配电房改造施工合同
配电房建筑合同范本
配电房建筑合同范本第一篇范文：合同编号：__________________________________________________一、合同主体1.1 甲方：承担配电房建设项目投资、管理、监督等职责。
1.2 乙方：负责配电房建筑及相关工程的设计、施工、验收等职责。
二、工程内容2.1 工程名称：配电房建筑项目2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程内容：（1）配电房主体建筑；（2）配电房内部设备安装；（3）配电房外部配套设施；（4）其他相关工程。
三、合同工期3.1 工程开工日期：____________________3.2 工程竣工日期：____________________3.3 工程质量保修期：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为______个月。
四、合同价款4.1 工程合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
4.2 工程预付款：合同签订后____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。
4.3 工程进度款：乙方按照甲方批准的工程进度计划，按月向甲方申请支付进度款。
4.4 工程结算：工程竣工验收合格后，甲乙双方按照合同约定进行工程结算。
五、质量要求5.1 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量达到优良等级。
5.2 乙方应按照甲方提供的图纸及技术要求进行施工，未经甲方同意，不得擅自更改。
六、安全文明施工6.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，确保施工安全。
6.2 乙方应加强施工现场管理，做好文明施工，确保施工现场环境卫生。
七、合同变更与解除7.1 合同履行期间，如发生不可抗力因素导致合同无法继续履行，经双方协商一致，可以变更或解除合同。
7.2 合同解除后，乙方已完成的工程量按实结算，甲方按照合同约定支付相应款项。
配电房改造施工合同范本
配电房改造施工合同范本
甲方：（委托方）
地址：
法定代表人（委托方签字）：
联系电话：
乙方：（承包方）
地址：
法定代表人（承包方签字）：
联系电话：
鉴于甲方拟对配电房进行改造工程，经双方协商一致，就相关事宜订立如下合同：
一、工程范围：
1. 项目名称：配电房改造工程
2. 工程内容：包括但不限于电气设备更新、线路改造、安全防护设施更新等工作。
二、工程款及支付方式：
1. 工程总价为（具体金额），乙方应在签订合同时收取甲方工程款的（比例）作为预付款，剩余款项按照工程进度进行支付。
2. 工程款支付方式：甲方应按照工程进度及验收情况及时支付相应款项。
三、工程期限及交付：
1. 工程期限为（具体时间），工期延长需双方协商一致。
2. 工程完工后，乙方应向甲方出具《工程竣工验收报告》，经双方确认后交付使用。
四、违约责任：
1. 若乙方未按时完成工程，每延期一天，乙方应向甲方支付违约金（具体金额）。
2. 若甲方未按时支付工程款，每延期一天，应向乙方支付违约金（具体金额）。
五、其他约定：
（双方自行添加其他约定）
六、合同解决争议的方式：
本合同一旦发生争执，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，提交甲方所在地人民法院处理。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：年月日。
电力改造工程合同范本4篇
电力改造工程合同范本4篇篇1电力改造工程合同范本甲方（甲方名称）：______________乙方（乙方名称）：______________鉴于甲方拟对其电力设施进行改造工程，现就双方的权利与义务，按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：一、项目描述1、甲方需对其电力设施进行改造升级工程，包括但不限于变压器、输电线路、电缆线路等设施的改造。
2、乙方承担该项目的改造设计、施工、检测等工作。
二、合同价格及支付方式1、甲方应根据项目的实际情况向乙方支付改造工程的费用，具体金额为______________。
2、甲方应按照以下方式支付费用：（1）项目启动时支付______________%的费用；（2）改造工程完成验收前支付______________%的费用；（3）改造工程完成验收后支付______________%的费用。
三、工期及履约保证1、乙方应在双方签署合同后______________个工作日内开始改造工程，并按照约定工期完成工程。
2、乙方应对改造工程的质量进行保证，确保改造后的电力设施能够正常运行。
3、如因乙方原因导致工程延期或工程质量达不到约定标准，乙方应承担相应的违约责任。
四、风险责任1、在工程施工期间，若因不可抗力导致工程停滞，双方可协商延长工期或解除合同。
2、在工程改造过程中，如发生意外，导致对甲方电力设施造成损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、保密条款双方应对涉及到的商业秘密、技术信息等进行保密，未经对方书面同意不得向任何第三方披露。
