工程质量保修书范本
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书甲方：（甲方名称及联系方式）乙方：（乙方名称及联系方式）鉴于乙方参与甲方工程项目的建设，并承诺提供质量保修服务，为确保双方权益和工程质量，甲乙双方根据相关法律法规的规定，达成以下协议：一、保修范围1.1 乙方保修期限自工程项目竣工交付日起计算，为期（保修期限）年。
1.2 乙方负责保修范围包括但不限于以下内容：a) 工程项目的主体结构及相关配套设施；b) 单位工程及其组成部分的建设要求；c) 工程项目的功能、性能、安全等方面的要求。
二、保修责任2.1 乙方承诺在保修期限内，对于工程项目中出现的质量问题或故障，提供免费维修、更换或其他相应的解决方案。
2.2 乙方对于由于设计、施工、材料等原因引起的工程质量问题承担相应的责任，负责修复或重新进行有关工程的建设。
2.3 如乙方未能及时履行保修责任，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
三、甲方义务3.1 甲方应在发现工程质量问题或故障时，及时通知乙方，并提供准确、详细的问题描述和相关证据。
3.2 甲方应按照乙方的要求，配合乙方对工程项目进行检查、维修或其他必要操作。
四、争议解决4.1 本协议的解释及执行均适用于中华人民共和国的法律。
4.2 凡因本协议引起的或与之有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、附件所涉及附件如下：附件1：工程项目合同附件2：工程项目竣工验收报告附件3：工程质量问题清单六、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 《中华人民共和国合同法》：中华人民共和国国家法律，用于规范合同的订立、履行和变更等方面的规定。
2. 《中华人民共和国建筑法》：中华人民共和国国家法律，用于规范建筑工程建设活动的相关法律。
3. 《中华人民共和国消费者权益保护法》：中华人民共和国国家法律，用于保护消费者的合法权益的相关法律。
七、困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到以下困难及解决办法：1. 困难：甲方未及时通知乙方工程质量问题或故障。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书【工程名称】【施工单位】【建设单位】【工程监理单位】鉴于【工程名称】项目的质量问题，根据双方签订的合同及相关法律法规规定，我们特提出以下保修要求：一、质量保修期限：1. 保修期限为自【工程竣工验收日期】起，至【保修期结束日期】止。
2. 在保修期间，如发现因施工方原因引起的质量问题，建设单位有权要求施工单位进行维修、更换或补救。
3. 在保修期限届满前30天内，由建设单位向施工单位书面通知，要求提供保修服务。
二、保修范围：1. 本保修书所涉及的保修范围包括但不限于：设备故障、建筑结构问题、水电安装问题、材料质量问题等。
具体问题详见附件一。
2. 施工单位应对建设单位提出的保修要求及时响应，并根据实际情况提供相应的维修、更换或补救措施。
3. 若施工单位不能及时提供维修、更换或补救措施，建设单位有权要求施工单位承担相应的违约责任。
三、保修责任：1. 施工单位应对工程质量问题负主要责任，负责进行相应的维修、更换或补救工作，并承担相应的费用。
2. 建设单位在保修期内应及时向施工单位提供相关证明材料，并配合施工单位进行维修、更换或补救工作。
四、索赔与违约责任：1. 在保修期内，如发生质量问题导致建设单位或任何第三方产生经济损失，施工单位应承担相应的赔偿责任。
2. 在保修期限届满前30天内，施工单位未能提供相应维修、更换或补救措施的，建设单位有权要求施工单位支付相应的违约金。
3. 如双方发生纠纷，应首先通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件一：本保修书涉及的质量问题1. 设备故障：问题描述：请具体描述设备故障的情况。
解决办法：请描述采取的维修或更换措施。
2. 建筑结构问题：问题描述：请具体描述建筑结构问题的情况。
解决办法：请描述采取的补救措施。
3. 水电安装问题：问题描述：请具体描述水电安装问题的情况。
解决办法：请描述采取的维修或更换措施。
4. 材料质量问题：问题描述：请具体描述材料质量问题的情况。
工程质量保修书(范本)
工程质量保修书(范本)日期：[填写日期] 项目名称：[填写项目名称] 合同编号：[填写合同编号] 承包方：[填写承包方名称] 业主方：[填写业主方名称]根据项目合同约定的质量保证条款，承包方将按照合同要求提供质量保修服务。
