中级建筑经济第七章建设工程计价方法章节练习(2014-08-23)
2014年《建设工程计价》真题及答案详解
全国造价工程师《建设工程计价》2014年真题一．单项选择题(共72题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意)1．根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。
A．临时公共设施及场地的维持费B．建设保险和债券费C．开工试车费D．土地征购费2．关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）。
A．它是由设备购置费和工具、器具及生活家居购置费组成B．它是固定资产投资中的消极部分C．在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D．在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高3．已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。
A．25．82万元B．25．85万元C．26．09万元D．29．09万元4．根据我国现行建设安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用表述中不正确的是（）。
A．人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用B．材料费中的材料单价有材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C．材料费包含构成或计划构成：永久工程一部分的工程设备费D．施工机具使用费包含仪器仪表使用费5．关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。
A．规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B．规费包括工程排污费和住房公积金C．投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D．社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用6．下列关于建筑安装工程税金的计算公式中，正确的是（）。
A．应纳营业税=税前造价×综合税率(%)B．城市维护建设税应纳税额=计税营业额×适用税率C．教育费附加应纳税额=应纳营业税税额×3%D．地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额×当地规定的税率7．关于建设用地的取用及使用年限，下列说法中正确的是（）。
中级经济师建筑第七章建设工程计价方法
第七章建设工程计价方法单选多选案例合计7题7分2题4分——9题11分本章体系目录01投资决策和设计阶段工程造价的计价方法02发承包阶段工程造价的计价方法03施工阶段工程造价的计价方法04竣工决算的编制第一节投资决策和设计阶段工程造价的计价方法一、投资决策阶段工程造价的计价方法阶段划分误差机会研究控制在±30%内预可行性研究控制在±20%内可行性研究控制在±10%内（一）建设投资估算的编制方法分类构成概算法（建设投资分为三大类七小类）■工程费用◇设备工器具购置费◇建筑安装工程费■工程建设其他费用◇土地使用费◇与项目建设有关的其他费用◇未来企业生产经营有关的其他费用■预备费◇基本预备费◇涨价预备费形成资产法（四大类）■形成固定资产的费用（工程费用、固定资产其他费用）■形成无形资产的费用■形成其他资产的费用■预备费建设投资估算的编制方法（四种方法）■资金周转率法■生产能力指数法■设备费用百分比估算法■造价指标估算法1.资金周转率法■用资金周转率来推测投资额的一种方法【特点】比较简单，计算速度快，但精确度较低2.生产能力指数法概念：根据已建成的、性质类似的建设项目的投资额和生产能力，以及拟建项目的生产能力，来估算拟建项目的投资额。
【特点】采用此法估算投资，计算简单，速度快，但要求类似工程的资料可靠、条件基本相同，否则误差就会增大。
规模比值生产能力指数0.5～2 12～50 且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时0.6～0.7 靠增加相同规格设备的数量达到时0.8～0.93.设备费用百分比估算法【两种情况】■以拟建项目或装置的设备费为基数■以拟建项目中主要的或投资比重较大的工艺设备投资为基数C=I（1＋f1K1＋f2k2＋…）＋QC－拟建项目或装置的投资额l－拟建项目或装置按当时当地价格计算的设备费K－已建成的同类项目或装置中，建筑安装费及工程建设其他费用占设备费的百分比f－表示由于时间因素引起的定额、价格、费用标准等变化的综合系数Q－拟建工程的其他有关费用4.造价指标估算法■概算指标－按完整建筑物、构筑物以㎡、m3、座为单位，往往初步设计阶段编制设计概算；编制投资估算时，如有详细的项目资料，也可以采用，增加估算深度和精确性。
