机房装修改造工程合同
机房装修改造工程(合同)
机房装修改造工程合同1. 合同概述本合同由甲方（简称“乙方”）和乙方（简称“甲方”）共同订立，双方在友好协商的基础上，就机房装修改造工程进行合作。
本合同的目的是明确双方的权责，并确保工程顺利进行。
2. 工程范围2.1 乙方将对甲方的机房进行装修改造，包括但不限于机房的空调、配电系统、机柜布线等。
2.2 乙方将按照双方商定的技术规范和进度计划，对机房进行改造，以满足甲方使用的需求。
2.3 工程范围明确如下：•空调系统：更换新的空调设备，确保机房的温度和湿度在合理范围内。
•电力系统：升级机房的配电系统，确保供电稳定，并提供备用电源。
•机柜布线：重新布线，确保网络和电源的稳定传输。
3.1 双方共同商定工程的起止日期，并按照工期计划进行施工。
3.2 若因不可抗力等原因导致工程进度发生变动，双方应友好协商，并在书面协议中确认调整后的工期。
3.3 乙方将按时完成工程，并在工程竣工后及时通知甲方验收。
4. 质量标准和验收4.1 乙方承诺工程具备良好的质量标准，符合国家相关的技术规范和标准。
4.2 甲方有权随时对工程进行检查，若发现问题或不合格的情况，乙方应按时进行整改。
4.3 工程竣工后，甲方有权对工程进行验收，验收标准按照规定：•设备安装是否符合要求，运行是否正常。
•确保机房温度和湿度在合理范围内。
•网络和电源布线是否稳定传输。
4.4 如工程不符合要求，乙方应及时进行整改，直至符合要求为止。
甲方验收合格后方可支付工程款项。
5.1 本次工程总价为X元，具体的支付方式和节点按照双方商定的付款计划进行。
5.2 甲方应按时支付工程款项，如有逾期未付的情况，乙方有权暂停工程，并按照合同约定的方式追究甲方的违约责任。
6. 违约责任6.1 若任何一方未履行本合同的任何条款或约定，应承担相应的违约责任。
6.2 如因一方的原因导致无法履行合同，另一方有权解除合同，并要求追究违约方的责任。
7. 法律适用和争议解决7.1 本合同适用的法律。
机房建设工程施工合同书6篇
机房建设工程施工合同书6篇第1篇示例：机房建设工程施工合同书甲方（委托方）：__________（盖章）__________（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：__________（盖章）__________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟在_____年__月__日委托乙方进行机房建设工程施工工作，双方经友好协商达成如下合同：第一条工程概况甲方拟委托乙方负责机房建设工程的施工工作，具体项目包括（但不限于）：机房设计与装修、空调设备安装、电力布线等。
第二条工程期限本合同工程计划工期为__天/月，具体工程开工时间为_____年__月__日，竣工时间为_____年__月__日。
第三条总价款本工程总价款为人民币______元整（￥______), 乙方应于工程竣工后向甲方提交最终结算价款清单。
第四条工程款支付方式1. 工程款支付方式分为预付款和尾款支付：预付款为总价款的__%（￥______), 工程开工以后七个工作日内甲方支付给乙方；尾款为总价款的__%（￥_____), 工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方。
2. 精确到款项支付的方式和时间屋乙方项目经理提出书面申请后付款。
3. 拖欠合同款日期设定为工程竣工后三个工作日，逾期不付，甲方应支付给乙方千分之四的逾期违约金。
第五条工程变更1. 若因设计需要或工程实际情况变更，需要进行工程变更的，应经双方书面协商一致后变更。
2. 工程变更额明细，由双方签署同意协议后，变更的款项由甲方支付给乙方。
第六条质量保证1. 乙方保证所承担的工程质量符合国家标准和甲方要求，保证在施工工期内竣工，并保修一年。
2. 因乙方施工工程质量引起的纠纷、赔偿等问题，乙方承担全部责任。
第七条合同解决争议本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构处理。
第八条合同终止1. 合同期满，合同自动终止；2. 双方一致解除合同；3. 乙方提前通知解除合同，提前通知期为____天，甲方按合同约定支付违约金后合同终止。
机房装修改造工程合同
机房装修改造工程合同机房装修改造工程合同1. 合同目的本合同旨在确定承包商与甲方之间的机房装修改造工程的合作事项，明确双方的权利和义务，确保项目的顺利进行。
2. 合同背景甲方拥有一座机房，希望对其进行改建和装修以满足现代化运营需求。
为了满足甲方的要求，甲方选择承包商进行机房装修改造工程。
3. 项目描述本项目的主要目标是对甲方的机房进行改建和装修，以满足以下要求：- 提供稳定的电力和网络供应。
- 设计并安装有效的散热系统。
- 确保机房内设备的安全和可靠性。
- 优化机房的布局以提高工作效率。
- 保证项目质量和工期的达成。
4. 项目期限本项目将于本合同生效后开始，工期为自合同生效之日起180天，双方同意在工程周期内密切合作，确保项目按时完成。
