建筑工程勘察合同书范本
建筑工程勘察设计合同(2篇)
建筑工程勘察设计合同合同编号：________甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________乙方（勘察设计方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________鉴于甲方愿意委托乙方进行建筑工程的勘察和设计工作，乙方愿意接受甲方的委托，双方经充分协商，达成以下协议：一、勘察设计项目1.1 甲方委托乙方进行以下建筑工程的勘察和设计工作：________________（具体项目名称和内容）。
二、勘察设计期限2.1 本合同的有效期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、勘察设计费用3.1 乙方向甲方收取的勘察设计费用为人民币_______元（大写：__________________________元整）。
3.2 甲方应在合同签订后_______天内，将上述勘察设计费用支付给乙方。
四、勘察设计质量4.1 乙方应按照甲方的要求和双方约定的标准，完成勘察设计工作，并保证勘察设计质量。
五、合同的解除和终止5.1 在本合同有效期内，任何一方未履行本合同约定的义务，对方均有权解除合同。
5.2 合同终止后，乙方应将已提供的勘察设计成果交付给甲方，并支付因此而产生的相关费用。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同发生的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：_______年_______月_______日建筑工程勘察设计合同（二）甲方（委托方）：___________乙方（受托方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程勘察设计事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程规模：___________4. 工程性质：___________二、勘察设计内容1. 乙方应根据甲方的要求，完成建筑工程的勘察、设计工作。
建筑工程勘察合同范本5篇
建筑工程勘察合同范本5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计的法律、法规、规章和政策规定，结合本工程的实际情况，经双方充分协商，达成一致，特签订本合同。
本合同的签订旨在明确双方的权利和义务，确保建筑工程勘察工作的顺利进行。
一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________勘察工作内容：____________________等。
二、合同总价及支付方式本合同总价为人民币________元整（￥________元）。
甲方应按照以下方式支付乙方勘察费用：________。
双方应明确支付时间、金额和方式，确保合同履行的财务透明和合法合规。
三、履行期限与进度安排本合同的履行期限为________天，自乙方收到甲方发出的开工通知之日起计算。
乙方应根据工程进展情况和甲方要求，合理安排勘察工作计划，确保按时提交勘察成果。
双方应明确具体的时间节点和工作计划，以便监督执行。
四、质量要求与标准乙方应按照国家和地方有关建筑工程勘察设计的法律、法规、规章和政策规定，以及本合同约定，进行勘察工作，确保勘察成果的质量符合相关规定和要求。
甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，提出改进意见和要求。
如因乙方勘察成果质量问题导致工程损失，乙方应承担相应的法律责任。
五、知识产权及保密条款乙方在本合同履行过程中创作的所有成果（包括但不限于勘察报告、图纸等），其知识产权归甲方所有。
乙方应妥善保管与本合同相关的商业秘密和技术资料，未经甲方同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。
如因乙方泄露或不当使用甲方的商业秘密和技术资料，导致甲方损失，乙方应承担相应的法律责任。
六、违约责任与赔偿损失任何一方未按照本合同约定履行义务，均应承担违约责任。
建筑工程勘察合同范本5篇
建筑工程勘察合同范本5篇篇1建筑工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：传真：乙方：（勘察方）地址：联系人：电话：传真：鉴于甲方拟进行某项目的建筑工程勘察工作，为确保工程顺利进行，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况甲方拟建设的项目为（项目名称）建筑工程，项目地址位于（详细地址），项目概况为（项目内容），包括但不限于建筑、设备、基础等。
第二条勘察内容乙方应按照国家相关规定和标准，对甲方拟建设的项目进行勘察，内容包括但不限于以下几个方面：1. 勘察项目的地理、地质、水文等自然条件；2. 勘察项目用地的情况，包括地形、地貌等；3. 勘察项目周边环境的情况，包括周边建筑、道路、水、电、气等设施；4. 勘察项目规划设计方案，并提出勘察报告。
第三条勘察费用甲方应按照乙方提供的服务费用清单，支付勘察费用，并在勘察完成后的一周内结清。
第四条保密协议乙方对甲方提供的项目信息应严格保密，未经甲方书面同意，不得泄露给第三方。
第五条知识产权勘察报告的知识产权属于乙方，甲方有权在不透露商业机密的情况下使用勘察报告。
第六条违约责任如有一方违反本合同的约定，应承担相应的法律责任，并按照损失进行赔偿。
第七条变更和解决争议由于特殊原因需要变更合同内容的，应经双方友好协商后签订书面变更合同。
如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。
第八条其他事项本合同未尽事宜，双方可以另行协商解决。