在项目验收合格后，业主方可享受质量保修服务：1.质量保修期限工程质量保修期为合同约定的[填写期限]，自项目交付使用之日起计算。
2.质量保修内容在质量保修期内，承包方将承担责任：2.1 在质量保修期内，对于由于工程施工质量不符合合同要求而引起的质量问题，包括但不限于设计缺陷、材料问题、施工工艺不当导致的质量问题等，承包方将按照相关法律、法规和标准，对问题进行修复、更换或进行其他合理处理。
2.2 对于承包方施工引起的质量问题，承包方将承担差错的修复费用，并且不收取额外的劳动和材料费用。
2.3 若发生由于设计方责任引起的质量问题，承包方将协助业主方与设计方进行沟通，共同寻找解决方案，并根据解决方案及时进行修复或更换。
2.4 质量保修期内，承包方将提供必要的技术指导和咨询支持，以帮助业主方正确使用、维护和保养工程设施，以延长设施的使用寿命。
3.质量保修解决流程业主方在发现工程质量问题时，应立即向承包方提出书面申请，并详细描述问题。
承包方将在[填写时间，通常为7天]内对问题进行初步调查和评估。
根据评估结果，承包方将提出解决方案并与业主方确认。
如果业主方对承包方提出的解决方案不满意，业主方可以要求双方进行进一步协商，以寻找其他解决方案。
如果双方无法就问题的解决方案达成一致，任何一方均有权向有管辖权的仲裁机构提出仲裁请求。
4.不在质量保修范围内的情况在情况下，业主方不能要求承包方提供免费的质量保修服务：4.1 因自然灾害、战争、动乱等不可抗力因素导致的设施损坏，或由此引发的质量问题。
4.2 因业主方、使用方或第三方的过错、恶意损坏、违规使用等导致的设施损坏，或由此引发的质量问题。
5.其他条款5.1 本质量保修书的有效期为工程质量保修期届满之日起[填写有效期，通常为1年]。
工程质量保修协议书工程质量保修书范本
工程质量保修协议书工程质量保修书范本在日常生活和工作中，协议书在生活中的使用越来越广泛，签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。
什么样的协议书才是有效的呢？整理了5篇工程质量保修协议书，希望您在阅读之后，能够更好的写作工程质量保修书。
工程质量保修协议书篇一甲方：___乙方：___身份证号：____甲乙双方为了发挥双方的优势，承接事宜，双方本着平等自愿、等价有偿的原则，经协商一致，达成协议条款如下：一、乙方负责联系并落实以为甲方开拓市场名义，承接__—大雄宝殿施工事宜，并负责最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、甲方负责按承包合同施工，需按约定支付给乙方工程咨询费。
a）本工程造价约元人民币，甲方需支付给乙方总造价的%咨询费。
咨询费部分所涉及的各项税费由甲方承担，与乙方无关。
b）甲方需以现金的方式支付给乙方上述费用，合同签订后即立马报销乙方前期该项目开展所产生的差旅住宿等费用。
c）甲方在签订合同后进场拿到第一笔预付款后，支付给乙方工程总价的%。
d）剩余部分在第二笔预付款后全部结清。
e）甲方在与建设方签订协议后即全权负责该项工程的质量安全，人员安全，工程进度，及材料设备的安全及常规维护，如有意外与乙方无关）f）甲方在工程建设中应严格按照建设部相关标准来对该工程等项目进行合理施工，不能有偷工减料事情发生，如有违背建设形象的事情所产生的不良后果，由甲方自行承担，乙方不对此负任何责任）三、协议终止本协议签字生效后，如果至__年_月_日，乙方仍未协助甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同，本协议自动终止。
四、本协议一式份，双方签字盖章后正式生效。
甲方（签章）乙方（签章）联系方式联系方式时间：__年_月_日时间：__年_月_日工程质量保修协议书篇二发包人（全称）：承包人（全称）：发包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对郑东建材家居城______工程签定工程质量保修书。
工程质量保修书-范本
XXX市市政基础设施工程
工程质量保修书
工程名称：
建设单位：
承保单位：
年月日
依据国务院《建设工程质量管理条例》之规定和合同书第条之约定，由我单位承担施工的已于年月日竣工验收。现正式提交工程质量保修书。保修期自年月日（竣工验收合格之日）起计。有关保修事宜分述如下：
（1）
保
修
范
围
（2）
保
修
期
限
（3）
保
修
责
任
（4）
其
他
事
宜
施工单位项目负责人（签字）： 建设单位项目负责人（签字）
