廉政及安全合同参考
安全责任书、廉政责任书
安全生产责任书发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：工程名称：为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。
依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。
甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
一、甲方的权利、责任和义务：1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。
对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
4、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
5、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予1万元/次的罚款处理。
甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程责令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
二、乙方的权利、责任和义务：1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
2、乙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项；应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。
乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。
乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议。
3、乙方应根据工程项目制定安全施工方案、安全保护预案及安全应急预案等，并征得发包人安全部门同意。
建设工程廉政合同封面
建设工程廉政合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将建设工程项目发包给乙方施工事宜，达成如下廉政合同：第一条廉政要求1.1 甲乙双方应严格遵守国家法律法规，严格执行建设工程的相关政策规定，共同维护建筑市场的公平竞争秩序。
1.2 甲乙双方应严格执行合同条款，确保工程建设项目的质量、安全、进度和投资效益。
1.3 甲乙双方在合同执行过程中，应坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益和他人合法权益。
1.4 甲乙双方应建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
第二条甲方的权利和义务2.1 甲方有权对乙方的施工过程进行监督、检查，要求乙方按照合同约定履行义务。
2.2 甲方不得向乙方索要或接受礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方支付的费用。
2.3 甲方不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的其他利益。
2.4 甲方发现乙方有违反廉政规定的行为，有权提醒乙方纠正，并向上级有关部门举报。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方有权按照合同约定和国家法律法规要求，开展施工活动。
3.2 乙方应遵守廉政规定，不得向甲方索要或给予礼金、有价证券和贵重物品，不得为甲方报销任何费用。
3.3 乙方不得安排超标准宴请和娱乐活动，不得向甲方提供其他利益。
3.4 乙方发现甲方有违反廉政规定的行为，有权提醒甲方纠正，并向上级有关部门举报。
第四条违约责任4.1 如甲方违反本合同第二条的约定，乙方有权要求甲方支付违约金，并追究其法律责任。
4.2 如乙方违反本合同第三条的约定，甲方有权要求乙方支付违约金，并追究其法律责任。
4.3 如甲乙双方违反本合同其他条款的，应承担相应的违约责任。
第五条争议解决5.1 甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程廉政合同填写
建设工程廉政合同填写随着我国经济的快速发展，建设工程项目的数量和规模逐年增大，工程建设领域的廉政问题日益引起广泛关注。
为了加强工程建设领域的廉政建设，预防和治理腐败现象，甲乙双方特订立本廉政合同，以明确双方在工程建设过程中的廉政责任和义务。
一、甲乙双方基本情况甲方：____________________乙方：____________________甲乙双方依法成立，具有独立承担民事责任的能力。
二、甲乙双方的廉政承诺1. 甲方承诺：（1）严格遵守国家法律法规和政策规定，严格执行工程建设的各项规章制度。
（2）不得向乙方索取或接受任何形式的贿赂、礼金、有价证券等财物。
（3）不得在乙方报销应由甲方支付的任何费用。
