变电所安装专业分包合同
送变电安装工程合同书
送变电安装工程合同书合同编号：XXXXX甲方（发包人）：（以下简称“甲方”）地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：乙方（承包人）：（以下简称“乙方”）地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：鉴于甲、乙双方积极协商，本着平等、合法的原则，达成如下合同，并共同遵守：第一条项目概述甲方委托乙方进行送变电安装工程。
具体项目包括但不限于：1. 变电站设备的安装与调试；2. 输电线路的安装与调试；3. 相关设备的运输、卸货与搬迁；4. 工程质量监督及检验；5. 资料报送和工程竣工验收。
第二条工程时间工程时间从合同生效之日开始计算，至工程竣工并经双方验收合格之日止。
具体工期为XXX天/月，包括工程安装、检测、调试和交付使用等阶段。
第三条工程价款1. 工程价格为人民币XXX万元（大写：人民币XXX万元整），包含所有合同约定的工程范围；2. 甲方应按照以下款项支付工程价款：（1）合同签订后，甲方应支付工程总价款的XX%作为预付款；（2）工程按阶段完成验收后，甲方应支付相应工程进度款项；（3）工程竣工验收合格后，甲方按照工程质量保证金的XXX%支付给乙方。
第四条工程质量及保修1. 乙方承诺在工程竣工验收合格后提供有效的工程质量保证期，工程质量保证期为XXX个月；2. 若乙方提供的工程存在任何质量问题，甲方有权要求乙方进行修复、更换或退还部分款项；3. 在工程质量保证期内，如工程质量出现问题，乙方应尽快予以修复；在未能及时修复的情况下，甲方有权自行维修，并由乙方承担相应费用。
第五条合同变更1. 合同执行过程中发生问题，需变更合同的，双方应共同协商解决；2. 变更合同应以书面形式签署补充协议，具体变更内容、费用和工期等应明确规定。
第六条保密义务1. 甲、乙双方及其工作人员对于在履行合同过程中所知悉的对方商业秘密和技术资料等进行保密；2. 未经一方事先书面同意，对于获得的商业秘密和技术资料，未经对方许可不得向第三方泄露或使用。
变电站土建劳务分包合同
变电站土建劳务分包合同甲方（发包方）：______________乙方（分包方）：______________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方将变电站土建工程劳务分包给乙方的相关事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：变电站土建工程，包括但不限于土方开挖、混凝土浇筑、钢筋绑扎、模板安装等。
4. 工程量：具体工程量以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。
第二条分包范围及工作内容1. 分包范围：乙方负责变电站土建工程的劳务分包工作。
2. 工作内容：乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和工程量清单完成所有劳务工作。
第三条工程质量1. 工程质量标准：按照国家及行业相关质量验收标准执行。
2. 质量保证：乙方必须确保工程质量达到甲方及相关部门的要求。
第四条工程期限1. 开工日期：________________2. 竣工日期：________________3. 总工期：________________第五条合同价款及支付方式1. 合同总价款：________________2. 支付方式：按工程进度分期支付，具体支付时间和比例为：- 开工前支付合同总价款的__%作为预付款；- 工程进度达到__%时支付合同总价款的__%；- 工程竣工验收合格后支付至合同总价款的__%；- 剩余__%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。
第六条安全与环保1. 安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。
2. 环境保护：乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。
第七条违约责任1. 甲方违约：如甲方未按合同约定支付工程款，应按逾期支付金额的__%支付违约金。
2. 乙方违约：如乙方未按合同约定完成工程任务，应按未完成工程量对应价款的__%支付违约金。
输变电工程专业分包合同
输变电工程专业分包合同合同编号：_______签订日期：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将输变电工程专业分包给乙方施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：输变电工程专业施工，包括但不限于变电站土建工程、电气设备安装、线路铺设、调试及验收等。
二、合同金额2.1 本合同总价款为人民币_______元（大写：_______________________元整），乙方应按照本合同约定的条款和进度完成施工。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款条款向乙方支付合同价款。
三、合同工期3.1 合同工期为_______日，自乙方进场施工之日起算。
3.2 乙方应严格按照甲方提供的施工进度计划施工，确保各节点计划的完成。
