)施工场地:指甲方提供的用于工程施工的地点。

(4)竣工:指工程按照约定完成了所有的施工、安装、修复和保修工作,并通过了甲方的验收。

(5)质量保修期:指本合同约定的工程质量保修的期限。

第二条工程范围与内容2.1 乙方应按照本合同约定的工程范围与内容,完成施工、安装、修复和保修工作。

2.2 乙方应按照甲方的要求,提供与工程相关的设计、施工方案、施工图纸等技术文件。

2.3 乙方应按照约定的时间、质量和标准完成工程,并保证工程的安全。

第三条合同价格与支付3.1 本合同的价格为总价合同,具体金额见合同附件。

3.2 甲方应按照本合同约定的支付方式和方法,向乙方支付合同价款。

3.3 乙方应按照本合同约定的进度,向甲方提交进度付款申请。

3.4 甲方应按照本合同约定的时间,向乙方支付进度付款。

3.5 工程竣工并经验收合格后,甲方应按照本合同约定的时间,向乙方支付剩余的合同价款。

第四条工期与延期4.1 工程应按照本合同约定的工期完成。

4.2 乙方如因特殊情况需要延期,应提前向甲方提出书面申请,并说明延期的理由和期限。

4.3 甲方应在收到乙方延期申请后的5个工作日内,作出书面答复。

4.4 甲方同意延期后,乙方应按照约定的时间,完成工程。

第五条质量与验收5.1 乙方应保证工程的质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。

5.2 工程竣工后,乙方应按照约定的时间,向甲方提交竣工验收申请。

5.3 甲方应在收到乙方竣工验收申请后的15个工作日内,组织验收。

5.4 工程经验收合格的,甲方应签署验收报告。

2017建设工程合同填写

2017建设工程合同填写

2017建设工程合同填写一、前言建设工程合同是委托人和承包人之间就委托的工程建设项目达成的明确双方权利义务关系的协议。

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律法规的规定,结合双方的实际情况,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,协商一致而签订。

二、合同主体1. 委托人:指具有工程建设项目委托资格的法人或其他组织。

2. 承包人:指具有相应资质等级的法人或其他组织。

三、合同范围1. 本合同适用于新建、扩建、改建、装修、拆除等各类建设工程项目。

2. 承包人应按照委托人的要求,完成合同约定的工程建设项目的设计、施工、设备采购、材料供应、工程监理等工作。

四、合同价格1. 合同价格是指承包人完成合同约定的工程建设项目所需支付的总价款。

2. 合同价格由委托人和承包人协商确定,并在合同中予以明确。

3. 合同价格分为固定价格和变动价格。

固定价格是指在合同有效期内,除非合同约定的调价条款生效,否则合同价格不予调整。

变动价格是指合同价格根据约定的调价条款进行调整。

五、合同履行1. 承包人应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程建设项目。

2. 委托人应按照合同约定的时间、方式支付合同价款。

3. 双方应按照合同约定的方式进行工程验收。

4. 合同履行过程中,双方应遵守国家法律法规,严格执行合同约定,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

六、合同的变更、解除和终止1. 合同的变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。

2. 合同的解除应经双方协商一致,并签订书面解除协议。

3. 合同终止的条件和方式按照合同约定的条款执行。

七、违约责任1. 双方违反合同约定的,应承担违约责任。

2. 承包人未按照合同约定完成工程的,应按照合同约定承担违约责任。

3. 委托人未按照合同约定支付价款的,应按照合同约定承担违约责任。

八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2017工程合同范本

2017工程合同范本

2017工程合同范本合同范本内容:合同编号: [编号]甲方: [甲方名称]地址: [甲方地址]联系人: [联系人姓名]电话: [联系电话]乙方: [乙方名称]地址: [乙方地址]联系人: [联系人姓名]电话: [联系电话]鉴于甲方拟进行工程项目,现甲乙双方经友好协商,就工程合同事宜达成如下协议:第一条项目内容1.1 甲方委托乙方进行 [项目名称] 工程项目,具体工程内容和范围详见附件 [工程项目清单]。