（4）不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动。
（5）不得利用职务便利为乙方谋取不正当利益。
（6）发现乙方有违反廉政规定的行为，有及时提醒纠正的权利和义务。
2. 乙方承诺：（1）严格遵守国家法律法规和政策规定，执行工程建设的各项规章制度。
（2）不得向甲方索取或接受任何形式的贿赂、礼金、有价证券等财物。
（3）不得为甲方报销应由甲方支付的任何费用。
（4）不得安排超标准宴请和娱乐活动邀请甲方参加。
（5）不得利用不正当手段影响甲方决策，谋取不正当利益。
（6）发现甲方有违反廉政规定的行为，有及时提醒纠正的权利和义务。
三、廉政合同的履行1. 甲乙双方应严格按照合同约定的条款履行廉政责任，确保工程建设过程的公正、公平、公开。
2. 甲乙双方应建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
3. 甲乙双方应定期相互监督、检查廉政合同的履行情况，发现问题及时纠正。
4. 甲乙双方应积极配合有关部门的廉政监督检查，如实提供有关资料和情况。
四、违约责任1. 若甲方违反廉政合同的约定，乙方有权向甲方上级有关部门举报，并要求给予处理。
甲方应承担因此产生的全部责任。
2. 若乙方违反廉政合同的约定，甲方有权向乙方上级有关部门举报，并要求给予处理。
施工合同廉政条款
施工合同廉政条款第一条廉洁自律1.1 双方当事人应当严格遵守国家法律法规，执行党和国家的廉洁自律规定，坚决反对和抵制一切不正之风，确保工程项目的顺利进行。
1.2 双方当事人不得利用工程项目的实施，进行权钱交易、行贿受贿等违法行为，确保工程项目的公正、公平、公开。
1.3 双方当事人不得以任何形式向对方提供礼品、礼金、有价证券等财物，不得以任何名义和方式请对方参加可能影响工程质量、安全、进度和投资控制的活动。
1.4 双方当事人应当建立健全内部监督机制，加强对项目管理人员和工作人员的教育、管理和监督，防止和纠正不正之风。
第二条公平竞争2.1 双方当事人应当根据国家法律法规和市场经济原则，公平竞争，不得恶意串通、排斥其他竞争者，确保工程项目的质量、安全、进度和投资控制目标的实现。
2.2 双方当事人不得以任何形式非法干涉工程项目的招投标活动，确保招投标过程的公正、公平、公开。
2.3 双方当事人不得在工程项目实施过程中，利用不正当手段谋取非法利益，损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第三条诚信履约3.1 双方当事人应当严格按照合同约定履行各自的权利和义务，确保工程项目的顺利进行。
3.2 双方当事人应当真实、准确、完整地提供与工程项目有关的资料、信息，不得故意隐瞒、虚报、谎报。
3.3 双方当事人不得擅自变更合同内容，确需变更的，应当协商一致，并按照合同约定的程序办理。
3.4 双方当事人应当建立健全质量管理体系，加强工程质量控制，确保工程质量符合国家法律法规和合同约定。
第四条互相监督4.1 双方当事人应当相互监督，确保合同履行过程中，不发生违反国家法律法规、损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益的行为。
4.2 双方当事人发现对方有违反合同约定、国家法律法规和廉洁自律规定的行为，应当及时提醒、纠正，并报告有关部门。
4.3 双方当事人应当积极配合对方及有关部门的监督检查，如实提供有关资料、说明情况，不得拒绝、阻挠。
安徽省建筑工程廉政合同
安徽省建筑工程廉政合同甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》以及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，结合本项目实际情况，就甲方委托乙方承建的工程（以下简称“工程”）廉政事宜，达成如下协议：一、甲方廉政承诺1.1 甲方保证按照国家法律法规和政策规定，依法开展工程项目的招投标、合同签订、工程款支付、质量监督、安全监管等各项工作。
1.2 甲方在工程招投标过程中，严格遵守公平、公正、公开的原则，不进行任何形式的围标、串标、哄抬标价等违法行为。
1.3 甲方在工程合同签订过程中，严格按照国家法律法规和政策规定，确保合同内容的合法性、合规性。
1.4 甲方在工程款支付过程中，严格按照合同约定和工程进度，及时、足额支付工程款，不无故拖欠、克扣乙方工程款。
1.5 甲方在工程质量监督过程中，严格执行国家质量标准和行业规范，确保工程质量符合设计和规范要求。
1.6 甲方在工程安全监管过程中，严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程安全文明施工。
1.7 甲方在工程验收过程中，严格按照国家验收标准和程序进行，确保工程合格率。
1.8 甲方在项目合作过程中，不接受乙方任何形式的吃请、娱乐、旅游、购物等消费活动，不收受乙方给予的礼品、礼金、有价证券等财物。
二、乙方廉政承诺2.1 乙方保证按照合同约定，依法履行合同义务，严格按照国家法律法规和行业标准进行施工。
2.2 乙方在工程招投标过程中，遵守公平、公正、公开的原则，不进行任何形式的围标、串标、哄抬标价等违法行为。
2.3 乙方在工程合同签订过程中，严格遵守国家法律法规和政策规定，确保合同内容的合法性、合规性。