5. 项目费用甲方同意支付给承包商的总费用为X元（大写）。
- 预付款：X元（大写），合同签订后的15天内支付。
- 进度款：根据工程进度的完成情况，分期支付。
- 尾款：工程完工后的10天内支付。
6. 甲方责任- 提供项目所需的机房信息，并协助承包商进行勘测工作。
- 提供必要的工作许可证和许可文件。
- 提供必要的安全和保护措施，确保施工期间的人员和设备安全。
7. 承包商责任- 根据项目要求制定详细的施工方案和时间计划。
- 提供所需的材料和设备，并确保其质量符合要求。
- 按照合同约定的质量标准和工期进行施工。
- 负责施工期间的安全保护措施。
8. 双方变更及解除合同的的条件本合同生效后，任何变更和解除合同的情况应以书面形式通知对方。
- 双方一致同意的情况下，可以变更合同的项目范围、费用和工期。
- 如因不可抗力和不可预见的情况导致合同目标，双方可以协商解除合同。
解除合同后，双方应如实清算各项费用。
9. 合同争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议应优先通过友好协商方式解决。
如协商不成，双方同意将争议提交有管辖权的仲裁机构处理。
10. 合同变更和生效本合同的任何修改都必须以书面形式，并由双方正式签署。
机房建设工程施工合同详细版(10篇)
机房建设工程施工合同详细版（10篇）机房建设工程施工合同详细版 1甲方：____乙方：____就基站机房土建施工事宜，双方以平等、互利的原则达成如下协议：一、承包方式：甲方采取包工不包料的承包方式，把整个土建施工项目承包给乙方。
二、承包内容：1、按设计图纸文件的所有内容；2、施工现场的临时工棚；3、建筑物四周散水外1米的场地平整。
三、承包的总价款：1、甲方采取一次性包死的方式，总价为____ 元。
(大写：____ )；2、该价款包括施工班组简易人身保险。
四、付款方式：____1、开工前付仟元。
2、基础大脚完成后付3、地梁完成后付仟元。
4、柱及砌砖完成后付5、主体封顶后付仟元。
6、装修完成后付仟元。
7、余款待工程竣工后15天内一次性付清。
五、工期：____1、自工开之日起45天内完成；2、本工程开工期为月3、乙方每提前壹天，甲方奖励反之，罚款____元。
六、甲方的责任：____1、甲方向乙方提供完整的图纸两套；2、甲方负责施工用的建筑材料运至施工现场；3、甲方负责把施工用的水、电架设至施工现场；4、施工的关键部位及技术要求较高的部分，甲方应派专人指导。
5、甲方保证进度款的支付；七、乙方的责任：____1、乙方无条件服从甲方的工作安排及指挥；2、乙方负责施工用的`模板、支撑、小型设备、铁钉；3、乙方负责砼部分的养护；4、乙方不得以任何理由中途停止施工，如乙方中途退出施工，则按已完成分项工程的工程量按合同第四条相应款项付给，并罚违约金壹仟元。
5、乙方需按现行规范施工，保证工程的质量，如因施工而出现的质量事故所造成的损失，由乙方承担损失，损失的金额，甲方有权从承包总价中扣除。
甲方：____乙方：________年____月____日机房建设工程施工合同详细版 2甲方：_________________乙方：_________________甲方经经过招选，选定乙方作为移动动电视基站机房建设工程施工工单位，并委托乙方负责移动动电视基站建设所涉及的相关关事宜。
机房装修改造工程合同
机房装修改造工程合同甲方：（名称）乙方：（名称）鉴于甲、乙双方就机房装修改造工程事宜达成一致意见，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方自愿遵守下列条款，共同签订本合同。
第一条项目背景1.1 甲方为（简要介绍甲方背景、业务范围等）。
1.2 乙方为（简要介绍乙方背景、专业技术能力等）。
第二条项目内容2.1 本项目的主要工作内容为：（具体描述项目工作内容、范围和任务要求）。
2.2 根据甲方的需求和乙方的专业建议，乙方将提供机房装修改造方案，包括但不限于：（列举具体工程项目和改造方案）。
第三条工期安排3.1 本项目的工期为（具体工期）。
如发生不可抗力等无法预见或无法避免的情况，双方可协商延长工期。
3.2 甲方需在工程开始前提供相关资料，确保乙方按时进行工程施工。
第四条价款和支付方式4.1 本项目的工程总价款为（具体金额）。
4.2 付款方式：4.2.1 在签订本合同后，甲方应按下列方式支付给乙方：（具体支付方式和时间节点）。
4.2.2 如甲方未按时支付款项，乙方有权暂停工程进展，并要求甲方支付违约金。
4.2.3 工程全部完工后，甲方应按照验收结果支付尾款。
第五条质量保证和验收5.1 乙方保证提供的设备和材料符合国家标准和相关行业标准，并严格按照工程设计标准进行施工。
5.2 工程完工后，甲方有权对工程进行验收。
如发现质量问题或未完全按照合同约定进行施工，乙方应负责免费修补、更换或改正。
5.3 工程验收结算后，甲方应签署工程竣工验收报告，确认工程质量合格，并不再对工程进行任何质量异议的提出。
第六条违约责任6.1 任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应负违约责任，并赔偿对方因此所造成的损失。
