电力工程建设监理合同范本新
电力工程工程建设监理合同3篇
电力工程工程建设监理合同3篇电力工程工程建设监理合同1甲方（发包方）：委托代理人：乙方（承包方）：委托代理人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程范围：三、材质要求：四、技术要求：六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。
七、工程质量及要求风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。
2、材料供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的'材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
（1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。
电力工程工程建设监理合同书6篇
电力工程工程建设监理合同书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电力工程工程建设监理合同书监理合同书甲方（监理单位）：__________乙方（监理单位）：__________根据《中华人民共和国建设工程监理条例》的规定，为建设监理工程，双方自愿签订本合同，并共同遵守下列条款：第一条项目概况甲方是__________，依法独立承担法律责任的_____________，具有_____________的资质，有______________的业绩和经验。
乙方是____________，依法独立承担法律责任的_____________，具有_____________的资质，有______________的业绩和经验。
双方同意根据本合同的约定，经过充分协商，在耐心、理解和互相尊重的基础上，共同完成_____________（项目名称）的监理工作。
第二条项目概述1. 项目名称：_____________2. 项目地点：_____________3. 项目业主：_____________4. 项目工程量及造价：______________5. 项目建设周期：______________6. 项目监理服务范围：_______________第三条监理费用及支付1. 本项目的监理费为______________，根据具体情况可以适当调整。
2. 甲方向乙方支付监理费的时间和方式：（1）甲方应在签订本合同后的第三个工作日内，向乙方支付监理费的50%作为前期款；（2）工程完成验收合格后，甲方应在验收通过的三个工作日内支付监理费的50%剩余款项。
3. 如项目工程造价与实际执行的工程量不相符，造成费用差异的，应经双方协商一致后再进行调整。
第四条项目监理工作内容1. 乙方应按照监理规范，履行项目监理职责，包括但不限于：（1）监督工程进度，协助项目业主保证工程按计划、按质、按时完成；（2）检查工程施工质量，要求承包商改正不合格的工程质量；（3）审核并监督投标文件、招标、合同、支付、结算等监理文件的定稿；（4）与相关单位和部门协调，解决工程施工中的技术、质量、安全管理等问题；（5）编制项目的监理总结报告，并在工程竣工验收时签署验收合格证书。
电力工程建设监理合同模板6篇
电力工程建设监理合同模板6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电力工程建设监理合同甲方（监理单位）：_____________（盖章）乙方（被监理单位）：_____________（盖章）为了确保电力工程建设过程中的质量和安全，监理单位和被监理单位达成以下监理合同：第一条监理项目及工程范围1.1 被监理单位承接的电力工程项目为：_____________，项目地址为：_____________。
1.2 监理范围包括但不限于对工程进度、质量、安全进行监理，并提出监理意见和改进措施。
第二条监理方法和责任2.1 监理单位应按照国家相关规定开展监理工作，确保工程按照设计要求进行施工。
2.2 监理单位应对工程现场人员进行技术培训和指导，确保工程施工的顺利进行。
2.3 监理单位应每周定期对工程施工现场进行检查和验收，及时发现并解决工程中的问题。
第三条监理报告和管理3.1 监理单位应每月提交监理报告一份，详细记录工程进度、质量、安全等情况，并提出改进建议和措施。
3.2 监理单位应对施工单位的现场管理和设备使用情况进行监督和检查，并及时报告问题。
3.3 如发现工程存在质量、安全等问题，监理单位应立即通知被监理单位并提出整改意见。
第四条监理费用和支付方式4.1 被监理单位应按照约定的监理费用支付给监理单位，支付方式为每月一次。
4.2 监理费用包括监理人员的工资、培训费用、差旅费用等，具体费用标准由双方协商确定。
4.3 如发生特殊情况导致监理费用增加，需双方协商确定增加金额及支付方式。
第五条违约责任5.1 如监理单位在监理过程中严重失职，导致工程质量问题或安全事故，应承担相应的法律责任。
5.2 如被监理单位不按照约定支付监理费用或违反其他相关协议，应承担相应的违约责任。
第六条合同期限和解除方式6.1 本合同自双方签署之日起生效，为期______年，如有需要延长合同期限，双方应提前协商确定。
6.2 如双方中任何一方因故需要解除合同，应提前30天书面通知对方，并协商解除事宜。
电力工程建设监理合同模板3篇
电力工程建设监理合同模板3篇篇1电力工程建设监理合同模板甲方（监理单位）：法定代表人（签字）：联系地址：电话号码：乙方（被监理单位）：法定代表人（签字）：联系地址：电话号码：监理合同编号：鉴于甲方具有相应的监理能力和资质，愿意承担乙方电力工程建设项目的监理工作；乙方委托甲方进行电力工程建设项目监理，双方达成如下协议：第一条监理范围甲方受乙方委托，负责对乙方电力工程建设项目的监理工作，包括但不限于：1. 监督施工过程中的合法合规性，确保工程按照相关准则和标准进行；2. 检查工程施工过程中的技术质量，确保工程质量符合合同约定和相关标准；3. 对工程进度进行监督和控制，确保工程能够按照计划顺利完成；4. 协助乙方与承包商进行沟通和协调，解决工程期间出现的问题和纠纷；5. 提供专业意见和建议，保障工程建设过程中的安全和质量。
第二条费用及支付方式1. 乙方应根据监理合同约定，按时足额支付甲方的监理费用。