第九条合同生效本合同自双方签字盖章后生效，有效期为（XX）年，到期后双方如无异议可继续签订。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：_______ 签字：_______日期：_______ 日期：_______篇2建筑工程勘察合同范本甲方（委托方）：（以下简称甲方）地址：电话：传真：邮编：乙方（勘察方）：（以下简称乙方）地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方拟对以下建设项目进行勘察工程，乙方具有相应的能力和资质，双方经友好协商，达成如下合同：一、项目名称甲方拟对（填写建设项目名称）进行勘察工程。
建设工程勘察设计合同协议4篇
建设工程勘察设计合同范本4篇《建设工程勘察设计合同管理办法》第五条规定：签订勘察设计合同，应当采用书面形式，参照文本的条款，明确约定双方的权利义务。
对文本条款以外的其他事项，当事人认为需要约定的，也应采用书面形式。
对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。
以下是小编为大家精心准备的：建设工程勘察设计合同范本4篇，欢迎参考阅读!建设工程勘察设计合同范本一建设单位：____，以下简称甲方;设计单位：____，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。
第二条甲方的义务1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
工程勘察合同范本13篇
工程勘察合同范本13篇工程勘察合同范本1建设单位：合同编号：工程名称：工程地点：保密程度：二００________年_____月______日订建筑安装工程勘察合同订立合同双方：建设单位：___________________，以下简称甲方；勘察单位：_____________________勘察院，以下简称乙方。
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一、工程地点及建设性质_______________________________________________________ ___________________________________。
二、甲方的义务１．签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
２．在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。
３．甲方必须在一九______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。
４．甲方必须在一九_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。
５．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
建筑工程勘察委托协议书(通用4篇)
建筑工程勘察委托协议书（通用4篇）建筑工程勘察托付协议书（通用4篇）建筑工程勘察托付协议书篇1项目名称：_________项目建设地点：_________合同编号：_________托付方(甲方)：_________承接方(乙方)：_________甲方托付乙方进行_________勘察任务。
依据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的详细状况，为明确责任，协作协作，搞好该工程勘察工作，经双方协商全都，就本工程_________勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条工程勘察范围1.1本工程项目勘察托付文号、日期_________。
1.2工程建设地点_________。
1.3技术要求_________。
其次条甲方按时向乙方供应下列文件资料：一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件二、提交工程项目的坐标与标高资料三、提交技术托付书及已有的技术资料和图件第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：3.1勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。
3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特别状况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方缘由造成的停工等)时，工期顺延。
第四条取费标准及拨付方法4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。
国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
4.2本工程勘察费估算为_________元，合同生效后_________天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后，定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。
4.3双方托付银行代付、代收有关费用。
第五条双方责任5.1甲方5.1.1甲方托付任务时，必需向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时供应已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满意乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。
若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。
建筑工程勘察合同书范本6篇
建筑工程勘察合同书范本6篇篇1合同编号：XXX-CJKS-XXX甲方（委托方）：____________________（以下简称甲方）乙方（勘察方）：____________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，鉴于甲方需要就某建筑工程进行勘察工作，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就建筑工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________建筑工程勘察项目。