2.4 乙方在工程款申请过程中，严格按照合同约定和工程进度，如实申报工程款，不虚报、多报工程款。
2.5 乙方在工程质量施工过程中，严格执行国家质量标准和行业规范，确保工程质量符合设计和规范要求。
工程廉政协议6篇
工程廉政协议6篇篇1协议编号：[协议编号]甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]鉴于甲乙双方在进行工程项目合作过程中，为了维护公平竞争、诚实信用的原则，防止商业贿赂等不正当行为的发生，经友好协商，达成以下工程廉政协议：一、协议目的甲乙双方本着诚信合作、共同发展的原则，通过本协议的签订，明确双方在工程项目合作过程中的廉政责任，共同营造一个健康、和谐、公正、公平的工作环境。
二、廉政原则1. 甲乙双方应遵守国家法律法规，严格执行工程建设的有关规定，不得进行任何违法违规行为。
2. 甲乙双方应秉持诚信原则，不得进行虚假宣传、欺诈行为，不得损害对方及第三方的合法权益。
3. 甲乙双方应建立廉洁互信的关系，不得利用职权或业务便利谋取私利，不得进行商业贿赂或其他不正当行为。
三、廉政责任1. 甲方责任（1）甲方应对乙方进行廉政教育，宣传廉政规定，提高乙方的廉政意识。
（2）甲方应建立健全内部管理制度，加强对乙方履约过程的监督和管理。
（3）甲方应公正、公平地处理与乙方之间的纠纷和争议，不得利用职权或业务便利对乙方进行压制或歧视。
2. 乙方责任（1）乙方应自觉遵守国家法律法规和甲方的廉政规定，诚信履行合同约定。
（2）乙方应建立健全内部管理制度，加强对员工的教育和管理，防止发生违法违规行为。
（3）乙方应与甲方保持廉洁互信的关系，不得向甲方工作人员赠送礼品、礼金、有价证券等，不得进行任何形式的商业贿赂行为。
四、监督机制1. 甲乙双方应建立廉政监督机制，对合同履行过程中的廉政情况进行监督和检查。
2. 双方应定期交流廉政工作情况，发现问题及时沟通并协商解决。
3. 甲方有权对乙方履行廉政责任的情况进行检查和考核，对违反本协议的行为采取相应的处理措施。
五、违约责任1. 甲乙双方如有一方未能履行本协议约定的廉政责任，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约方应当接受甲方的整改要求，并立即改正违约行为。
3. 若违约行为情节严重，甲方有权解除工程合同，并追究乙方的法律责任。
建设工程廉洁合同模板5篇
建设工程廉洁合同模板5篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，为确保工程项目的廉洁性，经友好协商，达成以下廉洁合同条款：一、定义与解释1. “廉洁合同”是指为规范工程参与各方的行为，防止发生腐败和贿赂行为，促进工程建设廉洁从业，保障工程质量和安全而订立的合同。
二、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程建设过程中的廉洁责任，加强监督，防止不正当行为的发生，确保工程建设的顺利进行。
三、廉洁原则甲乙双方应遵守国家法律法规，恪守职业道德，坚持诚信原则，确保工程建设的公正、公平和廉洁。
四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）建立健全廉政管理制度，加强对工程建设的监督管理。
（2）按照合同约定支付工程款项，不得无故拖延支付。
（3）及时向乙方传达国家和地方有关廉政建设的法律法规。
（4）对乙方的廉政情况进行监督，发现问题及时要求乙方整改。
2. 乙方责任与义务：（1）严格遵守国家法律法规和职业道德规范，不得有任何形式的腐败和贿赂行为。
（2）按照合同约定履行施工义务，确保工程质量与安全。
（3）接受甲方的廉政监督，积极整改存在的问题。
（4）加强自身员工的廉政教育，提高员工的廉洁意识。
五、违约责任与处理措施1. 若甲乙双方在工程建设过程中发生违反廉洁合同的行为，应承担违约责任。
2. 违约方应承担因违约行为造成的一切损失和费用。
3. 甲方发现乙方存在违反廉洁合同的行为时，有权要求乙方整改，情节严重的，甲方有权解除合同。
4. 若因乙方违反廉洁合同导致工程未能按时完成或质量不符合约定，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此产生的损失。
六、保密条款1. 甲乙双方应对涉及本合同的所有信息进行保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的披露仅限于本合同的目的和范围内，且不得用于其他用途。
廉政合同范本(工程类)6篇
廉政合同范本（工程类）6篇篇1廉政合同范本（工程类）为了有效监督工程项目的合同执行情况，防止腐败和违规行为发生，保障国家和社会的利益，制定廉政合同范本是十分必要的。
廉政合同是工程项目管理中的一项重要措施，它规定了双方在工程项目中应遵守的廉洁行为规范和诚实守信原则，以确保合同的公平、公正和合法执行。
一、合同背景本合同由甲方和乙方在充分平等自愿的基础上，根据相关法律法规和国家政策，就工程项目的执行达成以下廉政合同。