施工单位负责人（签字）： 建设单位负责人（签字）
联系人（签字）： 联系人（签字）
联系电话： 联系电话
地址： 地址
（公 章） （公 章）
年 月 日 年 月 日
备注：（2）项（应具体写明不同类别工程的保修年限）
本表一式五份，施工、建设、监理、监督机构、备案机构各一份。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了保证工程质量及双方的权益，甲乙双方达成以下协议，并经双方共同签订工程合同后生效。
一、质保期限1.根据双方的约定，本工程的质保期为（具体期限）自竣工验收合格之日起计算。
2.在质保期内，如出现由于设计、施工或材料质量等原因引起的质量问题，乙方负责修复或更换，并承担相应费用。
二、质量问题的处理方式1.甲方发现质量问题时应立即书面通知乙方，并详细说明问题情况和要求。
2.乙方收到通知后应在（具体期限）内进行现场调查，并提出解决方案。
3.甲乙双方经协商一致确定解决方案后，乙方应按照方案进行修复或更换，并确保问题解决后的质量符合相关标准要求。
4.如因乙方故意或重大失职导致质量问题，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此而产生的直接经济损失。
三、质保期满后的责任1.质保期满后，如甲方发现质量问题，甲方应与乙方进行协商，双方共同商定修复办法及费用承担。
2.如因甲方未进行正常维护和保养，导致质量问题发生或加重，甲方应承担相关责任和费用。
3.质保期满后，甲方对工程质量问题的追究将不再对乙方产生经济责任。
四、附件根据所涉及的备忘录、设计图纸、验收报告等文件原件。
五、法律名词及注释（所涉及的法律名词及其相应注释）六、困难及解决办法1.可能遇到的困难：a) 材料供应不及时或不符合标准；b) 施工过程中遇到不可抗力因素；c) 设计不合理或不符合相关标准。
2.解决办法：a) 建立严格的材料采购管理制度；b) 加强与供应商的沟通和协商，尽量减少材料短缺或不合格的情况；c) 对不可抗力因素进行合理规划和预案编制；d) 建立科学的设计审查机制，确保设计合理性和符合相关标准。
以上为工程质量保修书的标准范本，请甲乙双方根据实际情况进行具体协商和修改。
附件：1.备忘录；2.设计图纸；3.验收报告。
法律名词及注释：（根据具体情况相关法律名词及其注释）困难及解决办法：1.可能遇到的困难：a)材料供应不及时或不符合标准；b)施工过程中遇到不可抗力因素；c)设计不合理或不符合相关标准。
工程质量保修书范本
附件一工程质量保修书发包人：（全称）承包人：（全称）为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。
具体质量保修范围，双方约定如下：（1）（2）（3）2质量保修期2.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。
单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；（2 ）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：年；（ 3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为：年；（ 4）供热、供冷系统工程为：个采暖期、供冷期；（ 5）装饰装修工程为年；（ 6）其他项目年。
3质量保修责任3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7 天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。
3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。
凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。
3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
4质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
5质量保证金质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书甲方信息：（甲方名称、地址、电话、邮箱等详细信息）乙方信息：（乙方名称、地址、电话、邮箱等详细信息）工程项目信息：（工程名称、地点、设计单位、监理单位、施工单位、竣工日期等详细信息）一、质量保修期限1. 本工程的质量保修期限为自工程交付使用之日起24个月。