2. 工程地点：____________________。
二、工作内容及范围乙方应按照甲方的要求进行以下勘察工作：1. 地质勘察；2. 水文勘察；3. 环境勘察；4. 其他相关勘察工作。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币（大写）__________元整，（小写）￥______元。
该费用包括但不限于乙方的勘察服务费、差旅费等相关费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察报告后，甲方支付总金额的XX%；（3）乙方提交最终勘察报告并经甲方确认后，甲方支付剩余款项。
四、履行期限及进度安排1. 本合同的履行期限为合同签订之日起至乙方提交最终勘察报告并经甲方确认之日止。
2. 进度安排：乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察工作进度，确保按时完成勘察任务。
如因乙方原因导致勘察工作延误，乙方应承担违约责任。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关规范、标准以及甲方的要求进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
2. 乙方提交的所有勘察报告、数据等应当清晰、完整，并符合甲方的要求。
甲方有权对乙方提交的勘察成果进行验收，如不符合要求，甲方有权要求乙方重新勘察或补充勘察。
验收标准以国家和地方的相关规范、标准为准。
篇2合同编号：XXX-KCSJ-XXX甲方（委托人）：XXX有限公司地址：XXX路XXX号联系人：XXX电话：XXX-XXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX邮编：XXXXXX乙方（勘察人）：XXX地质工程勘察有限公司地址：XXX路XXX号地质科技大厦联系人：XXX电话：XXX-XXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX邮编：XXXXXX鉴于甲方需要就位于XXXX（地点）的建筑工程进行勘察工作，乙方具备相应的专业资质和经验，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实守信的原则，经友好协商，就本次建筑工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察任务要求1. 工程名称：XXXXXX建筑工程项目。
工程勘察合同范本(5篇)
工程勘察合同范本建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]GF_20______0204工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _______________________________________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
建筑物建设工程勘察设计合同(2024版)
建筑物建设工程勘察设计合同(2024版)合同编号：__________建筑物建设工程勘察设计合同（2024版）甲方（委托方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（勘察设计方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________第一条勘察设计范围及内容1.1 本项目的勘察设计范围包括但不限于：__________1.2 乙方应按照甲方的要求，完成本项目所需的勘察设计文件，并承担相应的责任。
第二条勘察设计期限2.1 乙方应在本合同签订后__________天内完成勘察设计工作。
2.2 乙方应按照甲方要求，提交勘察设计成果，并保证勘察设计成果的质量和准确性。
第三条费用及支付3.1 乙方向甲方提供的勘察设计服务费用为人民币__________元（大写：__________________________元整）。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款节点和金额向乙方支付费用。
3.3 乙方应提供正规发票，甲方按约定时间支付费用。
第四条质量标准4.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行勘察设计，确保勘察设计成果符合甲方的要求。
4.2 乙方应对勘察设计成果的真实性、准确性、合法性承担责任。
第五条保密条款5.1 乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
5.2 保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
第六条违约责任6.1 乙方未按照本合同约定的时间、质量完成勘察设计工作的，应按照甲方损失的金额向甲方支付违约金。
6.2 甲方未按照本合同约定的时间支付勘察设计费用的，应按照未支付金额的__________%向乙方支付滞纳金。
第七条争议解决7.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应协商解决。
7.2 如果协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
建筑施工建设工程勘察合同5篇
建筑施工建设工程勘察合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建筑施工建设工程勘察合同一、甲方（委托方）名称：地址：法定代表人：联系人：联系电话：传真：二、乙方（勘察方）名称：地址：法定代表人：联系人：联系电话：传真：鉴于甲方拟进行（以下称为“项目”）的建筑施工建设工程勘察工作，为明确双方权利义务，甲、乙双方经友好协商，就《建筑施工建设工程勘察合同》订立如下：第一条任务内容1. 乙方应根据甲方的委托，为甲方对工程项目的合法性进行勘察，并依据勘察结果制定相应的勘察报告。