第二条合同价款2.1 本合同工程价款为 [合同总价款],具体付款方式和节点详见附件 [付款方式协议]。

第三条工程进度3.1 工程项目的开工、竣工和交付时间详见附件 [工程进度计划],乙方应按计划完成工程,并保证工程质量。

第四条变更和索赔4.1 如甲方需变更工程内容或范围,应书面通知乙方并协商确定变更费用和工期。

乙方应在变更后履行合同。

第五条质量保证5.1 乙方保证所提供的工程材料和设备符合国家标准和合同要求,保证工程质量符合相关规定。

第六条违约责任6.1 任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

第七条合同解释7.1 本合同如有任何争议,甲乙双方应友好协商解决,协商不成的,提交有管辖权的仲裁机构裁决。

第八条其他事项8.1 本合同附件为合同的重要组成部分,与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________签订日期:年月日以上合同范本仅供参考,具体合同内容和条款应根据实际情况进行调整和修改。

如需具体的合同起草服务,请咨询专业律师或合同范本专家。

2017施工合同备案

2017施工合同备案

2017施工合同备案根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程施工许可管理办法》等有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方承建工程项目有关事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:XXXX工程项目1.2 工程地点:XX省XX市XX区XX路XX号1.3 工程规模:XX平方米1.4 工程内容:包括但不限于土建、安装、装修、绿化等工程1.5 工程承包方式:乙方包工、包料、包质量、包安全、包工期二、合同主体2.1 甲方(委托方):XXXX公司2.2 乙方(承包方):XXXX建筑工程有限公司三、合同价格3.1 合同总价:人民币XX万元整(大写:XXXXXXXXXXXXXXXX)3.2 价格构成:包括工程设计费、材料费、施工费、管理费、利润及风险费用等3.3 支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款;(2)工程进度达到一定比例后,甲方按实际完成工程量支付相应工程款;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方剩余工程款。

四、工程期限4.1 工程开工日期:XX年XX月XX日4.2 工程竣工日期:XX年XX月XX日4.3 工期延误:因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应违约责任;因甲方原因导致工程延期,甲方应支付乙方相应工程款。

五、工程质量5.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工,保证工程质量;5.2 工程验收:工程竣工后,乙方应组织甲方、设计院等相关单位进行验收;5.3 质量保修:工程竣工验收合格后,乙方应按照合同约定承担质量保修责任。

六、安全生产6.1 乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求进行施工,确保施工现场安全;6.2 乙方应建立健全安全生产管理制度,配备专职安全人员,落实安全生产措施;6.3 乙方应对施工现场人员进行安全教育,提高安全意识。

七、违约责任7.1 乙方未按照合同约定完成工程,应承担相应违约责任;7.2 甲方未按照合同约定支付工程款,应承担相应违约责任;7.3 双方的其他违约行为,应按照合同约定承担相应责任。

建设工程施工合同(2023新版)正规范本(通用版)

建设工程施工合同(2023新版)正规范本(通用版)

建设工程施工合同(2023新版)1. 引言本文档为建设工程施工合同的新版,适用于2023年的合同。

该合同用于约定建设工程的施工细则和双方的权利义务,保障工程建设的顺利进行。

2. 合同概述本合同是由建设工程的业主(简称“甲方”)与施工单位(简称“乙方”)在平等自愿的基础上签订,约定双方在工程施工过程中的各项事宜。

3. 建设工程描述3.1 工程名称本工程的名称为:3.2 工程地点本工程的地点为:3.3 工程内容本工程的主要内容包括但不限于:•工程概况•工程目标•工程规模•工程时间计划•工程费用预算4. 施工条件4.1 甲方提供的条件甲方应按照本合同约定,向乙方提供必要的施工条件,包括但不限于:•工程图纸和设计文件•建筑材料和设备•施工现场和场地4.2 乙方需要提供的条件乙方应按照本合同约定,向甲方提供必要的施工条件,包括但不限于:•施工人员和技术人员•施工设备和机械•施工方案和施工计划5. 工程质量和验收标准5.1 工程质量标准本工程的质量标准应符合国家相关规定和技术标准,双方可根据具体情况进行进一步的约定。

