建设工程法律与法规
《工程建设法规》课件
工程建设法规的发展历程
初步形成阶段
新中国成立后至改革开放前,工 程建设法规主要集中在基本建设
程序和勘察设计等方面。
逐步完善阶段
改革开放后至20世纪90年代初, 随着经济体制改革的深入,工程 建设法规逐步完善,涉及面也越
来越广。
体系化发展阶段
20世纪90年代至今,随着国家法 律法规体系的不断完善,工程建 设法规也逐步形成了较为完善的 体系,为工程建设行业的健康发
VS
详细描述
竣工验收是指工程完工后,施工单位按照 施工图纸、施工合同和施工规范等要求完 成所有工程内容,并经过质量检测合格后 ,向建设单位提交验收申请,由建设单位 组织相关单位进行工程质量的检验和评定 ,合格后办理竣工验收手续。竣工验收一 般包括初步验收和竣工验收两个阶段。
建设工程的质量保修与回访
建设工程的中标与合同签订
中标条件
满足招标文件要求,报价合理,技术先进,企业信誉良好。
合同签订
明确合同条款,确保双方权益,遵循公平、公正、诚信原则。
03
建设工程的勘察设计与监理
建设工程的勘察设计要求
勘察设计单位资质要求
勘察设计文件的审查
从事建设工程勘察设计的单位必须具 备相应的资质,并取得相应的资格证 书。
02
对施工现场人员进行定期的安全教育培训,提高安全意识和安
全操作技能。
建设工程施工管理与监督的法律法规与标准要求
03
建设工程施工管理标 准要求
施工管理规划
制定施工管理计划
明确施工目标、任务、资源需求和风险管理措施 。
建立施工组织设计
确定施工组织机构、职责分工和协调机制。
编制施工方案
根据工程特点和实际情况,制定科学合理的施工 方案。
施工进度管理
制定施工进度计划
根据合同工期和实际情况,编制详细的施工进度计划。
招标投标法要求投标人必 须具备相应的资格和条件 ,按照招标文件的要求编 制投标文件。
评标与中标
招标投标法规定了评标的 标准和方法,以及中标后 的履约要求和违约责任。
合同法
合同订立
合同法规定了合同订立的 方式和程序,包括要约、 承诺、合同形式等。
合同履行
合同法要求合同双方必须 按照合同约定履行义务, 保障合同的顺利履行。
对于较严重的违规行为,可以按照相关法律法规的规定处以罚款。
责令停工整顿
对于严重违规行为或者存在重大安全隐患的工程,可以责令停工整顿 ,直至符合要求后方可复工。
降低资质等级或吊销资质证书
对于多次违规或者造成严重后果的责任单位,可以降低其资质等级或 者吊销其资质证书,限制其从事相关工程建设活动。
THANK YOU
建设工程施工管理与监督的 法律法规与标准要求
目录
• 引言 • 建设工程施工管理法律法规 • 建设工程施工管理标准要求 • 建设工程施工监督法律法规 • 建设工程施工监督标准要求 • 法律责任与违规处罚
《建设工程法规》课件
和民生工程的质量,维护社会公共利益。
建设工程法规的历史与发展
历史沿革
当前重点
建设工程法规经历了从古代的建筑法 令到现代的工程建设法律法规的发展 过程。
加强工程质量安全管理、推进建筑产 业现代化、完善建设市场监管体系等 。
发展趋势
随着建筑业的发展和法律法规的不断 完善,建设工程法规将更加注重环境 保护、节能减排、智能化建设等方面 。
《建设工程法规》ppt课 件
目录
• 建设工程法规概述 • 建设工程法规的核心内容 • 建设工程法规的实践应用 • 建设工程法规的案例分析 • 建设工程法规的未来发展
01
建设工程法规概述
建设工程法规的定义与特点
定义
建设工程法规是指规范工程建设 活动的法律、行政法规、部门规 章和地方性法规等。
特点
信息化监管体系的建立
通过建立信息化监管体系,实现对建设工程的实时监控和数据化管理,提高监管效率和 工程质量。
THANKS
感谢观看
03
建设工程法规的实践应用
建设工程的许可制度
建设工程的许可制度
建设工程的许可制度包括
是指政府对各类建设工程项目实施行政管 理,以控制和规范工程建设活动,确保工 程质量和安全的一项制度。
规划许可、施工许可、质量监督和安全监 督等。
规划许可
施工许可
是指政府对建设工程的规划设计进行审查 和批准,以确保工程符合城市规划、环境 保护等要求。