2. 在保修期内，由于甲方原因发生的质量问题，乙方负责免费维修或更换。
二、保修责任范围1. 乙方承诺提供的工程质量符合国家及地方的法律法规以及各项规定，保障安全、经济、环保、美观等方面的质量。
2. 保修范围包括但不限于以下项目：（1）在保修期内因为质量问题而损坏的构件和设备。
（2）在保修期内因为质量问题导致失效的构件和设备。
（3）在保修期内因为质量问题而发生故障的构件和设备。
3. 保修责任不包括以下项目：（1）因为甲方人为操作不当导致的损坏。
（2）因为不可抗拒因素导致的损坏。
（3）由甲方或其他单位自行维修导致的二次损坏。
三、保修流程1. 甲方发现质量问题后，应及时向乙方报告。
2. 乙方接到甲方报告后，应及时派人现场查看，并进行维修或更换。
3. 维修或更换完成后，应由乙方提供维修报告和更换记录。
四、其他条款1. 乙方保证在工程施工期间严格按照国家相关法律、法规要求进行施工，质量符合规定，同时，保证提供的施工材料与设备符合国家及地方的标准。
2. 本合同双方，均应遵守国家及地方的法律法规，保障人民群众的利益及财产安全。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，如无法协商解决的，可向有关行政机关申请仲裁或提起诉讼。
4. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
总结：1. 本文档所涉及简要注释如下：保修期限：指工程质量保修期限，乙方在该期限内负责免费维修或更换因为质量问题而引起的问题。
保修责任范围：指乙方在保修期内承担的维修或更换范围，不包括人为操作不当和不可抗拒因素导致的问题。
保修流程：指甲方发现问题后，乙方的回应和解决流程。
2. 本文档所涉及的法律名词及注释：不可抗拒因素：指在工程施工或运营中，由于自然灾害、战争、政策法规变化等不可避免的外部因素，导致工程发生问题。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)【工程质量保修书】标准范本甲方：__________________乙方：__________________1. 保修期限乙方保修期限为工程竣工验收合格后___个月/年，共计__个月/年。
2. 保修内容（1）乙方承诺对本工程的施工质量和使用材料提供保修服务，确保工程在保修期内符合相关法律法规和合同要求。
（2）乙方承诺对工程所涉及的主要部位、关键环节、设备设施进行保养维修，确保其正常运行。
（3）乙方承诺及时处理因施工质量或材料问题引起的各类质量投诉、瑕疵修复及相关事故处理，确保工程的安全和稳定运行。
3. 保修义务（1）乙方应按时到达工程现场进行维修，并负责维修所需材料、设备、工具的准备。
（2）乙方应及时处理甲方提出的保修需求，并按照双方约定的时间限定进行修复。
（3）乙方保修期间需对工程质量问题进行解答，提供技术支持和维修建议。
4. 保修责任（1）乙方负有修复相关质量问题的责任，包括但不限于施工错误、材料质量问题、工程隐患等。
（2）在保修期内，如发生由于乙方施工质量或使用材料问题引起的事故或经济损失，乙方承担全部赔偿责任。
5. 保修流程（1）甲方发现工程存在质量问题后应立即通知乙方，并提供相关证据材料。
（2）乙方收到通知后应在___小时内派出专业人员到达工程现场进行保修。
（3）乙方完成保修后，甲方进行验收，并签署保修完成确认书。
6. 解除保修责任（1）如甲方私自进行施工、改动工程结构或者使用不当导致工程质量问题的，乙方可免除保修责任。
（2）甲方未按合同和技术规范要求进行设备设施维护保养，导致质量问题的，乙方也可免除保修责任。
附件：1. 合同书2. 工程验收报告3. 施工图纸及设计说明书4. 材料采购清单及质量检测报告5. 其他相关附件（如照片、视频等）法律名词及注释：1. 施工质量：指工程施工过程中，对工程结构及设备设施的材料、安装工艺和施工工法的符合程度。
2. 瑕疵修复：指对工程质量问题或缺陷进行修复、改进或更换，以达到符合相关法律法规和合同要求的标准。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)【工程质量保修书】编号：X-X-X时间：年月日甲方单位：（以下简称“甲方”）地址：X联系人：X联系X--乙方单位：（以下简称“乙方”）地址：X联系人：X联系X--根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，就工程质量保修事项达成如下协议：一、质保范围1.1 甲方工程1.2 工程地点：X1.3 工程概况：（此处详细描述工程的性质、规模、主要施工内容等）1.4 质保期限：自工程竣工验收之日起，X年。
