监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-8

合集下载

监理工程师合同管理试题题库及答案

监理工程师合同管理试题题库及答案一、单选题（共24题，共48分）1.债权人由于债务人不当履行合同行使代位权发生的费用（）承担。

A.由债务人B.由债权人C.由第三方D.按合同约定ABCD正确答案：A2.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（）。

A.无权代理B.委托代理C.法定代理D.指定代理ABCD正确答案：C3.在FIDIC拖工合同条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是（）。

A.公共行为引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.施工中遇到古迹ABCD正确答案：B4.FIDIC 合同条件中约定，因承包商的责任延误竣工时，损害赔偿金为每天1万元，该合同工程的总金额300万元，而承包商竣工工程的合同价为15万元，延期竣工天数30天，合同中还约定最高赔偿限额为20万元，则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为（）万元。

A.0.05B.1.5C.15D.20ABCD正确答案：B5.《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下最低保修期限为5年的是（）。

A.基础设施工程B.有防水要求的外墙面的防渗漏C.装修工程D.供冷系统ABCD正确答案：B6.某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。

当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同。

此时发包人应进一步支付设计人（）。

A.3 万元B.5 万元C.7 万元D.10 万元ABCD正确答案：A7.建设行政主管部门对招标文件是否有限制公平竞争的条件进行核查的，主要核查（）的不公正评标条件。

A.是否有针对材料供应商设立B.是否有针对外地区和外系统设立C.是否有针对联合体投标者设立D.是否有针对一揽子交钥匙工程设立ABCD正确答案：B8.债权人分立、合并或者变更位所未通知债务人，导致履行债务发生困难，债务人可以( )或将标的物提存。

A.终止合同B.解除合同C.中止合同D.不履行合同ABCD正确答案：C9.FIDIC 施工合同条件中，为了解决监理工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了（）处理合同争议的程序。

注册监理工程师《合同管理》试题(含答案)

注册监理工程师《合同管理》试题（含答案）一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是保证（）。

A. 工程质量B. 工程进度C. 投资控制D. 合同履行【答案】D2. 下列关于合同订立的表述，错误的是（）。

A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当采用书面形式C. 合同订立应当经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立可以不经过要约和承诺两个阶段【答案】D3. 下列关于合同履行原则的表述，正确的是（）。

A. 全面履行原则仅要求履行合同的主要义务B. 适当履行原则要求履行合同的次要义务C. 诚实信用原则要求履行合同的过程中互相欺诈D. 情势变更原则要求合同双方在合同履行过程中应当遵守法律规定【答案】D4. 合同的变更情形不包括（）。

A. 主体变更B. 标的变更C. 数量变更D. 价款变更【答案】A5. 下列关于合同解除的表述，正确的是（）。

A. 合同解除必须经过双方当事人协商一致B. 合同解除必须经过法院或者仲裁机构裁决C. 合同解除只需要通知对方即可D. 合同解除后，合同的权利义务终止【答案】D6. 下列关于违约责任的表述，正确的是（）。

A. 只有当事人违约行为给对方造成损失时，才需要承担违约责任B. 当事人一方违约，对方只能要求其承担继续履行的责任C. 当事人一方违约，对方只能要求其承担违约金的责任D. 当事人一方违约，对方可以要求其承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任【答案】D7. 下列关于合同纠纷解决的表述，错误的是（）。

A. 协商解决是解决合同纠纷的首选方式B. 仲裁解决需要当事人达成仲裁协议C. 诉讼解决不需要当事人达成诉讼协议D. 仲裁裁决具有终局性【答案】C8. 下列关于合同管理信息系统的表述，正确的是（）。

A. 合同管理信息系统只能用于合同的签订和履行B. 合同管理信息系统不需要具备数据分析和报表生成的功能C. 合同管理信息系统应当具备合同的起草、审批、签订、履行、变更、解除和违约等管理功能D. 合同管理信息系统不需要具备合同的起草和审批功能【答案】C二、多项选择题（每题3分，共60分）9. 合同管理的基本原则包括（）。

全国注册监理工程师真题及答案解析合同管理

全国监理工程师执业
资格考试历年真题精讲
建设工程合同管理
17年全国注册监理工程师执业资格考试《建设工程合同管理》真题与解析【不全】......... 1一、单项选择题............................................................................................................................ 1二、多项选择题............................................................................................................................ 7参考答案................................................................................................................................................ 8
13年全国注册监理工程师执业资格考试《建设工程合同管理》真题与解析....................... 50一、单项选择题.......................................................................................................................... 50二、多项选择题.......................................................................................................................... 57参考答案.............................................................................................................................................. 63