六、争议解决1、双方如对合同履行中出现的争议无法协商解决，应协商解决，协商不成的，应提交仲裁解决。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：年月日以上是电力改造工程合同的范本，具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。
希望双方在签订合同前审慎考虑各项条款，确保合同的签订能够为双方带来利益和保障。
配电室施工合同
配电室施工合同甲方：(甲方全称或个人姓名)乙方：(乙方全称或个人姓名)鉴于甲方拟建设或已建设的配电室项目（以下简称"工程"），甲方与乙方本着平等互利的原则，经友好协商，就工程的施工事宜达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：本合同约定的配电室施工工程的具体内容和范围。
1.4 工期：工程施工所需的时间，具体时间根据实际情况协商确定。
1.5 工程造价：根据乙方提交的报价单和甲方确认的施工方案，工程的总投资。
二、施工范围和责任2.1 施工范围：a) 安装、调试和运行工程所需的电力设备、设施等；b) 完成配电室的内部布线、电缆敷设和接线工作；c) 配电室所需的开关、插座、照明等电气设备安装；d) 配电室的消防、安全设备安装；e) 其他相关工作，详细的工作范围由双方共同确认。
2.2 乙方任务和责任：a) 提供工程的施工进度计划，并按计划完成工程；b) 确保施工过程中的质量和安全；c) 提供合格的施工材料和设备；d) 配合甲方的监督和检查。
2.3 甲方任务和责任a) 提供工程的相关设计图纸和资料；b) 协助乙方解决工程施工中的问题；c) 对乙方的施工进行监督和检查；d) 按时支付工程款项。
三、工程款支付3.1 工程款支付方式：a) 工程款项将根据施工进度和甲方的验收情况支付；b) 根据实际施工完成情况，双方可协商支付比例和阶段。
3.2 发票开具：a) 乙方完成阶段性工程后，甲方应及时向乙方提供付款申请单；b) 甲方在收到发票和相关付款申请单后，及时办理支付手续。
四、质量保证和维护4.1 乙方对所提供的设备、材料承担质量保证责任，保证其符合国家标准和规定。
4.2 在工程竣工后，乙方应提供一定期限的维护服务，维护期限双方协商确定。
五、违约责任5.1 任何一方不履行合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 因不可抗力或其他无法控制的原因，导致合同无法履行的，双方可协商解决或终止合同。
瓦工修建配电房合同
瓦工修建配电房合同合同编号：_________________甲方（委托方）：单位名称：_________________法定代表人：_________________地址：_________________联系电话：_________________乙方（施工方）：单位名称：_________________法定代表人：_________________地址：_________________联系电话：_________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的原则下，就瓦工修建配电房事宜达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：瓦工修建配电房工程2.工程地点：_________________________3.工程内容：乙方负责为甲方修建配电房，包括但不限于：o配电房的基础、墙体、屋顶、门窗等砌筑工程；o墙面、地面、屋顶等部分的装修、保温、防水等处理；o相关施工材料的采购、运输及现场管理等。
4.工程要求：乙方应按照甲方提供的图纸和设计要求施工，并保证工程质量符合国家和地方相关规范标准。
第二条工期要求1.开工日期：____年__月__日2.竣工日期：____年__月__日3.工期总天数：________天4.如因不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，双方应协商调整。
第三条合同价格与支付方式1.合同总价：人民币（大写）元（￥）。
2.支付方式：o首付款：合同签订后______天内，甲方支付乙方合同总价的______%，即人民币（大写）元（￥）。
o中期款：工程完成______%后，甲方支付乙方合同总价的______%，即人民币（大写）元（￥）。
o竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的______%，即人民币（大写）元（￥）。
3.付款方式：甲方支付款项通过银行转账方式支付至乙方指定账户。
第四条施工质量要求1.乙方必须按照国家及地方有关建筑工程施工的法律法规和标准施工，确保工程质量达到设计要求和甲方的具体要求。
配电箱改造合同模板
配电箱改造合同模板甲方：（委托方名称）联系地址：法定代表人：电话：传真：乙方：（承包方名称）联系地址：法定代表人：电话：传真：鉴于甲方拟委托乙方进行配电箱改造项目，为明确双方的权利和义务，经协商一致，特订立本合同。
第一条项目内容1.1 甲方委托乙方进行配电箱改造项目，包括但不限于配电箱设备更换、布线调整、接线端子加固等工作。
1.2 项目的具体内容、工程量、完成时间等具体事宜经双方协商确定后，以书面形式确认，并作为本合同的附件。
第二条工程款项及支付方式2.1 甲方应按照双方协商确定的款项支付计划，按期向乙方支付工程款项。