5.2 工程验收标准工程完成后,甲方负责对工程进行验收,验收标准应符合国家相关规定和技术标准。

6. 工程期限6.1 开工日期本工程的开工日期为:6.2 竣工日期本工程的竣工日期为:6.3 工期延误如因甲方原因导致工期延误,甲方应向乙方支付相应的赔偿费用;如因乙方原因导致工期延误,乙方应向甲方承担违约责任。

7. 工程费用及支付方式7.1 工程费用预算工程费用预算为:7.2 工程付款方式工程款项按照方式支付:•预付款金额及支付时间•进度款金额及支付时间•竣工款金额及支付时间7.3 工程费用变更如需对工程费用进行变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。

8. 保证和违约责任8.1 乙方的保证责任乙方保证其提供的施工服务符合国家相关规定和技术标准,并对因施工质量问题导致的后果承担相应的修复和赔偿责任。

2023最新版建设工程施工合同gf20170201标准版,可打印.doc

2023最新版建设工程施工合同gf20170201标准版,可打印.doc

2023最新版建设工程施工合同gf20170201标准版,可打印.doc范本一:一、合同背景及目的本合同由建设单位和施工单位签订,旨在规范双方在工程施工过程中的权益和责任,确保工程按照合同要求顺利完成。

二、合同主要条款及解释1. 合同主体:建设单位和施工单位。

2. 工程范围:详细描述工程的具体范围,包括建筑、装修、设备等。

4. 造价及支付方式:明确工程的费用结构,包括工程总造价、付款方式和时间安排。

5. 变更、索赔和争议解决:规定变更、索赔的程序及要求,以及争议解决的方式和程序。

6. 质量要求和验收标准:明确工程的质量要求和验收标准,包括检测和验收的程序和要求。

7. 法律责任和违约处理:规定各方违约行为的责任及处理方式,包括违约金和赔偿金额的计算方式。

8. 合同终止和解除:规定合同终止和解除的条件和程序。

三、附件清单1. 相关设计图纸和文件2. 工程进度计划和工程量清单3. 资金支付计划和付款凭证4. 工程质量检测报告和验收记录附件一:设计图纸附件二:工程进度计划法律名词及注释:1. 合同:在法律上,合同是双方或多方达成的具备法律效力的协议或约定,规定了各方的权益和义务。

2. 变更:合同双方在工程施工过程中对合同条款进行修改的行为。

3. 索赔:施工单位因不可抗力或其他原因要求建设单位支付额外费用的请求。

4. 争议解决:当合同双方存在纠纷时,通过协商、调解或仲裁等方式解决纠纷的过程。

范本二:一、合同背景及目的本合同为2023最新版建设工程施工合同gf20170201标准版,旨在保护建设单位和施工单位的权益,确保工程按照合同要求顺利进行并达到预期效果。

二、合同主要条款及解释1. 合同主体:建设单位和施工单位。

2. 工程范围:详细描述工程的具体范围,包括土建、装修、电力、水暖等。

4. 造价及支付方式:明确了工程总造价、支付方式和支付时间安排等经济条款。

5. 变更、索赔和争议解决:界定了变更、索赔的程序及要求,以及争议解决的方式和程序。

2017建设工程合同

2017建设工程合同

2017建设工程合同建设工程合同是指建设单位(甲方)与施工单位(乙方)之间,就某项建设工程的施工任务和相关事宜达成的书面协议。

该合同通常包含以下几个核心部分:一、合同双方信息合同的开头部分应详细列出甲方和乙方的基本信息,包括但不限于双方的名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式等。