中级经济师建筑第七章建设工程计价方法习题及答案
第七章建设工程计价方法一、单项选择题1、采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（）。
A、应付账款+预付账款+存货+年其他费用B、应付账款+应收账款+存货+现金C、应收账款+存货+预收账款+现金D、预付账款+现金+应收账款+存货2、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列工程建设项目必须采用工程量清单计价的是（）。
A、国有资金投资占投资总额的30%以上的工程建设项目B、房地产投资项目C、涉外投资项目D、国有投资者拥有实际控股权的工程建设项目3、因不可抗力造成的损失，应由承包人承担的情形是（）。
A、因工程损害导致第三方财产损失B、运至施工场地用于施工的材料的损害C、承包人的停工损失D、工程所需清理费用4、当招标文件描述的分部分项工程量清单项目特征与设计图纸不符时，投标人应该（）。
A、以招标文件描述的为准，确定综合单价B、按实际施工的项目特征，重新确定综合单价C、按暂估单价计入综合单价D、遵循已经订好的综合单价5、由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，应（）。
A、由承包人全部承担B、由发包人全部承担C、由发承包双方合理分摊D、由保险公司承担6、根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是（）。
A、合同工程量偏差超过15%B、合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化C、措施项目工程量超过10%D、措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化7、以下哪种建设投资估算方法，计算简单，速度快，但要求类似工程的资料可靠、条件基本相同，否则误差就会增大（）。
A、生产能力指数法B、设备费用百分比估算法C、指标估算法D、概算法8、在固定资产投资估算编制方法中，根据已建成的类似项目的投资额、生产能力和拟建项目的生产能力，估算拟建项目投资额的方法是（）。
A、资金周转率法B、设备费用百分比洁算法C、生产能力指数法D、造价指标估算法9、经营性项目的项目资本中，财务资金所占比例未超过（）的，项目竣工财务决算可以不报财政部门或者项目主管部门审核批复。
经济师《建筑经济专业知识与实务(中级)》章节习题及详解-第7~8章【圣才出品】
第七章建设工程计价方法第一节投资决策与设计阶段工程造价的计价方法一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．下列计价方法中，属于建设投资估算编制方法的是（）。
[2015年真题]A．预算定额法B．资金周转率法C．工程单价法D．分项详细估算法【答案】B【解析】建设投资估算的编制方法很多，包括资金周转率法、生产能力指数法、设备费用百分比估算法、系数估算法、功能单元法以及造价指标估算法等，这些方法分别适用于不同阶段和不同项目的投资估算。
2．关于采用资金周转率法编制建设投资估算的说法，正确的是（）。
[2012年真题] A．资金周转率法以拟建项目中主要的或投资比重较大的工艺设备投资为基数估算投资额B．资金周转率法以拟建项目或装置的设备费为基数估算投资额C．资金周转率法是推算投资额的简单方法，计算速度快，但精确度较低D．资金周转率法需要类似工程的可靠资料【答案】C【解析】资金周转率法是用资金周转率来推测投资额的一种简单方法，它比较简便，计算速度快，但精确度较低。
AB两项，设备费用百分比估算法是以拟建项目或装置的设备费为基数或以拟建项目中主要的或投资比重较大的工艺设备投资为基数来估算投资额。
D项，采用生产能力指数法估算投资，计算简单，速度快，但要求类似工程的资料可靠、条件基本相同，否则误差就会增大。
3．某建设项目采用资金周转率法估算建设投资，估算结果为5000万元。
已知该项目产品的年产量为60万吨，每吨产品价格为100元，则该项目的资金周转率为（）。
[2014年真题]A．0.83B．1.20C．1.50D．1.80【答案】B【解析】4．某拟建项目预计产品年产量为30万，每吨单价为400元，资料显示该类项目资金周转率为1.5。
则该项目总投资额大约为（）万元。
[2016年真题]A．8000B．10000C．12000D．18000【答案】A【解析】利用资金周转率推测总投资额的计算公式如下：==⨯年销产品产品的年产量产品单价资金周转率总投资总投资=⨯产品的年产量产品单价总投资额资金周转率代入题中数据，则该项目总投资额＝30×400/1.5＝8000（万元）。
建设工程计价章节练习
第一章建设工程造价构成一、单项选择题：1、某学校新建教学楼、学生公寓属于（）。
A. 单项工程B. 单位工程C. 分部工程D. 分项工程参考答案：A2、在建设项目中，竣工后一般不能独立发挥生产能力或效益，但具有独立设计，可以独立组织施工的工程称为（）。