2.2 工程款项支付方式：甲方根据施工进度及验收情况向乙方支付工程款项，具体支付比例、次数等内容另行确认。
第三条供货及验收3.1 乙方应按照双方确认的项目要求及标准，按时按质完成工程。
3.2 甲方有权对乙方提供的产品和施工进行验收，验收完毕后双方签订工程竣工验收书。
第四条双方权利和义务4.1 甲方的权利和义务：（1）提供相关工程资料和项目要求；（2）按时支付工程款项；（3）协助乙方开展工程施工。
4.2 乙方的权利和义务：（1）按照项目要求按时按质完成工程；（2）保证工程质量；（3）遵守相关法律法规和规范。
第五条违约责任5.1 一方未履行本合同规定的义务，将构成违约，违约方应承担对方因此造成的损失。
5.2 若因一方原因导致工程延期或无法完成，责任方应赔偿对方的损失及延误费用。
5.3 双方均有权解除本合同，解除合同后应依法履行协商一致达成的解约协议。
第六条涉及知识产权6.1 本项目中涉及的一切技术、专利、商标、著作权等知识产权问题均属于乙方所有，甲方不得擅自使用或转让。
6.2 如因甲方违反上述规定而给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
第七条合同变更和解释7.1 本合同任何条款的变更或补充，应经双方协商一致，并签订书面协议。
7.2 本合同如有未尽事宜，双方应协商解决。
第八条法律适用和争议解决8.1 本合同的执行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
配电房施工协议合同
配电房施工协议合同甲方（委托方）：______________乙方（施工方）：______________鉴于甲方需要进行配电房施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行配电房施工事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条工程质量和技术标准2.1 乙方必须按照国家现行的施工规范和质量检验标准进行施工。
2.2 乙方应保证工程质量达到甲方规定的标准。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：________________3.2 支付方式：________________3.3 工程竣工验收合格后，甲方在____个工作日内支付剩余款项。
第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
4.2 甲方应在接到通知后____个工作日内组织验收。
4.3 验收合格后，双方签署工程验收合格证明。
第五条双方权利与义务5.1 甲方的权利与义务：5.1.1 甲方应按合同约定支付工程款项。
5.1.2 甲方应提供施工所需的相关资料和条件。
5.1.3 甲方有权对工程进度和质量进行监督。
5.2 乙方的权利与义务：5.2.1 乙方应按合同约定完成工程施工。
5.2.2 乙方应保证工程质量符合约定标准。
5.2.3 乙方应遵守甲方施工现场的安全管理规定。
第六条安全与环保6.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。
6.2 乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。
第七条违约责任7.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
配电室改造合同模板
配电室改造合同模板第一部分，合同背景。
1.1 合同双方，本合同由甲方（施工方）和乙方（委托方）双方签订。
1.2 合同目的，甲方承诺对乙方的配电室进行改造，以满足乙方对电力设施的需求。
1.3 合同签订日期，本合同于____年____月____日签订。
第二部分，工程内容。
2.1 工程范围，本次改造工程包括但不限于配电室的布局优化、设备更新、电缆更换等。
2.2 工程进度，工程计划于签订合同后____天内开始，并在____年____月____日前完成。
2.3 工程标准，工程应符合国家相关标准和乙方的要求。
第三部分，合同条款。
3.1 工程费用，本次改造工程的总费用为_______（大写）人民币，由乙方支付给甲方。
3.2 付款方式，乙方应在工程开始前支付总费用的____%作为预付款，余款在工程完成后____天内支付。
3.3 变更及索赔，若因乙方原因需要对工程内容进行变更，应另行协商费用及工期调整。
甲方如发现乙方提供的资料不准确或不完整，有权提出索赔。
3.4 质量保证，甲方对工程质量提供____年的质量保修期，期间内如发现质量问题，甲方将免费进行维修。
3.5 安全保障，甲方在施工过程中应加强安全管理，确保工程施工过程中无安全事故发生。
3.6 竣工验收，工程完工后，双方应进行竣工验收，确认工程符合设计要求和合同约定。
第四部分，其他条款。
4.1 违约责任，若一方未能履行合同义务，应承担相应的违约责任。
4.2 合同解释，本合同如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
4.3 合同生效，本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日终止。
甲方（施工方），______________（盖章）乙方（委托方），______________（盖章）。