2. 具体勘察任务包括但不限于方案勘察、设计勘察、成本估算勘察等工作。
第二条任务期限1. 乙方应于本合同签订之日起__天内完成勘察工作。
2. 若因不可抗力或甲方原因导致工期延长，应书面通知甲方并经甲方同意后继续执行。
第三条报酬标准1. 乙方完成勘察任务后，甲方应按照双方协商的费用标准向乙方支付勘察报酬。
2. 乙方须将勘察报酬发票开具后交至甲方，甲方应在__个工作日内支付给乙方。
第四条保密条款1. 双方保证对在本合同履行过程中所了解到的甲方及乙方的商业秘密和机密信息予以保密，尤其是工程项目的有关资料。
2. 若因一方违反保密条款而给对方造成经济损失的，违约方应负赔偿责任。
第五条合同变更1. 任何一方变更合同内容，应经双方协商一致并签署书面变更合同。
2. 双方如无特殊情况，不得擅自变更合同内容。
第六条违约责任1. 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应负赔偿责任。
2. 若一方严重违反合同，影响到另一方合法权益的，另一方有权解除合同。
第七条争议解决1. 双方如因合同履行发生争议，应友好协商解决；如协商不成，应将争议提交____仲裁。
2. 仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。
第八条其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察报告交付甲方之日止。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
3. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建筑施工建设工程勘察合同5篇
建筑施工建设工程勘察合同5篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建筑施工建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXX。
2. 工程地点：XXXXXXX。
3. 工程规模：XXXXXXX。
4. 工程勘察任务范围和内容：包括但不限于地形测绘、地质勘探、水文勘察等。
二、合同双方义务1. 甲方义务：甲方应按时支付勘察费用，提供必要的资料，确保乙方顺利开展勘察工作。
甲方对乙方提交的勘察成果进行验收，并在合理期限内提出意见。
2. 乙方义务：乙方应按照合同约定完成勘察任务，保证勘察成果的质量。
乙方应对其提交的勘察成果负责，确保其真实性、准确性、完整性。
如因乙方勘察成果导致工程损失，乙方应承担相应法律责任。
三、工程勘察标准和要求1. 勘察标准：乙方应按照国家和地方相关工程勘察标准、规范进行勘察工作。
2. 勘察要求：甲方对勘察工作的具体要求应在合同中明确，乙方应严格按照要求执行。
四、工程勘察费用及支付方式1. 勘察费用：双方约定工程勘察费用为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付勘察费用：（1）合同签订后XX日内支付定金；（2）勘察成果验收合格后XX日内支付余款。
五、工程勘察周期和进度1. 勘察周期：双方约定工程勘察周期为XX日，自合同签订之日起计算。
2. 进度安排：乙方应按照甲方的进度要求完成勘察任务，如因特殊原因需调整进度，双方应协商一致。
六、知识产权和保密条款1. 知识产权：本合同项下产生的知识产权归甲方所有，乙方对其提交的勘察成果不享有知识产权。
2. 保密条款：双方应对本合同内容、勘察成果及其他商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
七、违约责任和赔偿损失1. 违约责任：如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。
有关建筑工程勘察合同范本是怎样的6篇
有关建筑工程勘察合同范本是怎样的6篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程勘察设计法律法规的规定，甲乙双方遵循诚实守信的原则，经友好协商，明确双方的权利和义务，特签订本合同。
本合同是双方进行建筑工程勘察工作的重要依据。
现将有关事项约定如下：一、工程概况项目名称：_________________________工程地点：_________________________勘察工作内容：地形测量、岩土工程勘察等。
工程阶段：初步勘察阶段。
质量要求：符合国家现行相关规范标准。
二、合同双方的责任与义务甲方责任与义务：1. 提供工程项目的批复文件和其他必要文件资料。
2. 确定勘察任务和要求，明确勘察范围及工作内容。
3. 按时支付乙方勘察费用。
乙方责任与义务：1. 按照国家相关技术标准、规范进行勘察工作。
2. 按约定时间提交勘察成果资料，并对其质量负责。
3. 对勘察工作中出现的问题及时与甲方沟通并采取措施解决。
4. 保护现场勘察设施及资料安全。
三、合同工期及进度安排本合同勘察工期为XX天，自合同签订之日起计算。
乙方应按以下进度安排进行勘察工作：签订合同时起XX天内完成现场勘察工作并提交初步勘察报告。
甲方应对乙方提交的勘察成果进行审查，如有不符合要求之处，应及时通知乙方修改完善。
乙方应在接到通知后XX天内完成修改并提交最终勘察报告。
如遇特殊情况，双方可协商调整工期及进度安排。
四、费用及支付方式本合同总价为人民币大写________元整（小写：￥_________元）。
支付方式为分期支付：合同签订后XX天内支付定金XX%；勘察工作完成并提交初步勘察报告后XX天内支付剩余款项的XX%；最终勘察报告提交并经甲方审查合格后XX天内支付剩余款项的XX%。
甲方应按约定时间支付款项，否则乙方有权暂停工作并由甲方承担违约责任。
建筑施工建设工程勘察合同6篇
建筑施工建设工程勘察合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建筑施工建设工程勘察合同第一章总则第一条合同的订立甲方与乙方约定，甲方聘请乙方进行建筑工程勘察，双方本着互惠互利的原则，根据自愿、平等的原则，依照法律法规和有关规定签订本合同。