注册监理工程师考试《合同管理》测试题及答案

注册监理工程师考试《合同管理》测试题及答案一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。

A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同文件的是（）。

A. 工程设计图纸B. 工程量清单C. 合同协议书D. 施工现场情况说明书3. 合同履行的过程中，监理工程师对合同的监督主要体现在（）。

A. 工程进度控制B. 工程质量控制C. 工程投资控制D. 合同履行过程的跟踪检查4. 下列关于合同变更的说法，正确的是（）。

A. 合同变更必须经过双方当事人协商一致B. 合同变更应当采用书面形式C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要经过监理工程师同意5. 下列属于合同违约的情形的是（）。

A. 当事人未履行合同义务B. 当事人迟延履行合同义务C. 当事人擅自变更合同内容D. 当事人未按照约定的方式履行合同6. 下列关于合同解除的说法，正确的是（）。

A. 合同解除必须经过双方当事人协商一致B. 合同解除应当采用书面形式C. 合同解除后，当事人应当承担违约责任D. 合同解除不需要经过监理工程师同意7. 下列属于合同权利义务转让的情形的是（）。

A. 债权人将其债权全部转让给第三方B. 债务人将其债务全部转让给第三方C. 债权人将其债权部分转让给第三方D. 债务人将其债务部分转让给第三方8. 下列关于合同终止的说法，正确的是（）。

A. 合同终止后，当事人之间的权利义务关系消灭B. 合同终止后，当事人应当承担违约责任C. 合同终止后，合同文件仍然有效D. 合同终止后，合同中的结算条款仍然有效9. 下列属于合同担保的方式的是（）。

A. 保证B. 抵押C. 质押D. 定金10. 下列关于合同争议解决的说法，正确的是（）。

A. 合同争议解决应当遵循公平原则B. 合同争议解决可以采取协商、调解、仲裁或者诉讼等方式C. 合同争议解决必须经过监理工程师同意D. 合同争议解决只能采取诉讼方式二、多项选择题（每题2分，共40分）11. 合同文件的组成包括（）。

监理工程师测验《合同管理》真题与参考答案解析

B．申请人须知
Ｃ.资格审查方法和办法ﻫＤ.资格预审申请文件ﻫ【答案】Ａ
【解析】公开招标项目，应当发布资格预审公告。对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告,应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。资格预审公告具有代替招标公告的功能。参见教材P26、35.
1８．工程设计招标采用的开标形式是(）
A.由招标单位直接宣读各投标人报价
B.承包人和监理人ﻫC．发包人和承包人ﻫD．承包人和分包人
【答案】Cﻫ【解析】建筑工程一切险的被保险人为发包人和承包人。参见教材P82。
28．根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应自（)。
A．发包人
Ｂ.承包人
C.合同条款确定的该风险责任人
D．造价咨询机构
【答案】Ｃﻫ【解析】如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，自该事件的风险责任方负责补偿。参见教材P28。
B．由招标单位宣布按报价高低排定的顺序ﻫC．由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价
D．由投标单位报价后,招标人按报价高低排出次序
【答案】Cﻫ【解析】投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价,而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。参见教材P４8.ﻫ
B.投票函及投票函附录
Ｃ.委托监理协议书ﻫD.投票企定额标准
【答案】Bﻫ【解析】合同的组成文件包括：（1）合同协议书;（2)中标通知书；（3）投标函及投标函附录;(4）合同专用条款;(5)合同通用条款；（６)技术标准和要求;(７)图纸;(８)已标价的工程量清单；（９）其他合同文件一经合同当事人双万确认构成合同的其他文件。参见教材P７９。ﻫ27．根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（)。ﻫＡ．发包人和监理人

注册监理工程师考试《合同管理》测试题(含答案)

注册监理工程师考试《合同管理》测试题（含答案）一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是（）。

A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 确定合同价格D. 协调合同双方关系2. 下列不属于合同履行的原则的是（）。