签字，______________签字，______________。
日期，______________日期，______________。
以上为配电室改造合同模板，双方应在充分了解合同内容并经过协商后签订。
配电房改造施工合同
配电房改造施工合同甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方需要对其配电房进行改造，乙方具备相关的施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1、工程名称：配电房改造工程2、工程地点：＿____3、工程内容：对甲方现有配电房的设备更新、线路改造、布局优化等，具体内容以双方确认的施工图纸和工程清单为准。
二、工程期限1、本工程的工期预计为_____天，自合同生效之日起计算。
2、如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并以书面形式确认新的工期。
三、工程价款及支付方式1、本工程的总价款为人民币_____元（大写_____元整），此价款为固定总价，包含但不限于设备采购、运输、安装调试、人工、税费等所有费用。
2、甲方将按照以下进度支付工程款：（1）合同签订后_____个工作日内，支付工程价款的_____%作为预付款，计人民币_____元（大写_____元整）。
（2）工程进度达到_____%时，支付工程价款的_____%，计人民币_____元（大写_____元整）。
（3）工程竣工验收合格后_____个工作日内，支付工程价款的_____%，计人民币_____元（大写_____元整）。
（4）剩余工程价款的_____%作为质量保证金，在质保期满后无质量问题的情况下，于_____个工作日内支付，计人民币_____元（大写_____元整）。
四、工程质量及验收1、乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范以及双方确认的施工图纸和工程清单进行施工，确保工程质量合格。
2、工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的_____个工作日内组织验收。
如甲方逾期未组织验收，则视为工程验收合格。
3、验收合格后，双方应签署工程验收单。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
配电房土建合同5篇
配电房土建合同5篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保配电房土建工程的顺利进行，明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就本工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：配电房土建工程。
2. 工程地点：______________________。
3. 工程内容：配电房的基础、主体结构、内外装修等土建工程。
二、合同工期1. 开工日期：自甲乙双方确认的开工报告之日起计算。
2. 竣工日期：按合同规定完成全部工程并通过验收的日期。
3. 合同工期总日历天数：根据工程实际情况确定。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币大写______________________元整（小写：_________元）。
具体金额根据工程实际量计算。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的百分之三十作为预付款；工程进度过半时，支付工程总造价的百分之五十；工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
四、承包方式及工程内容1. 本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购所需材料并完成施工。
2. 工程内容包括但不限于：基础开挖、回填；主体结构施工；内外装修；电气照明安装等。
具体工程内容详见施工图纸及工程量清单。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的工程质量验收规范及施工图设计要求，进行本工程的施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应组织内部验收并向甲方提交验收申请。
甲方在收到申请后组织验收小组进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 如验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
如因甲方原因导致的整改费用由甲方承担。
六、安全生产及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全设施完善，防止事故发生。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
配电房工程施工合同