A. 单项工程B. 单位工程C. 分部工程D. 清单项目参考答案：B3、根据我国现行建设项目投资构成，建设投资中没有包括的费用是（）。
A. 工程费用B. 工程建设其他费用C. 建设期利息D. 预备费参考答案：C4、为保证工程项目顺利实施，避免在难以预料的情况下造成投资不足而预先安排的费用是( )。
A. 流动资金B. 建设期利息C. 预备费D. 其他资产费用参考答案：C5、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期贷款利息120万元，流动资金500万元，则该项目的建设投资为（）万元。
A. 4250B. 4430C. 4550D. 5050参考答案：B6、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。
A. 生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和B. 工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和C. 固定资产投资为建设投资和建设期利息之和D. 工程费用为直接费、间接费利润和税金之和参考答案：C7、某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险费率为0.2%，关税税率为20%，则该设备的关税完税价格为（）万元。
A. 280.56B. 281.12C. 336.67D. 337.35参考答案：A8、进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为3%，进口关税税率为20%，则该设备应支付关税税额是（）万元。
A. 11.34B. 11.33C. 11.30D. 10.00参考答案：A9、进口设备货价采用离岸价（FOB），到岸价（CIF）与FOB关系，以下说法正确的是（）。
初级经济师建筑经济《建设工程造价的构成与计价依据》章节练习题试题及答案
初级经济师建筑经济《建设工程造价的构成与计价依据》章节练习题试题及答案一、单项选择题1. 某进口设备采用运费在内价(CFR)形式，在该价格中包含的费用是( )。
A.出口国装运港至进口国目的港之间的运输保险费B.进口国国内运费、装卸费C.进口国国内运输保险费D.出口国装运港至进口国目的港之间的海运费[答案]：D[解析]：运费在内价与到岸价的区别就在于只包含海运费而不包含海运的保险费。
参见教材P1162. 按我国现行规定，预备费的内容包括( )。
A.工程保险费B.生产准备费C.联合试运转费D.涨价预备费[答案]：D[解析]：预备费包括基本预备费和涨价预备费。
参见教材126页3. 下列各种费用中，属于工程建设其他费用的是( )。
A.设备购置费B.间接费C.土地使用费D.直接费[答案]：C[解析]：土地使用费属于工程建设其他费用的组成部分。
参见教材P1144. 设备购置费的构成为( )。
A.设备原价+采购、保管费B.设备原价+运杂费+安装费C.设备原价+设备运杂费D.设备购置费用+工器具、生产家具购置费用[答案]：C[解析]：设备购置费=设备原价+设备运杂费。
参见教材114页5. 下列投资和费用构成项目中，属于建设项目总投资中的建设投资的是( )。
A.流动资金投资B.建设期利息C.经营成本D.预备费[答案]：D[解析]：按照概算法分类，建设投资由工程费用、工程建设其它费用和预备费构成。
参见教材P1136. 下列各种费用中，属于工程建设其他费用的是( )。
A.设备购置费B.间接费C.土地使用费D.直接费[答案]：C[解析]：土地使用费属于工程建设其他费用的组成部分。
参见教材P124。
7. 业主进行工程建设花费的全部固定资产投资被称为( )。
A.建筑安装工程造价B.建设项目总投资C.建设工程造价D.建筑产品价格[答案]：C[解析]：建设工程造价是指业主进行工程建设的花费的全部固定资产投资，选项C正确。
注意区别建设工程造价和建筑安装工程造价两个不同的概念。
中级建筑经济章节练习(2014-10-06)
1 采用网络计划编制该项目进度计划的优点主要为()A.比甘特横道计划更形象、直观 B.各工作之间的逻辑关系明确 C.能通过参数计算找出关键工作 D.便于对进度计划进行动态控制2 承包商计算第5个月应得进度款时，除该月分部分项工程量清单合计数额外，还需计算()A.应扣回的预付款 B.应支付的措施项目费 C.应扣的保留金 D.应计的规费3 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算。
A.竣工决算完成 B.竣工验收合格 C.交付使用 D.工程结算完成4 监理规划用于指导项目监理机构实施工程监理工作，主要内容有()。
A.明确项目监理机构的工作目标 B.制定隐蔽工程验收标准 C.明确监理工作内容和程序 D.明确监理工作方案和措施 E.制定监理工作制度5 某分部工程的双代号网络计划如下图所示，图中的绘制错误有()。