二建建设工程法规及相关知识
二建建设工程法规及相关知识
在中国,二级建造师(简称二建)是负责建筑工程方面的专业人员,需要通过
相关考试获得资格。二建工程管理涉及许多法规,了解这些法规对于从事建筑工程的专业人员至关重要。
1. 《建设法》
《建设法》是中国建筑工程领域的基础法规,规定了建设工程的基本原则、管
理机构、建设许可、工程质量和安全、监理等要求。二建师在执业过程中必须遵守《建设法》的相关规定,确保工程的合法性和质量。
2. 《建筑法》
《建筑法》是对建筑工程的规范和管理提供了具体的法律依据。在建筑设计、
施工、监理等环节中,二建师需要遵循《建筑法》的相关规定,保障建筑工程的顺利进行。
3. 《施工合同法》
《施工合同法》规定了施工合同的签订、履行和纠纷解决等方面的规定。二建
师在参与施工合同的签订和执行时,应当仔细遵守《施工合同法》的相关规定,维护建设工程参与各方的合法权益。
4. 工程质量管理规范
工程质量管理规范是建设工程质量管理的指导性文件,包括了工程建设的质量
要求、验收标准、问题处理等内容。作为二建师,要牢记工程质量管理规范,严格把控工程质量,确保工程安全和稳定性。
5. 安全生产法
安全生产法是保障建筑工程施工过程中人员安全的法规,规定了建筑工程施工
中的安全要求、应急措施等。二建师在施工现场应当时刻关注安全生产法规的要求,做好施工安全工作,防范事故的发生。
总结
二建建设工程法规及相关知识对于从事建筑工程的专业人员具有重要意义。只
有充分了解和遵守各项法规,才能有效管理工程项目,确保工程质量和安全。建议二建师们不断学习提升,保持对法规的敏感性和理解,提升自身专业素养。
工程建设有关法律法规有哪些?
工程建设有关法律法规有哪些?
工程建设涉及的环节很多,在工程建设的各个环节都有可能出现纠纷。工程建设纠纷的解决是需要相关法律法规作为依据的。那么,工程建设有关法律法规有哪些?在工程建设中,相关人员需要熟悉哪些工程建设法律法规呢?
(一)工程建设法律法规体系
注意两点:一是概念,二是效力大小。
概念:建设法规体系按其立法权限可分为五个层次:
1.法律。指由全国人大及其常委会通过并以国家主席令的形式发布的属于建设行政主管部门业务范围的各项法律,它是建设法律体系的核心。
2.建设行政法规。指国务院依法制定并以总理令的形式颁布的属于建设行政主管部门业务范围内的各项法规。
3.建设部门规章。指建设行政主管部门制定并以部长令的形式发布根据国务院规定的职责范围,依法制定并颁布的各项规章,或由建设行政主管部门与国务院有关部门联合制定并发布的规章。
4.地方性建设法规。由省、自治区、直辖市人大及其常委会制定并发布的建设方面的法规。包括省会(自治区首府)城市和经国务院批准的较大的市人大及其常委会制定的,报经省、自治区人大或其常委会批准的各种法规。
5.地方建设规章。指省、自治区、直辖市以及省会城市和经国务院批准的较大城市的人民政府,根据法律和国务院的行政法规制定并颁布的建设方面的规章。
效力:上述法律法规规章的效力是:法律的效力高于行政法规;行政法规的效力高于部门规章;部门规章的效力高于地方性法规和规章。
(二)工程建设法律法规的实施
简单理解即可。
二、工程建设法律法规的主要内容
(一)建筑法(熟悉)
1.建筑许可。包括施工许可和从业资格两项内容。
建筑工程法律法规及相关内容
建筑工程法律法规及相关内容
建筑工程法律法规及相关内容
一、工程建设法律法规
1. 《中华人民共和国建设法》
- 本法旨在加强对建设活动的管理,维护公共利益,保证国民经济建设顺利进行。
- 定义了建筑工程范围、建设单位、建设工程设计、施工等基本概念。
- 规定了建筑工程的审批程序、建设项目的设计、施工、竣工验收等要求。
2. 《建设工程质量管理条例》
- 旨在规范建设工程质量管理,维护建设工程质量。
- 规定了工程质量管理的原则、工程质量监督的组织、工程质量检测等。
- 强调了建设单位的质量责任,并明确了违反质量管理规定的处罚措施。
3. 《建筑施工企业资质管理办法》
- 旨在规范建筑施工企业的资质管理,提高建筑施工企业的综合实力。
- 规定了建筑施工企业资质的准入条件、资质评定的程序和标准。
