采购合同范本
采购合同的范本(必备16篇)
采购合同的范本（必备16篇）
（经典版）
编制人：__________________
审核人：__________________
审批人：__________________
编制单位：__________________
编制时间：____年____月____日
序言
下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!
并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!
Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!
In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
采购用的合同范本
采购用的合同范本
合同编号：_______
采购合同范本
甲方（采购方）：_______
乙方（供应商）：_______
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方产品事宜，达成如下协议：
一、产品信息
1.1 产品名称：_______
1.2 产品型号：_______
1.3 产品规格：_______
1.4 产品数量：_______
1.5 产品单价：_______
1.6 产品总价：_______
二、交货及验收
2.1 交货时间：乙方应在_______年_______月_______日前将产品交付至甲方指定地点。
2.2 交货地点：_______
2.3 验收标准：产品应按照国家标准、行业标准或双方约定的质量标准进行验收。
2.4 验收期限：甲方应在收到产品后_______日内进行验收。
2.5 验收合格后，甲方应在_______日内向乙方支付产品总价。
三、售后服务
3.1 乙方应提供产品售后服务，包括但不限于产品安装、调试、维修等。
3.2 售后服务期限：自产品验收合格之日起_______年。
四、违约责任
4.1 乙方未能按约定时间交货的，应向甲方支付逾期交货违约金，违约金计算方式为：逾期天数×产品总价×_______%。
4.2 甲方逾期付款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期天数×产品总价×_______%。
4.3 一方违反合同约定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担合同总价_______%的违约金。
五、争议解决
采购合同范本 模板范文
采购合同范本模板范文
合同编号：_______
甲方（采购方）：_______
乙方（供货方）：_______
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方货物事宜，达成如下协议：
一、货物名称、规格型号、数量、单价及金额
1.1 货物名称：_______
1.2 规格型号：_______
1.3 数量：_______
1.4 单价：_______
1.5 金额：_______
二、质量标准
2.1 乙方提供的货物必须符合国家相关质量标准及甲方要求。
2.2 乙方应对其提供的货物质量负责，自货物交付之日起_______日内，如货物出现质量问题，乙方应无条件更换或退货。
三、交货及验收
3.1 交货地点：_______
3.2 交货时间：_______
3.3 乙方应在约定的时间内将货物送达甲方指定地点，并承担运输过程中的风险。
3.4 甲方有权对乙方提供的货物进行验收，如货物不符合约定，甲方有权拒绝接受。
四、付款方式
4.1 甲方应在货物验收合格后_______日内支付货款。
4.2 付款方式为：_______
五、售后服务
5.1 乙方应提供_______个月的售后服务，自货物交付之日起计算。
5.2 在售后服务期内，如货物出现质量问题，乙方应免费提供维修或更换服务。
六、违约责任
6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
6.2 甲方逾期付款的，应按逾期付款金额的_______%向乙方支付违约金。
采购合同范本(经典15篇)
采购合同范本（经典15篇）
采购合同范本1
甲方（采购方）：
乙方（供货方）：
今由甲方向乙方采购一批电脑，本着友好合作，互惠互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，特制定本合同。
一、采购产品名称、价格和规定。
1、甲方向乙方定购的PC电脑，共计20台（配置详见附件：PC电脑配置单），单价为：4500.00元（大写：肆仟伍佰元整）合计金额为：90000.00元。（大写：玖万元整）
2、甲方向乙方定购的IdeaPad Y480M-ITH笔记本电脑，共计10台（配置详见附件：IdeaPad Y480M-ITH笔记本电脑配置单），单价为：5500.00元（大写：伍仟伍佰元整）合计金额为：55000.00元。（大写：伍万伍仟元整）
3、以上第1、第2两项总金额为：145000.00元（大写：壹拾肆万伍仟元整）
二、产品的验收、售后服务及质保
1、乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单收货。
2、验收通过标准应按照所有产品部件均为协议附件之地址：
约定的部件进行，乙方需保证提供相应配置的货物。
3、乙方对所提供的产品在质保期内出现的品质问题，在机箱锁具没有打开、设备没有人为外力损坏的情况下发生的一切设备故障，乙方将按照相应配件厂商质保标准提供免费维修、免费更换等无偿服务。