二、质量保修责任2.1 乙方承诺在质保期限内对甲方工程进行保修，并保证符合以下要求：（1）工程质量符合国家法律、法规和标准的要求；（2）工程材料、设备及施工过程符合相关法律法规和标准的要求；（3）及时处理工程质量问题，确保甲方权益。
2.2 乙方保证提供与工程质量保修相关的设计文件、施工图纸、技术资料等材料真实、完整、准确。
三、质保服务内容3.1 在质保期限内，对于甲方提出的工程质量问题，乙方应立即派遣专业人员进行查找原因和修复。
3.2 乙方应提供必要的施工设备、材料和技术支持，确保工程质量保修工作的顺利进行。
四、质保管理4.1 甲方有权派遣人员对工程进行监督和检查。
4.2 甲方有权要求乙方提供工程质量保修期间相关的技术支持和咨询服务。
4.3 甲方在质保期限届满前提出的工程质量问题，乙方应及时做出回应，并在合理的时间内解决问题。
五、索赔及赔偿5.1 在质保期限内，甲方如发现工程质量问题，应立即书面通知乙方，并提供相应的证明材料。
5.2 如乙方在合理期限内未能解决问题或无正当理由拒绝解决问题，甲方有权采取相应的法律措施要求乙方进行赔偿。
六、解决争议6.1 本协议的履行和解释均适用中华人民共和国的法律。
6.2 如因协议履行发生争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，双方均同意将争议提交至有管辖权的人民法院解决。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)1. 引言工程质量保修书是指承包商为保证工程质量，对所承建的工程提供一定的质量保修期，并在该期限内对工程质量进行维修和保养的书面文件。
本文档旨在提供一个标准范本，以作为工程质量保修书的参考。
2. 工程基本信息工程名称：[填写工程名称] 工程地点：[填写工程地点]承包商名称：[填写承包商名称] 工程合同编号：[填写工程合同编号] 工程质量保修期：[填写工程质量保修期，例如：一年]3. 质量保修内容3.1 质量保修范围根据工程合同和相关技术规范要求，承包商将对以下范围内的质量问题提供保修服务：•[填写质量保修范围1]•[填写质量保修范围2]•[填写质量保修范围3]•…3.2 质量保修期限在质量保修期内，承包商将对上述质量保修范围内的问题进行维修和保养。
质量保修期限从工程竣工验收合格的日期开始计算，持续至保修期满。
3.3 质量保修责任在质量保修期内，承包商将尽其责任对质量问题进行修复，包括但不限于以下责任：•修复工程质量问题•替换或修复损坏的设备或材料•重新执行相关工程工艺3.4 质量保修流程当发现工程质量问题时，业主应及时书面通知承包商，并提供必要的证明材料和信息。
承包商将在收到通知后的合理时间内派遣专业技术人员进行调查，并根据调查结果制定修复方案和时间表。
修复过程中，承包商应与业主保持密切沟通，及时反馈修复进展。
4. 其他条款4.1 免责条款在以下情况下，承包商将不承担质量保修责任：•自然灾害、战争或政府行为等不可抗力因素引起的质量问题；•未经授权的维修或改动导致的质量问题；•材料或设备制造商的质量问题。
4.2 合同变更对于质量问题的修复或其他条款的调整，双方应在书面协议的基础上进行合同变更。
4.3 法律适用和争议解决本文档的执行与解释应遵循相关法律法规的规定。
对于因本质量保修书产生的争议，双方应通过友好协商解决。
如无法协商解决，则提交至有管辖权的法院裁决。
5. 签署本工程质量保修书在双方书面协议的基础上确定，并由双方授权代表签字确认。
工程质量保修书(范本)
工程质量保修书发包人（全称）：某公司承包方（全称）：某公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：本工程范围内所示工程量。
二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；7．其他项目保修期限约定如下：本工程其余施工内容保修期除执行国家及地方相关规定外，按2年执行。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：水、电5小时；土建、装修24小时，若时限内承包人未到现场处理，发包人有权另行委托维修人员进行维修，费用由承包人承担，从质量保修金中扣除。
4．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
工程质量保修书(范本)
工程质量保修书(范本)工程质量保修书是施工单位在工程竣工验收后，对工程质量所承诺的一种书面文件。
以下是工程质量保修书的一个范本，以供参考。