配电房工程施工合同甲方：__________（委托方名称）乙方：__________（承包方名称）鉴于甲方拟在__________（地址）进行配电房工程的施工，为保障工程质量、工期及相关责任问题，经协商一致，双方达成如下合同：一、工程名称配电房工程施工合同二、工程内容和范围1. 工程名称：__________（具体名称）；2. 工程规模：__________（规模大小）；3. 工程内容：__________（工程的具体施工内容）；4. 工程地点：__________（施工地点）；5. 工程工期：__________（工程施工的时间周期）。
三、施工标准和要求1. 施工标准：按照国家、地方及相关规定和标准进行施工；2. 施工要求：保证工程质量，严格履行安全生产责任，确保施工现场安全。
四、工程设计1. 甲方应提供配电房工程的设计图纸、技术资料等相关文件，并明确设计要求；2. 乙方应按照设计要求进行施工，确保工程质量。
五、施工方式1. 施工方式：__________（施工的具体方式和方法）；2. 施工条件：甲方应提供相关的施工条件和便利，并负责配合乙方的施工。
六、施工费用1. 施工费用：本次施工的总造价为__________元，具体结算规定详见附件；2. 施工支付：按照工程进度和验收情况，甲方应及时支付乙方相应的工程款项。
七、施工质量保障1. 施工质量：乙方应确保工程质量，减少施工隐患；2. 质保期：工程竣工后，乙方提供一年的质量保修期，对工程质量负责并及时修复相关问题。
八、工期要求1. 工期安排：经双方协商一致，确定工程的具体开工和完工时间；2. 工期变更：如有特殊情况需要变更工期，应提前告知并经双方协商确认。
九、安全生产1. 安全管理：甲方和乙方都要重视安全生产，保障施工人员的人身安全；2. 安全责任：如发生施工事故，责任由引起事故的一方承担。
十、违约责任1. 违约责任：如因一方违反合同约定而导致合同无法履行或造成损失，责任由违约方承担；2. 解除合同：如无法谅解的违约情况，对方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
配电房建设施工合同范本
配电房建设施工合同范本甲方（委托方）：______________（单位名称）地址：________________________联系人：______________________电话：________________________乙方（承包方）：______________（单位名称）地址：________________________联系人：______________________电话：________________________鉴于甲方拟建设配电房，为完成本次工程，双方达成如下协议：一、工程名称：配电房建设工程二、工程地址：______________三、工程内容和范围：建设配电房及相关设备和设施，包括但不限于变压器、开关设备、配电柜等。
四、工程工期：约______天/月，具体工期双方协商确定。
五、工程价格：本工程总价为__________元（大写：人民币____________元整），具体费用结算方式双方协商确定。
其中，工程进度款支付比例约为______%，最终结算比例约为______%。
六、质量要求：本工程质量符合国家有关标准和甲方的要求。
七、权利与义务：1. 甲方的权利与义务：提供工程所需资料、协助工程进度、支付工程款项等。
2. 乙方的权利与义务：按时按质完成工程，确保工程质量等。
八、违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
九、争议解决：合同履行过程中如发生争议，双方协商解决；协商不成，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日终止。
甲方（盖章）：______________（签字）乙方（盖章）：______________（签字）日期：______________年__________月__________日。
配电房工程合同模板
甲方（承包方）：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方（发包方）：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）鉴于甲方具有从事配电房工程的资质和能力，乙方委托甲方进行配电房工程的施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.工程名称：配电房工程2.工程地点：（工程地点）3.工程内容：按照乙方提供的设计图纸和技术要求，进行配电房建设及配套设施安装等工作。
二、工程标准1.本工程应符合国家相关标准及法律法规，并保证工程质量、工程进度及安全生产。
2.甲方应按照乙方的要求进行施工，并经乙方验收合格后交付使用。
三、工程时间1.工程开始时间：自双方签订本合同之日起，甲方应在10个工作日内开展施工。
2.工程完工时间：甲方应在乙方规定的时间内完成工程。
四、费用支付1.乙方应按照工程进度和质量支付工程款项。
支付方式为分期支付，具体按照工程进度分期支付。
2.工程完工后，乙方应在验收合格后的15个工作日内结清尾款。
1.双方若有变更施工内容，需经双方协商一致，并签订书面变更合同。
2.如因甲方原因导致工程不能按期完工或工程质量不符合要求，甲方应赔偿乙方损失并承担相应的法律责任。
六、保修期1.工程保修期为（保修期限），在此期间内发生工程质量问题，甲方应免费修复。
2.超出保修期后，乙方需支付维修费用。
七、保密条款1.双方应保守工程相关信息的机密性，不得泄露给第三方。