A. 公平原则B. 诚实信用原则C. 合法原则D. 合理原则3. 在工程监理合同中，监理工程师的职责不包括（）。

A. 对施工现场进行巡查B. 审核施工单位提交的施工进度计划C. 协调解决施工过程中的技术问题D. 确定工程质量标准4. 下列合同中，属于单价合同的是（）。

A. 建设工程施工合同B. 设备采购合同C. 工程监理合同D. 工程咨询合同5. 下列关于合同变更的说法中，错误的是（）。

A. 合同变更应当符合合同约定的条件B. 合同变更应当遵循诚实信用原则C. 合同变更应当经过双方协商一致D. 合同变更不需要经过原合同的审批机关批准6. 下列不属于合同担保的方式的是（）。

A. 保证B. 抵押C. 定金D. 委托7. 下列关于合同解除的说法中，正确的是（）。

A. 合同解除后，合同的权利义务终止B. 合同解除后，合同的履行期限延长C. 合同解除后，合同的解除方应当承担违约责任D. 合同解除后，合同的解除方无需承担违约责任8. 下列不属于合同违约责任的形式的是（）。

A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失9. 在工程监理合同中，监理工程师的权力不包括（）。

A. 对施工现场进行巡查B. 审核施工单位提交的施工进度计划C. 协调解决施工过程中的技术问题D. 决定施工单位的人员配置10. 下列属于合同权利义务终止的情形的是（）。

A. 合同到期B. 合同解除C. 合同变更D. 合同转让二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 合同管理的基本原则包括（）。

A. 合法原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 合理原则E. 保密原则12. 下列属于合同条款的内容的有（）。

监理工程师考试《合同管理》试卷及答案

监理工程师考试《合同管理》试卷及答案【大中小】【打印】【我要纠错】全国监理工程师执业资格考试试卷建设工程合同管理一、单项选择题（共50题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．委托监理合同法律关系的客体是（）。

A．监理工程B．监理服务C．监理规划D．监理投标方案答案：B解析：P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。

法律意义上的行为是指人的有意识的活动。

在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。

监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。

2．我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。

A．施工合同的发包人B．施工合同的承包人C．施工合同发包人和承包人D．工程项目的代建方和施工合同的发包人答案：A解析：P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。

我国的《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。

3．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是（）。

A．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证答案：D解析：P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。

故选项D正确。

选项A错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。

而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。

选项B错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。

选项C错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。

监理工程师《合同管理》测试题及答案

监理工程师《合同管理》测试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在进行合同管理时，应当遵循的原则不包括（）。

A. 公平原则B. 诚实信用原则C. 合法原则D. 合理原则2. 下列不属于合同的组成部分的是（）。

A. 合同正文B. 合同附件C. 合同谈判记录D. 合同签订日期3. 下列关于合同履行期限的说法，正确的是（）。

A. 履行期限可以附条件B. 履行期限可以附期限C. 履行期限不得变更D. 履行期限由双方约定，但不得少于法定的最短期限4. 合同的担保方式包括（）。

A. 保证、抵押、质押、留置和定金B. 保证、抵押、质押和定金C. 保证、抵押、留置和定金D. 保证、抵押、留置和担保5. 监理工程师在合同管理中，对合同的监督检查主要包括（）。

A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的履行、变更、解除和终止C. 合同的签订、履行、变更和终止D. 合同的履行、变更、解除和续签6. 下列关于合同变更的说法，正确的是（）。

A. 合同变更必须经双方协商一致B. 合同变更只需要通知对方即可C. 合同变更不得违反法律规定和合同约定D. 合同变更后，原合同失效7. 下列不属于合同纠纷解决方式的是（）。

A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 行政投诉解决8. 下列关于违约责任的说法，正确的是（）。

A. 只有合同一方违约，才会产生违约责任B. 违约责任具有惩罚性C. 违约责任具有补偿性D. 违约责任由违约方承担9. 下列不属于合同管理的主要任务的是（）。

A. 合同的签订管理B. 合同的履行管理C. 合同的变更管理D. 合同的保管管理10. 下列关于合同签订的说法，正确的是（）。

A. 合同签订后立即生效B. 合同签订前需进行审批C. 合同签订后不得变更D. 合同签订后立即履行二、多项选择题（每题3分，共30分）1. 合同管理的基本原则包括（）。

A. 公平原则B. 诚实信用原则C. 合法原则D. 合理原则E. 合同自由原则2. 合同履行过程中，监理工程师应关注的重点内容包括（）。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-98

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-981、《合同法》规定,合同被撤销的法律后果有()【多选题】A.返还财产B.赔偿损失C.罚款D.记入不良信用名单E.对经办人进行行政处分正确答案:A、B答案解析:合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同,也是返还财产,赔偿损失,追缴财产、收归国有三种。

2、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险,保险人承担保险责任的开始时间是()【单选题】A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.工程材料运抵施工现场日正确答案:D答案解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。