- 强调了建筑施工企业应具备的技术能力、管理水平等要求。
二、建设项目审批程序
1. 前期准备阶段
- 建设单位确定建设项目,进行可行性研究和初步设计工作。
- 建设单位向有关部门提交项目申报材料,并进行前期评审。
2. 规划审批阶段
- 建设单位按照规划法规要求,编制规划方案。
- 建设单位将规划方案提交规划主管部门进行审批。
3. 设计审批阶段
- 建设单位根据规划方案,委托设计单位进行项目初步设计。
- 建设单位将初步设计文件和相应的审批材料提交审批部门进行审批。
4. 施工许可阶段
- 建设单位根据审批结果,制定施工组织设计和施工方案。
- 建设单位向施工许可管理部门提交施工许可申请材料。
- 施工许可管理部门进行审核后,下发施工许可证。
建筑工程法律法规
建筑工程法律法规
内容导航:
6
建筑法律法规有哪些
问题一:与建筑业有关的法律法规有哪些建筑法
建筑工程施工质量验收统一标准
建筑工程施工许可管理办法
中华人民共和国招标投标法
房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定建设工程质量管理条例
住宅设计规范
住宅建筑技术经济评价标准
建筑给排水规范
建筑气候区划标准
建筑制图标准
旅馆建筑设计标准
民用建筑设计通则
建筑设计防火规范
建筑模数协调统一标准
村镇建筑设计防火规范
建筑采光设计标准
建筑地面设计规范
等等等太多了法律少规范多
问题二:工程建设法律法规都有哪些《合同法》、《建筑法》、《招
投标法》、《建设工程项目管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设项目环境保护管理蔽尘条例》等
等等等
问题三:关于建筑适用的法律法规有哪些啊?详细名称就不写了,有
建筑法、消防法、安全生产法、合同法、招标投标法、质量管理条例、安
全生产管理条例、担保法、企业所得税法、个人所得税法、会计法、审计法、环境保护法、刑法、城乡规划法、民事诉讼法、仲裁法等等问题四:工程建设有关法律法规有哪些建造师相关管理制度
2Z202311了解建造师制度框架体系
2Z202312掌握考试管理
2Z202313掌握注册管理
2Z202314掌握执业管理
2Z202315掌握继续教育管理
2Z202316掌握信用档案管理
2Z202317掌握监督管理
2Z202320法律体系和法的形式
2Z202321掌握法律体系
2Z202322熟悉法的形式宏迟禅
2Z202330宪法
2Z202331掌握公民的基本权利旦旦
二建考试建设工程法规及相关知识
二建考试建设工程法规及相关知识
一、法规知识
在二建考试中,建设工程法规是一个重要的考试内容,考生需要对相关法规有
所了解和掌握。以下是一些常见的建设工程法规:
1. 建设工程质量管理条例
建设工程质量管理条例规定了建筑工程项目管理的相关内容,包括建设工程的
质量管理、监理、验收等方面的规定。考生需要了解建设工程质量管理条例的主要内容,如何进行质量管理,如何进行验收等。
2. 建设工程安全生产管理条例
建设工程安全生产管理条例是保障建设工程施工安全的重要法规,要求建设单
位和施工单位对建设工程施工过程进行科学管理,确保施工过程中的安全。考生需要了解安全生产管理条例的要求,如何保障工程施工过程中的安全。
3. 建设工程环境保护管理条例
建设工程环境保护管理条例规定了建设工程在施工过程中应该如何保护环境,
防止对环境造成污染。考生需要了解环境保护管理条例的要求,如何在建设工程施工过程中保护环境。
二、相关知识
除了建设工程法规外,考生还需要了解一些与建设工程相关的知识,以下是一
些常见的相关知识:
1. 土建工程概论
土建工程概论是建筑工程专业中的基础课程,主要介绍建筑工程的基本概念、
原理和方法。考生需要了解土建工程的基本知识,包括建筑构造、材料、施工工艺等内容。
2. 工程测量学
工程测量学是建筑工程中的重要课程,主要介绍建筑工程中的测量原理和方法。考生需要了解如何进行建筑工程的测量,包括平面测量、高程测量、曲线测量等内容。
3. 工程材料