1. 项目基本信息•项目名称：[项目名称]•项目地点：[项目地点]•施工单位：[施工单位名称]•建设单位：[建设单位名称]•设计单位：[设计单位名称]•监理单位：[监理单位名称]2. 保修期限•工程验收日期：[工程验收日期]•质量保修期限：[质量保修期限]个月3. 保修内容3.1.承包商承诺在质保期间，对涉及的工程质量问题负责，并进行及时修复和维护。
质保期限为工程竣工验收后 [质量保修期限]个月。
保修范围包括但不限于以下几个方面：3.1.1.建筑结构：包括钢筋工程、混凝土工程等方面的安全和可靠性。
3.1.2.建筑装饰：包括墙面、地面、顶棚、窗户等方面的破损、起皮、脱落等问题。
3.1.3.电气设备：包括照明、插座、开关等方面的正常使用及安全性。
3.1.4.水暖设备：包括供水设备、卫生洁具、管道等方面的正常使用及安全性。
3.1.5.给排水设备：包括排污管道、雨水管道等方面的正常使用及安全性。
3.1.6.消防设备：包括灭火器、消防栓等方面的正常使用及可靠性。
3.1.7.其他方面：包括通风设备、空调设备等方面的正常使用及安全性等。
4. 保修义务4.1.在保修期内，若工程质量有任何问题，建设单位有权向施工单位提出书面请求，要求其及时维修、更换或进行其他必要的修复措施。
4.2. 施工单位须在接到建设单位的维修请求后 [指定时间]内派专业人员进行检查，并在 [指定时间]内提出修复措施及方案，并经双方确认后尽快执行。
4.3.施工单位负责所提供的材料的质量和工艺，并承担因材料本身质量问题导致的损失和修复费用。
4.4.若施工单位未能在约定的时间内完成维修工作，建设单位有权聘请第三方进行维修，并直接从施工单位的保证金中扣除相应的费用。
5. 保修期限的延长5.1.若在质保期限内，工程验收后发现的问题需要延长保修期限，建设单位有权提出书面请求。
工程质量质保协议书范本(3篇)
第1篇甲方： _______（建设单位名称）乙方： _______（施工单位名称）鉴于：甲方拟在_________（工程地点）建设_________（工程名称）项目，乙方愿意承担该项目的施工任务。
双方本着平等互利、诚信合作的原则，经友好协商，就工程质量保证事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________（工程名称）2. 工程地点：_________（工程地点）3. 工程规模：_________（工程规模）4. 工程类别：_________（工程类别）5. 工程合同总价：人民币_________元整（大写：_______元整）二、质保范围1. 本协议适用于甲方委托乙方施工的上述工程范围内的一切质量保证事宜。
2. 质保范围包括但不限于：施工图纸、设计文件、施工方案、施工质量标准、施工过程中的技术交底、材料采购、施工工艺、施工质量检验、隐蔽工程验收、竣工验收等。
三、质保期限1. 本协议的质保期限自竣工验收合格之日起计算，期限为_________年。
2. 在质保期限内，乙方对工程出现的质量问题负有全面责任，并按照国家有关法律法规和本协议的约定，承担相应的维修、整改和赔偿责任。
四、质保责任1. 乙方应严格按照国家现行施工规范、质量标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到设计文件规定的质量等级。
2. 乙方应建立健全质量管理体系，配备必要的技术人员和检测设备，对施工过程进行全过程质量控制。
3. 乙方应按照国家有关法律法规和本协议的约定，对施工过程中出现的质量问题进行及时整改，确保工程质量和安全。
4. 乙方应定期对工程进行自检，并将自检结果报告甲方。
5. 乙方应接受甲方和监理单位的监督检查，对发现的质量问题及时整改。
五、质保措施1. 乙方应选用合格的建筑材料、构配件和设备，并确保其质量符合国家有关标准。
2. 乙方应严格按照施工图纸和施工方案进行施工，确保施工工艺和质量。
3. 乙方应建立健全材料检验制度，对进场的材料进行严格检验，不合格的材料不得使用。
工程质量保修书范本
工程质量保修书范本工程质量保修书范本【正文】一、背景介绍为了确保工程质量，本公司与贵方签订了工程项目合同。
根据合同约定，本公司承诺在工程竣工验收后，提供一定期限内的质量保修服务。
本旨在详细说明工程质量保修的相关内容和责任分配。
二、保修期限与内容1. 保修期限：从工程竣工验收之日起，保修期限为合同规定的保修期限，默认为12个月。
2. 保修内容：a. 本公司将负责修复工程竣工后出现的质量问题，确保工程在保修期内能正常运行。
b. 保修范围包括但不限于：材料和设备损坏、施工质量瑕疵、工程设计缺陷等。
c. 贵方在保修期内如发现质量问题，请书面通知本公司，并提供必要的证据和说明。