甲方：公司名称：______________法定代表人：______________联系方式：______________乙方：公司名称：______________法定代表人：______________联系方式：______________二、合同约定1. 双方承诺在合同履行过程中，不得向对方或相关行政机关、个人行贿、收受贿赂或利用职权谋私利，不得违反国家法律法规和社会公德。
2. 甲方承诺在工程项目执行过程中，不得以任何形式向乙方索取回扣、招投标费或其他违规款项，不得在工程项目中任意变更合同内容，确保合同执行的合法合规。
3. 乙方承诺在工程项目实施过程中，不得向甲方或相关行政机关、个人行贿、收受贿赂，不得通过不正当手段谋取利益，确保合同执行的廉洁诚信。
4. 双方应当遵守国家法律法规，忠实履行合同约定，保障工程质量和项目安全，确保项目能够按照合同规定及时完工，不得有任何拖延或违规行为。
5. 如有违反上述约定，一方应当承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失，如果情节严重，双方有权终止合同并追究责任。
6. 本合同自双方签字盖章之日起生效，自工程项目完工之日终止。
三、合同补充条款1. 甲方应当按照合同约定及时支付工程款项，不得拖延付款；乙方应当按照合同约定完成工程项目，确保工程质量。
2. 双方应当建立健全的工程管理制度，并配合有关部门进行监督，确保工程项目的合法合规。
3. 甲方有权对工程项目的进展和质量进行监督检查，乙方应当配合并提供必要的支持。
建筑施工项目廉政合同
建筑施工项目廉政合同甲方：__________乙方：__________鉴于甲乙双方在__________建筑施工项目中的合作，为加强廉政建设，维护公平、公正、公开的市场秩序，保障双方的合法权益，根据国家有关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，订立本廉政合同。
一、甲乙双方均应严格遵守国家法律法规，严格执行工程项目的各项规定，自觉维护建筑市场的公平竞争秩序，共同抵制和打击工程领域的腐败行为。
二、甲方应按照合同约定，及时支付乙方的工程款项，不得以任何理由拖欠或扣减乙方工程款项。
同时，甲方应遵守工程招投标、工程质量、安全、环保等方面的法律法规，不得行贿、受贿、泄露标底等违法行为。
三、乙方应按照合同约定，认真履行合同义务，保证工程质量、安全、进度等目标的实现。
乙方在施工过程中，应严格遵守国家有关工程质量、安全、环保等方面的法律法规，不得偷工减料、以次充好、安全事故隐瞒不报等违法行为。
四、甲乙双方应加强沟通与协作，共同解决项目实施过程中出现的问题。
双方在项目实施过程中，不得相互馈赠钱物，不得安排对方人员进行营利性活动，不得相互泄露商业秘密等。
五、甲乙双方如发现对方有违反廉政合同的行为，有权向对方提出整改要求，并有权向有关部门举报。
如违反廉政合同的行为给对方造成损失，应依法承担赔偿责任。
六、本廉政合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本项目竣工验收合格之日止。
合同期满后，甲乙双方应继续履行廉政承诺，维护建筑市场的公平竞争秩序。
七、本廉政合同一式两份，甲乙双方各执一份。
双方应同时遵守本合同的约定，共同推进廉政建设，共创良好的建筑市场环境。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________（注：本模板仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整和完善。
）。
工程建设项目廉政合同范本8篇
工程建设项目廉政合同范本8篇篇1甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________鉴于甲乙双方在工程建设项目中的合作，为明确双方廉政责任，加强廉政自律，促进工程建设项目的顺利实施，经双方协商，签订本合同。
一、合同目的双方本着公平、公正、公开的原则，共同遵守国家法律法规，严格执行廉政规定，共同推进工程建设项目的顺利实施。
二、廉政要求1. 甲乙双方应严格遵守国家法律法规，执行廉政纪律，加强内部管理，建立健全廉政风险防范机制。
2. 甲乙双方应相互尊重，不得利用职权或职务之便谋取私利，不得接受对方的礼品、礼金、有价证券等不正当利益。
3. 甲乙双方应公开透明地进行工程建设项目的管理和决策，确保工程建设项目的质量、安全、进度和成本控制。
4. 甲乙双方应加强对工程建设项目相关人员的监督和管理，发现问题应及时处理并报告有关部门。
三、具体措施1. 建立健全廉政工作责任制。
甲乙双方应明确廉政工作的责任人，制定具体的廉政工作计划和措施，确保廉政工作的有效实施。
2. 加强宣传教育。
甲乙双方应加强对工程建设项目相关人员的廉政宣传教育，提高人员的廉政意识。
3. 建立信息交流机制。
甲乙双方应及时沟通工程建设项目相关信息，共同解决工程建设过程中出现的问题。
4. 加强监督检查。
甲乙双方应定期对工程建设项目进行监督检查，发现问题及时处理并报告有关部门。
四、违约责任1. 若甲乙双方在工程建设项目中存在违反廉政规定的行为，应承担相应的违约责任。
2. 若因甲乙双方违反廉政规定导致工程建设项目受到影响的，应承担相应的损失赔偿责任。
3. 若因甲乙双方违反廉政规定构成犯罪的，应依法追究其刑事责任。