4、人为损坏和其它非自然缘故造成的电脑不能正常使用的，乙方不予免费质保，但应当为甲方提供相关服务，在此基础上产生的费用，由甲方承担。
5、乙方向甲方提供购买货物后三个月的软件免费维修，三个月后，发生故障的，乙方可不进行免费维修，但乙方应根据甲方要求，对甲方购买的电脑进行必要软件维修，在此基础上产生的费用由甲方承担。
采购合同范本模板
采购合同范本模板
合同编号：_______
采购合同范本模板
甲方（采购方）：_______
乙方（供应商）：_______
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方产品事宜，达成如下协议：
一、产品名称、数量、规格、型号、价格及交货期限
1.1 产品名称：_______
1.2 数量：_______
1.3 规格：_______
1.4 型号：_______
1.5 价格：_______
1.6 交货期限：_______
二、质量要求
2.1 乙方提供的产品质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。
2.3 乙方提供的产品如出现质量问题，应按照甲方的要求进行退换货，并承担相应的运费。
三、包装及运输
3.1 乙方应采用适当的包装方式，确保产品在运输过程中不受损坏。
3.2 乙方负责将产品运输至甲方指定地点，并承担运输过程中的风险。
3.3 甲方有权要求乙方提供产品的运输单据，乙方应予以配合。
四、验收及付款
4.1 甲方应在收到产品后及时进行验收，确认产品符合合同约定后支付货款。
4.2 甲方有权要求乙方提供产品质量检验报告、合格证明等相关文件，乙方应予以配合。
4.3 付款方式：_______
五、售后服务
5.1 乙方应提供产品售后服务，包括但不限于产品安装、维修、技术支持等。
5.2 乙方应在接到甲方售后服务请求后，及时响应并解决问题。
六、违约责任
6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
6.2 甲方逾期付款的，应按逾期付款金额的_______%向乙方支付违约金。
采购合同范本5篇
采购合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考
篇1
采购合同范本
合同编号：【】
甲方（采购方）：______________
法定代表人：______________
地址：______________
邮编：______________
电话：______________
传真：______________
乙方（供应方）：______________
法定代表人：______________
地址：______________
邮编：______________
电话：______________
传真：______________
甲乙双方经友好协商，达成如下采购合同，以兹信守：
一、货物名称、规格、数量和价款：
1.1 甲方向乙方购买商品：______________
1.2 规格：______________
1.3 数量：______________（______________件/吨/千克）
1.4 单价：￥______________元/件/吨/千克
1.5 总价：￥______________元
二、质量要求及标准：
2.1 乙方保证所售商品的质量符合国家标准及双方约定的要求，并提供相关质量检测报告。
2.2 若商品质量不符合约定标准，乙方承担相应的责任。
三、交货时间及地点：
3.1 乙方应在合同签订后______________日内将货物交付至甲方指定地点。
3.2 交货地点：______________
四、结算方式：
4.1 甲方应按照约定的总价款在交货后______________日内支付货
款给乙方。
4.2 付款方式：______________
合同采购合同范本(必备13篇)
合同采购合同范本（必备13篇）
（经典版）
编制人：__________________
审核人：__________________
审批人：__________________
编制单位：__________________
编制时间：____年____月____日
序言
下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!
并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!
Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!
In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
采购合同范本范本(精选13篇)
采购合同范本范本（精选13篇）
（经典版）
编制人：__________________
审核人：__________________
审批人：__________________
编制单位：__________________
编制时间：____年____月____日
序言
下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!
并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!
Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!