三、保修责任分配1. 本公司的责任：a. 在保修期内，本公司将及时响应并派遣专业技术人员进行检修和维修。
b. 如发生保修范围内的工程质量问题，本公司将承担修复费用和相关后续费用。
c. 本公司还将与贵方协商，安排适当时间进行例行维护和检查，确保工程的稳定运行。
2. 贵方的责任：a. 贵方应配合本公司的维修工作，并提供必要的配合和协助。
b. 贵方应负责定期维护工程设备和设施，注意使用和保养。
四、终止保修责任1. 在保修期届满之前，如出现以下情况，本公司将不再承担保修责任：a. 人为破坏、意外事故或其他不能预见、不能避免的自然灾害导致的损坏。
b. 贵方未按规定的使用和保养工程设备和设施，导致质量问题的发生。
c. 贵方未及时通知本公司并提供证据和说明，使问题越来越严重。
2. 如本公司由于自身原因不能履行保修责任，将退还贵方相应的保修费用。
五、赔偿责任限制本公司仅承担工程质量保修的责任，不承担因质量问题所导致的任何间接损失，包括但不限于利润损失、业务中断、生产停工等。
【附件】本所涉及的附件如下：1. 合同正本及相关附件2. 工程竣工验收报告3. 协议书（如有）【法律名词及注释】本所涉及的法律名词及注释如下：1. 工程竣工验收：指工程施工完工后，经验收委员会或相关部门进行验收，确认工程符合设计、规范和合同要求的过程。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书是指在工程完工，并通过验收合格后，承包商向业主提供的质量保证文件，用于明确工程质量问题的解决责任及保修期限。
本文档为工程质量保修书的标准范本，旨在规范保修文件的格式和内容，确保工程质量问题得到及时解决。
保修对象本工程质量保修书适用于以下工程项目：- 工程名称：[工程名称]- 工程地点：[工程地点]- 工程时段：[工程时段]- 业主单位：[业主单位]- 承包商单位：[承包商单位]保修内容根据合同约定，承包商对上述工程项目的工程质量承担以下保修责任：1. 对于因设计、施工等原因引起的非人为损坏，承包商将承担必要维修或更换的责任。
2. 若工程出现质量问题，承包商将及时响应并采取合理措施进行修复。
3. 保修期内，承包商将提供相应的技术支持和咨询服务，以解决业主在工程使用过程中的技术问题。
保修期限根据合同约定，本工程质量保修书的保修期为[保修期限]，自工程竣工验收之日起计算。
保修责任在保修期内，承包商承担以下保修责任：1. 工程质量问题的解决：对于工程质量问题，承包商将负责及时组织人员进行检查、维修和整改，确保工程达到合同约定的质量要求。
2. 技术支持和咨询服务：承包商将提供技术支持和咨询服务，解答业主在工程使用过程中遇到的技术问题，并提供相关解决方案。
保修责任的限制在以下情况下，承包商对工程质量问题不承担保修责任：1. 人为损坏：工程质量问题由于业主、第三方或不正常使用、维护造成的，承包商不承担保修责任。
2. 天灾等不可抗力因素：如地震、洪水、火灾等不可抗力因素引起的工程质量问题，承包商不承担保修责任。
但承包商应尽力协助业主进行恢复修复。
保修问题的解决方式在保修期内，如工程质量问题出现，业主可采取以下方式与承包商联系，并解决保修问题：1. 书面通知：业主可书面形式通知承包商，详细描述工程质量问题，并注明保修要求。
2. 邮件联系：业主可通过邮件与承包商联系，描述工程质量问题，并提供相关照片和资料，确保问题准确、清晰地传达给承包商。
工程质量保修书标准范本
工程质量保修书标准范本尊敬的业主：您好！感谢您选择我们的工程服务。
为了保障您的权益，确保工程质量达到预期标准并提供长期的维护与支持，我们特编写本工程质量保修书。
请您仔细阅读并妥善保管，以便日后在需要时参考。
一、保修期限根据相关法规与合同约定，本工程质量保修自工程竣工验收之日起计算，为期两年。
保修期间内，因工程质量问题需要维修的部分，我们将提供免费的维修与保养服务。
二、保修内容1. 根据合同约定，我们承诺保修期内工程质量出现以下问题的，将负责免费维修：a) 材料或施工质量存在明显缺陷，导致工程无法正常使用；b) 设备设施损坏或出现故障，影响工程功能运行；c) 工程造成的渗漏、开裂、断裂等损坏问题；d) 其他任何因本公司设计、施工或材料质量问题导致的影响工程质量的情况。
2. 保修期内，如发生上述问题，请您立即书面或口头通知我们，并提供相关证据材料。
我们将派遣专业人员在最短时间内对问题进行评估，并制定修复方案。
三、责任限制1. 本工程质量保修书仅适用于正常使用情况下出现的构件、设备损坏或故障。
若出现以下情况之一，我们将不承担任何责任：a) 非正常使用、保养或维护不当导致的问题；b) 其他非工程质量原因引起的损坏。