四、质量标准4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。
4.2 工程验收合格后，乙方应承担一定的保修责任，具体保修期限和保修范围按照甲方提供的保修条款执行。
五、甲乙双方的权利和义务5.1 甲方应提供乙方施工所需的施工图纸、技术规范、标准及施工场地，并确保施工期间的相关手续齐全。
5.2 乙方应按照甲方的要求完成施工，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
5.3 甲方应按照本合同约定的付款条款向乙方支付合同价款。
5.4 乙方应按照本合同约定的条款和进度完成施工，并承担因自身原因导致工程延误的责任。
六、合同价款的支付6.1 甲方应在本合同签订后的_______日内向乙方支付合同价款的_______%。
6.2 工程验收合格后，甲方应在本合同约定的付款时间内向乙方支付剩余的合同价款。
七、违约责任7.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
电工合同分包协议书6篇
电工合同分包协议书6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（分包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将电工项目分包给乙方达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：涉及电工项目的相关施工内容二、合同工期1. 工程开工日期：______年______月______日2. 工程竣工日期：______年______月______日三、工程分包范围及内容1. 乙方负责甲方指定工程的电气安装、调试及维护工作。
包括但不限于电路布线、设备安装、照明设备安装等。
2. 具体工作内容以甲方提供的施工图纸及变更通知为准。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元整（大写：_________________________）。
此款项包括人工费、材料费及其他相关费用。
2. 支付方式：分期支付。
工程完工并经甲方验收合格后，支付合同价款的______%；剩余款项作为质保金，自验收合格之日起一年后支付。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照施工图纸、国家相关规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织甲方进行验收。
验收标准为国家现行相关标准及甲方要求。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程无法通过验收，乙方应承担相应的违约责任。
六、安全责任1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全规范，确保施工期间的安全生产。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应按日向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的______%。
2. 若因乙方施工质量问题导致工程无法通过验收，乙方应负责整改至验收合格，并承担由此产生的全部费用。
专变配电工程施工专业分包合同
专变配电工程施工专业分包合同（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作范文、党团范文、演讲范文、心得体会、合同范本、条据书信、礼仪范文、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work sample essays, party and youth group sample essays, speech sample essays, personal experiences, contract sample essays, normative letters, etiquette sample essays, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!专变配电工程施工专业分包合同专变配电工程施工专业分包合同篇1承包人：分包人：签订地点：签订日期：20XX年XX月XX日工程承包人：（以下简称甲方）工程分包人：（以下简称乙方）为加快项目工程施工进度，依照《中国民法典》、《中国建筑法》及有关法规、规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
变电站安装劳务分包合同
甲方（以下简称“发包方”）：[甲方名称]乙方（以下简称“承包方”）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就变电站安装工程的劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程合同编号：[工程合同编号]5.工程工期：自[开始日期]至[结束日期]。