五、争议解决若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。
建设廉政工程合同
建设廉政工程合同甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反腐败法》等有关法律法规，以及国家关于工程建设领域的廉政建设要求，甲乙双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就甲方建设的工程项目（以下简称“项目”）签订廉政合同，明确双方在项目实施过程中的廉政建设和反腐败职责，确保项目顺利实施。
第一条廉政建设目标1.1 甲乙双方共同遵守国家法律法规，严格执行工程建设领域的相关政策，积极投身于廉政工程建设，切实防止和治理商业贿赂等违法违纪行为。
1.2 甲乙双方共同维护公平、公正、公开的市场竞争环境，保护国家、集体和双方的合法权益。
第二条甲乙双方的廉政职责2.1 甲方职责：（1）甲方应严格执行项目招投标制度，确保招投标过程的公开、公平、公正。
（2）甲方不得向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等不正当利益。
（3）甲方不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。
（4）甲方应加强对项目资金的管理，确保资金使用的合规、合法。
（5）甲方应加强对项目质量、安全、进度等方面的监管，确保项目顺利实施。
2.2 乙方职责：（1）乙方应严格按照合同约定和国家法律法规要求，组织项目施工，确保项目质量、安全、进度等方面的要求。
（2）乙方不得向甲方及相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等不正当利益。
（3）乙方不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（4）乙方应加强内部管理，严格遵守企业廉洁自律规定，杜绝商业贿赂等违法违纪行为。
第三条廉政措施3.1 甲乙双方应在项目实施过程中，建立健全廉政风险防控机制，明确廉政责任人，加强对重点环节、关键岗位的监督。
3.2 甲乙双方应定期开展廉政教育和培训，提高员工的廉洁自律意识，强化职业道德。
3.3 甲乙双方应加强沟通协调，发现问题及时处理，确保项目顺利实施。
3.4 甲乙双方应按照法律法规和合同约定，履行廉政合同约定的义务，共同维护廉政合同的严肃性。
廉政合同范本(工程类)3篇
廉政合同范本（工程类）3篇篇1廉政合同范本（工程类）一、合同标的及规定：1. 项目名称：___________工程；2. 项目地址：___________；3. 合同金额：人民币_________元整（大写：____________元整）；4. 合同工期：从__________________年月日至_______________年月日。
5. 廉政承诺：甲方和乙方都应当严格遵守国家有关法律法规，严格按照合同约定履行各项义务。
在合同履行过程中，各方应当充分尊重对方的合法权益，建立公平、公正、透明的商业竞争环境，杜绝任何贪污、腐败行为。
二、合同履行的主要内容及义务：1. 甲方的主要义务：（1）提供工程所需的资金、场地等必要条件，保证项目顺利进行；（2）按照合同约定的工程质量、工程造价、工程进度要求等完成工程建设；（3）保证工程的设计、施工、监理等相关人员严格执行有关法律法规和合同约定，不得参与违法乱纪的行为。
2. 乙方的主要义务：（1）严格按照合同约定的工程质量、工程造价、工程进度要求等完成工程施工、设计、监理等工作；（2）保证工程过程中的安全生产，做好职工劳动保护和环境保护工作；（3）保证工程施工过程中不参与任何形式的贿赂、贪污等违法行为。
三、廉政约束：1. 甲方保证在招标、投标、合同签订、履行过程中不向乙方提供任何形式的贿赂、回扣等违法所得。
2. 乙方保证在工程施工、设计、监理等过程中不向有关人员提供贿赂、回扣等违法所得。
3. 若在合同履行过程中，一方违反了上述廉政约束，对方有权解除合同并要求赔偿损失。
四、合同变更：1. 若在工程实施过程中发生不可抗力等情形，需对合同内容进行变更的，双方应当协商一致，签订书面变更合同。
2. 未经双方书面同意，不得擅自变更合同内容。
五、合同解除：1. 若一方无法履行合同的，应当提前通知对方，并按约定的程序解除合同。
2. 若一方违反合同履行规定，给对方造成损失的，应当承担相应的法律责任。
工程签订廉政合同
工程签订廉政合同
一、合同双方信息
合同的开头部分应明确列出甲方（业主）和乙方（承包商）的基本信息，包括双方的名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式等。
二、工程项目基本信息
在这一部分，需要详细描述工程项目的基本情况，如项目名称、项目地点、项目规模、合
同金额、工期要求等，以便为后续的条款提供具体背景。
三、廉政条款
1. 廉洁承诺：甲乙双方应承诺遵守国家有关法律法规，保证在工程过程中不进行任何形式
的贿赂和腐败行为。
2. 监督与检查：设立专门的监督机构或者指定监督人员，对工程过程中的廉政情况进行监
督检查。
3. 违规处理：明确违反廉政规定的责任和后果，包括但不限于警告、罚款、解除合同等。
4. 举报机制：建立有效的举报渠道，鼓励员工和合作方举报违规行为，并保护举报人的合