2. 如您在保修期满后继续与我们签订维护服务协议，我们将继续为您提供相应的维修与保养服务。
四、保养与维护为确保工程质量长期稳定运行，我们建议您在保修期外定期进行工程保养与维护。
保养与维护周期及项目将在工程竣工验收时与您协商确定，费用另行商议。
五、其他约定1. 本工程质量保修书的内容仅适用于本次工程，不具有适用于其他工程的效力。
2. 若出现争议或纠纷，双方应友好协商解决；如协商不成，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院裁决。
六、感谢与承诺感谢您对我们工程服务的信任与支持。
我们将一如既往地秉承“精益求精、诚信负责”的原则，在工程质量保修期内，竭诚为您提供优质的维修服务。
请您签字确认，并保留本工程质量保修书。
工程质量保修书范本
工程质量保修书范本【工程质量保修书】尊敬的客户：感谢您选择我们公司为您提供工程服务。
为了确保工程质量和您的利益，我们愿意提供以下保修承诺：1.保修期限：工程竣工后的xxxx年内，我们承诺负责修复和维护因质量问题产生的损坏或故障。
2.保修范围：本保修书覆盖由我们公司完成的所有工程的质量问题，包括但不限于以下方面：- 结构缺陷：如墙体开裂、地基沉陷等；- 管道漏水：如水管渗漏、下水道堵塞等；- 电气故障：如电路短路、电线老化等；- 设备故障：如暖气不热、空调不制冷等。
3.保修条件：- 本保修书仅适用于正常使用情况下产生的损坏或故障；- 保修期内，您需及时通知我们进行维修，并提供必要的证明材料，如照片、报告等；- 保修范围以及维修具体事宜需要在我们公司工程师与您协商后确定。
4.保修责任：- 我们将优先协调专业工程师和技术人员进行维修；- 如因我们公司原因造成的质量问题，我们将承担维修费用；- 如因您个人原因造成的质量问题，我们将与您协商解决，并确保在承担维修费用方面给予合理的建议与帮助。
5.承诺细则：- 维修过程中，我们将尽力确保维修时限，以减少对您生活或工作的影响；- 如维修无法在合理时间内完成，我们将及时向您说明原因，并给予相应的解释与补偿；- 保修期内，我们将定期跟踪工程质量情况，及时向您汇报和解决问题。
此件为质量保修书，希望您妥善保管。
为了确保您的利益，请您在签字前详细阅读本保修书并与我们取得一致。
感谢您对我们公司的信任与支持，我们将竭诚为您服务。
保修方：公司名称：地址：联系人：联系电话：客户方：客户名称：地址：联系人：联系电话：日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程质量保修书
发包人（全称）：泉州骏景房地产开发有限公司承包人（全
称）：福建泰景建设有限公司
为保证中骏•雍景台A139#、A140#楼工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程
和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程, 供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下：按国家及建设工程质量管理条例的有关规定执行。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。
分单项竣工验收
的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的
质量保修期如下：
1、地基基础和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年；
3、装修工程为贰年;
4、电气管线、给排水管理、设备安装工程为贰年:
5、供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；
7、其他项目保修期约定如下：虽；
8、质量保修期自工程竣工合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合同使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为工程总造价的3 %。
五、质量保修金的返还
通用条款执行。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：二_______________
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包
人双方共同签署。
发包人（公章）: 承包人（公章）:
法定代表人（签字）: 法定代表人（签字）:。