二、劳务分包范围1.乙方负责变电站安装工程的劳务分包工作，包括但不限于以下内容：（1）变电站设备基础施工、接地施工；（2）电气设备安装、调试；（3）电缆敷设、接线；（4）二次系统施工；（5）其他相关劳务工作。
2.乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工组织设计要求，确保工程质量、安全、进度满足合同约定。
三、合同价款及支付方式1.合同价款：[合同价款]元。
2.支付方式：（1）合同签订后，乙方提交相关资质、证件及施工组织设计，甲方支付合同价款的[比例]%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同价款的[比例]%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的[比例]%；（4）工程保修期满，甲方支付合同价款的[比例]%。
四、工程质量及安全1.乙方应严格按照国家有关法律法规、施工规范、设计图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量达到国家验收标准。
2.乙方应建立健全施工现场安全管理制度，加强安全教育，确保施工安全。
3.如因乙方原因导致工程质量不合格或安全事故发生，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
五、违约责任1.如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2.如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
六、争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2.协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
变电站工程劳务分包安全合同5篇
变电站工程劳务分包安全合同5篇篇1甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________鉴于甲乙双方共同合作进行变电站工程建设，为保障工程顺利进行，明确双方的安全责任与义务，预防安全事故的发生，特签订本合同。
一、合同目的甲乙双方通过签订本合同，明确劳务分包过程中的安全责任、风险承担及应急处理措施等事项，确保变电站工程劳务分包工作安全、有序进行。
二、工程概况1. 工程名称：____________变电站工程。
2. 工程地点：____________。
3. 工程内容：变电站建设及相关配套设施。
三、分包范围及内容1. 乙方应按照甲方的要求，提供变电站工程建设所需的劳务服务。
2. 分包内容包括但不限于设备安装、调试、试验、验收等工作。
四、安全责任划分1. 甲方责任：（1）负责整个工程的安全管理，制定并落实安全规章制度。
（2）对乙方进行安全教育培训，提高乙方的安全意识。
（3）提供必要的安全设施及防护用品。
（4）对乙方的安全生产工作进行检查和监督。
2. 乙方责任：（1）严格遵守甲方的安全规章制度，执行安全操作规程。
（2）加强劳务人员的安全教育培训，确保人员具备必要的安全知识和技能。
（3）合理使用甲方提供的安全设施及防护用品。
（4）制定并实施本队伍的安全生产管理规定，开展安全检查与隐患排查。
（5）及时报告安全事故，并配合甲方进行事故调查处理。
五、安全生产要求及措施1. 甲乙双方应共同制定变电站工程的安全施工方案，确保工程安全。
2. 乙方应按照安全生产要求，合理安排施工时间，确保工期与质量。
3. 甲方应提供符合安全标准的施工环境及设施，乙方应妥善使用。
4. 甲乙双方应建立安全生产联席会议制度，定期交流安全生产情况，及时解决问题。
5. 对于施工现场的临时用电、高处作业、吊装作业等危险作业，甲乙双方应制定专项安全措施，确保施工安全。
六、事故应急处理1. 甲乙双方应制定应急预案，明确应急处理流程、责任人及联系方式。
配电安装工程分包合同协议样本
配电安装工程分包合同协议样本甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其配电安装工程项目的部分工作内容分包给乙方承担的有关事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程内容：[工程内容描述]1.4工程期限：[工程开始日期]至[工程结束日期]二、分包范围2.1乙方承担的工程分包范围包括但不限于：[具体分包工作内容]2.2乙方应按照甲方的要求和施工图纸、技术规范进行施工。
三、合同价款3.1双方确认，本工程分包价款为人民币[分包价款]元（大写：[大写分包价款]元整）。
3.2付款方式：[付款方式描述，如分期支付、按进度支付等]四、工程质量4.1乙方应保证其施工的工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。
4.2乙方应按照甲方的要求提供施工过程中的质量检查和验收报告。
五、工期延误5.1如乙方未能按照约定的工期完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。
5.2乙方应采取一切必要措施，确保工程按期完成。
六、知识产权6.1乙方在施工过程中所使用的技术、工艺、材料等，应遵守国家知识产权法律法规，不得侵犯他人的知识产权。