3、关于迟到承诺的说法,正确的有()【多选题】A.受要约人超过承诺期限发出的承诺,一律视为新要约B.受要约人超过承诺期限发出的承诺,要约人仍可通知该承诺有效C.非受要约人责任延误到达的承诺,仍是有效的承诺D.非受要约人责任延误到达的承诺,要约人可以不接受该承诺E.迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关正确答案:B、C、D答案解析:超过承诺期限到达要约人的承诺,按照迟到的原因不同,《合同法》对承诺的有效性作出了不同的区分:①受要约人超过承诺期限发出的承诺。

除非要约人及时通知受要约人该承诺有效,否则该超期的承诺视为新要约,对要约人不具备法律效力。

②非受要约人责任原因延误到达的承诺。

受要约人在承诺期限内发出承诺,按照通常情况能够及时到达要约人,但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。

对于这种情况,除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺,否则承诺有效。

4、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,下列隐蔽工程的检验步骤和要求中,正确的有()【多选题】A.隐蔽工程施工完毕,承包人进行自检B.自检合格后,书面通知工程师验收C.工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议,又未按时验收,承包人可继续施工D.在任何情况下未经工程师签字认可,工程部位都不得隐蔽E.隐蔽工程验收合格后,在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字,承包人可继续施工正确答案:A、B、C、E答案解析:隐蔽工程的检验程序如下:①承包人自检。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-83

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-831、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中,正确的是()。

【单选题】A.由承包人提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验B.由设备制造商提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验正确答案:D答案解析:本题涉及的考点是材料设备的到货检验。

承包人采购的材料设备应按照合同专用条款约定及设计要求和有关标准采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责;承包人在材料设备到货前24 h应通知工程师共同进行到货清点。

2、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列情形中,业主不能凭履约保函索赔的是()。

【单选题】A.因承包商的严重违约行为,业主解除合同B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准C.对业主、承包商的合同纠纷,仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款,承包商拒绝支付D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后,超过42 d未派人修补缺陷工程,业主请其他承包商修复正确答案:B答案解析:本题涉及的考点是业主凭保函索赔的情形。

由于无条件保函对于承包商而言风险较大,因此通用条件中明确规定了4种情况下业主可以凭履约保函索赔,其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。

这些情况包括:(1)专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时,承包商应延长履约保函有效期而未延长;(2)按照业主索赔或争议、仲裁等决定,承包商未向业主支付相应款项;(3)缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42 d内未派人修补;(4)由于承包商的严重违约行为业主终止合同。

3、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。

下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是()。

【单选题】A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工正确答案:D答案解析:本题涉及的考点是合同法律关系中行为和事件的含义。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-88

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-881、为了保障勘察人完成委托的勘察任务,发包人应提供必要的工作条件。

下列工作中,不属于发包人义务的是()。

【单选题】A.负责青苗树木的损坏赔偿B.拆除地上障碍物C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备D.提供水上勘察作业用船正确答案:C答案解析:本题涉及的考点是发包人应为勘察人提供的现场工作条件。

根据项目的具体情况,双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件,可能包括:(1)落实土地征用、青苗树木赔偿;(2)拆除地上地下障碍物;(3)处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题;(4)平整施工现场;(5)修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠及水上作业用船等。

2、某订购50吨水泥的材料采购合同,供货方在约定的交货时间前30 d通过铁路运输将55吨水泥发运到工程所在地车站。

采购方将全部货物运到施工现场后露天存放,恰逢连续降雨使3吨水泥被浸泡。

关于水泥交货后义务和责任的说法,正确的有()。

【多选题】A.接货后采购方应及时支付50吨水泥的货款B.接货后采购方应及时支付55吨水泥的货款C.采购方仍按合同约定的到货时间支付50吨水泥的货款D.采购方可向供货方索要55吨水泥的保管费E.供货方应承担3吨水泥的损失正确答案:C、D答案解析:本题涉及的考点是供货方的违约责任。

属于约定由采购方自提货物的合同,采购方接到对方发出的提前提货通知后,可以根据自己的实际情况拒绝提前提货;对于供货方提前发运或交付的货物,采购方仍可按合同规定的时间付款。

代为保管期内,不是因采购方保管不善原因而导致的损失,仍由供货方负责。

到货时间早于合同约定时间的,供货方应承担全部货物的保管费。

3、采用评标价法进行评标时,关于评标价和投标价的说法,正确的是()。

【单选题】A.按评标价确定中标人,按评标价订立合同B.按评标价确定中标人,按投标价订立合同C.按投标价确定中标人,按投标价订立合同D.按投标价确定中标人,按评标价订立合同正确答案:B答案解析:本题涉及的考点是评标价法。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-85