第二条合同编制本合同根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法规》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定制订。
第三条合同的内容1. 建筑工程勘察的范围、内容及工作任务；2. 建筑工程勘察的标准和质量要求；3. 勘察报告的提交时间及方式；4. 建筑工程勘察费用的支付方式及标准；5. 双方的权利和义务；6. 合同的履行地点和期限等内容。
第四条合同的签署甲、乙双方在本合同中明确双方的名称、地址、联系人及联系方式，并由甲、乙双方的代表或授权代表签字或盖章确认。
第二章勘察范围第五条勘察内容1. 勘察工程的项目内容、规模及施工要求；2. 勘察地点的位置及周围环境情况；3. 勘察工程可能存在的风险及应对措施；4. 其他必要的勘察内容。
第六条勘察标准建筑工程勘察应符合国家有关标准及规范，确保勘察内容符合实际情况。
第七条勘察报告勘察结束后，乙方应向甲方提交建筑工程勘察报告，报告应包括勘察范围内的所有内容，报告应真实、完整、准确，确保勘察工作的有效性。
第三章服务保障第八条服务质量保障乙方应严格按照勘察范围和标准要求进行工作，确保勘察内容的准确性和完整性。
第九条效益保障乙方应根据勘察内容提供专业的服务及建议，确保勘察工作的实施效果，提高勘察效率。
第四章责任与义务第十条甲方的责任甲方应提供相关的勘察信息及资料，并承担相应的勘察费用。
第十一条乙方的责任1. 乙方应按照勘察标准和要求进行工作，确保勘察内容的实效性；2. 乙方应保护甲方的商业秘密，并确保勘察报告的机密性。
第五章价格与付款第十二条价格及计价方式1. 本次建筑工程勘察费用为_______元；2. 乙方应按照工程的实际情况及勘察工作的难易程度确定建筑工程勘察费用。
建筑工程勘察合同
建筑工程勘察合同一、甲方与乙方签订本合同，就甲方委托乙方进行建筑工程勘察项目，双方本着互惠互利的原则，达成如下协议：二、乙方将根据甲方提供的相关资料和要求，对建筑工程进行勘察，包括但不限于以下内容：1.了解和分析项目的背景、目标和要求；2.收集和研究相关的地质、水文、气象、交通、环境等资料；3.确定建筑地点的可行性；4.进行土壤、地质和地形的勘察和分析；5.制定勘察报告，包括详细的工程设计和建议。
三、甲方责任及义务：1.向乙方提供项目的相关资料和要求；2.协助乙方取得建设地点的必要权限及相关文件；3.按时支付乙方所需的费用。
四、乙方责任及义务：1.根据甲方提供的资料和要求，进行勘察工作；2.在勘察过程中，保证工作的精确性和专业性；3.提供准确的工程设计和建议；4.按时完成勘察工作，并提交勘察报告；5.保护甲方的商业机密和数据机密。
五、费用及支付方式：1.甲方需支付乙方相应的勘察费用，具体费用根据勘察工作的规模和难度而定；2.费用支付方式为：甲方应在合同签订之日起的XX天内支付合同金额的XX%作为预付款，剩余金额在勘察报告提交后的XX天内一次性支付。
六、保密条款：1.乙方应对甲方的商业机密和数据机密承担保密责任，并保证不泄露给任何第三方；2.甲方也应对乙方的商业机密和数据机密承担保密责任，并保证不泄露给任何第三方。
七、争议解决：双方在履行本合同中发生争议时，应协商解决。
如协商不成，可提交至当地相关仲裁机构裁决。
八、合同生效及终止：1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本合同有效期为XX天，到期后自动终止；3.合同终止时，双方应进行相应的交接工作。
以上是关于建筑工程勘察合同的内容，甲方和乙方应共同遵守并履行。
如有任何违约行为，应当承担相应的法律责任。
合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
该合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX天。
合同期满后，双方参照合同内容再次进行协商，如双方同意继续合作，则可签订新的合同；如双方不愿意继续合作，则本合同自动终止。
建设工程勘察合同书范本
建设工程勘察合同书范本工程名称：________________工程地点：________________合同编号：________________(由勘察人编填)勘察证书等级：________________发包人：________________勘察人：________________签订日期：________________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：________________勘察人：________________发包人委托勘察人承担____________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况1.1 工程名称：1.2 工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务委托文号、日期：1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：1.6承接方式：按实结算、现场签证。
1.7预计勘察工作量：拟布钻孔个，其中一般性孔4个，控制性孔4个，2个剪切波速实验孔(为抗震设计提供参数)。
孔深预计m-m, 剪切波速实验孔孔深预计m-m，具体孔深视地层变化而变化。
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1 开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程勘察工作定于____年____月____日开工，____年____月____日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
建筑工程前期勘察范本