A.有多个终点节点 B.有多个起点节点 C.工作代号重复 D.有多余的虚工作 E.节点编号有误6 下列费用中，属于机械台班单价组成部分的有()。
A.燃料动力费 B.机械闲置费 C.经常修理费 D.安拆费和场外运输费 E.大修理费7 下列招标人行为中，属于排斥投标人或潜在投标人的是()。
A.要求投标人具有履行合同的能力 B.向5家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书 C.为保证施工质量指定某品牌产品作为中标产品 D.要求投标人在最近3年内没有重大工程质量问题8 某方案初期投资额为3000万元，此后每年年末的作业费用为400万元。
经济师中级建筑经济专业知识与实务(建设工程造价的构成与计价依
经济师中级建筑经济专业知识与实务（建设工程造价的构成与计价依据）模拟试卷3(题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 案例分析题单项选择题1．建设工程计价有多次性的特点，在招标阶段进行计价称为( )。
A．施工图预算B．合同价C．结算价D．投资结算正确答案：B解析：建设工程计价有多次性的特点，即：在项目建议书阶段称为投资估算，在初步设计阶段称为设计总概算，在技术设计阶段称为修正总概算，在施工图设计阶段称为施工图预算，在招标阶段称为合同价，在合同实施阶段称为结算价，在竣工验收阶段称为竣工决算。
知识模块：建设工程造价的构成与计价依据2．( )是判断项目可行性和进行项目决策的重要依据之一。
A．投资估算B．建设项目总概算C．承包合同价D．竣工决算正确答案：A解析：投资估算是在整个投资决策过程中，对建设项目投资数额进行的估计，是判断项目可行性和进行项目决策的重要依据之一。
同时投资估算也是编制初步设计和概算的造价控制目标。
知识模块：建设工程造价的构成与计价依据3．下列各项不是没备工器具购置费用的组成部分的是( )。
A．设备购置费用B．工器具购置费用C．生产家具购置费用D．运费正确答案：D解析：设备工器具购置费用是指按照建设项目设计文件要求，建设单位购置或自制达到同定资产标准的设备和新、扩建项目配置的首套工器具及生产家具所需的费朋，由设备购置费用和工器具、生产家具购置费用组成。
知识模块：建设工程造价的构成与计价依据4．某项目购买一台国产设备，其购置费为1325万元，运杂费率为12％，则该设备的原价为( )万元。
A．1166B．1183C．1484D．1506正确答案：B解析：设备购置费=设备原价+设备运杂费。
其中，设备运杂费等于设备原价乘以设备运杂费费率，则该设备的原价为：知识模块：建设工程造价的构成与计价依据5．工器具及生产家具购置费是( )与定额费率之积。
A．设备运杂费B．设备购置费C．设备采购费D．设备运输费正确答案：B解析：工器具及生产家具购置费是指新建项目或扩建项目初步设计规定所必须购置的不够同定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件的费用，其计算公式为：工器具及生产家具购置费=设备购置费×定额费率。
中级经济师-建筑、第七章建设工程计价方法(二)
考点七：国际惯例对建设工程承包合同价格的分类考点八：合同价款调整事项考点九：物价变化调整合同价款的方法考点十：索赔费用的计算考点十一：预付款相关知识点额度包工包料工程预付款比例不低于签约合同价（扣除暂列金额）的10%，不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的30%。
具体比例应在合同中约定预付款的支付程序依据《建设工程工程量清单计价规范》（50500——2013）①承包人应在签订合同或想发包人提供与预付款等额的预付款保函（如有）后向发包人提交预付款支付申请。
②发包人应在收到支付申请的7天内进行核实，向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款③发包人没有按合同约定按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付；发包人在预付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。
发包人应承担由此增加的费用和延误的工期，并应向承包人支付合理利润。
预付款的扣回1）工程开工后，应按照合同条款中约定的时间、数额和比例，将已支付的预付款以抵充各期工程进度款的方式陆续扣回。
直到扣回金额达到合同约定的预付款金额为止。
2）工程预付款主要是预付备料款，扣款的方法应是从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣。
3）从每次结算工程价款中按材料比重扣抵工程价款，竣工前全部扣清考点十二：安全文明施工费的支付（了解）1）发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。