工程材料是建筑工程中的重要组成部分,包括混凝土、钢材、木材等。考生需要了解各种建筑材料的特性、用途以及施工要求,以便在建设工程中正确选择和使用材料。
建筑工程法律法规及相关内容
建筑工程法律法规及相关内容
建筑工程法律法规及相关内容
1. 引言
建筑工程是指为了人类居住、工作或其他活动目的而进行设计、施工和使用的建筑物或其他结构的活动。在建筑工程的整个过程中,合法合规的法律法规是非常重要的。本文将介绍与建筑工程相关的
法律法规以及其他相关内容。
2. 建筑工程法律法规
2.1 建筑法
《中华人民共和国建筑法》是中国建筑工程领域的核心法律法规,于1998年颁布实施,最近一次修订为2014年。该法律规定了
建筑工程的各个环节和主体的权责,包括设计、施工、监理、验收
等方面的规定。建筑法还明确了对违法违规行为的处罚措施,以及
建筑工程的质量监督和安全措施。
2.2 建设工程质量管理条例
《中华人民共和国建设工程质量管理条例》于1998年颁布实施,最近一次修订为2020年。该条例对建设工程质量的管理提出了详细
的要求,包括工程设计、施工、监理、验收等方面的规定。条例还
对质量事故的处理、质量监督和检测等内容进行了规定。
2.3 建筑工程施工许可管理办法
《建筑工程施工许可管理办法》于2004年颁布实施,最近一次
修订为2017年。该办法对建筑工程施工许可的管理进行了规定,包
括施工许可的条件、程序和审批机构等方面的规定。办法还明确了
对违法违规行为的处罚措施。
2.4 建筑工程施工合同法律法规
建筑工程施工合同是建设单位与施工单位之间签订的法律文件,用于明确双方在工程建设过程中的权责和义务。建筑工程施工合同
的制定与履行必须符合相关的法律法规,包括《中华人民共和国合
同法》、《建设工程施工合同管理办法》等。
3. 其他相关内容
一级建造师的工程法规与政策解读
一级建造师的工程法规与政策解读作为一级建造师,在进行工程施工时必须严格遵守工程法规与政策,这不仅是保障工程质量和安全的基础,也是维护建筑行业正常运转的
关键。本文将对一级建造师需要了解和遵守的工程法规与政策进行解读,帮助读者更好地理解并应用于实践中。
一、建筑工程法律法规及政策
1. 建筑法律法规
建筑工程实施中的法律法规主要包括《中华人民共和国城市房地产
管理法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程消防管理条例》等。这些法律法规为建筑工程的规范化管理提供了法律依据。
2. 工程质量监督与验收规范
为确保工程质量达到国家标准,一级建造师需要了解《建设工程质
量检验与评定标准》、《建设工程竣工验收规程》等相关规范,深入
了解其中要求,以便在工程实施过程中能够严格按照规范进行监督和
验收。
3. 建筑工程勘察规范
建筑工程勘察是工程实施的关键步骤,需要一级建造师熟悉《建设
工程勘察规范》,特别是其中的勘察设计和勘察报告编制要求,准确
把握勘察过程中的各项规定,确保工程勘察工作的可靠性和真实性。
4. 建筑工程施工与监理规范
一级建造师在工程施工与监理中需要了解相关的规范,如《建设工
程施工与监理规范》、《建筑工程质量检验与评定规程》等,以确保
施工过程中的各项工作符合规范要求,并能够及时发现和解决施工过
程中出现的问题。
二、政策解读
1. 建筑业发展政策
作为一级建造师,了解建筑行业发展政策对于把握市场动向和提升
自身竞争力至关重要。建筑业发展政策主要包括促进房地产业健康发
展政策、城市建设与土地管理政策、节能环保政策等。在实际工作中,一级建造师可以根据政策指导,选择合适的建筑材料和施工方法,提
建设工程基本法律知识
建设工程基本法律知识
建设工程基本法律知识
一、建设工程基本法律概述
建设工程基本法律是指与建设工程相关的法律法规,主要包括建设工程法、招标投标法、合同法、施工管理条例等。这些法律的制定和实施,旨在规范建设工程活动,维护工程质量和安全,保障各方合法权益,推动建设工程的可持续发展。
二、建设工程法
1. 基本概念
建设工程法是国家立法机关制定的专门规范建设工程活动的法律。该法规定了建设工程的定义、范围、主体、程序和管理等方面的规定。
2. 建设工程的范围