建筑工程前期勘察合同合同编号：_________甲方（委托方）信息：•单位名称/个人姓名：___________________•联系地址：___________________________•法定代表人/身份证号：_______________•联系电话：___________________________•电子邮箱：___________________________乙方（勘察单位）信息：•企业名称：___________________________•注册地址：___________________________•法定代表人：_________________________•组织机构代码证号：_________________•资质证书编号及等级：_________________•联系电话：___________________________•电子邮箱：___________________________鉴于甲方拟建设位于_____________的工程项目，需要进行工程前期地质勘察工作；乙方为具有相应资质的专业勘察单位。
双方依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及相关法律法规的规定，经友好协商，就本工程的勘察事项达成如下协议：一、项目概况1.工程名称：_________________________2.建设地点：_________________________3.工程规模与性质：详细描述项目的规模、类型等基本情况。
4.勘察内容：（包括但不限于地形测量、岩土工程勘察、水文地质勘察等）。
5.工期要求：自合同签订之日起至提交最终勘察报告之日止共计____日历天。
二、双方责任和义务2.1 甲方的责任和义务1.提供项目相关批准文件、设计图纸及其他必要的技术资料给乙方作为勘查工作的基础数据。
2.按合同约定及时支付勘察费用。
3.负责协调解决现场勘察过程中的外部关系，确保勘察工作顺利进行。
勘察分包合同7篇
勘察分包合同7篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（总包方）：XXXXXXX公司地址：XXXXXXX法定代表人：XXXXXXX电话：XXXXXXX乙方（分包方）：XXXXXXX公司地址：XXXXXXX法定代表人：XXXXXXX电话：XXXXXXX鉴于甲方在建筑工程项目中需要勘察作业，且决定将此部分工程分包给具备相关资质和经验的乙方完成，双方经过友好协商，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成如下协议：一、合同目的及工程概况1.1 本合同的目的在于明确甲、乙双方在建筑工程勘察分包过程中的权利和义务。
1.2 工程概况：项目名称为XXXXXXX工程，项目地点为XXXXXXX，勘察工作内容包括但不限于地质勘察、水文勘察等。
二、工作内容及范围2.1 乙方应按照甲方的要求，完成本工程中的勘察作业。
具体工作内容包括但不限于现场勘察、试验、编制勘察报告等。
2.2 乙方应按照国家和地方的相关法规、规范和技术标准，以及甲方的要求进行工作，确保勘察质量。
三、合同金额及支付方式3.1 本工程勘察分包合同总金额为人民币XXXX元（大写：XXXX 元整）。
3.2 支付方式：甲方在签订合同后支付合同金额的XX%作为预付款，勘察工作完成后支付剩余款项。
具体支付时间和金额按照双方另行约定的支付计划执行。
四、工期及进度要求4.1 乙方应按照甲方的工期要求，按时完成勘察工作。
如遇特殊情况，需提前与甲方沟通，协商解决方案。
4.2 乙方应制定详细的工作计划，并按照计划执行。
甲方有权对乙方的工作进度进行监督。
五、质量要求及验收标准5.1 乙方应确保勘察工作的质量，符合国家、地方的相关法规、规范和技术标准。
5.2 勘察工作完成后，乙方应提交完整的勘察报告及相关资料。
甲方有权对勘察报告进行验收。
5.3 若甲方对勘察报告提出修改意见，乙方应负责修改并承担相应费用。
六、保密条款及知识产权归属6.1 双方在合作期间及合作结束后，应对涉及本工程的商业秘密和技术秘密进行保密。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建筑工程勘察合同书范本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
工程名称__________工程地点__________合同编号__________由勘察人编填勘察证书等级__________发包人__________勘察人__________签订日期
__________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局二○年月发包人
__________________________________勘察人
__________________________________发包人委托勘察人承担
___________________________________________________________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况11工程名称___________________________12工程建设地点_________________________13工程规模、特征
________________________14工程勘察任务委托文号、日期
__________________15工程勘察任务内容与技术要求________________16承接方式____________________________17预计勘察工作量
________________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
21提供本工程批准文件复印件，以及用地附红线范围、施工、勘察许可等批件复印件。
22提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
23提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
24提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等及具体位置分布图。
25发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式41开工及提交勘察成果资料的时间411本工程的勘察工作定于____年____月____日开工，____年____月____日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
412勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等时，工期顺延。
42收费标准及付费方式421本工程勘察按国家规定的现行收费标准
__________计取费用;或以预算包干、中标价加签证、实际完成工作量结算等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
422本工程勘察费预算为____元大写__________，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20作为定金，计____元本合同履行后，定金抵作勘察费;勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____时，向勘察人支付预算勘察费的____的工程进度款，计____元;勘察工作外业结束后__天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____，计____元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条发包人、勘察人责任51发包人责任511发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
512在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区段，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
513发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题如落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等，并承担其费用。
514若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
515工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
516勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
517为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费____元。
518由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费计算方法见61;发包人若要求在合同规定时间内提前完工或提交勘察成果资料时，发包人应按每提前一天向勘察人支付____元计算加班费。
519发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺方法、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5110本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
52勘察人责任521勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
522由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____。
523在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
524勘察过程中，根据工程的岩土工程条件或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
525在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
526本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条违约责任61由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费金额按预算的平均工日产值计算，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
62由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
63合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在50以内时，发包人应向勘察人支付预算额50的勘察费计_____元;完成的工作量超过50时，则应向勘察人支付预算额100的勘察费。
64发包人未按合同规定时间日期拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
65由于勘察人原因未按合同规定时间日期提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
66本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条其它约定事项__________第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_____仲裁委员会仲裁。
发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式__份，发包人__份、勘察人__份。
发包人名称_____勘察人名称_____盖章盖章法定代表人_____签字法定代表人_____签字委托代理人_____签字委托代理人_____签字住所_____住所_____邮政编码_____邮政编码_____电话_____电话_____传真_____传真_____开户银行_____开户银行_____银行帐号_____银行帐号_____建设行政主管部门备案___鉴证意见___盖章盖章备案号_____经办人_____备案日期年月日鉴证日期年月日。