6.2乙方应保证其施工的工程不侵犯第三方的知识产权，如发生侵权行为，由乙方承担全部责任。
七、保密条款7.1双方应对在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
九、其他条款9.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。
9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
9.3本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]签订日期：____年____月____日附件：1.工程施工图纸2.技术规范和要求3.工程量清单========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款：1.特殊应用场合：跨国工程项目增加条款：a)适用法律：明确指出合同应适用的法律及争议解决地的法律。
变电站安装合同协议书范本
变电站安装合同协议书范本一、合同当事人信息甲方（委托方）：_________（公司名称）乙方（承包方）：_________（公司名称）二、工程概述1. 工程名称：___________（具体项目名称）2. 工程地点：___________（具体地理位置）3. 工程范围：包括但不限于变电站的设计、材料采购、施工安装、调试及验收等。
4. 工期要求：自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、质量标准与要求1. 工程质量必须符合国家现行相关标准和规范要求。
2. 设备材料应满足设计要求，并具有相应的合格证明或检验报告。
3. 施工过程中应严格按照施工图纸和技术规范执行，确保工程质量。
四、合同金额与支付方式1. 合同总价：人民币______元整（¥______）。
2. 付款方式：分阶段支付，具体支付比例和时间节点如下：- 预付款：合同签订后____天内支付总金额的____%。
- 进度款：根据工程进度分批支付，每达到一定进度支付相应比例款项。
- 竣工款：工程完工并通过验收后支付剩余款项。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期，应按日支付违约金。
2. 如因甲方原因导致工程无法正常进行，应赔偿乙方相应的损失。
六、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 保密条款：双方应对合同内容及在执行合同过程中获知的对方商业秘密予以保密。
2. 补充协议：合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
九、附件本合同的附件包括工程图纸、技术规范、设备清单等，与本合同具有同等法律效力。
十、签署甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
变电站工程劳务分包安全合同3篇
变电站工程劳务分包安全合同3篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲乙双方就变电站工程劳务分包事宜达成一致，为明确双方的安全责任与义务，确保工程顺利进行，特订立本合同。
一、合同背景1. 甲方将变电站工程的劳务分包给乙方，乙方同意接受该分包任务。
2. 双方应遵守国家法律法规和相关政策，确保工程安全、质量、进度等目标的实现。
二、安全目标1. 甲乙双方应共同遵守国家安全生产法律法规、标准和政策，确保工程安全生产。
2. 乙方应建立健全安全生产管理体系，制定安全生产责任制，确保安全生产目标的实现。
3. 双方应定期进行安全检查，及时发现并解决安全隐患，防止事故的发生。
三、安全责任甲方责任：1. 提供符合安全要求的施工现场及设施，确保施工环境符合安全生产标准。
2. 对乙方进行安全技术交底，明确安全要求及注意事项。
3. 监督乙方安全生产工作，确保其符合安全生产法律法规要求。
乙方责任：1. 制定详细的安全生产计划和措施，确保施工现场安全。
2. 加强施工现场管理，落实安全生产责任制，确保安全生产目标的实现。
3. 定期参加安全检查，积极整改安全隐患，及时上报安全事故。
4. 加强员工安全教育培训，提高员工安全意识及操作技能。
5. 为从事特殊工种的员工办理相应的特种作业操作证，确保人员资质符合要求。
6. 严格执行安全操作规程，禁止违章指挥和违章操作。
7. 为施工人员提供符合国家标准的安全防护用品，并监督正确使用。
四、安全措施与保障1. 甲乙双方应共同制定变电站工程安全施工方案和安全措施。
2. 施工现场应设立安全警示标识和防护措施。
3. 乙方应定期进行安全检查，做好安全记录，并及时上报甲方。
4. 甲乙双方应建立应急预案，对突发事件进行及时有效的处理。
5. 乙方应购买安全生产责任险，确保施工过程中的安全风险得到保障。
五、违约责任与处理1. 若因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
水电安装劳务分包合同范本6篇
水电安装劳务分包合同范本6篇篇1水电安装劳务分包合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行水电安装工程项目的相关工作，经双方协商一致，于（日期）签订本合同。