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-851、招标项目的中标人确定后,招标人对未中标投标人应做的工作是()【单选题】A.通知中标结果并退还投标保证金B.通知中标结果,但不退还投标保证金C.不通知中标结果,也不退还投标保证金D.不通知中标结果,但退还投标保证金正确答案:A答案解析:定标程序包括;确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

招标人根据评标报告在中标候选人中确定中标人,也可以授权评标委员会直接确定中标人;由招标人发给中标人中标通知书(承诺),并将中标结果通知未中标人并退还投标保证金或保函;中标人在提交了履约担保后,退回其投标保证金。

中标通知书具有法律效力,招标人改变中标结果,或中标人拒绝签订合同,应当承担法律责任。

自中标通知书发出30日内,招标人与中标人按招标文件和投标文件签订合同,双方不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

招标人确定中标人后15天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

2、下列合同中,属于效力待定合同的有()【多选题】A.与限制民事行为能力人订立的合同B.因重大误解订立的合同C.与无代理权人订立的合同D.与行政法人单位订立的合同E.与超越权限的法定代表人订立的合同正确答案:A、C、E答案解析:B项属于可变更可撤销合同。

D项属于正常合同。

3、执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价上涨时,交付标的物后的结算应按照()执行。

【单选题】A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格正确答案:A答案解析:如果执行政府定价或政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价。

逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;遇价格下降时,按新价格执行。

4、按照施工合同示范文本规定,“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。

【单选题】A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件正确答案:C答案解析:合同范本中的“专用条款”部分只为当事人提供了编制具体合同时应包括内容的指南,具体内容由当事人根据发包工程的实际要求细化。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-74

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-741、根据FIDIC《施工合同条件》,不属于不可预见物质条件的是()【单选题】A.人为干扰B.不利于施工的气候条件C.图纸未标明的地下障碍物D.与业主提供资料不一致的不良地质条件正确答案:B答案解析:不可预见物质条件的范围包括:承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件,但不包括气候条件。

2、某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。

承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书,但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件,按工程师的指示,承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。

竣工试验条件满足后,11月5日通过了工程竣工验收,根据FIDIC《施工合同条件》,承包商的实际竣工日期应确定为()【单选题】A.9月5日B.10月5日C.10月20日D.11月5日正确答案:A答案解析:在竣工验收阶段,有时也会出现施工已达到竣工条件,但由于不应由承包商负责的主观或客观原因不能进行竣工检验。

针对此种情况,工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书,将这部分工程移交给业主照管和使用。

工程虽已接收,仍应在缺陷通知期内进行补充检验。

当竣工检验条件具备后,承包商应在接到工程师指示进行竣工试验通知的14天内完成检验工作。

本题中承包商在规定时间内完成了检验工作,并通过了工程竣工验收,因此实际竣工日为工程竣工验收通过,承包人送交验收报告的日期。

本题中应为9月5日。

3、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款,现建设单位对甲单位的一项债权到期,但建设单位表示放弃。

关于施工企业权利的说法,正确的有()【多选题】A.施工企业可以行使代位权B.施工企业可以行使撤销权C.施工企业应以建设单位名义行使权利D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利E.施工企业行使权利的范围以其债权为限正确答案:B、D、E答案解析:该企业行使了撤销权,撤销权是指因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

往届监理工程师考试合同管理真题及答案

往届监理工程师考试合同管理真题及答案一、单项选择题1.关于建设合同的说法,错误的是()。

A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同参考答案：D2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备()能力。

A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为参考答案：C3.合同法律关系客体的智力成果指的是()。

A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备参考答案：C4.关于委托订立合同的代理人行为的说法,错误的是()。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项,必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项,法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项,法律后果由代理人承担参考答案：B5、建设单位委托招标代理机构招标的,招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()。

A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会参考答案：B6.根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.2%B.3%C.5%D.10%参考答案：A7.根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在()。

A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内c.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内参考答案：B8.根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标文件中,若要求中标人提供履约保证金的,其额度不应超过合同价格的()。

A. **B.10%C. **D.30%参考答案：B9.建设工程施工过程中发生化学品泄露,造成工程外部邻近人员中毒住院,其医疗费用应有保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程( )。

A一切险B一切险加第三者责任险C一切险加人身保险D一切险加人身意外伤害险参考答案：B10.建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在( )。