In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
采购合同范本3篇
采购合同范本3篇
甲方（采购方）：_____________________
乙方（供货方）：_____________________
鉴于甲方需要采购以下商品，乙方愿意提供所需商品，双方经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同标的
1.1 甲方同意向乙方采购以下商品：
- 商品名称：____________________
- 规格型号：____________________
- 数量：____________________
- 单价：____________________
- 总价：____________________
- 交货地点：____________________
- 交货时间：_____________________
- 质量标准：_____________________
- 包装要求：____________________
- 其他要求：_____________________
第二条付款方式
2.1 甲方应在合同签订之日起____天内支付合同总价的____%作为预付款。
2.2 余款在乙方交付商品并经甲方验收合格后____天内支付。
第三条交货与验收
3.1 乙方应按照约定的时间和地点交付商品。
3.2 甲方应在收到商品后____天内完成验收，如有异议应在验收后
____天内书面通知乙方。
第四条违约责任
4.1 如乙方未能按时交付商品，应按日支付合同总价____%的违约金。
4.2 如甲方未能按时支付货款，应按日支付未付款项____%的违约金。
第五条争议解决
5.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
采购合同范本15篇
采购合同范本15篇
甲方（买方）：____________________
乙方（卖方）：____________________
鉴于甲方有意向购买乙方提供的货物或服务，乙方愿意按照本合同条
款向甲方提供货物或服务，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的
原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条合同标的
1.1 甲方同意购买，乙方同意出售以下货物或服务：
货物或服务名称：_____________________
规格型号：_________________________
数量：________________
单价：________________
总价：________________
1.2 乙方应保证所提供的货物或服务符合国家或行业标准，并满足甲
方的使用需求。
第二条质量要求
2.1 乙方应确保所提供货物或服务的质量符合本合同约定的标准。
2.2 如甲方对货物或服务的质量有特殊需求，应在本合同中明确，乙
方应按照甲方的要求提供相应的货物或服务。
第三条交付时间和地点
3.1 乙方应于___年___月___日前将货物或服务交付至甲方指定的地点。
3.2 甲方应在货物或服务交付后的___个工作日内进行验收。
第四条付款方式
4.1 甲方应在本合同签订后___个工作日内支付合同总价的___%作为预付款。
4.2 余款在货物或服务交付并经甲方验收合格后___个工作日内支付。
第五条违约责任
5.1 如乙方未能按时交付货物或服务，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：延迟交付货物或服务总价的___%乘以延迟天数。
5.2 如甲方未能按时支付货款，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：未支付货款金额的___%乘以延迟天数。
采购合同范本大全
采购合同范本大全
正文：
采购合同范本一：
甲方：（买方）
乙方：（卖方）
鉴于乙方同意向甲方供应以下商品，双方经协商达成如下合同：第一条：合同商品
1.1 商品名称：
1.2 商品规格：
1.3 商品数量：
第二条：价格及支付方式
2.1 商品单价：
2.2 总金额：
2.3 支付方式：
第三条：交货方式及时间
3.1 交货方式：
3.2 交货时间：
第四条：验收与退换货
4.1 验收标准：
4.2 退换货条件：
第五条：违约责任
5.1 乙方违约责任：
5.2 甲方违约责任：
第六条：合同生效及解除
6.1 合同生效：
6.2 合同解除：
第七条：争议解决
7.1 争议解决方式：
7.2 管辖法院：
第八条：其他事项
8.1 合同附件：
8.2 通知方式：
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：
日期：日期：
采购合同范本二：
供方（以下称"甲方"）：
需方（以下称"乙方"）：
鉴于甲方同意根据乙方的需求提供以下服务，双方经过友好协商决定签订如下合同：
第一条内容及范围：
甲方将根据乙方提供的需求，提供以下服务：
1.1 服务名称：
1.2 服务方式及流程：
第二条服务费用及支付方式：
2.1 服务费用：
2.2 支付方式及时间：
第三条期限与终止：
3.1 服务期限：
3.2 终止方式及条件：
第四条保密条款：
4.1 保密责任：
4.2 保密期限：
第五条违约责任：
5.1 甲方违约责任：
5.2 乙方违约责任：
第六条争议解决：