2）发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付；3）发包人在付款期满的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担相应责任。
考点十三：进度款相关知识点工程计量正确进行工程计量，是工程价款支付的前提。
因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，不予计量。
考点十四：竣工结算与支付考点十五：基本建设项目竣工决算报表考点十六：决算的报批（注意报批权限）第三部分：本章典型例题解析1、采用扩大单价法编制单位工程概算时，编制的主要依据是()。
2014年造价工程师考试《建设工程计价》模拟试题及答案（3）
共72题，每题1分。
每题的备选项中，只有⼀个最符合题意1、总价合同⼀般在下列（ ）情况下使⽤。
A．项⽬规模⼤、⼯期长B．项⽬的技术难度较低C．愿意承包项⽬的承包商较少D．项⽬的外部环境恶劣2、 2009年已建成年产10万吨的某钢⼚，其投资额为4 000万元，2013年拟建⽣产50万吨的钢⼚项⽬，建设期为2年。
⾃2009年⾄2013年每年平均造价指数递增4%，预计建设期2年，平均造价指数递减5%，估算拟建钢⼚的静态投资额为（ ）万元(⽣产能⼒指数x取0.8)。
A．14 496B．15 304C．16 815D．16 9583、某新建项⽬，建设期为3年，分年均衡进⾏贷款，第⼀年贷款500万元，第⼆年贷款800万元，第三年贷款600万元，年利率为t6%，建设期内利息只计息不⽀付，则建设期贷款利息为（ ）万元。
A．361.5B．476.86C．152.9D．534.8564、下列关于⼯器具及⽣产家具购置费的表述中，正确的是（ ）。
A．该项费⽤属于设备费B．该项费⽤属于⼯程建设其他费⽤C．该项费⽤是为了保证项⽬⽣产运营期的需要⽽⽀付的相关购置费⽤D．该项费⽤⼀般以需要安装的设备购置费为基数乘以⼀定费率计算5、按照国外建安⼯程费⽤的构成，下列费⽤中，不属于单项⼯程开办费的是（ ）。
A．⼯⼈招聘解雇费B．施⼯⽤⽔、⽤电费C．临时设施费D．驻⼯地⼯程师的现场办公室及所需设备费⽤6、对单位⼯程概算理解不正确的是（ ）。
A．单位⼯程概算是编制单项⼯程综合概算的依据B．单位⼯程概算是单项⼯程综合概算的组成部分C．单位⼯程概算按⼯程性质分为建筑⼯程概算和设备及安装⼯程概算D．若⼲单项⼯程概算汇总后成为单位⼯程概算7、（ ）是⼯程建设中的⼀项重要的技术经济⽂件，是编制施⼯图预算的主要依据，是确定和控制⼯程造价的基础。
A．预算定额B．概算定额C．估算指标D．计价定额8、下列关于⼟地使⽤权出让年限的说法，正确的是（ ）。
A．居住⽤地70年B．⼯业⽤地30年C．科技、⽂化⽤地60年D．商业、旅游⽤地50年9、某地2012年拟建⼀年产20万吨化⼯产品的项⽬。
经济师中级建筑经济专业知识与实务(建设工程造价的构成与计价依
经济师中级建筑经济专业知识与实务（建设工程造价的构成与计价依据）模拟试卷2(题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 案例分析题单项选择题1．具有设计任务书和总体设计，经济上实行独立核算，行政上具有独立组织形式的工程被称为( )。
A．单位工程B．建设项目C．分部工程D．分项工程正确答案：B解析：具体的工程建设项目一般分为建设项目、单项工程(或工程项目)、单位工程、分部工程和分项工程。
其中，建设项目是指具有设计任务书和总体设计，经济上实行独立核算，行政上具有独立组织形式的建设单位。
知识模块：建设工程造价的构成与计价依据2．建设项目中的具有独立的设计文件、建成后能独立发挥生产效能的工程称为( )。
A．单位工程B．分部工程C．单项工程D．分项工程正确答案：C解析：单位工程是指具有独立设计，可以独立组织施工的工程，它和单项工程的区别在于单位工程不能独立发挥设计生产(或使用)效能；分部工程是指按工程部位、设备型号、使用材料及施工方法不同对一个单位工程划分的部分工程；分项工程是指通过简单的施工过程就能生产出来，并能用适量计量单位(如m3，kg等)计算的建筑安装产品，它是将分部工程按不同的施工方法、不同的材料、不同的质量要求和不同的设计尺寸，进一步划分的易于计算工程量和工料消耗量的若干子项目。
知识模块：建设工程造价的构成与计价依据3．在进口设备时，若采用装运港船上交货价，买方的责任是( )。
A．负责租船或订舱，支付运费B．负责办理出口手续C．负责提供有关装运单据D．负责将设备装船正确答案：A解析：在进口设备时，采用装运港船上交货价方式，买方承担的责任有：①负责租船或订舱，支付运费，并将船期、船名通知卖方；②负担货物装船后的一切费用和风险；③负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续；④接受卖方提供的有关装运单据，并按合同规定支付货款。
知识模块：建设工程造价的构成与计价依据4．以下关于进口设备交货方式的说法中，正确的是( )。
中级建筑经济第七章建设工程计价方法章节练习(2014-09-24).