建设工程法规定了建设工程的范围包括房屋建造工程、市政公用工程、交通运输工程、水利工程、能源工程等。
3. 建设工程主体
建设工程法明确了建设工程的主体包括建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等。
4. 建设工程程序
该法规定了建设工程的各个环节的程序,包括项目立项、设计审查、施工许可、竣工验收等。
5. 建设工程管理
建设工程法规定了建设工程管理的基本原则和要求,包括工程质量管理、安全生产管理、合同管理等。
三、招标投标法
1. 招标投标的基本概念
招标投标法是为了保证建设工程的公平竞争和优质完成而制定的法律。该法规定了招标投标的定义、程序和要求。
2. 招标投标的程序
招标投标法规定了招标投标的各个环节的程序,包括招标文件的准备、招标公告的发布、投标文件的评审等。
3. 招标投标的要求
该法规定了招标投标的各项要求,包括投标人的资格条件、评标标准、评标委员会的组成等。
四、合同法
1. 建设工程合同的基本概念
合同法是指规定建设工程合同的相关法律,包括合同的订立、履行和变更等内容。
二建建设工程法规及知识
二建建设工程法规及知识
在我国建筑行业中,承包建筑工程的人员必须了解并遵守相关的建设工程法规。这些法规是保障建筑质量和工程安全的重要依据,也是建筑从业人员必须遵守的准则。在本文中,我们将介绍二级建造师考试中需要了解的建设工程法规及知识。
1. 建筑法律法规
1.1 建筑法
建筑法是我国建筑业中的重要法律法规之一,它规定了建筑工程的设计、施工、监理等方面的要求,保障了建筑工程的质量和安全。
1.2 建筑工程质量管理条例
建筑工程质量管理条例规定了建筑工程中各个环节的质量管理要求,包括工程
设计、施工、监理等方面,确保建筑工程的质量达标。
2. 工程造价管理
2.1 工程造价管理条例
工程造价管理是建筑工程中一个重要的方面,它涉及到工程预算、工程结算、
工程造价控制等。工程造价管理条例规定了工程造价管理的基本原则和规定,指导工程造价管理的实施。
2.2 工程招标投标管理办法
工程招标投标管理办法是建筑工程招标和投标过程中的重要规定,它规定了工
程招标的程序、条件、资格要求等,保障了招标投标的公平、公正。
3. 施工安全管理
3.1 建设工程安全生产管理条例
建设工程安全生产管理条例是建筑工程中必须遵守的法规之一,它规定了建筑
工程施工过程中的安全管理要求,确保施工过程中人员和设备的安全。
3.2 建设工程施工规范
建设工程施工规范是对建筑工程施工过程中的各个环节进行规范的文件,包括
土方工程、混凝土工程、砌体工程等,保障了施工过程的质量和安全。
以上是二级建造师考试中需要了解的建设工程法规及知识,希望对正在学习相关内容的同学有所帮助。建筑行业是一个重要的产业,建筑工程的质量和安全是大家共同关注的问题,希望大家都能够认真学习相关法规,做好自己的工作。
建设工程监理法律法规
法律法 规
我国参加或与外国签订的调整经济关系的国际公约 和双边条约,还有国际惯例、国际上通用的建筑技 术规程都属于建筑法规的范畴,都应当遵守与实施 。
9.2 我国的建设监理法规体系
法律法 规
9.2 建设监理相关法规文件
序号 类别 文件名称 《建筑法》 一 法律 《合同法》 《招标投标法》 二 三 行政 《建设工程质量管理条例》 法规 《建设工程安全生产管理条例》 部门 规章 颁布部门 全国人大常委会 全国人大常委会 全国人大常委会 国务院令第279号
9.3 与建设监理相关法规文件解读
建筑法
3.建设工程监理制度 工程监理的含义。 指工程监理单位受建设单位的委托, 对建设工程进 行监督和管理的活功。 《建筑法》第30条规定:“国家推行建设工程监理 制度。”没有这一条,监理活动就找不到法律依据.
9.3 与建设监理相关法规文件解读
建设工程监理的范围。
9.3 与建设监理相关法规文件解读
五、建设工程监理规范
标准化管 理
《建设工程监理规范》(GB 50319- 2000)。是国家 强制性标准,包括八个部分 总则 术语 项目监理机构及其设施 监理规划及监理实施细则 施工阶段的监理工作 施工合同管理的其他工作 施工阶段监理资料的管理 设备采购监理与设备监造