2.工程结束后，双方可根据需要签署解除保密协议。
八、争议解决1.因本合同引起的争议，双方应协商解决。
协商不成的，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律。
九、附则1.本合同自双方签字生效，至工程完工及验收合格后终止。
2.未尽事宜，双方可签署补充协议。
甲方（承包方）签字：___________________ 日期：___________________乙方（发包方）签字：___________________ 日期：___________________。
配电室施工合同
配电室施工合同篇一：配电工程施工合同10KV高压供电专线及高低压变配电供电工程施工合同（以下简称甲方）（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的******小区永久性用电变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵守执行。
一、工程慨况1、工程名称：******10KV高压供电专线及****住商楼、***地下室及***地下室、幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。
2、工程地点：********小区项目工地。
二、承包内容和施工范围1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的图纸审核、施工、监理、验收全部工作。
2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。
其中包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分）。
高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV高压开关出线间隔引出一组高压电缆，到*****高压环柜或分支箱的设备。
高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线相应的高压电缆环柜引接高压电缆至箱变高压侧，再从箱变低压侧引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、商铺、幼儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、安装调试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际配臵的要求为准）。
承包范围与*******工程项目《10KV高压供电专级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。
3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将各电度表抄表及收费移交给当地供电局直接管理（简称直供电）。
4、高压专线容量应满足《中华人民共和国电力法》和《电气安装工程验收规范》、满足*****项目规划图中所有住户居民、商业、动力、物业、消防、户外照明、景观等用电要求。
三、乙方负责采购的设备及材料要求1、乙方负责采购的设备及材料必须选用符合国家及电力行业相关标准，生产企业应通过ISO9001质量体系认证，产品应通过“3C”认证并通过电力管理部门批准的入产品。
电力改造工程合同范本(4篇)
电力改造工程合同范本甲方：__________电话：__________乙方：__________电话：__________根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电改造工程合同书》对位于____的全部用电设备进行全面的节电改造。
一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种类和数量二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方式。
具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三日内支付节电设备总货款的___%给甲方，甲方收款后，立即组织节电设备的生产。
在____日内，保证将设备运到安装地点，并且组织工程技术人员开始安装。
完成整个节电改造工程总工程量的___%时，乙方再支付总工程款的___%给甲方，余款___%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。
三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第____款中明确的标准和方法。
四、双方的权利和义务1.甲方：①生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，对合同中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。
并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设备出现故障，仍然负责维修，但材料费应由乙方负责。
②设备在运行中出现故障，甲方接到乙方通知后24小时内派人赶到现场处理。