6.2 因不可抗力因素导致无法履行合同义务的一方，应立即通知对方并提供相关证明。
在不可抗力的影响消除后，双方应协商解决问题。
第七条保密条款7.1 甲、乙双方均应对履行本合同过程中获知的对方商业秘密和机密信息进行保密。
机房装修合同范本
机房装修合同范本（二）合同编号：_______甲方（委托方）：_______联系号码：_______联系地质：_______联系方式：_______邮编：_______乙方（承接方）：_______组织机构代码：_______法定代表人：_______联系地质：_______联系方式：_______邮编：_______鉴于甲乙双方愿意就机房装修事宜达成协议并确认各自的权利和义务，根据《合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方达成如下合同：第一条项目概述1.1甲方拥有位于_______的机房，拟进行装修及改建工程。
1.2乙方具备相关的机房装修经验，并愿意为甲方提供相关服务。
第二条装修范围2.1在甲方机房的装修范围包括但不限于：电线线路、强弱电设备安装、机架摆放、空调系统、消防设施等。
2.2甲方在签订本合同时应提供相关施工图纸、装修设计方案及其他必要的资料以便乙方参照。
第三条工程款与支付方式3.1工程总价为_______元（大写：_______），包括材料费用、施工费用、人工费用等。
3.2甲方应在本合同签订的五个工作日内，支付工程款的_______%作为预付款。
3.3工程款付款方式为：_______。
3.4按照工程进展情况，甲方应在验收合格后的五个工作日内，支付工程款的_______%作为中期款。
3.5工程完工后，甲方应在验收合格后的五个工作日内，支付余下的工程款。
第四条工程期限及交付4.1工程开始日期为合同签订后的五个工作日内。
4.2预计工程完工时间为：_______。
4.3如有不可抗力因素导致工期延迟，甲方应允许乙方适当延长工期。
4.4工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并出具验收报告，甲方在验收合格的三个工作日内应签署验收确认文件。
第五条违约责任5.1如甲、乙双方中任一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2如因乙方原因导致工程质量不符合合同要求，甲方有权要求乙方限期整改，并一并承担由此产生的费用。
机房建设工程施工合同范文7篇
机房建设工程施工合同范文7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就机房建设工程达成以下施工合同：一、工程概况1. 工程名称：__________机房建设工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括机房装修、电气系统、空调系统、消防系统、网络设备等建设。
4. 工程目标：建设高标准、高效率、安全可靠的机房环境。
二、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：本合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余款项。
三、工期及延误1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
3. 如因甲方原因导致工程延误，乙方有权顺延工期；如因乙方原因导致工程延误，乙方应按照合同价款的____%向甲方支付违约金。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准、规范进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查和监督。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相关工程资料。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
4. 如工程存在质量问题，乙方应当在甲方提出后及时进行整改。
五、保修及售后服务1. 工程竣工后，乙方提供一年质保服务。
质保期内，如因乙方施工质量原因导致的问题，乙方负责免费维修。
2. 质保期满后，乙方提供有偿维修服务。
具体费用另行协商。
3. 乙方在工程竣工后，提供必要的售后服务支持，确保机房正常运行。
六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程款，应当按照合同价款的____%向乙方支付违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成工程，应当按照合同价款的____%向甲方支付违约金。
机房改造项目合同范本