一、任务描述1. 项目名称：水电安装工程项目2. 项目地点：3. 项目内容：水电设施的安装、改造、维护等相关工作4. 项目进度：具体工作内容、计划时间等根据双方协商确定二、工作范围1. 水电设施的安装、改造、维护等相关工作2. 工作内容详细描述：（根据具体项目情况具体确定）三、工作要求1. 乙方应按照甲方要求完成相关工程项目的水电安装工作2. 乙方应保证工程质量、安全、进度等方面符合相关标准和规定3. 乙方应配备相应的人员和设备，保证工程质量和进度4. 乙方应遵守相关法规法律，严禁违规操作和行为四、工作报酬1. 甲方将根据工程项目的具体情况和完成情况支付相应的工作报酬2. 工作报酬具体金额和支付方式双方协商确定3. 工作报酬支付方式：按工程进度、质量等因素确定支付比例和方式五、违约责任1. 任何一方未按要求履行合同义务，应承担相应的违约责任2. 乙方未按照合同要求完成工作将承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿、违约金等3. 甲方未按照合同要求支付工作报酬将承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿、违约金等六、保密条款1. 双方应对项目相关信息和资料保密，不得向第三方透露2. 双方应妥善保管相关文件和资料，不得复制、转移或丢失七、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字生效2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充3. 本合同争议解决方式为友好协商，协商不成可向有关部门申请解决甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上为水电安装劳务分包合同范本，双方签字后生效，希望双方共同遵守合同内容，保证项目的顺利完成。
篇2水电安装劳务分包合同范本甲方（总承包方）：______________乙方（分包方）：______________根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工质量管理规范》以及双方共同遵循的相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，就水电安装劳务分包合同事宜，达成如下协议：一、项目名称：______________二、分包工程范围：本合同所指的水电安装工程包括但不限于：1. 冷热水管道的安装及连接；2. 排水管道的安装及连接；3. 供水系统、排水系统、通风系统的设备安装；4. 电气线路的布线及设备安装；5. 其他与水电安装有关的工作。
国家电网公司输变电工程施工劳务分包合同范本
输变电工程施工劳务分包合同合同编号：工程名称：本溪市本溪220千伏变电站改造工程施工承包人：本溪电力安装有限责任公司劳务分包人：本溪富鼎建筑工程有限责任公司签订日期：2016年7月29日签订地点：本溪使用说明1.本合同文本为施工总承包单位或专业分包单位在进行劳务分包时使用。
2.对本合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。
3.对本合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用合同条款中进行约定，不得直接对通用合同条款进行改动。
4.有关本合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。
5.对于统一合同文本中出现的要求合同对方遵照执行的企业规章制度，各单位应在签订合同时在专用部分补充条款中明确。
6.本合同文本适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程，施工总承包单位在进行工程劳务分包，签署劳务分包合同时使用，其它工程项目可参照执行。
合同协议书施工承包人（全称）：劳务分包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本劳务分包工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、劳务分包人资质或资格信息住建部资质及等级：电监会许可证等级：安全生产许可证编号及有效期：分包类别：是否在国家电网公司合格分包商名录中：二、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：三、劳务分包范围和施工内容劳务分包范围：劳务分包施工内容：四、劳务分包工作期限（1）计划开始工作日期：年月日，计划结束工作日期：年月日，总日历工作天数为天。
（2）实际进场时间，以承包人书面通知为准，但总日历工作天数不得突破。
五、合同价款金额（大写）：元。
（人民币）小写：元。
六、工程建设目标1. 安全管理目标：基本目标：不发生六级及以上人身事件；不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；不发生六级及以上施工机械设备事件；不发生火灾事故；不发生环境污染事件；不发生负主要责任的一般交通事故；不发生基建信息安全事件；不发生对公司造成影响的安全稳定事件。
电工合同分包协议书3篇