6.1 争议解决方式：
6.2 管辖法院：
第七条其他事项：
7.1 合同附件：
7.2 通知方式：
本合同经供需双方盖章，并在两份原件上签字为证，具有同等法律效力。
采购合同范本3篇
采购合同范本3篇
篇一
采购合同
甲方（采购方）：
名称：__________________
法定代表人：__________________
地址：__________________
联系电话：__________________
乙方（供应方）：
名称：__________________
法定代表人：__________________
地址：__________________
联系电话：__________________
一、产品或服务描述及要求
1. 乙方应按照甲方的要求，向甲方提供[具体产品或服务描述]。
2. 产品或服务的质量应符合国家相关标准及行业规范。
二、价格及付款方式
1. 总价款为人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
2. 甲方应在[具体付款时间]前向乙方支付[预付款或定金的金额]元；在乙方交付产品或服务并经甲方验收合格后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后[具体时间]内提供发票给甲方。
三、交付及验收
1. 乙方应在[具体交付时间]前将产品或服务交付至甲方指定地点。
2. 甲方应在收到产品或服务后的[具体验收时间]内进行验收，如验收不合格，应及时通知乙方，乙方应在[具体时间]内进行整改或更换。
四、质量保证及售后服务
1. 乙方应保证所提供的产品或服务质量，自验收合格之日起，提供[具体质保期限]的质量保证。
2. 在质保期内，如产品或服务出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
3. 乙方应提供[具体售后服务内容]。
五、违约责任
1. 如甲方未按合同约定支付款项，每逾期一天，应按未支付款项的[具体比例]向乙方支付违约金。
采购合同范本7篇
采购合同范本7篇
采购合同范本 (1) 合同编号：_________
需方(甲方)：_________
供方(乙方)：_________
经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下：
第一条甲方向乙方订货总值为人民币_________元。
第二条产品名称、规格、质量(技术指标)
_________。
第三条产品包装规格及费用
_________。
第四条验收方法
_________。
第五条货款及费用等付款及结算办法
_________。
第六条交货规定
1.交货方式：_________。
2.交货地点：_________。
3.交货日期：_________。
4.运输费：_________。
第七条经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
采购合同的范本5篇
采购合同的范本5篇
全文共5篇示例，供读者参考
篇1
采购合同范本
合同编号：________________
甲方（采购方）：________________
乙方（供应商）：________________
根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方采购以下物品，达成如下采购合同：
一、采购物品名称、数量、规格及价格：
1. ________________ × ________________，单价：________________元，合计：________________元。
2. ________________ × ________________，单价：________________元，合计：________________元。
……（依次列出所有采购物品及相应的数量、规格和价格）
二、交货时间及地点：乙方应在签订合同后________________个工作日内将货物交至甲方指定地点。
三、验收标准：乙方交付的货物应符合国家标准及双方约定的规
格要求，若货物不符合标准，乙方应负责退换货和赔偿损失。
四、付款方式：甲方应在收到货物后________________个工作日内向乙方支付合同总金额的________________%作为首付款，余下款项在货物验收合格后________________个工作日内支付完毕。
五、违约责任：若一方未履行合同义务，应承担相应的违约责任，造成损失的一方有权要求赔偿。
六、争议解决：因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如无法协商解决，应提交至合同签订地法院诉讼解决。
采购合同范本(2篇)
采购合同范本
甲方（以下简称“采购方”）：____________________
地址：____________________
联系人：____________________
联系电话：____________________
乙方（以下简称“供应方”）：____________________
地址：____________________
联系人：____________________
联系电话：____________________
鉴于甲方为采购方，需要乙方提供商品或服务，乙方愿意提供商品或服务，双方经协商一致，特订立本采购合同，共同遵照执行：第一条采购内容