③节电设备安装运行以后，不得对乙方的用电设备造成任何的损害，否则，承担一切经济损失。
2.乙方：①指派专人协助节电改造工程的工作，为甲方工程技术人员提供便利的工作环境。
②不得擅自增加用电设备，致使节电设备的负载超过一定的容量，造成不必要的损失。
确需增加用电设备，应通知甲方，相应增加节电设备。
③有义务维护好所安装的节电设备，不得有人为的破坏。
五、本合同未尽事宜，双方本着平等友好的原则协商解决。
六、本合同一式____份，甲、乙双方各执____份，具有同等效力。
甲方：__________(盖章) 乙方：__________(盖章)代表：__________(签名) 代表：__________(签名) ____年____月____日 ____年____月____日电力改造工程合同范本（二）甲方：乙方：__________一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、承包方式：二、甲方工作1、向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明壹份，并向乙方进行现场交底。
配电房土建合同
配电房土建施工合同合同编号：_________签订地点：_________签订日期：_______年____月____日甲方（发包方）：公司名称：________________________地址：________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（承包方）：公司名称：________________________地址：________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，就配电房土建施工项目事宜达成如下协议：第一条工程概况1.项目名称：_________配电房土建工程2.工程地点：省________市________区3.工程范围：包括但不限于场地平整、基础施工、墙体砌筑、屋面防水、配电房内外装饰及相关辅助设施的建设。
4.建筑面积：________平方米（以实际测量为准）第二条合同工期1.开工日期：________年____月____日2.竣工日期：________年____月____日3.工期总天数：______天（如遇不可抗力或甲方原因导致施工延误，工期顺延）。
4.如乙方提前完成施工，并确保工程质量达到甲方要求，甲方可酌情奖励。
第三条工程费用1.合同总金额：人民币________元（大写：________元整），包括但不限于材料费、人工费、机械设备费、税费、运输费等所有费用。
2.支付方式：o预付款：合同签订后，甲方应在______个工作日内支付合同总金额的______%作为预付款，金额为人民币________元；o进度款：工程完成______%时，甲方支付合同总金额的______%作为进度款，金额为人民币________元；o尾款：工程竣工验收合格后，甲方应在______个工作日内支付剩余______%的尾款，金额为人民币________元。
配电房装修合同模板
配电房装修合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲、乙双方本着公平、自愿、平等的原则，就甲方委托乙方进行配电房装修的相关事宜达成如下协议：一、项目概况1.1 甲方委托乙方对甲方位于（地址）的配电房进行装修，装修内容包括但不限于墙面、地面、天花板、门窗、电气设备、照明设备等。
1.2 装修工期为（时间），具体时间双方商定。
二、装修要求2.1 装修工程应保证符合国家相关规范和标准，保证装修质量，达到设计要求。
2.2 乙方应按照甲方提供的设计方案和要求进行施工，未经甲方同意不得擅自变更。
2.3 乙方应按照合同约定的工期完成装修工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任和违约责任。
三、费用支付3.1 甲方应按照本合同约定的支付方式及金额支付装修费用。
3.2 装修费用总额为（金额），具体支付方式和时间双方商定。
四、保质保量4.1 乙方应对装修工程负责，保证装修质量符合国家相关标准。
4.2 装修完成后，乙方应提供装修保修期为（时间），在此期间内对已完成的工程提供保修服务。
五、违约责任5.1 任何一方违反合同规定，导致合同无法履行的，应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方在装修过程中出现严重质量问题导致返工或修补的，乙方应承担相应的违约责任。
5.3 若甲方在支付装修费用上有拖欠行为，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付相应的违约金。
六、争议解决6.1 如双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交相关部门或仲裁机构进行调解或仲裁。
6.2 争议解决方式以仲裁为主，仲裁地点为合同签订地附近的仲裁机构。
七、其他事项7.1 本合同在双方签字盖章之日生效，有效期为合同签订后为止。
7.2 本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为配电房装修合同的所有内容，双方遵守合同内容，共同完成装修工程，如有违约行为，将承担相应的法律责任。
配电房装修合同