法权益。
四、权利与义务
详细规定甲乙双方在工程建设过程中的权利和义务，确保双方在平等、公正的基础上合作。
五、违约责任
对于违反合同规定的行为，应当明确违约责任，包括违约金的支付、损害赔偿等。
六、争议解决
设定争议解决的方式，如协商解决、调解、仲裁或诉讼等，以及适用的法律和管辖法院。
七、其他事项
根据项目的具体情况，可能还需要包括质量保证、安全生产、环境保护等相关条款。
八、生效条件
明确合同的生效条件，如双方签字盖章、获得必要的政府批准等。
九、附件
如果有相关的技术规范、图纸、进度计划等附件，应在合同中列明并作为合同不可分割的一部分。
廉政合同模板
廉政合同模板甲方（单位名称）：_______乙方（个人名称）：_______鉴于甲方为了推进廉洁从业风气，加强自律，提高团队协作效率，特制定本廉政合同。
乙方为了维护甲方的声誉和形象，履行职责，保持廉洁自律，不断提升自身素质，接受甲方的监督和管理。
双方达成如下协议：第一条诚信守法乙方必须遵守国家法律法规，严格遵循职业操守，并保证自己的行为符合甲方的规章制度和价值观。
任何违反法律法规或损害甲方利益的行为，乙方必须承担相应的法律责任和纪律处分。
第二条廉洁从业乙方必须崇尚廉洁从业，抵制腐败现象，不参与利益输送、受贿行为，不以任何形式索要、接受、提供财物或其他利益。
乙方必须勇于正义、坚决执行法律法规，保持清白自律，以身作则，严格约束自己的行为，维护甲方的声誉和形象。
第三条保密义务乙方在履行职责的过程中，可能接触到甲方的机密信息，乙方必须严格保守秘密，不得擅自泄露给非相关人员。
如有违反保密义务的行为，乙方将受到严厉的纪律处分，并承担相应的法律责任。
第四条自我约束乙方必须自觉接受甲方的监督和管理，自我约束，严格要求自己，不断提升自身素质和能力。
乙方应积极主动地参加培训、学习，不断提高自己的专业水平和服务意识，为甲方的发展做出应有的贡献。
第五条违约责任如乙方违反廉政合同的任何一项规定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的经济赔偿责任。
同时，乙方必须接受纪律处分，情节严重的将追究刑事责任。
第六条附则廉政合同经双方签字盖章后生效，并具有法律效力。
双方都应认真履行合同约定的义务，确保廉洁从业，维护甲方的声誉和形象。
对于合同中未尽事宜，双方应协商解决。
合同期限为_____年，到期后可续约。
甲方（单位名称）：_______ 乙方（个人名称）：_______签字：_______ 签字：_______日期：_______ 日期：_______以上为廉政合同模板，甲方和乙方可以根据实际情况进行必要的修改和补充，以确保合同内容符合双方的需求和要求。
工程建设项目廉政合同样本5篇
工程建设项目廉政合同样本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（建设单位）：[建设单位名称]乙方（参建单位或个人）：[参建单位或个人名称]根据有关法律法规，为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质，甲乙双方本着平等、公正、透明的原则，签订本廉政合同。
一、合同背景甲乙双方经过友好协商，在平等互利的基础上达成合作意向，共同进行本工程建设项目。
为规范双方行为，确保工程建设过程中的廉政责任得到落实，特签订本廉政合同。
二、廉政原则与目标甲乙双方应遵守国家法律法规，遵循公开、公平、公正的竞争原则，秉持诚信合作理念，严格执行合同条款。
本合同的目标是建立公开透明的合作关系，防止任何形式的腐败行为的发生。
三、廉政责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）严格遵守国家法律法规和工程建设的有关规定，确保工程招投标、采购等活动的公正公开。
（2）建立健全内部管理制度，加强对工程建设各个环节的监督和管理。
（3）对乙方提出的廉政建议和意见给予重视和回应，及时纠正不当行为。
2. 乙方责任与义务：（1）严格遵守国家法律法规和工程建设的有关规定，不从事任何形式的商业贿赂和腐败行为。
（2）积极参与廉政建设活动，及时向甲方提出廉政建议和意见。
（3）建立健全本单位廉政管理制度，加强对员工的教育和管理。
四、禁止行为甲乙双方在本工程建设过程中，严禁以下行为：1. 擅自变更工程设计方案、增加工程量等行为。
2. 通过非正常手段影响工程招投标、采购等活动的公正公平。
3. 收取或索要回扣、介绍费、好处费等不正当利益。
4. 其他违反国家法律法规和廉政规定的行为。
五、违约处理若甲乙双方在工程建设过程中违反本廉政合同的约定，违约方应按以下方式承担违约责任：1. 赔偿对方因此造成的损失；2. 接受国家有关部门的处罚；3. 承担法律责任。
若因违约导致合同解除，应依照相关法律法规进行结算和交接。
六、监督与考核甲乙双方应共同加强对工程建设过程的监督和管理，定期对廉政建设情况进行考核和评价。
监理合同廉政协议书
监理合同廉政协议书在工程建设领域，监理合同的签订对于保障工程质量、控制工程成本以及确保施工安全具有重要意义。
随着社会对廉洁建设要求的不断提高，越来越多的工程项目开始注重监理合同中的廉政条款，以防范和减少腐败现象的发生。
为此，本文将提供一个监理合同廉政协议书的范本，供相关单位参考使用。