管理条 例
《建设工程质量管理条例》以建设工程质量责任主
建设工程相关法律法规及政策
必要性 承发包行为不规范
合同法律意识淡薄,隐性风险和损失
质量安全管控缺失,事故频发 ……
意义
保证建筑工程质量和安全
规范和保障建筑各方主体的权益
加强对建设主体行为的规范和监督,规范 “黑白合同”、“挂靠”、“转包”等违法 行为
……
目录
学习建设工程法律法规的必要性和意义 建设工程法律法规及相关政策 建筑市场监管要求 建设工程纠纷解决方式
施工现场安全警示
施工现场出入口、脚手
架、临时用电设施等危
险部位,设置明显的安全警 示标志;
安全检测、验收
施工起重机械、整体提 升脚手架、模板等自升
式架设设施前,应组织
有关单位检测、验收。
现场安全防护
应对施工现场毗
邻建筑物采取安
全防护措施。
办公、生活区的安全防护
现场办公、生活区与作业区应分开,并保持安全距离,禁止
1. 企业应建立健全安全生产教育培训制度;
2. 未经安全生产教育,或教育培训考核不合格者,不得上岗作业; 3. 特种作业人员必须经过专门培训,并取得特种作业操作资格证书,方可上岗。 4. 在建工程应开展专项消防安全教育。
安全技术措施、技术方案和交底
1. 在编制工程施组时,应根据工程特点制定相应的安全技术措施, 2. 危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案:土石方开挖工程、 模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程等;涉及深
建设工程施工法律法规
建设工程施工法律法规
建设工程施工领域是我国经济发展的重要支柱产业之一,涉及到众多法律法规的规范和约束。为了保障建设工程的质量和安全,维护当事人合法权益,我国制定了一系列关于建设工程施工的法律法规。本文将对我国建设工程施工领域的法律法规进行梳理和分析。
一、《中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国建筑法》是我国建设工程施工领域的基础法律,于1998年3月
1日起施行。该法明确了建筑活动的管理体制、建筑工程的招投标制度、建筑工程
的发包与承包、建筑工程的监理等方面的规定。建筑法的实施,为我国建筑行业的健康发展提供了有力的法律保障。
二、《中华人民共和国招标投标法》
《中华人民共和国招标投标法》于1999年8月30日通过,自2000年1月1日起
施行。该法规定了招标投标的基本程序、招标投标的监管机构、投标人的资格条件、招标投标的禁止性行为等方面的内容。招标投标法的实施,有助于提高建设工程的质量和效益,防止腐败和浪费。
三、《建设工程质量管理条例》
《建设工程质量管理条例》于2000年1月30日通过,自2000年3月1日起施行。该条例明确了建设工程质量的责任、建设工程质量的监督管理、建设工程质量的检测和鉴定、建设工程质量的保修等方面的规定。建设工程质量管理条例的实施,有助于保障建设工程的质量和安全,保护人民群众的利益。
四、《建设工程安全生产管理条例》
《建设工程安全生产管理条例》于2003年11月24日通过,自2004年2月1日起施行。该条例规定了建设工程安全生产的责任、安全生产措施的落实、安全生产条件的审查、安全事故的处理等方面的内容。建设工程安全生产管理条例的实施,有助于预防和减少安全事故,保障人民群众的生命财产安全。
建设工程法律法规
建设工程法律法规
建设工程是社会经济发展的重要组成部分,建设工程涉及到很多法律法规,其
合规性对于项目进展和质量安全具有至关重要的作用。下面将介绍一些与建设工程相关的法律法规。
《中华人民共和国建设法》
该法规定了建设工程范围、建筑工程各方的权利和义务、建设工程施工许可、
验收等方面的规定。同时也对建设过程中的环境保护、安全生产等提出了相关要求,保障了建设工程的合法性和安全性。
《中华人民共和国城市规划法》
城市规划是建设工程前的重要环节,规划的合理性直接关系到城市的整体发展。《城市规划法》对城市规划的编制、审批、实施等方面做出了具体规定,加强了城市规划工作的科学性和合法性。