二、工程概况在这一部分,需要详细描述工程的基本情况,如工程名称、地点、规模、设计标准、总投资、工期要求等关键信息。

三、工程质量质量是建设工程的生命线。

合同中应明确规定工程质量的标准和验收标准,以及不符合质量要求时的处理方法和责任归属。

四、工程造价及支付方式合同应明确工程的总造价,包括预付款、进度款、结算款的支付时间、方式和条件。

同时,还应规定变更工程、追加投资的处理办法。

五、工程进度详细的工程进度计划是保证工程按时完成的关键。

合同中应列出主要工程节点的完成时间,并对延误责任进行明确。

六、变更与索赔在工程建设过程中,可能会遇到设计变更、材料价格波动等情况,合同应提前设定变更和索赔的规则和程序。

七、违约责任合同应明确各方违反合同约定时的责任和处理方式,包括违约金的计算方法、赔偿责任的范围等。

八、争议解决对于可能出现的争议,合同应预先约定解决争议的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。

九、其他条款根据工程的具体情况,可能还需要包括保险、担保、知识产权保护、保密协议等其他相关条款。

十、附件合同的附件通常包括工程设计图纸、技术规范、工程量清单等重要文件,这些文件是合同不可分割的一部分。

以上是2017年建设工程合同范本的基本框架。

在实际操作中,每份合同都应根据具体工程的特点和双方的实际需求进行详细制定。

需要注意的是,合同的签订必须遵守相关法律法规,确保合同的合法性和有效性。

在签订合同之前,甲乙双方应充分沟通,明确各自的期望和底线,力求使合同内容公平、合理。

同时,建议在签订合同前咨询专业律师,确保合同的法律条款准确无误,以免日后发生纠纷。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

GF—2015—0210合同编号:2017-42建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)合同协议书专用合同条款工程名称:工程地点:设计证书等级:发包人:设计人:签订日期:年月住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局目录合同协议书 (2)专用合同条款 (6)1.一般约定 (6)2.发包人 (8)3.设计人 (9)5.工程设计要求 (11)6.工程设计进度与周期 (11)7.工程设计文件交付 (12)8.工程设计文件审查 (13)9.施工现场配合服务 (13)10.合同价款与支付 (13)11.工程设计变更与索赔 (14)12.专业责任与保险 (15)13.知识产权 (15)14.违约责任 (15)15.不可抗力 (16)16.合同解除 (16)17.争议解决 (17)18.其他 (17)附件 (18)合同协议书发包人(全称):设计人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程设计及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:2.工程批准、核准或备案文号。

3.工程内容及规模:4.工程所在地详细地址:5.工程投资估算:6.工程进度安排:7.工程主要技术标准:按国家现行相关设计规范、规定。

二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围:。

2.工程设计阶段:报批图。

3.工程设计服务内容:。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期计划开始设计日期:20年月日。

计划完成设计日期:20年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式:总价合同;2.签约合同价为:人民币(大写)元(¥元)。

五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表:。

设计人项目负责人:。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)专用合同条款及其附件;(2)通用合同条款;(3)中标通知书(如果有);(4)投标函及其附录(如果有);(5)发包人要求;(6)技术标准;(7)发包人提供的上一阶段图纸(如果有);(8)其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供设计依据,并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点本合同在黑签订。

十、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效本合同自签订之日起生效。

十二、合同份数本合同正本一式4份、副本一式2份,均具有同等法律效力,发包人执正本2份、副本1份,设计人执正本2份、副本1份。

发包人:(盖章)设计人:(盖章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)组织机构代码:组织机构代码:纳税人识别码:纳税人识别码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:时间:年月日时间:年月日专用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释1.1.1 合同1.1.1.8 其他合同文件:无。

1.3法律适用于合同的其他规范性文件:无。

1.4 技术标准1.4.1 适用于工程的技术标准包括:无。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方:无。

提供国外技术标准的名称:无 ;提供国外技术标准的份数:无 ;提供国外技术标准的时间:无 ;提供国外技术标准的费用承担:无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:无。