配电房装修合同本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“装修公司”）共同订立，双方本着公平、公正、合法的原则，在平等协商的基础上，达成以下协议：一、工程概况1.1 项目名称：配电房装修工程。
1.2 项目地址：（详细地址）。
1.3 工程内容：包括但不限于配电房的室内装修工程设计、施工、安装及维护，以及相应设备和材料的采购、安装等。
二、合同金额及支付方式2.1 工程总价款为人民币（以下简称“RMB”）XXX元。
2.2 甲方在签署本合同时向乙方支付合同总金额的（百分比）作为预付款。
2.3 具体支付方式和时间安排双方将在后续补充协议中明确约定。
三、工程进度和质量保证3.1 工期计划：双方约定本工程的整体工期为X个月/天，具体工期计划将在后续补充协议中明确约定。
3.2 质量保证：装修公司承诺提供高质量的装修材料和工艺，并保证施工符合相关法律法规及国家标准。
四、权利和义务4.1 业主的权利和义务：4.1.1 按照约定时间向装修公司支付工程款项。
4.1.2 协助提供工程所需的相关证件手续及准备工作场所。
4.1.3 对施工过程中出现的问题及时与装修公司进行沟通，共同解决。
4.1.4 对于装修公司提供的设计方案，业主有权提出合理的修改意见，并与装修公司协商解决。
4.2 装修公司的权利和义务：4.2.1 按照约定时间进行工程施工，并保证施工质量。
4.2.2 向业主提供相关的施工方案、进度计划和质量保证，并及时汇报工程进展。
4.2.3 对于业主提出的合理修改意见，装修公司将积极配合进行调整。
4.2.4 完成工程后，装修公司将提供相应的售后服务，以保证工程质量及持续维护。
五、违约责任5.1 若一方违约未按合同约定履行义务，经另一方提出书面通知后，应在合理期限内补正。
5.2 若一方违约致使对方承受损失的，应向对方赔偿损失。
六、争议解决6.1 双方因履行本合同发生的争议，可协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
配电房改造施工合同发包人：（以下简称甲方）安徽问天量子科技股份有限公司
承包人：（以下简称乙方）徐永兵
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
甲方配电房改造工程项目发包给乙方，包工包料施工。
第二条：施工方案
甲方原门卫室改造成配电房，原中间墙体拆除及加固；拆除原三个窗户及封堵，增设一宽1.5m 大门一道，并按供电要求安装彩铝门，窗户须安装防盗窗户；配电房外增设一道9m*0.24m*2.2 m围墙，设宽0.9m铁门一扇；围墙当中砌筑1.2m*1.2m实心砌体，以便变压器安装；从变压器到配电房设一道11m*0.5m*0.6m电缆沟；平整地坪；电缆沟须整体铺设厚度为0.5cm花纹钢板；以上涉及砌体及墙体均须砂浆砌筑及粉刷；整体配电房须重新粉刷并按供电要求刷上醒目标志；配电房外设一道宽0.5m、深1.2m 电缆沟预埋直径为110mn的勺PVC管两根，便于电缆敷设；室内须安装
30W及以上荧光灯管及应急照明各一只
第三条：合同工期
1、经双方协商确定，工程期为10日，暂定于自2014年7月6 日起至2014年7月17日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第四条：价格及付款方式
1、工程总承包价为___________ 元。
2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式：竣工验收后支付全部总款，
第五条：甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条：乙方义务
1、甲方负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工顺利开展。
2、乙方必须自行完全本合同工程，不得转包他人
第七条：施工安全
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
第八条：验收
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。
如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
第九条：违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向
乙方支付违约金（按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息）。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金；逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。
第十条：其它
本合同一式贰份，自双方签字或盖章后生效，双方各执壹份。
甲方：（盖章）______________________________
代理人（签字或盖章）
联系电话：
乙方（签字或盖章）： _______________________
联系电话： _________________________________
2014 年7月7日配电房改造预算清单:
（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）。