《中华人民共和国土地管理法》
土地资源是建设工程的重要基础,土地利用的合理性和合法性对建设工程的实
施至关重要。《土地管理法》对土地利用规划、土地出让、土地使用权等进行了详细规定,保障了土地利用的合法性和有效性。
《中华人民共和国建筑法》
建筑是建设工程的核心,其质量和安全直接影响到人民群众的生命财产安全。《建筑法》规定了建筑工程的设计、施工、验收等方面的规范要求,保障了建筑质量和安全。
《中华人民共和国房屋拆迁条例》
在建设工程中,有时需要进行房屋拆迁工作。《房屋拆迁条例》规定了房屋拆
迁的程序、补偿标准等,保障了拆迁户的合法权益,维护了社会稳定。
综上所述,建设工程法律法规涵盖了建设项目的各个环节,其合规性对于项目
的进行和质量安全具有重要的意义。各相关单位和人员应当严格遵守法律法规,做好建设工程的规划设计、施工管理等工作,确保项目的顺利实施和建设质量的安全可靠。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一章
1施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同,并足额缴付了保
费,但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单,后施工企业发生保险事故要求赔偿时,保险公司称张某已离职,且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法,正确的是( D )。
A.张某应当向施工企业赔偿损失
B.施工企业补缴保费后,保险公司方可赔偿损失
C.保险公司找到张某追回保费后,方可给予施工企业赔偿
D.保险公司应当支付保险金,并可向张某追偿
2在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,由建设单位与施工企业
承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于( A )之债。
A.侵权 B.合同
C.无因管理 D.不当得利
3甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸,但未约定该设计著作权归属。乙设计单
位注册建筑师王某被指派负责该工程设计,该工程设计图纸许可使用权归( B )享有。
A.甲建设单位
B.乙设计单位
C.注册建筑师王某
D.甲、乙两单位共同
4甲乙双方签订买卖合同,丙为乙的债务提供保证,但保证合同中未约定保证方式及保证
期间,下列说法正确的是(C)。
A.丙的保证方式为一般保证
B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任,则丙免除保证责任
D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁,则丙不再承担保证责任
5根据《担保法》,下列财产禁止抵押的有( ABDE )。
A.土地所有权 B.宅基地使用权C.荒山承包经营权 D.学校图书馆
E.被扣押的汽车
66月1日,甲乙双方签订建材买卖合同,总价款为100万元,约定由买方支付定金30万
元。由于资金周转困难,买方于6月10日交付了25万元,卖方予以签收。下列说法正确的是( ACE )。
A.买卖合同是主合同,定金合同是从合同
B.买卖合同自6月10日成立
C.买卖合同自6月1日成立
D.若卖方不能交付货物,应返还50万元
E.若买方不履行购买义务,仍可以要求卖方返还5万元
7根据建筑工程一切险保险合同条款,投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目,保险
人须负责赔偿因( C )造成的损失和费用。
A.设计错误
B.原材料缺陷
C.工地现场火灾
D.地下水位变化
8下列承担民事责任的方式中,只能用于违约责任的有( BC )。
A. 停止侵害
B. 修理、重作
C. 支付违约金
D. 恢复名誉
E. 赔偿损失
9某工程项目施工过程中,施工单位的项目经理违反建设工程安全生产管理规章制度,强