A.通常适用于工程规模较大，技术复杂的大中型建筑安装工程
B.采用这种合同，承包方承担了通货膨胀风险
C.通常适用于工期在一年以上的建筑安装工程
D.通常适用于工期较短，工期在一年以内的建筑安装工程
E. 采用这种合同，承包商只承担了实物工程量、成本和工期等因素的风险 两阶段设计的，初步设计阶段必须编制（）。
()。
A.间接费
B.利润
C.风险因素
D.规费
5单位工程概算包括()。
A.设计概算
B.建筑工程概算和设备及安装工程概算
C.建筑工程概算
D.安装工程概算
6根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2008)，下列建设项目中，必须采用工程量清单计价的有()。
A.国有资金占投资总额50%以上的建设项目
B.国有资金占投资总额不足50%，但国有投资者实质上拥有控股权的建设项目
C.全部使用外资的建设项目
D.全部使用国有资金投资的Байду номын сангаас设项目
E.全部使用自有资金的建设项目
7业主按工期延误的实际损失额向承包方提出的索赔一般包括（）。
A.超额筹资的费用
B.使用设施机会的丧失
C.扩大的工程管理开支
D.窝工费
E.业主盈利和收入的损失
A.合同中有类似的综合单价的，参照类似的综合单价确定
B.合同中没有适用或类似的综合单价的，由承包人提出并确定综合单价后执行
C.若该项工程量变化在合同约定幅度以内的，其综合单价及措施费应予以调整
D.若该项_丁程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价应予以调整，但措施 费不能调整
4依据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，综合单价中不应涉及的内容是
中级经济师《建筑经济》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第7次)
中级经济师《建筑经济》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.按（）划分，建设监理信息可分为项目建设前期的信息、工程施工过程中的信息和工程竣工阶段的信息。
A.建设工程不同阶段B.信息时间的不同C.监理阶段的不同D.建设监理控制目标2.【真题】关于监理工程师在建设工程施工招标阶段进行项目目标控制活动的说法,正确的是（）A.编制施工招标文件B.确定招标控制价C.协助业主进行投标资格预审工作D.协助业主选择施工单位3.【真题】关于建设工程项目管理目标系统的说法，错误的是（）。
A.建设工程项目管理的目标主要包括质量、投资和进度B.建设工程项目管理目标系统的制定应保证质量、投资和进度均达到最优C.项目的质量、投资和进度之间为对立统—关系D.项目的质量、投资和进度目标可度量、管理效果可验证4.从现在起每年年末存款1000元，年利率为12%，复利半年计息一次，第5年年末本利和为（）元。
已知：(A/F，6%，2)=0.4854;(F/A，6%，10)=13.181。
A.6399B.7226C.8388D.131815.【真题】根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单的综合单价不应包括（）。
A.企业管理费B.规费C.风险费用D.利润6.【真题】根据我国《合同法》，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁.A.调解书B.起诉书C.仲裁协议D.和解结论书7.下列关于邀请招标的特点的说法中，不正确的是（）。
A.应当向3个以上的潜在投标人发出投标邀请书B.只有接受投标邀请书的法人或者其他组织才可以参加投标竞争C.招标人以邀请书的方式发m投标邀请D.招标人以招标公告的方式发出投标邀请8.下列选项中，不属于建设工程合同的主体应具备的相应条件的是（）。
建造师经济章节练习题库