电工合同分包协议书3篇篇1甲方（发包方）：_______________________乙方（分包方）：_______________________鉴于甲方已与业主签订了《主合同》（以下简称“主合同”），现甲方根据主合同的规定，将其中的部分工程委托给乙方进行施工。
为明确双方权利义务关系，经甲乙双方友好协商一致，特订立本电工合同分包协议书（以下简称“本协议”）。
一、项目概况1. 项目名称：____________________________________2. 工程地点：____________________________________3. 分包范围：甲方将其与业主签订的主合同中的电气安装及相关工作内容分包给乙方完成。
4. 施工期限：自____年__月__日至____年__月__日止。
5. 工程质量标准：按照国家现行相关标准及甲方与业主签订的主合同中约定的质量标准执行。
二、工程价款与支付方式1. 合同总价款：人民币________元整（￥_________）。
上述金额为含税价，包括但不限于材料费、人工费、管理费等一切费用。
2. 支付方式：(1) 预付款：合同签订后3个工作日内，甲方支付合同总价款的20%作为预付款；(2) 进度款：乙方完成分包工程量达到50%时，甲方支付合同总价款的30%作为进度款；(3) 验收款：乙方完成全部分包工程并通过甲方验收合格后7个工作日内，甲方支付合同总价款的45%作为验收款；(4) 质保金：合同总价款的5%作为质保金，在质保期满且无质量问题的情况下，甲方在7个工作日内一次性无息退还给乙方。
三、双方权利义务1. 甲方权利义务：(1) 提供施工图纸、技术资料等相关文件，并确保其准确性；(2) 监督和检查乙方的施工质量，对不符合要求的工程提出整改意见；(3) 按照约定支付工程款项。
2. 乙方权利义务：(1) 根据甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，并保证工程质量符合国家相关标准及甲方的要求；(2) 自行承担施工过程中所需的人员、设备及材料等费用；(3) 保证施工现场的安全，遵守国家有关安全生产法律法规；(4) 在施工过程中发现设计缺陷或其它问题时，应及时通知甲方并提出合理化建议。
电力工程劳务分包合同范文(4篇)
1工程验收质量标准：按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依据。
2鉴于本工程为高低压变配电改造工程，经双方同意，以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。
3保修期：从设备正式投运之日起壹年内属乙方安装质量保修期。
4保修期内若发生事故,属于乙方安装质量问题由乙方免修复或更换。
5、不履行或不按约定履行合同的其他义务，应向乙方支付违约金，同时尚应赔偿因其违约给乙方造成的损失，顺延延误的乙方工作时间。
6、甲方指派____同志负责现场的相关管理与协调工作
乙方违约责任：
1、因自身原因延期交工的。
2、因施工质量不符合本合同约定的质量标准。
3、未按图纸、规范和本工程的作业指导书施工，造成工程质量不符合规定，或与其他方发生纠纷造成经济损失，由乙方负责赔偿。
8、乙方指派____同志负责现场的相关管理与协调、配合工作。
八、纠纷解决方式
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，向____人民法院提起诉讼。
九、附则
1、本合同双方约定由双方签字盖章后生效。本协议自双方签章之日起生效，至工程竣工验收合格、协议条款全面履行后自动失效。
2、协议执行过程中因不可抗力造成的工期延误或其他事故按有关本协议内容方面的通用条款解决。
工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日；按国际惯例，在节假日，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、春节等。建议双方
二、合同工期
开工工期：____年____月____日。
竣工日期：____年____月____日。
风险提示：
劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等；劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务，是否缴纳可以双方协商约定。另外，如果是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约
变电站工程项目分包合同
变电站工程项目分包合同甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“分包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将变电站工程项目的部分工作内容分包给乙方，乙方接受并完成该分包工作内容的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：XX变电站工程项目1.2 工程地点：XX市XX区XX路XX号1.3 工程内容：XX变电站工程项目的土建工程、电气设备安装工程、调试工程等（具体工程内容详见附件）。
二、分包范围及内容2.1 分包范围：乙方负责甲方分包的工程项目的全部工作内容，包括但不限于施工图设计、施工、设备采购、材料供应、安装、调试、验收、保修等。