一、协议目的与原则本廉政协议书旨在明确甲乙双方在监理合同履行过程中应遵守的廉政纪律和行为准则，以促进双方诚信合作，防止不正当利益交换，共同维护工程建设领域的良好秩序。
二、甲方责任1. 甲方应当遵守国家有关工程建设的法律法规，不得要求乙方或其工作人员提供任何形式的不正当利益。
2. 甲方应保证其提供的工程信息真实、准确，不得有虚假陈述或隐瞒重要事实的行为。
3. 甲方应积极配合乙方的监督工作，对于乙方提出的合理化建议和意见应及时采纳并落实。
三、乙方责任1. 乙方及其工作人员应当恪守职业道德，不得接受甲方或其关联方的任何形式的贿赂或其他不正当利益。
2. 乙方应对甲方的工程进行公正、客观的监督，不受任何外界不当影响，确保监督工作的独立性和专业性。
3. 乙方在发现甲方存在违法违规行为时，应立即向有关部门报告，并依法采取相应措施。
四、违约责任若甲乙任一方违反本协议约定的廉政纪律和行为准则，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任由双方根据实际情况协商确定。
五、争议解决甲乙双方在执行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至双方认可的仲裁机构进行仲裁。
六、其他事项本协议作为监理合同不可分割的一部分，与监理合同具有同等法律效力。
本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议予以明确。
七、附则本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至监理合同约定的工程竣工验收合格之日止。
廉政合同范本参考及多场景使用说明
廉政合同范本参考本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同主体：名称：_______地质：_______法定代表人：_______联系方式：_______名称：_______地质：_______法定代表人：_______联系方式：_______鉴于委托方为一家追求廉洁经营的企业，为确保双方在合作过程中的廉洁自律，预防腐败行为，经双方友好协商，特订立本廉政合同。
第一条合同目的本合同旨在明确双方在合作过程中的廉政要求，确保双方遵守国家法律法规，共同维护公平、公正、透明的合作关系。
第二条廉政承诺1.1乙方承诺在合作过程中，严格遵守国家有关反腐败的法律法规，不得向甲方及其员工提供任何形式的贿赂、回扣、好处费等不正当利益。
1.2乙方承诺不得利用与甲方的合作关系从事任何违法、违规、违纪行为。
1.3乙方承诺在合作过程中，不得利用甲方名义进行任何不正当活动，损害甲方声誉。
第三条廉政管理2.1甲方有权对乙方的廉政承诺履行情况进行监督和检查，乙方应予以积极配合。
2.2甲方发现乙方违反本合同廉政承诺的，有权要求乙方立即整改，并有权终止合同。
乙方应赔偿甲方因此遭受的一切损失。
2.3甲方应建立健全内部廉政管理制度，加强对员工的廉政教育和监督，防止腐败行为的发生。
第四条保密条款3.1双方在合作过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
3.2双方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。
第五条争议解决4.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条合同附件5.1本合同附件包括但不限于：a.双方营业执照复印件；b.双方法定代表人联系明；c.双方廉政承诺书；d.其他双方认为必要的文件。
第七条合同生效及其他6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至_______年_______月_______日。
工程廉政合同
工程廉政合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就_______工程项目（以下简称“项目”）的建设达成合作意向，为规范双方的行为，确保项目的顺利进行，特订立本工程廉政合同（以下简称“合同”）。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在项目建设过程中应遵守的廉洁自律要求，防止腐败行为的发生，保证工程质量和投资效益，维护国家和社会公共利益。
第二条廉洁自律要求1. 甲乙双方必须严格遵守国家有关法律法规，坚持公开、公平、公正的原则，不得有任何形式的贿赂、欺诈、串通等违法行为。
2. 甲方应设立专门的监督机构或指定专人负责对项目的廉政建设进行监督检查。
3. 乙方应建立健全内部管理制度，加强对员工的廉政教育和监督管理，确保员工的行为符合廉洁自律的要求。
第三条廉政责任1. 甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，如发现乙方有违反廉洁自律要求的行为，应及时予以纠正并视情节轻重采取相应措施。
2. 乙方应对其工作人员的违规行为承担相应的责任，包括但不限于纪律处分、经济赔偿等。
3. 对于因违反廉洁自律要求而导致的损失，违约方应负责全额赔偿。