机房改造项目合同范本甲方（委托方）：____________乙方（承包方）：____________一、项目名称及内容1.1 项目名称：机房改造项目（1）机房装修及配套设施升级改造（2）机房强弱电系统改造（3）机房空调系统改造（4）机房监控系统改造（5）机房消防系统改造（6）机房网络安全改造二、工程期限2.1 工程期限：自合同签订之日起，乙方需在____个月内完成机房改造项目。
三、合同价款3.1 合同总价：人民币____元（大写：____________________元整）3.2 付款方式：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）乙方完成合同约定工程量的50%后，甲方支付合同总价款的30%；（3）乙方完成合同约定工程量的80%后，甲方支付合同总价款的30%；（4）乙方完成全部工程且经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的10%作为质保金。
四、乙方义务4.1 乙方应按照甲方的要求和合同约定的内容进行机房改造，确保工程质量、安全、环保等符合国家相关标准和要求。
4.2 乙方应按照合同约定的工程期限完成机房改造项目，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
4.3 乙方应确保机房改造项目所使用的材料、设备等符合国家相关标准，不得使用假冒伪劣产品。
4.4 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸进行施工，如需变更，应提前征得甲方同意。
五、甲方义务5.1 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
5.2 甲方应提供机房改造项目所需的施工图纸、技术要求等相关资料。
5.3 甲方应协助乙方办理相关手续，包括但不限于施工许可、安全审批等。
六、质量保证6.1 乙方应确保机房改造项目的质量符合国家相关标准和要求，质保期限为____年，自工程验收合格之日起计算。
6.2 在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____个工作日内免费修复。
七、违约责任7.1 如乙方未能按照合同约定完成机房改造项目，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
机房整改施工合同
机房整改施工合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方：（承包方）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：鉴于甲乙双方在机房整改方面具有一定的专业知识与实践经验，为确保机房整改的质量与进度，根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方在平等互利的基础上，通过友好协商，达成以下合作意向，并以此为依据签订本合同。
第一条合同目的甲方委托乙方进行机房整改工程，乙方负责按照甲方提供的要求和技术规范对机房进行整改。
第二条工程内容机房整改范围包括但不限于以下内容：1. 机房空调系统的改造与升级；2. 机房电力系统的改造与升级；3. 机房消防系统的改造与升级；4. 机房网络布线的改造与升级；5. 机房安全监控系统的改造与升级；6. 其他相关的机房设备和系统的改造与升级。
第三条工期计算根据工程的实际情况，双方将协商确定整改工期。
工期计算自合同签订之日起开始计算，具体起止时间见附表。
第四条工程费用1. 工程总造价为人民币（大写）_______________元整，甲方将按照合同约定的工程进度和质量支付款项。
2. 乙方应在工程完工验收后向甲方提供工程结算报告，并提供合法有效的发票、明细表和工程质量保证书等。
3. 如发现工程质量问题或工程未按照约定完成，甲方有权扣除相应款项并提出整改要求，乙方应按时整改并承担因此产生的费用。
第五条保证期工程竣工后，乙方应按照国家相关法律法规的规定向甲方提供工程保修期为_______个月的工程质量保证。
第六条违约责任1. 如甲方未按照约定时间支付款项的，应按照合同约定支付逾期利息及违约金。
2. 如乙方未按照约定时间完成工程的，应按照合同约定支付逾期罚款，并承担由此引起的一切后果。
3. 如一方违约导致对方损失的，应承担相应的违约责任。
第七条争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有司法管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 合同的解释和执行均适用中国法律。
机房建设合同(4篇)
机房建设合同(4篇)机房建设合同1（4447字）发包人(甲方)：_____联系人：_______手机：______承包方(乙方)：______法定代表人：______电话：_______本合同甲方指定乙方作为灾备机房建设工程施工单位，并委托乙方负责灾备机房建设所涉及的相关事宜。