2.2 分包内容：根据甲方提供的分包工程内容，乙方应按照甲方的要求和技术标准，完成分包工程的设计、施工、验收等全部工作内容。
三、合同价格及支付3.1 合同总价：人民币XX元（大写：XX元整）。
3.2 支付方式：甲方按照乙方完成工程进度和质量的要求，分阶段支付合同价款。
具体支付方式见附件。
四、工期4.1 计划工期：自双方签订合同之日起，共计XX个日历天。
4.2 工期延误：因乙方原因导致工程延期，乙方应按照甲方要求支付违约金。
具体违约金标准见附件。
五、质量标准5.1 工程质量：乙方应按照甲方的要求和技术标准，保证分包工程的质量，确保分包工程满足设计文件和规范要求。
5.2 质量保证：乙方应承担分包工程的质量保证责任，自分包工程验收合格之日起，至少保证XX年。
六、安全文明施工6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全生产管理制度进行施工，确保施工过程中的安全生产。
6.2 乙方应承担分包工程的安全文明施工费用，并按照甲方的要求进行施工。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定完成分包工程的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
具体违约金标准见附件。
220kv变电站工程分包合同
220kv变电站工程分包合同---甲方（承包方）： [甲方公司名称]乙方（分包方）： [乙方公司名称]鉴于甲方为[项目名称]的承包方，乙方具备相应的资质和能力承担该工程的部分工作，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就220kV变电站工程的分包事宜达成如下合同：一、工程范围乙方负责完成220kV变电站工程的以下部分：1. 土建工程：包括基础施工、结构建设等。
2. 电气安装：涉及变压器、开关设备、控制保护系统等的安装与调试。
3. 通讯系统：建立站内通讯网络，确保数据和指令的有效传输。
4. 辅助设施：如排水、照明、消防系统的建设和维护。
二、工程质量乙方必须严格按照国家及行业标准执行，确保工程质量满足设计要求和相关规范。
甲方有权对工程质量进行监督检查，并要求乙方对不符合标准的部分进行整改。
三、工期要求乙方应在合同约定的时间内完成分包工程，并确保整体进度与甲方的总工程进度相协调。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商解决。
四、合同价款双方同意按照以下方式支付合同价款：- 预付款：合同签订后，甲方支付给乙方总合同金额的[百分比]作为预付款。
- 进度款：根据工程进度，按月支付相应比例的款项。
- 结算款：工程完工并验收合格后，支付剩余款项。
五、变更与索赔如工程过程中需变更设计或施工方案，乙方应及时提出，经甲方确认后方可执行。
因变更导致的成本增加或工期延长，乙方有权提出索赔。
六、违约责任任何一方未能履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地的有管辖权的法院进行诉讼。
八、其他条款双方可根据实际需要，协商确定其他相关条款，并作为本合同的补充。
本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：---。
变电站工程分包合同
变电站工程分包合同甲方（总承包方）：_______________乙方（分包方）：_______________鉴于甲乙双方就___________（项目名称）变电站工程项目的分包工作达成一致，特此签订本分包合同，以便共同遵守执行。
第一条：工程基本信息1.1 工程名称：___________________________________1.2 工程地点：___________________________________1.3 工程内容：包括但不限于土建工程、电气安装、调试及验收等相关工作。
1.4 工程标准：按照国家及行业相关标准执行。
第二条：合同金额与支付方式2.1 合同总额为：人民币（大写）_______________元整（￥_________）。
2.2 付款方式：2.2.1 预付款：合同签订后，甲方需支付合同总额的____%作为预付款。
2.2.2 进度款：根据工程进度，分阶段支付，具体比例和时间节点双方另行商定。
2.2.3 竣工款：工程竣工验收合格后，支付剩余合同款项。
第三条：工期与进度3.1 开工日期：____年____月____日3.2 竣工日期：____年____月____日3.3 进度安排：乙方应根据合同约定的时间节点，合理安排施工进度，确保按期完成。
第四条：质量要求4.1 乙方必须保证工程质量符合国家标准及设计要求，确保工程质量安全。
4.2 如出现质量问题，乙方应负责无偿修复直至合格。
第五条：变更与索赔5.1 工程变更：如需变更工程内容，应及时书面通知对方，并协商一致后签署变更协议。
5.2 索赔处理：因不可抗力或其他原因导致的损失，双方应根据实际情况协商解决。
第六条：违约责任6.1 若乙方未能按合同约定完成工程任务，应承担违约责任。
6.2 若甲方未按约定支付合同款项，应赔偿乙方因此造成的损失。
第七条：争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
..