第四条保密义务甲乙双方应对在合同履行过程中获知的商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
第五条违约责任1. 如甲乙任何一方违反本合同的任何条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的一切损失。
2. 如因一方的违约行为给对方造成名誉损害或影响项目正常进行的，违约方还应承担相应的法律责任。
第六条争议解决合同在履行过程中发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
第七条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格并结清所有款项后终止。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
工程建设廉政合同模板
工程建设廉政合同模板甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________为加强工程建设领域的廉政建设，规范工程建设项目的承发包双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，甲乙双方特订立本廉政合同。
第一条甲乙双方的责任1.1 甲乙双方应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2 甲乙双方严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
1.3 甲乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
1.4 甲乙双方发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任2.1 甲方承诺不向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2 甲方承诺不在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
2.3 甲方承诺不要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、购买车辆、安排亲属就业等提供便利。
2.4 甲方承诺不向乙方和相关单位介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动，不为谋取私利擅自与工程承包单位工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
第三条乙方的责任3.1 乙方承诺不向甲方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
3.2 乙方承诺不在甲方和相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。
3.3 乙方承诺不要求、暗示或接受甲方和相关单位为个人装修住房、购买车辆、安排亲属就业等提供便利。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1.发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3.承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通迅工具、交通工具和高档办公用品等。
4.违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。
由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7.本合同作为_________(项目名称)施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日
发包人监督单位：（全称）（盖单位章）承包人监督单位：（全称）（盖单位章）
安全生产合同
为在（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。
认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)建立健全安全生产责任制。
从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。
项目经理是安全生产的第一责任人。
现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。
对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。
施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。
施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：（盖章单位）承包人：（盖章单位）
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日年月日。