为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：第一条工程项目概况：(一)项目名称：灾备机房建设(二)施工(三)双方委派的工程代表：甲方代表：联系电话：乙方代表：联系电话：第二条工程项目的运作方式：(一)甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工、与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;(二)乙方根据其投标方案确定的机房建设方案(包括机房设计方案、各类设备、材料的品牌、型号、工程预算、施工方案等)进行设备和材料的采购、工程施工、安装调试等，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
第三条工程项目内容(一)机房装修(吊顶、墙面、地板、隔断等)(二)机房配电系统(三)精密空调及新风换气系统(四)机房静电防雷系统(五)消防没火系统(六)机房监控系统(七)机房综合布线(八)其它与机房建设有关的事宜工程项目具体内容及技术施工要求见《机房建设方案》。
第四条工程价款与费用结算(一)工程预算总价：人民币(小写____)：_____(人民币大写：______);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
(特别说明：项目最终价款由项目决算审计确定)(二)付款方式：1.乙方办理完毕开工手续并经甲方认可后，10个工作日内，甲方支付乙方工程预算总额的40%即人民币_____(大写_____)作为工程启动资金。
2.乙方完成机房建设装饰、电源引入、室内布线、电源柜、列头柜、网络机柜、设备接地线、防雷等工程，并由甲方验收合格后10个工作日内，甲方支付工程预算总额的30%即人民币，(大写金额) 。
机房工程合同6篇
机房工程合同6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如演讲致辞、策划方案、心得体会、条据文书、合同协议、应急预案、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as speeches, planning plans, reflections, legal documents, contract agreements, emergency plans, rules and regulations, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!机房工程合同6篇合同是为了解决合同执行过程中可能出现的信息不对称和交流障碍，以确保合同的公平性和透明度，如果合同的制定过于敷衍，那么它的法律效力就会变得不可靠，以下是本店铺精心为您推荐的机房工程合同6篇，供大家参考。
机房装修合同书5篇
机房装修合同书5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方机房装修事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：机房装修工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程范围：本工程包括机房地面、墙面、吊顶、电源布线、静电防护等装修项目。
具体内容详见施工图及材料清单。
二、工程期限开工日期：XXXX年XX月XX日。
竣工日期：XXXX年XX月XX 日。
如遇不可抗力因素导致无法按时完成，应提前告知甲方，并协商确定顺延工期。
三、工程造价及付款方式工程造价为人民币______元整（￥______元）。
本合同一经签订，甲方须支付乙方预付款______元整（￥______元）。
工程完工验收合格后，乙方提交结算报告及结算资料，双方确认无误后甲方支付尾款。
四、施工要求及标准1. 乙方应严格按照施工图及说明进行施工，确保工程质量符合相关规定要求。
在施工过程中，如发现施工图与实际不符或存在安全隐患等问题，应及时通知甲方协商解决。
2. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工过程中的安全。
如因乙方原因造成事故或人员伤亡，由乙方承担全部责任。
3. 施工过程中，乙方应按照甲方要求进行材料选购和施工。
如因乙方施工不当造成工程质量问题或损失，由乙方负责修复或赔偿。
如因甲方提供的材料质量问题导致的工程质量问题，甲方应承担相应责任。
4. 施工过程中，双方应相互配合协作，确保工程进度顺利推进。
如遇问题应及时沟通协商解决。
如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。
五、验收及保修服务篇2甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方机房装修事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：机房装修工程。
机房改造工程合同范本三篇