监理费用为（具体金额），支付方式为（一次性支付/分期支付）。
2. 若工程发生变更或延期，乙方应根据实际监理工作量支付额外费用。
第三条监理报告及记录1. 甲方应每周向乙方提交工程进度报告，并定期进行工地检查；2. 甲方应随时保留与工程相关的文件和资料，并予以妥善保存，以备查阅；3. 甲方应在工程竣工后提供最终监理报告，详细记录工程施工过程中的各项情况及问题，并提出改进建议。
第四条违约责任1. 若甲方监理不到位、不符合监理要求或者存在渎职行为，乙方有权解除监理合同，并要求甲方承担相应违约责任；2. 若乙方未按监理合同约定支付费用或提供必要的协助，导致工程质量或进度受到影响，乙方应承担相应的法律责任。
第五条争议解决双方在履行合同过程中如发生争议，应协商解决。
若协商不成，应提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
第六条其他事项1. 本监理合同自双方签字生效，至工程完工验收结束；2. 未尽事宜，双方可协商补充。
甲方（监理单位）签字：日期：乙方（被监理单位）签字：日期：以上为电力工程建设监理合同模板，双方如有异议或需要调整，应在协商一致后再行签字确认生效。
电力工程建设监理合同模板5篇
电力工程建设监理合同模板5篇篇1电力工程建设监理合同模板甲方：_______（监理单位名称）乙方：_______（建设单位名称）鉴于甲方具有电力工程监理资质，并有能力和经验从事电力工程监理工作；乙方拟进行电力工程建设，因双方自愿，在平等、自愿的基础上，共同签订本合同。
第一条合同的签订1.1 甲方应按照乙方需求提供相应的监理服务，乙方支付相应的监理费用。
1.2 乙方应按照合同规定的工程内容、标准、质量要求和监理要求进行工作。
1.3 本合同自双方签字盖章之日生效，至工程完工之日止。
第二条甲方的权利和义务2.1 甲方有权对电力工程建设的质量、进度、安全等方面进行监理，并向乙方提出合理的监理意见。
2.2 甲方应按照监理合同约定的时间、地点对工程进行监理，并及时向乙方报告监理情况。
2.3 如发现工程施工中存在违反法律法规或合同约定的行为，甲方有权要求乙方立即整改，如乙方未能及时整改的，甲方有权向有关主管部门报告并采取相应措施。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照监理合同约定的内容进行电力工程建设，确保工程质量和工期。
3.2 乙方应向甲方提供施工进度、质量检测等相关资料，配合甲方进行监理工作。
3.3 乙方应接受甲方监理意见，并按照要求进行整改。
第四条价格和支付方式4.1 甲方提供的监理服务，乙方应支付相应的监理费用。
监理费用的支付方式由双方自行商定。
4.2 如工程施工过程中有额外的监理工作需求，双方可协商调整监理费用。
第五条违约责任5.1 一方未履行本合同规定的约束义务，使对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按监理合同约定的时间、内容进行工程建设，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
第六条生效和终止6.1 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收完成之日终止。
6.2 双方一致同意终止本合同的，应书面通知对方，并经双方签字确认。
第七条争议解决7.1 本合同的履行发生争议时，双方应友好协商解决；如协商不成，应依法向有关部门进行调解或仲裁。
电力工程建设监理合同5篇
电力工程建设监理合同5篇第1篇示例：电力工程建设监理合同是建设工程监理的重要法律文件，它规定了监理机构和建设单位之间的权利义务，保障了建设项目的质量和安全。
下面我们就来看一份关于电力工程建设监理合同的内容。
一、合同背景根据国家有关法律法规和工程建设监理管理办法，监理机构与建设单位就电力工程建设监理事宜达成如下协议：二、监理机构信息监理机构名称：XXX监理公司法定代表人：XXX地址：XXX联系方式：XXX四、监理范围监理机构对建设单位的电力工程建设项目进行监理，包括但不限于施工现场管理、工程质量检查、安全生产监督等内容。
五、监理费用建设单位应按照合同约定的费用标准及时向监理机构支付监理费用，并在工程竣工验收时支付最后的监理费用。
六、监理义务1.监理机构应按照国家有关法律法规和监理规范对建设工程进行监理，并及时向建设单位提出监理意见；2.建设单位应积极配合监理机构开展监理工作，并提供必要的协助和支持；3.监理机构应保证监理人员具备相应的资质和经验，确保监理工作的专业性和有效性。
七、争议解决双方如有任何争议，应友好协商解决；如协商不成，应提交相关部门进行调解或通过法律途径解决。
九、合同效力本合同自双方签字盖章后生效，至监理工作完成并经双方确认结束。
以上是一份关于电力工程建设监理合同的内容，合同的签订对于建设工程的顺利进行和质量保障非常重要。
希望双方能够严格按照合同约定执行，共同推动电力工程建设取得良好效果。
【合同内容仅供参考，具体以当地法律法规为准。
】第2篇示例：电力工程建设监理合同是电力工程建设领域中非常重要的一种合同，它规范了监理工作的内容、责任、义务和方式，保障了电力工程建设过程中的质量和安全。
本文将从监理合同的定义、内容、签订、履行等方面展开介绍。
一、监理合同的定义电力工程建设监理合同是建设单位与监理单位之间签订的协议，约定了监理单位在建设过程中对工程质量、安全、进度等方面进行监督、检查、评定及提出意见和建议的工作内容，保障电力工程建设的顺利进行。
2024年电力工程建设监理合同8篇
2024年电力工程建设监理合同8篇篇1甲方（委托单位）：_____________乙方（监理单位）：_____________根据《中华人民共和国合同法》、《电力工程监理管理相关条例》以及其他相关法律法规，结合本电力工程建设监理的实际情况，甲、乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方对电力工程建设进行监理事宜达成如下协议：一、工程概况本合同所涉及的电力工程位于_____________，工程规模_____________，合同总造价_____________元人民币。
具体工程内容包含但不限于电力系统设计、设备安装、调试及试运行等环节。
二、监理范围与内容乙方承担甲方电力工程建设的监理任务，负责以下监理工作：1. 对工程建设的设计、施工、调试等环节进行全过程监理。
2. 对工程建设的进度、质量、成本进行全面控制和管理。
3. 参与工程招标、评标工作，协助甲方制定工程相关管理规定和规章制度。
4. 检查并验收工程建设过程中各类技术文件和档案资料。
5. 协助处理工程建设中出现的技术问题和突发事件。
6. 其他有关工程建设的监理事项。
三、合同期限本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工并完成验收合格日止。
如遇特殊情况需要延长合同期限的，双方可另行协商确定。
四、监理费用及支付方式监理费用按照电力工程监理费用计算标准及相关法律法规的规定执行。
具体金额和支付方式如下：1. 监理费用总计：_____________元人民币（大写：_____________元整）。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分期支付监理费用给乙方，具体支付时间和金额按照双方另行签订的补充协议执行。
五、双方责任与义务（一）甲方责任与义务：1. 提供工程建设相关的图纸和技术资料给乙方，并保证其真实性、准确性和完整性。
2. 及时与乙方沟通工程建设的有关情况和要求。
3. 按照合同约定支付监理费用给乙方。
（二）乙方责任与义务：1. 按照合同约定履行监理职责，确保工程建设的进度、质量和成本得到有效控制和管理。
工程建设监理合同(电力工程)6篇
工程建设监理合同（电力工程）6篇篇1甲方（建设单位）：_________________________乙方（监理单位）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则上，就甲方电力工程监理事项，经友好协商达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________电力工程建设项目。
工程地点：_________________________。
工程规模：____________kW电力线路及相关配套设施。
二、监理范围及内容乙方负责对甲方电力工程建设的监理工作，包括但不限于以下方面：工程质量监理、工程进度监理、工程造价监理、安全生产监理、合同履行的监理等。
具体内容包括但不限于以下几方面：1. 对工程施工质量实施监理，确保工程质量符合国家标准和合同约定。
2. 对工程进度实施监控，确保工程按照合同约定的时间完成。
3. 对工程造价实施监管，确保工程投资控制在预定范围内。
4. 监督工程施工过程中的安全生产工作，防止安全事故的发生。
5. 审核施工单位提交的进度款支付申请，提出监理意见。
6. 参与处理工程变更、索赔等有关事宜。
7. 协助甲方进行工程竣工验收等工作。
三、监理期限本合同的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
四、监理费用及支付方式监理费用按照工程总造价的百分比计算，具体金额根据工程实际情况和双方协商确定。
支付方式按照工程进度分期支付。
五、双方职责与义务（一）甲方职责与义务：1. 按约定提供工程资料和信息。
2. 按约定支付监理费用。
3. 协调处理与工程相关的外部关系。
4. 及时将工程变更内容通知乙方，确保乙方了解最新情况。
（二）乙方职责与义务：1. 按照合同约定履行监理职责，确保工程质量、进度和安全达到预定目标。
2. 定期向甲方报告工程进度、质量、造价等方面的信息。
2024年电力工程建设监理合同5篇
2024年电力工程建设监理合同5篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（监理单位）：____________________鉴于甲方委托乙方承担电力工程建设的监理任务，为确保双方权益，明确双方职责与义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：电力工程建设项目。
（二）工程地点：具体地点详见附件一工程地理位置图。
（三）工程规模：____________MW发电装机规模。
（四）工程建设周期：具体时间及阶段划分详见附件二工程进度计划表。
二、监理范围与内容（一）监理范围：本电力工程建设项目的全过程监理，包括但不限于前期规划、设计、施工、调试等环节。
（二）监理内容：1. 前期规划阶段：协助甲方进行项目规划、选址等工作，确保项目合法合规。
2. 设计阶段：审核设计方案、优化设计方案建议，确保工程设计质量。
3. 施工阶段：负责施工进度管理、质量管理、安全管理等现场监理工作。
4. 调试阶段：参与设备调试、系统联动调试等工作，确保工程顺利投入运行。
三、监理期限与酬金（一）监理期限：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并顺利移交为止。
（二）酬金及支付方式：监理酬金总额为人民币______元整，支付方式为______。
具体支付节点及金额详见附件三监理酬金支付计划表。
四、双方职责与义务（一）甲方职责与义务：1. 按时支付乙方监理酬金。
2. 为乙方提供必要的工作条件及现场办公场所。
3. 及时与乙方沟通工程建设相关信息，确保乙方顺利开展监理工作。
（二）乙方职责与义务：1. 履行监理职责，确保工程建设质量、进度和安全。
2. 按时向甲方报告工程建设进度、质量、安全等情况。
3. 对甲方提出的有关工程建设的合理化建议予以采纳并予以实施。
4. 严格遵守法律法规及相关规定，不得泄露甲方商业秘密。
五、违约责任及解决方式（一）任何一方未履行本合同约定的义务，均视为违约，应承担违约责任。
（二）因乙方原因导致工程进度延误、质量不达标等损失，由乙方承担赔偿责任。
电力工程建设监理合同范本「精选3篇」
电力工程建设监理合同范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
托付单位：****监理单位：****本合同由****（以下简称甲方）与****（以下简称乙方）双方协商全都签订。
依据甲方要求，乙方情愿依照本合同所规定的条款及条文，担当****工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1、工程概况：工程名称：****工程地点：****工程规模为：****2、合同总价****元。
其中工程设计监理费用****元，土建工程监理费用****元，安装工程监理费用****元，合计监理费****元。
3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开头计算起，至****装置通过****小时运行后6个月。
4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。
（1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款；（2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款；（3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方供应的职员、设备、设施和其他；本章附件c-酬劳和支付。
（4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6、甲方在此同意按本合同中商定担当责任，按注明的期限和方式，向乙方支付依据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的酬劳。
7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。
乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。
8、乙方拉运材料，设备离开****时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。
9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。
10、未尽事宜，双方依据需要，经协商可另外签订补充合同。
电力工程建设监理合同范本3篇
电力工程建设监理合同范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1电力工程建设监理合同范本甲方（监理机构）：__________乙方（建设单位）：__________鉴于乙方拟在__________地区建设__________电力工程，为了保证电力工程的施工质量和工期顺利进行，特聘请甲方进行电力工程建设的监理工作。
为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国建筑法》有关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，达成如下协议：第一条监理范围1. 电力工程项目的设计、施工、验收和后期维护期间，由甲方对项目进行全程监理，监管工程进度、质量、安全等各方面。
2. 乙方应当向甲方提供电力工程建设的相关资料和计划，确保甲方能够全面了解工程的施工情况。
第二条监理费用及支付方式1. 乙方应当按照双方签订的监理服务费用规定及时支付监理费用。
2. 监理费用包括甲方的人工费、差旅费、通讯费用等，具体金额为__________。
3. 乙方应当在每个月底将监理费用支付至甲方指定账户，并提供相应的支付凭证。
第三条监理报告1. 甲方应当定期向乙方提交电力工程监理报告，真实客观地反映工程的实际情况。
2. 如发现工程质量存在隐患或者违反国家建设法规的情况，甲方应当立即向乙方报告，并提出整改意见。
第四条保密义务1. 双方在履行本合同过程中，有关工程资料、技术资料、设计图纸等应当保密，不得向第三方泄露。
2. 如因一方违反保密义务给对方造成损失的，应当承担相应的法律责任。
第五条合同期限1. 本合同自双方签署之日起生效，至电力工程竣工验收合格并交付使用之日止。
2. 乙方如需延长监理期限，应当提前书面通知甲方，并双方协商确定具体的延长期限及费用。
第六条违约责任1. 如因一方过失违反合同规定给对方造成损失的，应当承担相应的违约责任，并进行赔偿。
2. 若因不可抗力等外部因素导致本合同无法履行的，双方应当协商解决，并按照法律规定处理。
第七条争议解决1. 本合同如发生争议，双方应当协商解决。
工程建设监理合同(电力工程)6篇
工程建设监理合同（电力工程）6篇篇1甲方（建设单位）：______________________乙方（监理单位）：______________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就甲方委托乙方对电力工程建设进行监理事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________工程规模：______________________工程监理范围：电力工程建设项目的施工监理，包括但不限于输变电、配电、风电、光伏等电力设施的新建、改造、维修等工程。
二、监理内容和职责1. 乙方负责甲方的电力工程建设监理工作，包括施工前的准备工作、施工过程中的质量控制、进度控制、安全监督等。
2. 乙方应制定详细的监理计划，明确监理目标、方法、措施和步骤，确保工程按照合同要求和相关法规进行。
3. 乙方应派遣具备相应资格和经验的监理人员参与工程建设监理工作，确保监理工作的专业性和有效性。
4. 乙方应参与工程设计审查，提出优化建议，确保工程设计的合理性和可行性。
5. 乙方应监督施工质量，确保工程符合设计要求和相关标准。
6. 乙方应控制施工进度，确保工程按照合同约定的工期完成。
7. 乙方应协助甲方处理与工程相关的各种问题和纠纷，保障工程的顺利进行。
三、合同工期和进度安排1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
3. 乙方应制定详细的工程进度计划，并报甲方备案。
如遇特殊情况需调整工程进度计划，乙方应及时与甲方协商并达成共识。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用计算方式：根据工程规模、复杂程度和监理工作量等因素综合考虑，具体费用详见附件《监理费用计算表》。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付监理费用，具体支付时间和金额按照合同约定执行。
电力工程建设监理合同范本5篇
电力工程建设监理合同范本5篇第1篇示例：电力工程建设监理合同范本监理合同编号：__________根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国监理条例》的相关规定，为了规范电力工程建设监理活动，保障工程质量、安全和进度，甲、乙双方经协商一致，签订如下监理合同：第一条项目名称及位置甲方将对乙方位于__________的电力工程项目进行监理，项目名称为__________，具体位置为__________。
第二条监理内容1. 甲方作为乙方电力工程项目的监理单位，负责对工程实施过程中的设计、施工、材料、设备等工作进行全面监督和检查，确保工程质量符合国家标准和相关规定；2. 甲方负责审核、审查工程的施工图纸、设计方案、材料报审、工程变更等相关文件，并提出合理建议；3. 甲方负责对施工现场进行定期巡查，并向乙方提供监理工作报告，及时发现和解决工程中的问题；4. 甲方有权对工程施工过程中发现的违规行为进行指正，并要求乙方进行整改；5. 甲方负责审计工程项目的决算，确认工程的结算价款，并出具监理意见书。
第三条监理义务1. 甲方应按照法律法规和监理规定，履行监理职责，维护公正、独立、客观的原则；2. 甲方应保证监理人员具备相应资质和经验，及时到岗履职，确保监理工作的有效开展；3. 甲方在监理过程中，如发现乙方施工存在质量问题或者违规行为，应当及时向乙方做出监理意见，并要求乙方整改；4. 甲方应保守乙方商业秘密，未经乙方同意，不得对外透露与工程建设相关的信息。
第四条乙方责任1. 乙方应根据监理要求，提供监理所需的相关文件和资料，并积极配合甲方工作；2. 乙方应按照监理指导进行施工，确保工程实施符合国家标准和相关规定；3. 乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工现场安全，保障工人生命财产安全。
第五条合同变更1. 本监理合同如需变更，须经双方协商一致，并签订书面变更协议方可生效；2. 变更协议对双方均具有约束力。
第六条合同解除1. 如因不可抗力或其他不可预见因素导致工程无法继续进行，乙方有权提前终止本监理合同；2. 如乙方未按合同规定履行义务，经甲方书面通知后仍未改正的，甲方有权解除本监理合同。
电力工程工程建设监理合同6篇
电力工程工程建设监理合同6篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就甲方委托乙方进行电力工程工程建设的监理工作达成如下协议：一、定义与解释1. “电力工程工程建设”：是指本合同约定的具体电力工程项目的建设过程。
2. “监理”：是指乙方根据本合同的约定，对电力工程项目的建设过程进行监督管理，确保工程建设符合法律法规、规范标准以及甲方的要求。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方电力工程项目的建设监理工作，包括但不限以下内容：工程设计审查、施工进度监督、工程质量监督、工程验收等。
2. 乙方应根据法律法规、规范标准以及甲方的要求，对工程建设过程中的各项活动和结果进行监督管理。
三、合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并移交完毕之日止。
2. 在合同期限内，乙方应尽职尽责完成监理任务，确保工程建设的顺利进行。
四、监理费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见本合同附件。
2. 乙方在完成监理任务后，应提交结算报告，经甲方审核确认后，甲方应按照审核结果支付监理费用。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定完成监理任务，甲方有义务按照约定支付监理费用。
2. 乙方有权获得监理费用，乙方有义务尽职尽责完成监理任务，确保工程建设的顺利进行。
3. 乙方在履行本合同过程中，应遵守法律法规、规范标准以及甲方的要求，不得损害甲方的合法权益。
六、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定支付监理费用，乙方有权终止监理服务，由此造成的损失由甲方承担。
2. 若乙方未按照本合同约定完成监理任务，应承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
3. 若因乙方在履行本合同过程中的行为导致工程建设出现问题，乙方应承担相应责任。
电力工程建设监理合同范本7篇
电力工程建设监理合同范本7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（监理方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力工程建设的监理工作达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________电力工程工程地点：__________工程规模：__________二、监理范围乙方负责对甲方电力工程建设的全过程进行监理，包括但不限于以下内容：工程设计审查、工程施工质量、安全、进度等方面的监督管理。
三、监理工作内容1. 审查并评估工程设计方案，提出优化建议；2. 监督工程施工质量，确保工程符合相关质量标准；3. 监督工程施工安全，确保工程施工过程中的安全；4. 监督工程进度，确保工程按计划进行；5. 对工程变更进行设计审查，并提出意见；6. 编制工程进度的监理报告，定期向甲方汇报；7. 其他与工程建设相关的监理工作。
四、监理工作期限监理工作期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格止。
五、监理费用及支付方式1. 监理费用：甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额根据工程规模、复杂程度等因素确定。
2. 支付方式：监理费用分期支付。
甲方在工程开工前支付一定比例的预付款，然后根据工程进度分期支付余款。
具体支付方式和时间以双方协商确定。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同的内容以及监理工作过程中的涉及的技术、经济等机密信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露合同内容及相关机密信息。
七、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付监理费用，乙方有权停止监理工作，由此造成的损失由甲方承担。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责，造成工程损失或延误工期的，应承担相应的违约责任。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。
八、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议的，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
电力工程工程建设监理合同书5篇
电力工程工程建设监理合同书5篇篇1电力工程工程建设监理合同书合同协议书甲方：[监理单位名称]地址：[监理单位地址]联系人：[监理单位联系人姓名]联系方式：[监理单位联系方式]乙方：[建设单位名称]地址：[建设单位地址]联系人：[建设单位联系人姓名]联系方式：[建设单位联系方式]根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《施工图设计、工程质量、工程监理人员资格管理办法》等有关法律法规的规定，为了保障工程建设的质量和安全，甲、乙双方经友好协商，现签订本合同，共同遵守并履行以下条款：第一条项目基本情况1. 项目名称：[项目名称]2. 建设地点：[建设地点]3. 建设单位：[建设单位名称]4. 监理单位：[监理单位名称]5. 施工单位：[施工单位名称]6. 工程规模：[工程规模]7. 工程造价：[工程造价]8. 工程进度计划：[工程进度计划]第二条监理范围1. 本监理合同主要包括对工程建设全过程的监理服务，包括但不限于以下内容：a. 对施工进程进行全程监督，确保施工按照设计要求和施工标准进行；b. 对施工材料、设备的质量进行监督，并提出必要的调整和改进意见；c. 对工程质量进行检查和评估，确保工程符合相关规范和标准；d. 对工程安全措施进行评估和监督，确保施工过程中的安全风险得到控制；e. 提出工程的监理报告，向建设单位提供专业的建议和意见。
2. 监理单位应当依法合规开展监理工作，不得泄露建设单位的商业机密和施工单位的商业机密。
第三条监理费用1. 建设单位应当按照本合同约定和监理单位提供的服务计价标准，及时足额支付监理费用。
2. 监理费用的支付方式为[支付方式]，具体金额为[金额]。
3. 如有工程变更或其他额外工作，应当另行商议支付额外费用。
第四条合同的履行1. 双方应当严格履行本合同约定的义务，保证建设工程的质量和安全。
2. 如一方违反合同约定，应当承担相应的违约责任。
3. 双方应当保持良好的沟通，积极配合，共同完成工程建设的目标。
工程建设监理合同书(电力工程)6篇
工程建设监理合同书（电力工程）6篇篇1工程建设监理合同书（电力工程）合同编号：______甲方：监理单位（盖章）乙方：被监理单位（盖章）监理单位代表：______ 电话：______被监理单位代表：______ 电话：______鉴于甲乙双方为了规范电力工程建设过程，保障工程质量，促进项目顺利完成，特订立本合同。
依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国建设工程监理条例》的相关规定，经充分协商，达成如下协议：第一条合同的签订甲乙双方根据电力工程项目要求，经过综合比选，共同确定监理单位。
本合同的签订是双方共同意愿的结果，有效期从____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条监理职责1. 监理单位应根据国家相关规定和电力工程施工图纸要求，对施工单位的施工行为进行监督和检查，确保工程质量符合标准。
2. 监理单位应及时发现并报告工程中出现的设计变更、施工问题和质量事故，并提出解决方案。
3. 监理单位应对工程项目的进度、造价进行监控，确保工程按时、按质、按量完成。
4. 监理单位应提交工程监理报告，记录工程建设过程中的主要事件和问题，并提出改进建议。
5. 监理单位应协助甲方完成工程验收工作，确保工程符合相关标准，并与甲方共同签署竣工验收报告。
第三条监理费用及支付方式1. 本监理合同的监理费用为____万元（大写：____），支付方式为______。
2. 监理费用的支付周期为每个月的____日，具体金额根据当月完成的监理工作量和质量确定。
3. 发生工程变更、设计变更、施工问题等情况导致监理工作量增加的，监理单位有权要求额外费用。
第四条违约责任1. 如因监理单位的过错导致工程质量问题、延误工期等损失，监理单位应承担相应的赔偿责任。
2. 如因施工单位的过错导致工程质量问题、延误工期等损失，被监理单位有权向监理单位追索相应的赔偿。
3. 如因不可抗力因素导致双方无法履行合同，双方可以根据实际情况协商解决，若无法解决的，合同自动终止。
2024年电力工程建设监理合同范文（三篇）
2024年电力工程建设监理合同范文尊敬的各方：鉴于签署电力工程建设监理合同对于确保工程质量、促进工程顺利进行具有重要意义，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，我们双方经友好协商，达成以下合同条款：第一条合同目的本合同的目的是为了确保电力工程建设的质量、安全和进度，依法开展监理工作，保障工程建设目标的实现。
第二条合同双方甲方（监理单位）：公司名称：注册地址：法定代表人：联系电话：传真号码：开户银行：账号：乙方（建设单位）：公司名称：注册地址：法定代表人：联系电话：传真号码：开户银行：账号：第三条项目概况项目名称：工程内容：工程地点：总投资额：工期：第四条监理任务1. 甲方应根据相关法律法规以及工程项目的要求，对电力工程建设全过程进行监督和检验，包括工程施工的质量、安全、进度、造价等方面的监理工作。
2. 甲方应制定相应的监理计划，并根据乙方的施工进度和需求，进行监理现场巡视和检查，及时发现和处理工程中存在的问题和隐患。
3. 甲方应向乙方提供工程质量和安全方面的咨询和技术支持，确保工程施工过程中的合规性和优化。
4. 甲方应对工程施工过程中的相关文件和资料进行审查，并及时向乙方提供审查意见和建议。
第五条责任和权利1. 甲方有权对施工现场进行巡视和检查，要求乙方配合提供相关文件和资料，并及时处理存在的问题和隐患。
2. 乙方应提供施工所需的材料和设备，并按时完成工程施工，确保工程质量和安全。
3. 甲方应向乙方提供专业的技术和管理服务，并负责对工程的质量和安全进行监督和把关。
4. 双方应保持及时、有效的沟通和协调，共同解决工程建设过程中的技术和管理问题。
第六条保密条款双方应对在合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术资料和商业信息予以保密，未经对方书面同意不得向第三方披露或泄露。
第七条合同期限和费用1. 本合同自签署之日起生效，至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
2. 甲方的监理费用按照乙方支付的工程总投资额的3%进行结算，具体费用和支付方式在双方签署本合同后另行协商确定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：FS-HT-05018电力工程建设监理合同新New contract for power engineering constructionsupervision甲方：________________________乙方：________________________签订日期：_____年____月____日编订：FoonShion设计电力工程建设监理合同新委托单位：______监理单位：______本合同由______（以下简称甲方）与______（以下简称乙方）双方协商一致签订。
根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担______工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1、工程概况：工程名称：______工程地点：______工程规模为：______2、合同总价______元。
其中工程设计监理费用______元，土建工程监理费用______元，安装工程监理费用______元，合计监理费______元。
3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至______装置通过______小时运行后6个月。
4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。
（1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款；（2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款；（3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。
（4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。
7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。
乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。
8、乙方拉运材料，设备离开______时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。
9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。
10、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。
11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满，提交监理总结，结清监理报酬后自然失效。
12、本合同正本一式两份（正本要求每页小签），双方各执一份，具有同等法律效力。
副本十份，双方各执五份。
甲方（盖章）：______乙方（盖章）：______代表（签字）：______代表（签字）：______地址：______地址：______电话：______电话：______传真：______传真：______签约地点：______签约地点：______ ______年____月____日______年____月____日附件a：服务范围1、监理工作主要是依据国家的法律，法规和对建设监理的有关规定，在本工程项目建设过程中协助业主进行以控制投资、进度、质量和安全为核心的监督、管理、协调等服务，使本工程项目全面地实现投资目标，进度目标，质量目标和安全目标。
2、监理工作范围为______设计，土建及安装工程建设，包括工程设计、施工准备、施工图核查、土建施工、安装施工、调试直至竣工验收，达标投产等过程的监理工作。
监理服务包括上述______岛内的工程设计、土建施工、设备安装调试、性能试验、移交生产、竣工验收的监理等内容。
监理的具体工作包括如下：参与监理合同签订后有关分承包商的招标，评标，参与核查有关招标文件，参加合同谈判工作。
并提出监理意见。
参与主要辅助设备的招标，评标，合同谈判工作。
核查设计单位提出的初步设计文件（包括：设计说明，主要设备材料清册，设计图纸等）是否符合甲方要求，可行性研究报告，审批文件，有关规程，规范，标准。
核查施工图一，二级图和与主体工程的水，汽，电等的接口配合与确认，协调施工图计划进度。
按照业主与脱硫岛总承包商签订的合同，协助甲方编制项目年度资金计划，并监督检查实施情况。
审查承包商选择的分包单位，试验单位的资质并提出意见。
参与施工图交底，参与图纸会审，并提出监理意见。
核查设计变更，并提出监理意见。
对施工图交付进度进行核查、督促、协调。
主持分项，分部工程，关键工序和隐蔽工程的质量检查和验评。
主持审查承包商提交的施工组织设计，重点审核施工技术方案，施工质量保证措施，安全文明施工措施。
核查总承包商根据甲方制定的里程碑计划编制的一级网络计划和二级网络计划，并组织协调实施。
协助甲方根据有关安全管理规定，进行安全生产管理。
监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定与措施。
监督检查承包商建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训。
参加由甲方组织的安全大检查，监督安全文明施工状况。
遇到威胁安全的重大问题时，有权发出暂停施工的通知。
审查承包商质保体系文件和质保手册并监督实施。
检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。
负责审查承包商编制的施工质量检验项目划分表并督促实施。
检查施工现场原材料，构件的质量和采购入库，保管，领用等管理制度及其执行情况，并对原材料，构件的供应商资质进行审核，确认。
按验收标准核查主要安装用材料，设备质量，提出有关验收问题的监理意见。
参加包括主要辅机等检查设备保管办法，对设备的保管提出监理意见。
对检验发现的设备，材料缺陷及施工中发现或产生的缺陷提出处理意见报甲方并协助处理。
为保证工程，设备的质量和技术要求，所需要的工作联系、收资、调研等外出活动。
制定并实施重点部位的见证点（w点），停工待检点（h点），旁站点（s点）的工程质量监理计划，监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查。
停工待检点必须经监理工程师签字才能进入下一道工序。
协助甲方核实工程量，审查承包商工程结算书，工程付款必须有监理工程师签字。
协助甲方进行工程竣工决算。
协助甲方完成有关设备，材料，图纸和其它外部条件以及工程进度，交叉施工等的协调工作；定期召开质量分析会，通报质量现状提出改进措施并监督实施；盘点工程进度，分析质量进度趋势，提出分析报告及改进要求，建议，报送甲方并监督实施。
协助甲方协调工程建设中出现的需要解决的问题，提出监理意见并监督实施。
乙方应将承包商在工程中的不合格项分为处理，停工处理，紧急处理三种，并严格按提出、受理、处理、验收四个程序实行闭环管理，监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实。
工程质量必须经监理工程师检验并签字，未经监理工程师的签字，主要材料，设备和构配件不准在工程上使用或安装，不准进入下一道工序的施工，不准拨付工程进度款，不准进行工程验收。
监督承包合同的履行，维护甲方的正当权益。
主持审查调试计划，调试方案，调试措施。
严格执行分部试运验收制度，分部试运不合格不准进入整套启动试运。
主持审查调试报告。
参与协调工程的分系统试运行和整套试运行工作。
对在试生产期中出现的设计问题，设备质量问题，施工问题提出监理意见。
协助甲方完成达标投产工作。
其它工作：（1）编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等，合同完成或终止时交给甲方。
（2）建立工程项目在质量、安全、投资、进度、合同等方面的信息和管理网络，在甲方设计、设备、施工、调试等单位的配合下，收集，发送和反馈工程信息，形成信息共享。
（3）在监理合同签订生效后，由总监理师组织编写监理规划，报甲方批准后实行。
（4）编制整理工作的各种文件，资料，记录，合同完成或终止时交给业主。
（5）受业主委托，乙方在现场行使安全生产监督，管理职责，负责项目日常的安全管理工作。
乙方应设立专职的安全监理员。
3、质量控制主要工作服务内容质量的事前控制（1）确定质量标准，明确质量要求。
（2）确定本项目的质量监理控制体系。
（3）施工场地的质检验收。
（4）审查总承包商及其选择的分包单位，实验单位的资质并提出意见。
（5）督促总承包商建立并完善质量保证体系。
审查总承包商质保体系文件和质保手册，并监督实施。
（6）检查施工现场建筑工程所用的原材料，构配件的质量，不合格的原材料与构配件不得在工程中使用。
检查材料的采购，保管，领用等管理制度并监督执行。
对材料检验与试件采样设专人进行见证取样。
未经监理工程师的签字，主要材料，设备和构配件不准在工程上使用和安装，不准进入下一道工序的施工。
（7）参与现场设备的开箱验收工作，检查其运输，保管措施。
（8）查验重要施工机械，起吊设施经检验的有效合格证件；检查承包商实验室及其实验人员的资质与持证上岗情况；查验其检验，测量与试验设备的有效合格证件。
检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。
（9）参与组织施工组织总设计的核查，主持审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。
重点审查施工技术方案，施工质量保证措施，安全文明施工措施。
审查承包商须报甲方的重要工序的作业指导书。
质量的事中控制（1）施工工艺过程质量控制：现场检查、旁站、量测、试验，负责制定并实施重点部分的见证点（w点），停工待检点（h点），旁站点（s点）的工程质量监理计划，监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查。
要配备一定数量的旁站监理人员以保证对工程按计划进行有效的旁站监督。
（2）工序交接检查：坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则，停工待检点必须经监理工程师签字后才能进入下一道工序。
（3）主持分项，分部工程，关键工序和隐蔽工程的质量检查与验评，代表业主进行第四级验收。
定期召开质量分析会，通报质量状况，分析质量趋势，提出改进措施并监督实施。
（4）做好设计变更及技术核定的处理工作。
核查设计变更并跟踪检查是否按已批准的变更文件进行施工。
（5）工程质量事故处理：分析质量事故的原因，责任；审核，批准处理工程质量事故的技术措施或方案；检查处理措施的效果。
监理部可将承包商在工程中的不合格项分为处理，停工处理，紧急处理三种，并严格按提出，受理，处理，验收四个程序进行闭环管理，监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实。
（6）审查总承包商编制的施工质量检验项目划分表并监督实施。
行使质量监督权，下达停工指令。
质量的事后控制（1）参与工程分部试运行及整套试运行。
（2）组织单位，单项工程竣工预验收。
（3）组织对工程项目进行质量评定。
（4）审核工程技术文件资料。
（5）协助甲方准备竣工验收资料与达标投产工作。
（6）缺陷责任期质量控制的任务。
（7）审核总承包商的《质量保修证书》。
（8）检查，评定工程质量状况。
（9）对出现的质量缺陷，确定责任者。
（10）督促总承包商修复质量缺陷。