令工人违章进行施工作业,导致重大人员伤亡事故。该项目经理的行为构成( D )。
A.重大劳动安全事故罪
B.工程重大安全事故罪
C.强迫职工劳动罪
D.重大责任事故罪
第二章
10《建筑法》规定,在城市规划区内的建筑工程,建设单位申领建筑工程施工许可证的条
件包括( AE )。
A.取得建设工程规划许可证
B.拆迁工作已经全部完成
C.已经签订工程监理合同
D.建设资金到位60%以上
E.施工图设计文件已经通过审查
11某市政工程由于政府部门规划调整,导致该工程停工达1年之久,施工企业拟让该工
程的项目经理甲担任其他市政工程的项目经理。根据有关规定,关于甲任职的说法,正确的是( B )。
A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理
B.经建设单位同意,甲可以同时担任该两个项目的项目经理
C.经施工单位同意,甲可以同时担任该两个项目的项目经理
D.经建设主管部门同意,甲可以同时担任该两个项目的项目经理
12注册建造师享有的权利有( ACDE )。
A.使用注册建造师名称
B.遵守法律、法规和有关规定
C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章
D.保管和使用本人注册证书、执业印章
E.接受继续教育
第三章
13《合同法》规定,要约邀请包括( ABDE )等。
A. 拍卖公告
B. 招标公告
C. 递交投标文件
D. 招股说明书
E. 寄送价目表
14建设单位按照与施工单位订立的施工合同,负责电梯设备的采购。于是建设单位向电
梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付,另一部则需延期十日方能交付”。电梯厂的回函属于( D )。
A. 要约邀请
B. 要约撤销
C. 承诺
D. 新要约
15某扩建工程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验而使用该工程,11月20
日承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织验收,12月3日工程竣工验收合格,则该工程竣工日期为( A )。
A. 11月15日
B. 11月20日
C. 11月30日
D. 12月3日
16某建设工程合同约定,“工程通过竣工验收后2个月内,结清全部工程款”。2008年10
月1日工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20日承包人将工程移交发包人,但发包人一直未支付工程余款。2009年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为( C)。
A. 2008年10月10日
B. 2008年10月20日
C. 2008年12月1日
D. 2009年5月1日
17某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍
支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资利息的处理,正确的是( D )。
A. 予以追缴
B. 不予支持
C. 支付按合同约定全部支付
D. 只支持按银行同类贷款利息支付
18发包人将在建工程抵押给银行贷款,后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款,
则下列关于承包人权利的说法中,正确的是( AD)。
A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖
B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
C.承包人申请拍卖该工程,应按照诉讼时效的规定,在工程竣工之日提出
D.承包人可不申请拍卖,而直接与发包人协商将工程折价
E.承包人因发包人违约所造成的损失,可在工程拍卖所得中扣除