XXX站改扩建工程HZS-1标段
10/0.4kV变电所安装工程
专业分包合同
合同编号：XXXXXXXXX
工程名称：
发包人：
承包人：
日期：2012年8月1日
第一部分协议书
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人双方就事项经协商达成一致，订立本合同。
一、承包人安全及施工资质情况
安全生产许可证号码：
发证机关：
复审时间及有效期：
资质证书号码：
发证机关：
资质专业及等级：
二、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程规模：
三、承包方式、承包范围及合同价款
1、承包方式：专业承包。
2、项目承包范围：。
3、工作内容：。
4、本工程合同价款总额为￥元，人民币大写：。
本合同为总价包干合同。
其中：安全文明施工费￥元，人民币大写：。
四、工期
开工时间：
总工期为：日历天。
总工期保证在合同约定工期范围内。
各阶段节点工期按发包人编制的施工组织设计要求的时间进行控制。
五、质量标准
工程质量标准：验收一次性合格
工程创优目标： /
六、其他管理标准
安全管理标准：
文明施工标准：
七、组成本合同的文件及优先解释顺序
合同文件互相解释，互为说明。
除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1、本合同协议书；
2、本合同专用条款；
3、本合同通用条款；
4、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；
5、合同履行过程中，双协商一致的其它书面文件。
八、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、承包人向发包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第三条约定的项目(以下简称为“工程项目”)，并在质量保修期内承担保修责任。
十、发包人向承包人承诺，按照合同约定的方式，完成相应的协调和配合工作。
十一、承包人向发包人承诺，履行总包合同中与工程项目有关的发包人的所有义务，并与发包人承担履行工程项目合同以及确保工程项目质量的连带责任。
十二、合同生效与终止
合同订立时间：年月日；
合同订立地点：。
本合同双方约定双方签字并盖章后生效。
发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，总包合同终止后即告终止.
发包人（签章）：承包人（签章）：
法定代表人或法定代表人或
委托代理人：委托代理人：
开户银行名称：开户银行名称：
账户名称：
银行帐号：银行帐号：
联系人：联系人：
电话：电话：
日期：年月日日期：年月日
第二部分通用条款
一、词语定义及合同文件
1.词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：
1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于工程项目的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包方：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4发包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包方接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5承包人：指在本标段分包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有承揽该工程项目资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6总包工程：指由发包人和发包方在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
1.7工程项目：指由发包人和承包人在本合同协议书中约定的本标段承包范围内的工程。
1.8工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包方指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和发包方在总包合同专用条款中约定。
1.9项目经理：指发包人在本合同专用条款中指定的负责工程项目施工管理、履行总包合同（与本标段相关部分）及本合同的代表。
1.10工程项目经理：指由承包人在本标段分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行本标段分包合同的代表。
1.11总包合同：指发包人与发包方之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.12总包合同条款：指发包人和发包方协商一致的合同条款。
1.13本标段分包合同：指发包人和承包人之间签订的本标段分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.14工程建设标准：指与工程项目相关的工程建设标准，以及经发包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。
1.15图纸：指由发包人提供的符合总包合同要求及本标段分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
1.16报价书：指由承包人根据本标段合同的规定，为完成工程项目，向发包人提出的本标段合同报价。
在发包人采用招标方式确定承包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。
1.17中标通知书：指由发包人发出的确定承包人中标的通知。
1.18开工日期：指发包人和承包人在本合同协议书中约定的，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.19竣工日期：指发包人和承包人在本合同协议书中约定的，承包人完成工程项目的绝对或相对的日期。
1.20合同价款：指发包人与承包人在本合同协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同完成合同范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.21追加合同价款：指在本标段分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经发包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.22施工场地：指由发包人提供的用于工程项目施工的场所，以及发包人在现场总平面图中具体指定的供承包人施工使用的任何其他场所。
l.23书面形式：指本标段分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真)可以有形地表现所载内容的形式。
1.24违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。
1.25索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.26不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.27小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣。