建设工程勘察设计合同(样式一).docx
建设工程设计合同(样式一)5篇

建设工程设计合同(样式一)5篇篇1合同编号:【编号】甲方(发包人):【甲方名称】地址:【地址】法定代表人:【法定代表人姓名】联系电话:【联系电话】乙方(设计人):【乙方名称】地址:【地址】法定代表人:【法定代表人姓名】联系电话:【联系电话】根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程设计工作事宜达成如下协议:一、设计项目基本情况项目名称:【项目名称】项目地点:【项目地点】设计内容:【设计内容简述,包括但不限于建筑设计、结构设计、机电设计等方面】设计规模:【设计规模描述,如建筑面积、工程总量等】设计要求:【对设计的具体要求和标准,如设计理念、风格、性能等】设计期限:【设计任务完成的总时长或分阶段的时间要求】设计费用:【总设计费用及支付方式等条款】二、设计成果交付要求乙方应按照下列要求向甲方交付设计成果:1. 设计成果应当符合国家和地方现行相关法规、规范及标准的要求。
2. 设计成果应当满足甲方提出的设计要求和标准。
3. 设计成果应当包括相应的设计图纸、计算书、说明书等文件。
4. 设计成果交付时间应当符合合同约定的时间要求。
5. 设计成果交付方式:【交付方式,如纸质版、电子版等】。
三、保密协议与知识产权条款双方同意在合同履行过程中及履行完毕后对涉及项目的商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。
本合同所涉及的设计成果的知识产权归甲方所有,乙方享有署名权。
未经甲方许可,乙方不得将设计成果转让给第三方。
否则,应承担相应的法律责任。
四、双方责任与义务条款篇2合同编号:【编号】甲方(发包人):【甲方名称】地址:【地址】电话:【联系电话】法定代表人:【姓名】乙方(设计人):【乙方名称】地址:【地址】电话:【联系电话】法定代表人:【姓名】鉴于甲方需要乙方提供建设工程设计服务,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次建设工程设计事宜达成如下协议:第一条设计项目概况本次设计项目为【项目名称】,工程地点位于【地点】,设计范围包括但不限于【详细设计范围】,设计内容应符合国家及地方相关法规和标准。
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇

建设工程勘察设计合同(样式一)6篇篇1合同编号:【编号】甲方(委托人):【甲方全称】地址:【甲方地址】法定代表人:【甲方法人姓名】联系方式:【甲方法人联系方式】营业执照注册号:【甲方营业执照号码】资质证书号码:【甲方资质证书号码】乙方(受托人):【乙方全称】地址:【乙方地址】法定代表人:【乙方法人姓名】联系方式:【乙方法人联系方式】营业执照注册号:【乙方营业执照号码】资质证书号码:【乙方资质证书号码(工程勘察或设计)】鉴于甲方需要就【项目名称】进行工程勘察或设计,现委托乙方提供相关的勘察或设计服务,双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,本着公平、公正、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:第一条合同目的与工作内容本合同旨在明确甲乙双方关于【项目名称】的工程勘察或设计服务事项的权利和义务。
工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容根据甲方需求及双方协商确定。
第二条工作成果与要求乙方应按照国家和行业相关规定和标准,提交准确、完整、符合要求的勘察或设计成果。
包括但不限于勘察报告、设计图纸、计算书等。
成果应满足甲方需求,并符合相关法规和技术标准。
第三条合同金额与支付方式本合同总金额为人民币【大写金额】圆整(¥【小写金额】元)。
支付方式如下:【具体支付方式描述】,付款期限为本合同签订后【付款期限】,发票由乙方开具并提供给甲方。
第四条合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为【合同有效期限】。
乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作,并提交相应成果。
进度安排详见附件。
若因甲方原因导致工作延误,双方可协商合理调整进度安排。
第五条知识产权归属与使用本合同项下产生的知识产权归属乙方所有,但甲方有权在合同约定范围内使用相关成果。
未经对方许可,任何一方不得将本合同涉及的技术成果转让给第三方。
若因违约造成对方损失,应承担相应的法律责任。
第六条质量保证与验收标准乙方应保证提供的勘察或设计成果质量符合相关法规和标准,满足甲方需求。
建设工程勘察设计合同通用样式8篇

建设工程勘察设计合同通用样式8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方拟进行某建设工程,需要对项目进行勘察和设计,特委托乙方为其提供相关的勘察和设计服务。
为明确双方权益,确保工程顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,达成如下协议:一、合同背景及目的明确甲乙双方基于建设工程的勘察和设计需求,通过本次合作实现工程的高质量、高效率完成。
二、工程概况描述工程的具体名称、地点、规模、建设内容等。
三、工作内容及要求详细列举本次勘察和设计的具体工作内容,包括勘察的范围、深度、标准等要求;设计的理念、风格、技术性能等要求。
同时明确成果的交付形式和标准。
四、工作期限与进度安排明确工程勘察和设计的具体时间要求,包括总时长、各阶段任务的时间节点等。
甲乙双方应按照约定的进度进行工作,并确保按时交付成果。
五、知识产权与保密条款明确双方在合作过程中涉及的知识产权归属问题。
乙方应承担保密义务,确保甲方提供的资料和技术信息的保密性。
六、费用及支付方式确定本次勘察和设计的总费用,包括各项服务的具体费用。
明确支付方式、时间节点等细节问题。
同时约定发票开具及税金支付等财务相关事项。
七、质量保证与验收标准明确勘察和设计成果的质量保证措施和验收标准。
乙方应确保提供的成果符合相关法规和标准,满足甲方的需求。
八、违约责任与风险承担明确甲乙双方违约时应承担的责任和风险分配原则。
包括但不限于违约金、损失赔偿等事项。
九、合同变更与解除条件约定合同变更和解除的条件和程序。
在合同执行过程中,如需变更或解除,双方应协商一致并书面确认。
十、争议解决方式及法律适用明确在履行合同过程中发生争议时的解决方式,包括友好协商、调解、仲裁或诉讼等途径。
同时约定适用的法律及司法管辖地。
建设工程勘察设计合同(模板)范本(完整版).docx

建设工程勘察设计合同范本(完整版)1. 范本说明该范本是建设工程勘察设计合同的完整版,用于规范和明确勘察设计单位与建设工程业主之间的权利和义务,确保合同双方的权益得到保障。
2. 合同主要内容2.1 合同目的该合同的目的是为了约定勘察设计单位和建设工程业主之间的权利和义务,明确双方在建设工程勘察设计过程中的责任和义务,确保勘察设计工作的顺利进行。
2.2 合同条款该合同包括主要条款:2.2.1 合同的签订与生效双方签订合同时,应当遵守法律法规的规定,并按照合同规定的程序办理合同的签订手续。
合同自双方签字盖章之日起生效。
2.2.2 勘察设计业务范围合同明确勘察设计单位承担的勘察设计业务范围,包括但不限于工程勘察、地质勘察、水文勘察、设计编制等内容。
2.2.3 勘察设计费用按照合同约定,勘察设计单位有权向建设工程业主收取一定的勘察设计费用。
费用支付方式、标准、时间等都需要在合同中明确。
2.2.4 勘察设计工作的组织与管理勘察设计单位应按照合同约定的工期和质量要求,组织和管理勘察设计工作。
同时,建设工程业主有权对勘察设计工作进行监督和检验,确保工作进展和质量符合要求。
2.2.5 合同变更和解除在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,协商变更合同内容。
合同变更应经双方协商一致,并按照法律法规的规定办理变更手续。
另外,合同解除需要符合法律法规的规定,并经双方协商一致。
2.2.6 争议解决双方如发生争议,在友好协商无果的情况下,可以向有关部门或仲裁机构申请解决。
双方同意接受仲裁裁决。
2.2.7 合同的终止与违约责任合同的终止和违约责任都需要在合同中明确,以防止合同发生纠纷。
3. 合同附件3.1 技术规范和标准合同附件中应包含有关技术规范和标准的具体内容,以便勘察设计单位按照规范和标准进行勘察设计工作。
3.2 工期安排合同附件应包含具体的工期安排,明确勘察设计工作的起止时间及各个阶段的工作内容。
3.2 支付方式和标准合同附件应包含明确的支付方式和标准,确保勘察设计费用的支付得以落实。
建设工程勘察设计合同通用版样式6篇

建设工程勘察设计合同通用版样式6篇篇1合同编号:XXX-XXX甲方(发包人):__________________乙方(承包人):__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________________。
2. 工程地点:__________________。
3. 工程规模:__________________。
二、合同范围乙方应按照甲方的要求进行本工程的勘察设计工作,包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容以甲方提供的任务书为准。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照国家规定及市场标准支付乙方勘察设计费用。
具体金额及支付方式详见附件《费用明细表》。
2. 支付方式:__________________。
3. 甲方应按约定时间支付费用,如逾期支付,应按日向乙方支付逾期付款违约金。
五、质量要求和技术标准1. 乙方应按照国家和地方现行标准、规范进行勘察设计工作。
2. 乙方应根据甲方提供的工程资料及要求进行勘察设计工作,确保勘察数据真实准确,设计成果符合相关标准。
3. 乙方应对其提供的勘察设计成果承担质量责任。
如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
六、保密条款1. 甲乙双方应对涉及本工程的商业机密、技术资料等信息予以保密,未经对方同意,不得泄露或擅自使用。
2. 保密信息的保密期限为工程竣工验收合格之日起XX年。
七、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付费用,乙方有权顺延工期并要求甲方支付逾期付款违约金。
若甲方逾期付款超过XX日,乙方有权解除合同。
2. 若因乙方原因造成工程延期或质量问题,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
建设工程勘察设计合同(样式一)5篇

建设工程勘察设计合同(样式一)5篇第1篇示例:建设工程勘察设计合同甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟在(建设地点)进行(具体工程项目),为确保工程质量、合理规划,甲方特委托乙方进行工程勘察设计,经甲、乙双方友好协商,达成以下合同:第一条服务内容乙方接受甲方委托,负责对建设工程进行勘察设计工作,包括但不限于勘察规划、工程设计、施工图设计等工作。
第二条合同期限本合同自双方签署之日起生效,至工程验收合格之日止。
合同有效期为(具体期限)。
第三条服务费用1. 甲方应按照乙方出具的勘察设计报价单支付相关服务费用,共计人民币(具体金额)元。
2. 服务费用支付方式:甲方应在签订合同时支付合同总额的50%作为预付款,剩余款项在工程完工后支付。
3. 若工程设计过程中因甲方原因导致设计变更或延期等情形,甲方应承担额外的费用。
第四条勘察设计标准1. 乙方应按照国家相关法律法规和规范要求进行工程勘察设计工作,确保设计方案符合相关标准和规定。
2. 如因设计方案质量问题导致工程质量问题,乙方应承担相应责任,并按照协商结果进行修正。
3. 乙方应保证设计图纸真实、准确、完整,保护设计著作权,未经甲方同意不得泄露或抄袭。
第五条合同解除1. 若乙方未按照合同约定履行工程勘察设计工作,甲方有权解除合同,并要求赔偿相应损失。
2. 若因不可抗力因素导致无法继续履行合同,双方应及时协商解决方案,并根据实际情况调整合同内容。
第六条保密条款1. 双方在合作过程中所接触到的商业秘密和技术资料等信息应保密,未经对方书面同意不得泄露给第三方。
2. 合同解除或履行完毕后,乙方应将甲方提供的设计资料、文件等归还给甲方,并销毁备份文件。
第七条其他约定1. 本合同未包括的相关事宜,双方可另行协商约定并签订补充协议。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):以上为建设工程勘察设计合同样式一,双方请仔细阅读并签署确认。
建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇

建设工程勘察设计合同(1)范文范本8篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(发包人):____________________乙方(承包人):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就建设工程勘察设计事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模描述](具体数据、规模和范围详见附件)。
二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务,保证勘察设计工作的顺利进行,确保工程质量、安全和进度。
主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。
乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。
三、服务范围与内容1. 勘察服务范围:包括地质勘察、环境评估等。
乙方需提供详细的勘察报告,为工程设计提供准确依据。
2. 设计服务内容:根据勘察结果和甲方要求,乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。
设计应满足安全、经济、合理的要求。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额:人民币________元整(大写:_________________________元整)。
具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。
2. 支付方式:甲方应按照以下比例支付乙方费用:(比例明细)合同签订后支付预付款,勘察设计工作完成后支付尾款。
具体支付时间和金额详见附件。
五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计,确保按时完成。
具体进度安排如下:(详细进度安排)。
如遇特殊情况,双方应协商解决。
六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计,确保工程质量和安全。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。
如因乙方原因导致工程存在质量问题,乙方应承担相应责任。
七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
建设工程勘察设计合同一5篇

建设工程勘察设计合同一5篇篇1合同编号:[具体编号]发包人(甲方):[甲方名称]承包人(乙方):[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就本建设工程勘察设计项目达成如下协议:一、工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[具体规模描述]工程勘察设计范围和内容:[具体范围和内容描述]二、合同标的及支付方式(一)合同标的:本次合同标的为工程项目的勘察设计工作。
包括地质勘察、工程测量、初步设计、施工图设计等。
(二)支付方式:甲方应按照合同约定支付勘察设计和咨询服务费用给乙方。
具体支付方式如下:1. 预付款:合同签订后,甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款。
2. 进度款:按照勘察设计的进度节点支付费用。
具体节点及支付比例根据双方约定确定。
3. 尾款:项目完成后,经过验收合格,支付剩余款项。
三、勘察设计周期及进度安排(一)勘察设计周期:本合同勘察设计工作周期为XX天,自合同签订之日起计算。
如遇特殊情况,经双方协商可延长工作周期。
(二)进度安排:乙方应按照以下进度安排完成勘察设计工作:前期准备阶段、现场勘察阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段等。
各阶段的具体时间安排应根据实际情况和双方约定确定。
四、质量要求及验收标准(一)质量要求:乙方应按照国家和地方现行相关规范、标准、规定进行勘察设计,确保勘察设计的成果质量符合甲方要求和相关标准。
(二)验收标准:勘察设计的成果应经过甲方验收合格后方可视为完成。
验收标准按照国家和地方现行相关规范、标准、规定执行。
如双方另有约定的验收标准,应按照约定执行。
五、知识产权及保密条款(一)知识产权:本合同项下产生的所有勘察设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方仅享有在其成果上的署名权。
如双方另有约定的知识产权归属,应按照约定执行。
(二)保密条款:双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。
建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇

建设工程勘察设计合同(1)范文范本8篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(发包人):____________________公司名称:__________________________法定代表人:______________________注册地址:________________________联系方式:________________________电子邮箱:________________________乙方(承包人):____________________公司名称:__________________________法定代表人:______________________注册地址:________________________联系方式:________________________电子邮箱:________________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议:一、工程概况甲方委托乙方承担_________________________工程项目的勘察设计工作。
具体工作内容包括但不限于地质勘察、地形测量、规划设计、方案设计等。
项目地址位于_______________。
设计过程中需满足相关法律法规的要求和标准规范。
二、工程勘察设计要求和内容本次工程勘察设计要求包括__________方面的勘察设计工作,具体包括但不限于以下方面:地质勘察、地形测量、方案设计等。
乙方应确保勘察设计的准确性、可靠性和完整性,符合国家相关标准和规范的要求。
同时,乙方应按时提交勘察成果和设计文件,确保工程进度和质量。
三、合同金额及支付方式本次工程勘察设计费用总额为人民币________元整(大写)。
支付方式为分阶段支付,具体包括定金支付、中期支付和尾款支付三个阶段。
建设工程勘察设计合同样式范本6篇

建设工程勘察设计合同样式范本6篇篇1合同编号:XXXXXXX甲方(发包人):XXXXXXXXXX公司地址:XXXXXXXXX法定代表人:XXXXXXX电话:XXXXXXX-XXXXXXX营业执照注册号:XXXXXXXXXXX乙方(承包人):XXXXXXXXXX设计院地址:XXXXXXXXX法定代表人:XXXXXXX电话:XXXXXXX-XXXXXXX营业执照注册号:XXXXXXXXXXX鉴于甲方需要委托乙方承担一项建设工程勘察设计工作,经双方友好协商,达成如下协议:一、合同背景及目的明确甲乙双方基于甲方需求,乙方具备相应的勘察设计资质和能力,双方同意按照本合同的条款和条件,共同完成本次建设工程勘察设计工作。
二、工作内容及范围详细列明本次建设工程勘察设计的具体工作内容和范围,包括但不限于地质勘察、方案设计、施工图设计等方面的工作。
三、合同金额及支付方式明确本次建设工程勘察设计费用总额,约定支付方式、时间节点和支付比例。
可采用分阶段支付方式,与工程进展相对应。
四、工期与进度要求规定本次建设工程勘察设计的具体工期及进度要求,明确工作阶段的时间节点及重要节点的交付物。
双方应确保按时完成各项工作任务。
五、质量标准与验收方式确定本次建设工程勘察设计的质量标准,约定验收方式、验收标准和验收程序。
明确验收合格的条件及不合格情况下的处理方式。
六、知识产权归属与保密义务约定本次建设工程勘察设计过程中产生的知识产权归属问题,明确双方对知识产权的保护和使用权。
同时约定双方的保密义务,确保工程信息的保密性。
七、合同变更与解除条件明确合同变更的程序和条件,约定合同解除的情形和方式。
在合同变更或解除时,双方应友好协商解决相关事宜。
八、违约责任与赔偿标准明确甲乙双方违约责任及赔偿标准,确保双方在违约情况下能够依法追究责任并维护自身权益。
九、不可抗力因素处理约定不可抗力因素的定义及处理方式,明确在不可抗力因素影响下,双方应如何应对和分担风险。
建设工程勘察设计合同通用版样式6篇

建设工程勘察设计合同通用版样式6篇第1篇示例:建设工程勘察设计合同甲方:(委托方名称)乙方:(勘察设计单位名称)鉴于甲方拟开展(工程项目名称),委托乙方进行相应的勘察设计工作,双方经友好协商,就本项目的勘察设计工作,达成如下合同:一、项目名称和委托内容1. 甲方拟开展的项目名称为(工程项目名称),具体勘察设计范围包括但不限于(具体内容)。
乙方应根据甲方的要求进行全面深入的勘察设计。
二、勘察设计内容1. 勘察设计的具体内容包括:对项目地理环境、地质特征、地形地貌等进行勘察;对项目选址的合适性进行评估;对项目土地及地下水资源的调查和分析等。
2. 勘察设计工作应当符合国家相关规定和标准,并严格按照甲方的要求进行。
三、勘察设计标准1. 勘察设计工作应符合国家相关规定和标准,完全符合相关法律法规要求。
2. 勘察设计应符合甲方的要求,提供优质的勘察设计成果。
四、勘察设计时间1. 勘察设计的工作周期为(具体时间),乙方应在合同签订之日起(具体时间)内完成所有的勘察设计工作。
六、勘察设计成果1. 勘察设计成果包括但不限于:勘察设计报告、勘察设计图纸等文件。
勘察设计成果应符合国家相关规定和标准,并完全满足甲方的要求。
2. 勘察设计成果应在勘察设计完成后(具体时间)内提交给甲方。
七、合同的解决1. 双方如在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。
协商不成的,可向有关部门申请调解或通过诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,可由双方协商补充,经双方签字盖章后生效。
3. 本合同自双方签字盖章后即时生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:以上就是建设工程勘察设计合同通用版样式,此合同一经签署即具有法律效应,请相关各方在签署之前仔细阅读并确认各项内容无误。
第2篇示例:建设工程勘察设计合同通用版样式合同编号:__________甲方(委托方):__________ (以下简称甲方)地址:____________联系人:____________联系电话:____________传真:____________邮编:____________乙方(承接方):__________(以下简称乙方)地址:____________联系人:____________联系电话:____________传真:____________邮编:____________鉴于甲方拟进行以下工程的勘察设计,经甲、乙双方友好协商,就具体工程的勘察设计工作,达成如下合同:一、项目名称及地点甲方委托乙方为___________(项目名称),地点位于___________(具体地点),以下简称“工程”。
建设工程勘察设计合同(样式一)5篇

建设工程勘察设计合同(样式一)5篇篇1建设工程勘察设计合同(样式一)甲方:______(委托方名称)乙方:______(受托方名称)根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定,甲乙双方在自愿平等的基础上,经友好协商,就______项目勘察设计事宜达成如下合同:第一条合同的签订甲方授权乙方进行______项目的勘察设计工作,双方均同意签订本合同。
第二条项目概况______项目位于______地区,项目建设内容及规模为______,工期为______,投资额为______。
第三条勘察设计内容乙方应根据甲方的委托,完成______项目的勘察设计工作,包括但不限于土地勘察、地质勘察、测绘工作以及施工图设计等。
第四条材料提供甲方应向乙方提供项目所需的相关资料,并保证提供的资料真实、准确、完整。
第五条服务标准乙方应按照国家有关规定和标准,以及甲方提出的具体要求,完成勘察设计工作,并对工作结果负责。
第六条服务费用1. 甲方应按照双方约定的付款方式及金额,按期支付服务费用。
2. 如因甲方原因导致乙方无法按时履行合同,甲方应承担相应的违约责任。
第七条合同变更1. 若因工程实际情况发生变化,需对本合同的内容进行修改的,应当双方经过协商一致,并签订书面协议。
2. 双方签订的变更协议应作为本合同的补充,并具有相同的法律效力。
第八条合同解除1. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行本合同的,双方可协商解除合同,但应书面通知对方。
2. 若一方违反本合同的约定,致使合同无法继续履行,另一方有权解除合同并要求违约方承担相应的责任。
第九条违约责任1. 若一方未按照本合同的约定履行义务,构成违约的,应当承担相应的违约责任。
2. 违约方应赔偿因其违约行为造成的所有损失,包括但不限于直接损失、间接损失和因此产生的诉讼费用等。
第十条法律适用本合同的签订、履行、修改和解释均适用中华人民共和国法律。
第十一条纠纷解决因本合同引起的一切争议,双方应通过友好协商解决,协商不成的,应提交_____仲裁委员会仲裁。
建设工程勘察设计合同通用版模板8篇

建设工程勘察设计合同通用版模板8篇篇1合同编号:XXXXXXXXXX委托方(甲方):XXXXXX公司承包方(乙方):XXXXXX勘察设计院根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作事宜达成如下协议:第一条项目概况1. 项目名称:XXXXXX工程项目勘察设计。
2. 项目地点:具体地址按照甲方提供的资料为准。
第二条合同目的与范围本合同的目的为乙方根据甲方的需求,对建设项目进行勘察设计工作,提供满足甲方要求的勘察成果与设计文件。
合同范围包括但不限于地质勘察、工程测量、初步设计、施工图设计等方面的工作。
第三条合同金额及支付方式1. 合同总金额:人民币XXXXXX元整(大写:XXXXXX元整)。
具体金额根据项目的实际情况确定。
2. 支付方式:合同签订后,甲方按照以下比例支付费用给乙方:预付款XX%,勘察阶段完成支付XX%,设计阶段完成支付XX%,竣工验收后支付余款。
具体支付节点根据项目的实际情况和双方约定进行调整。
第四条勘察设计要求与标准1. 乙方应根据甲方的需求和相关法律法规的要求进行勘察设计工作,确保勘察成果和设计文件的质量。
2. 乙方应按照国家和地方的相关标准、规范进行勘察设计,确保项目的安全、经济、适用和环保。
第五条双方责任与义务一、甲方责任与义务:1. 提供项目的相关资料,确保资料的真实性和完整性。
2. 按照合同约定支付勘察设计费用。
二、乙方责任与义务:1. 按照甲方的需求和法律法规的要求进行勘察设计工作,确保勘察成果和设计文件的质量。
2. 保证勘察设计的进度,按时完成各阶段的工作。
如因乙方原因导致延误,乙方应承担相应的违约责任。
3. 对勘察成果和设计文件承担保密责任,未经甲方同意,不得泄露给第三方。
第六条知识产权归属与保密条款1. 乙方对勘察成果和设计文件的知识产权归甲方所有。
乙方仅享有为甲方提供服务的权利,不享有项目的知识产权。
建设工程勘察设计合同通用版本样本8篇

建设工程勘察设计合同通用版本样本8篇第1篇示例:建设工程勘察设计合同通用版本样本甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)为明确双方的权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,经双方友好协商,达成如下合同:一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行(项目名称)的工程勘察设计工作,工程地址为(工程地址)。
1.2 项目工程的性质为(工程性质),工程规模为(工程规模),工程预算为(工程预算)。
1.3 本合同包括工程勘察和设计两个阶段,乙方应当按照国家、地方法律法规和相关行业标准开展工作。
二、服务内容2.1 勘察阶段(1)开展工程勘察前的资料调查工作;(2)实地勘察和测量,获得工程地质、水文、气象等相关资料;(3)编制勘察报告,包括工程条件描述、勘察方法、主要技术参数等内容。
2.2 设计阶段(1)编制工程设计方案,包括总平面布置、结构设计、设备选型等内容;(2)编制细部施工图纸及相关设计说明,符合国家相关标准和规范;(3)配合甲方办理相关审批手续。
三、合同价款3.1 总价款为(价款数字),其中勘察阶段价款为(价款数字),设计阶段价款为(价款数字)。
3.2 价款支付方式为(支付方式),具体支付时间为(具体时间)。
3.3 委托方付款时应出示支付凭证,双方应在合同签订后签署相关的发票。
四、工作进度4.1 乙方应按照双方商定的工作计划,保质保量完成合同约定的工作。
4.2 如遇特殊情况需要变更工作进度,应提前向甲方提出书面申请,经甲方同意后方可进行调整。
五、质量保证5.1 乙方承诺所提供的勘察和设计文件真实、完整、准确,并符合国家相关标准和规范。
5.2 如发现勘察或设计文件存在质量问题,乙方应立即进行整改,不得拖延。
六、保密义务6.1 双方应对因合同履行所获知的商业秘密和技术信息保密,不得擅自泄露给第三方。
6.2 保密期限为合同终止后的五年。
七、合同变更和解除7.1 合同履行过程中如需要变更合同内容,双方应协商一致,并书面签署变更合同。
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇

建设工程勘察设计合同(样式一)6篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]营业执照号码:[甲方营业执照号码]乙方(承包人):[乙方名称](勘察设计人)地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]营业执照号码:[乙方营业执照号码]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计管理的法规和规定,结合本工程的具体情况,经双方充分协商,就本建设工程勘察设计事项达成如下协议,以资共同遵守。
一、工程概况及承担勘察设计任务范围工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模描述](详见附件一)。
勘察设计任务范围:[具体范围](详见附件二)。
乙方承担本工程的勘察任务包括但不限于岩土工程勘察和测量工作等,并包括相关的后期服务工作。
设计工作包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术文件的编制等。
双方均应对上述工程概况及承担勘察设计任务范围予以充分了解和认可。
二、合同文件的组成和解释顺序本合同文件的组成包括但不限于以下几部分:封面、目录、签署页、前言、合同主体内容及相关附件等。
当各部分内容出现歧义或冲突时,解释顺序按照前述顺序进行。
三、合同工期与进度安排本合同勘察设计的总工期为XX天(日历天),自乙方收到甲方发出的书面开工通知之日起计算。
乙方应根据甲方的要求制定详细的进度计划,并按照计划实施。
如因甲方原因导致工程停工或延期,双方应协商确定相应的顺延工期。
四、费用及支付方式本工程的勘察设计费用总额为人民币[金额](大写:[金额汉字大写])。
费用支付方式如下:合同签订后XX日内支付XX%的定金;勘察设计工作完成并提交成果后XX日内支付剩余款项。
支付方式为银行转账。
具体费用明细详见附件三。
甲方支付的勘察设计费用包含乙方履行本合同所需的所有费用,包括但不限于人员工资、差旅费、税费等。
除另有约定外,甲方无需就本合同项下事项向乙方支付任何其他费用。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)

2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方(委托人):单位名称:法定代表人:地址:联系人:联系电话:乙方(承包人):单位名称:法定代表人:地址:联系人:联系电话:依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议:第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称:____(以下简称“项目”)1.2 项目位置:1.3 勘察设计内容:___1.4 工作范围:____第二条工作期限2.1 开始日期:____年____月____日2.2 完成日期:____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于:___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料,可能影响工作进度和质量,由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于:勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用,并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作,确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题,应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密,未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后,乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定,应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意,一方不得擅自解除合同,否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效,至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日签订日期:____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本(2)工程名称:合同编号:发包人:设计人:签订日期:发包人:设计人:发包人委托设计人承担工程设计,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目经协商一致,订立本合同。
建设工程勘察设计合同通用版样式5篇

建设工程勘察设计合同通用版样式5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包人):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包人):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程规模:[工程规模描述]二、工作内容与要求1. 乙方应按照甲方的要求进行现场勘察,提供详细的地质勘察报告。
2. 乙方需进行工程设计,包括但不限于初步设计、施工图设计。
设计应符合国家相关规范、标准,并充分考虑安全性、可行性和经济性。
3. 乙方应提供技术服务,确保施工过程中遇到的技术问题能够得到及时解决。
4. 乙方应根据工程进度进行现场勘查和设计交底,参与工程质量验收。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]元。
2. 甲方应按以下方式支付款项:(1)合同签订后,甲方支付乙方总金额的XX%作为预付款;(2)乙方完成初步设计并提交甲方审查通过后,甲方支付总金额的XX%;(3)乙方完成施工图设计并提交甲方审查通过后,甲方支付剩余款项。
四、履行期限与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX日内完成现场勘察并提交地质勘察报告。
2. 初步设计应在合同签订后XX日内完成并提交甲方审查。
3. 施工图设计应在初步设计审查通过后XX日内完成。
4. 乙方应按照甲方的施工进度要求,及时调整设计进度。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容、技术资料及数据等保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
2. 乙方在完成勘察设计任务后,应妥善保管相关资料,未经甲方同意,不得擅自留存或外借。
六、质量保障与违约责任1. 乙方应保证勘察设计质量,如因乙方原因造成设计质量问题,乙方应承担相应责任。
建设工程勘察设计合同通用版本样式5篇

建设工程勘察设计合同通用版本样式5篇篇1建设工程勘察设计合同通用版本样式第一部分:合同当事人信息甲方(委托人):名称:法定代表人:注册地址:联系人:联系电话:乙方(承包人):名称:法定代表人:注册地址:联系人:联系电话:第二部分:合同项目信息项目名称:项目地址:项目范围:建设工程规模:勘察设计内容:勘察设计阶段:工程造价:勘察设计费用:合同约定工期:第三部分:合同约定事项1. 甲方委托乙方对项目进行勘察设计,乙方应按照国家相关法律法规和规范要求进行勘察设计工作;2. 甲方应向乙方提供项目相关资料和信息,配合乙方完成勘察设计工作;3. 乙方应在约定工期内完成勘察设计工作,并提交相关成果文件;4. 如有设计变更或补充,需另行协商确定,并签订变更合同;5. 如因乙方原因导致工期延误或质量不符合要求,乙方应承担相应责任;6. 双方对本合同内容和执行过程有争议,应友好协商解决,如协商无果,可向相关部门投诉或提起诉讼;7. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
第四部分:合同签署甲方(盖章):日期:乙方(盖章):日期:以上为《建设工程勘察设计合同通用版本样式》,经双方确认无误后签署。
篇2建设工程勘察设计合同通用版本样式一、合同双方甲方:_________(委托方名称)地址:_____________联系人:_____________电话:_____________乙方:_________(设计单位名称)地址:_____________联系人:_____________电话:_____________二、工程概况项目名称:_____(工程项目名称)工程地点:_____(工程地点)建设单位:_____(建设单位名称)建设规模:_____(工程规模)计划工期:_____(工程工期)工程造价:_____(预估造价)三、勘察设计内容1. 勘察设计范围:2. 勘察设计标准:3. 勘察设计阶段划分:四、合同约定1. 甲乙双方同意按照国家法律法规和有关规定的要求,合法、合理地履行勘察设计任务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
LOGO
建设工程勘察设计合同(样式
一)
WORD模板文档中文字均可以自行修改
××××有限公司
编号:_____________建设工程勘察设计合同(样式一)
甲方:___________________________
乙方:___________________________
签订日期:_______年______月______日
发包方:____________________
承包方:____________________
根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条
工程名称__________________;
工程地点__________________;
工程规模__________________;
工程投资__________________。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法,自合同生效后天内,委托方应向承包方给付定金。
合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。
勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。
本工程的勘察费为元估算设计费为元。
委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。
第四条委托方的义务
1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:
3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术
考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务
1.承包方应在________年____月____日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
详见附表四。
2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。
原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,
参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。
常驻代表费用由双方协商(另附协议)。
第六条违约责任
1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。
具体规定如下:
2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
具体规定如下:
5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增
加勘察设计费用。
6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。
违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。
协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向-------经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致,增加补充下列项条款(没有增补以“空白”记入)。
第九条附则
本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察
设计合同条例》规定执行。
本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方(盖章):承包方(盖章):鉴(公)证意见
地址:地址:经办人
法定代表人(签名):法定代表人(签名):鉴(公)证机关(章)
委托代理人(签名):委托代理人(签名):
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
电话:电话:
电挂:电挂:
邮政编码:邮政编码:
签约时间________年____月____日签约地点__________
________年____月____日
有效期限至
________年____月____日
附表一:
建设工程设计委托书
委托方委托承包方进行________________设计工作。
工程设计项目表
│工程编号│项目名称│建设性质│投资│规模│建筑层数│结构│设计内容│
〔说明〕空格如不够用,可以另接。
附表二:
工程、地质勘察委托书
│建设单位││工程名称││场地位置││
│设计单位││要求提交││提出任务书日期│________年____月____日│
│││勘察资料││要求提交资料日期│________年____月____日│
│勘察技术│││├────────┼──────┤
│││内容││要求提交资料份数│份│
│要求│││├────────┼──────┤
│││││附任务书附图│蓝图份张│
│顺序号│总图│建筑物│设计地│层│高度│建(构)│结构│对差异│
││编号│名称│坪高│数│(米)│筑物等级│类型│沉降敏│
││││(米)│││││感程度│
│建(构)筑物基础│主要设备说明│地下│备│
│形│尺(│材│砌│单位荷重│设│设备基础│下设││
││米││││├─┬──┬─┬──┬───┤││
││×││置│(吨/米│备│形│尺(│材│砌│单位荷│室备││
││米││││││米││置深│重(吨│││
││)││深│)或总荷│名││×││度(│/米)│或情││
│││料│││││米││米)│或总荷│││
│状│寸││度│重(吨)│称│状│寸)│料││重(吨│地况││
│││││││││││)││注│
〔说明〕空格如不够用,可以另接。
附表三:
建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表
双方协议,由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计基础资料
│序号│文件和资料名称│份数│提交日期│
〔说明〕空格如不够用,可以另接。
附表四:
勘察设计文件交付日期一览表
│序号│勘察或设计文件名称和内容│份数│质量│提交日期│
〔说明〕空格如不够用,可以另接。
谢谢合作。