1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:无。

1.6 联络1.6.1 发包人和设计人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息发包人接收文件的地点:;发包人指定的接收人为:;发包人指定的联系电话及传真号码:;发包人指定的电子邮箱:;设计人接收文件的地点:;设计人指定的接受人为:;设计人指定的联系电话及传真号码:;设计人指定的电子邮箱:;1.8 保密保密期限:年。

2. 发包人2.1 发包人一般义务2.1.3 发包人其它义务:空。

2.2 发包人代表发包人代表姓名:;身份证号:职务:联系电话:电子信箱:;通信地址:发包人对发包人代表的授权范围如下:代理签署合同。

发包人更换发包人代表的,应当提前天书面通知设计人。

2.3发包人决定2.3.2 发包人应在 5 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人3.1 设计人一般义务3.1.1 设计人(需/不需)配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务:空。

3.2 项目负责人3.2.1 项目负责人姓名:;执业资格及等级:;注册证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;设计人对项目负责人的授权范围如下:作为合同当事人,代表设计人洽谈合同,代表设计人负责履行合同。

3.2.2设计人更换项目负责人的,应提前天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任:3.2.3设计人应在收到书面更换通知后天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:3.3 设计人人员3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限:在接到开始设计通知后7天内。

3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任:应按照专业合同条款的约定承担违约责任。

3.4设计分包3.4.1 设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括:无分包。

主体结构、关键性工作的范围:无。

3.4.2 设计分包的确定允许分包的专业工程包括:无。

其他关于分包的约定:无。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括:无。

3.4.4 分包工程设计费支付方式:无。

3.5 联合体3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式:无。

5. 工程设计要求5.1 工程设计一般要求5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求:无。

5.1.2.2 工程设计的特殊标准或要求:无。

5.3 工程设计文件的要求5.3.3 工程设计文件深度规定:无。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限: 45年。

6. 工程设计进度与周期6.1 工程设计进度计划6.1.1 工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间:。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容:。

6.1.2 工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限:6.3 工程设计进度延误6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误(4)因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形:无。

设计人应在发生进度延误的情形后 / 天内向发包人发出要求延期的书面通知,在发生该情形后 / 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后,应在 / 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励:无。

7. 工程设计文件交付7.1工程设计文件交付的内容7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为:。

8. 工程设计文件审查8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 7 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在7 天内,向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排:时间另行规定。

9. 施工现场配合服务9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括:无。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后3个月时间内提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付10.2 合同价格形式(1)单价合同单价包含的风险范围:无。

风险费用的计算方法:无。

风险范围以外合同价格的调整方法:无。

(2)总价合同总价包含的风险范围:无。

风险费用的计算方法:无。

风险范围以外合同价格的调整方法:无。

(3)其它价格形式:无。

10.3 定金或预付款10.3.1 定金或预付款的比例定金的比例合同总价20% 或预付款的比例 / 。

10.3.2 定金或预付款的支付定金或预付款的支付时间:,但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期/ 天前支付。

11. 工程设计变更与索赔11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后3天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后3天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的3天内,予以书面答复。

12. 专业责任与保险12.2 设计人需(需/不需)有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:本站使用。

13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属:。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求:本站使用。

13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式:双方协商。

14. 违约责任14.1 发包人违约责任14.1.1发包人支付设计人违约金:无。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金:无。

14.2设计人违约责任14.2.1 设计人支付发包人的违约金:无。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金:无。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限:无。

14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限:无。

14.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任:无。

15. 不可抗力15.1不可抗力的确认除通过合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:自然灾害。

16. 合同解除16.2 有下列情形之一的,可以解除合同:(3)暂停设计期限已连续超过无天。

16.4 发包人向设计人支付已完成工作设计费的期限为 7 天内。

17. 争议解决17.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:不同意。

17.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:无。

选定争议评审员的期限:无。

评审所发生的费用承担方式:无。

其他事项的约定:无。

17.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本事项的约定:无。

17.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项产生的争议,按下列第 1 种方式解决:(1)向仲裁委员会申请仲裁;(2)向人民法院起诉。

相关文档
最新文档