机房改造工程合同范本三篇篇一甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[机房改造工程具体名称]2. 工程地点：[机房所在的具体地点]3. 工程内容：[详细描述机房改造的具体工作内容，包括但不限于线路铺设、设备安装、装修等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币：[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
此价款为固定总价，包括但不限于材料、设备、人工、运输、税费等所有费用。
2. 付款方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]；工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]；剩余工程总价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后[X]个工作日内，若无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织验收。
如甲方逾期未组织验收，则视为工程验收合格。
3. 验收合格后，双方应签署工程验收单。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格，整改费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任提供施工所需的场地、水电等基础条件；按时支付工程价款；协助乙方协调与其他相关方的关系。
2. 乙方责任按合同要求完成工程施工；确保施工过程中的安全，承担因施工造成的安全事故责任；遵守施工现场的管理规定，保护环境。
六、工程变更1. 如甲方要求对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并经双方协商一致后方可实施。
2. 因工程变更导致费用增加或减少的，双方应根据实际情况调整工程价款。
机房改造项目合同范本
机房改造项目合同范本第一篇范文：合同编号：__________鉴于甲方拟对机房进行改造，乙方具备机房改造的相关资质和能力，双方经友好协商，就甲方机房改造项目达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：甲方机房改造项目1.2 项目地点：甲方指定地点1.3 项目内容：乙方根据甲方需求，对甲方机房进行整体改造，包括但不限于机房装修、强弱电布线、空调系统、监控系统等。
二、合同条款2.1 项目实施2.1.1 乙方应按照甲方提供的机房改造方案和设计要求进行施工，确保施工质量和进度。
2.1.2 乙方在施工过程中，应遵守国家和地方的安全生产、环保等相关法律法规，确保施工现场安全。
2.1.3 乙方在施工过程中，如需对甲方原有设备进行拆除、迁移等操作，应提前通知甲方，并确保设备的安全和完整。
2.2 工期及验收2.2.1 本项目工期为____个月，自合同签订之日起计算。
2.2.2 乙方应按照甲方要求提交阶段性验收报告，甲方应在收到报告后____个工作日内完成验收。
2.2.3 项目完成后，乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告，甲方应在收到报告后____个工作日内完成验收。
2.3 费用及支付2.3.1 本项目合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
2.3.2 甲方支付方式为：（1）合同签订后，支付合同总价款的30%作为预付款；（2）乙方提交阶段性验收报告并经甲方验收合格后，支付合同总价款的40%；（3）项目完成后，经甲方验收合格，支付合同总价款的30%。
2.4 违约责任2.4.1 乙方未能按照约定完成项目或项目质量不符合约定，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。
2.4.2 甲方未能按照约定支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的____%。
三、附件1. 甲方机房改造方案及设计要求2. 乙方相关资质证明文件3. 项目验收标准及办法4. 其他双方认为有必要附加的文件四、其他约定4.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
机房装修改造工程合同书
机房装修改造工程合同书甲方（以下简称“业主”）：地址：联系方式：乙方（以下简称“施工方”）：地址：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：机房装修改造工程1.2 工程地点：甲方指定地点1.3 工程内容：包括但不限于机房内部装修、网络布线、设备安装调试等。
二、承包范围乙方负责本工程的施工、设备采购、材料供应及工程验收等全部工作。
三、工程质量和标准乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术要求和相关标准进行施工，确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。