建造师经济章节练习题库一、单项选择题1. 下列哪项不属于建筑安装工程费用项目组成？A. 人工费B. 材料费C. 施工机具使用费D. 设计费2. 在工程项目总投资中，下列哪项属于建设投资？A. 建筑工程费B. 设备及工器具购置费C. 安装工程费D. 流动资金3. 下列哪种方法不属于工程量清单计价的方法？A. 工料单价法B. 综合单价法C. 成本加利润法D. 费用加成法二、多项选择题A. 人工费B. 材料费C. 施工机具使用费D. 税金E. 设计费2. 下列哪些因素会影响建筑安装工程费用的变动？A. 人工工资水平B. 材料价格C. 施工机具使用年限D. 税率E. 施工工艺三、判断题1. 建筑安装工程费用中的间接费包括规费和企业管理费。
（）2. 工程量清单计价方法中的综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。
（）四、计算题1. 某工程项目的人工费为100万元，材料费为200万元，施工机具使用费为50万元，企业管理费为30万元，利润为20万元，规费为10万元，税金为5%。
计算该工程项目的建筑安装工程费用。
2. 某工程项目共有10个分部分项工程，每个分部分项工程的工程量清单综合单价分别为1000元、1200元、1500元、800元、1100元、1300元、1400元、900元、1600元、1700元。
计算该工程项目的总造价。
五、案例分析题土建工程量清单综合单价为800元/m²，工程量为10000m²。
装饰装修工程量清单综合单价为600元/m²，工程量为8000m²。
电气安装工程量清单综合单价为150元/m，工程量为12000m。
给排水安装工程量清单综合单价为120元/m，工程量为10000m。
增加工程量清单项目A，工程量为200m³，综合单价为1000元/m³。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1 由于业主不正当地终止或非承包方原因而使工程终止，承包方有权提出以下索赔()。
A.误期补偿
B.人工费的差价损失
C.材料费的差价损失
D.盈利损失
E.补偿损失
2 下列关于建筑安装工程不可调值总价合同的说法中，正确的是()。
A.通常适用于工程规模较大，技术复杂的大中型建筑安装工程
B.采用这种合同，承包方承担了通货膨胀风险
C.通常适用于工期在一年以上的建筑安装工程
D.通常适用于工期较短，工期在一年以内的建筑安装工程
E.采用这种合同，承包商只承担了实物工程量、成本和工期等因素的风险
3 依照国际惯例，建设工程承包合同的计价方式可分为()。
A.总价合同
B.总价加酬金合同
C.单价合同
D.成本加酬金合同
E.单价加酬金合同
4 工料单价法的计算程序分为()。
A.以直接费为计算基础
B.以间接费为计算基础
C.以人工费和机械费为计算基础
D.以人工费为计算基础
E.以机械费为计算基础
5.填空题安装工程预算的编制方法有（）、（）。
参考答案单价法；实物法 6 某土建工程2008年1～4月份计划产值为1200万元，材料费占年产值60%，预付备料款占年产值25%，1～4月份实际完成产值分别为200万元，300万元，400万元，300万元。
当工程累计完成产值达到()时，开始扣备料款。
A.400万元
B.800万元
C.500万元
D.700万元
7 在采用成本加酬金合同价时，为了有效地控制工程投资，并能鼓励承包商最大限度的降低工程成本，最好采用()确定的合同价。
A.最高限额成本加固定最大酬金
B.成本加固定百分比酬金
C.成本加固定金额
D.成本加奖罚
8 在工程量清单计价模式下编制投标报价时，措施项目费的报价原则是()。
A.措施项目清单必须按照招标人所列措施项目填写
B.投标人可根据投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定措施项目赞
C.投标人必须按照招标人在措施项目清单中列出的单价确定措施项目费
D.投标人必须按照招标人在措施项目清单中列出的工程数量确定措施项目费
9 实物法和单价法在编制步骤上的最大区别是()。
A.计算直接费的方法不同
B.计算间接费的方法不同’
C.计算利税的方法不同
D.工程量计算方法不同
10 采用两阶段设计的，初步设计阶段必须编制()。
A.投资估算指标
B.设计概算
C.施工图预算
D.修正概算。