1. 甲方同意购买乙方提供的商品或服务。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供符合质量标准的商品或服务。
第二条交货及验收
1. 乙方应按照约定的时间、地点和方式交付商品或提供服务。
2. 甲方应对乙方提供的商品或服务进行验收，确认符合合同约定的质量标准。
第三条价款及支付方式
1. 甲乙双方约定，商品或服务的价款为人民币____元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式为____，支付时间为本合同签订后____个工作日内。
第四条质量保证
1. 乙方提供的商品或服务应符合国家或行业规定的质量标准。
2. 乙方应对提供的商品或服务承担质量保证责任，如出现质量问题，乙方应负责修复或更换。
第五条售后服务
1. 乙方应提供商品或服务的售后服务，包括安装、维修、保养等。
第六条合同的生效、终止和解除
1. 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
采购合同范本5篇
采购合同范本5篇
篇1
采购合同范本
一、签署时间
本合同于_______年___月___日签订，生效时间为签署后立即生效。
二、合同双方信息
供应商（甲方）:
公司名称：
地址：
联系人：
电话：
传真：
邮箱：
采购商（乙方）:
公司名称：
地址：
联系人：
电话：
传真：
邮箱：
三、产品信息
1. 产品名称：
2. 规格型号：
3. 单位价格：
4. 数量：
四、交付时间
1. 交付地点：
2. 交付方式：
3. 交付时间：
五、支付方式
1. 支付方式：
2. 付款方式：乙方应按照合同约定时间内将货款支付给甲方。
六、质量标准
1. 产品质量应符合国家及行业标准，若有质量问题，乙方可退货或要求换货。
2. 甲方应提供产品质量检验证书或相关证明文件。
七、违约责任
1. 若乙方未按照合同约定时间支付货款，甲方有权要求违约金。
2. 若甲方未按照合同约定时间交付产品，乙方有权要求违约金。
八、解决纠纷
双方因合同履行发生纠纷应友好协商解决，如无法协商解决，应提交至_____仲裁机构仲裁。
九、其他
1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同的有效期限是自签订之日起至交付完毕并经双方认可为止。
供应商（甲方）签字盖章：
日期：
采购商（乙方）签字盖章：
日期：
以上所列为本次采购合同的主要内容，请双方仔细阅读并确认后签字盖章。祝愿双方合作愉快！
篇2
采购合同范本
一、合同双方
甲方（采购方）：_________（公司名称）、法定代表人：_________、地址：_________、联系电话：_________
乙方（供应方）：_________（公司名称）、法定代表人：_________、地址：_________、联系电话：_________
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购合同
甲方：签订地点：
乙方：签订日期：年月日
项目名称：制单员：
本合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》制定，主要用于材料备品备件、辅料等低值易耗品的订货，经双方友好协商，一致同意按以下列条款签订本合同（传真件有效）。
一、产品名称、数量、价格合同编号：
二、质量要求：
2.1产品符合国家相关标准及行业规定。
2.2依据工程施工需要，采购合同要求，确保产品质量。
三、交货地点： 5
四、付款方式：
4.1 月结30天。
4.2合同生效后乙方安排将合同规定的货物发送到指定的地点，现场验收合格且资料齐全，并将全额发票寄至甲方。
五、运输方式：
5.1乙方应使用适当运输和搬运的包装并采取必要的保护措施，确保合同货物安全到达甲方指定现场，危险化学品的包装与运输应遵守《危险化学品安全管理条例》的相关规定。
5.2运费及保险费由乙方承担。
六、违约责任：
6.1乙方如在接到甲方采购合同后2天内不回签给甲方，本合同自动作废。
6.2、合同生效后，除经双方友好协商且有书面协议外，任何一方都不得擅自解除本合同，若任何一方擅自解除本合同的，向另一方支付合同总价10%的违约金。
6.3若乙方不能按合同规定的时间交付货物，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价的0.5%的违约金，一
旦违约事件发生，乙方需在收到甲方索赔通知书30天内，将违约金电汇给甲方，或者甲方有权书面通知乙方后将违约金直接从合同款中扣除。
七、检验标准、方法：
7.1货物抵达目的地后，甲方对货物进行检验，如发现货物的规格、数量、质量与合同规定不符，甲方可以选择换货或退货，且由此给甲方造成的所有损失都由乙方全部承担。
7.2货物抵达现场后，乙方应提供与实际数量相符的发货清单，并经甲方收货人员确认签字后方可生效，生效后的发货清单将作为最终结算的凭证。
八、乙方交货时需提供以下资料：
①产品送货单2联（客户联与回单联）；②产品质保书及合格证；③全额发票。
九、解决合同纠纷方式：
双方因执行本合同发生的或者与本合同有关的一切争议，经友好协商解决不了的，应提交苏州市仲裁委员会进行仲裁，仲裁费用由败诉方承担。
十、合同成立：
本合同一式贰份，双方各执一份，同具法律效力，自双方签字盖章之日起生效（传真件有效）。
甲方单位名称：乙方单位名称：
地址：地址：
邮编：邮编：
联系电话：联系电话：
传真：传真：
授权代表（签名）：授权代表（签名）：
开户银行：开户银行：
开户帐号：开户帐号：