四、工程进度本工程计划开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
如因特殊情况导致工程延期，需双方协商一致，并按实际情况调整工程进度。
五、工程款项1. 工程总造价为人民币____元（大写：____元整），其中包含材料费、人工费、设备费等。
2. 甲方应在合同签订后七个工作日内支付乙方工程预付款人民币____元（大写：____元整）。
3. 工程进度过半时，甲方应支付乙方工程进度款人民币____元（大写：____元整）。
4. 工程竣工并验收合格后，甲方应支付乙方剩余工程款人民币____元（大写：____元整）。
六、质量保证乙方承诺本工程所用材料、设备均符合国家质量标准，并保证工程质量达到甲方的要求。
工程竣工后，乙方应提供完整的施工资料和保修书。
七、违约责任任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
八、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、合同的生效、变更和解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同的变更或解除应经双方协商一致，并书面确认。
十、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
机房装修改造工程合同-(版)
机房装修改造工程合同目录1. 引言2. 定义与术语3. 合同范围4. 工程期限5. 工程费用6. 支付条款7. 工程变更与调整8. 竣工验收9. 保修与服务10. 违约责任11. 争议解决12. 附件13. 签署页1. 引言本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于[签订日期]签订：甲方（委托方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方机房装修改造工程（以下简称“工程”）的相关事宜，经友好协商，达成如下协议，以共同遵守。
2. 定义与术语2.1 “工程”指甲方委托乙方进行的机房装修改造工程，包括但不限于装修、电气、空调、消防等工程。
2.2 “合同价款”指甲方根据本合同约定应支付给乙方的工程费用总额。
2.3 “工程变更”指甲方在工程实施过程中对原工程内容进行修改、增减或调整的行为。
2.4 “竣工验收”指甲方对乙方完成的工程进行检验、验收，确认工程符合约定质量标准的行为。
3. 合同范围3.1 乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术要求和施工标准进行工程实施。
3.2 乙方负责工程的施工、材料采购、设备安装、调试及验收等工作。
3.3 乙方应确保工程符合国家及地方相关法律法规、行业标准和技术规范的要求。
4. 工程期限4.1 工程期限为[工程开始日期]至[工程结束日期]，共计[工程天数]天。
4.2 如因不可抗力因素导致工程延期，甲乙双方应协商解决，并签订补充协议。
5. 工程费用5.1 工程费用为人民币[金额]元（大写：[金额大写]元整）。
5.2 工程费用包括但不限于材料费、人工费、设备费、管理费、利润、税金等。
6. 支付条款6.1 工程进度达到[百分比]时，甲方支付乙方合同价款的[百分比]。
6.2 工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的[百分比]。
6.3 工程保修期满且无质量问题，甲方支付乙方合同价款的[百分比]。
机房装修改造工程合同
机房装修改造工程合同合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]地质：[甲方地质]法定代表人：[甲方法定代表人][甲方][甲方]乙方：[乙方名称]地质：[乙方地质]法定代表人：[乙方法定代表人][乙方][乙方]鉴于甲乙双方对机房装修改造工程有共同意向，现甲乙双方经友好协商，达成如下合作意向，并同意按照以下条款签订本机房装修改造工程合同：第一章总则第一条合同目的根据甲方需求，乙方将对甲方机房进行装修改造工程，以提供满足甲方要求的机房环境。
第二条合同范围1.本合同范围包括但不限于机房空调系统、机柜布线、门禁系统等各项装修改造工程。
2.详细的工程内容及要求见附件《机房装修改造工程详细需求》。
第三条工期安排1.本次机房装修改造工程工期为[工期]，具体工期见附件《工程计划安排》。
2.工期延误若非乙方原因造成，乙方应承担相应责任。
第二章甲方责任第四条提供准确资料1.甲方应向乙方提供准确的机房布局图、设备信息、网络需求等相关资料，以便乙方进行装修改造工程。
2.如果甲方提供的资料错误或不准确，导致工程延误或产生额外费用，甲方应承担相应责任。
第五条保管设备甲方应妥善保管机房内的设备，在装修改造工程期间应确保设备的安全和完好。
第三章乙方责任第六条工程施工1.乙方应按照甲方提供的需求和要求，进行机房装修改造工程。
2.乙方应按照工程计划安排，保证工程按时完成。
第七条质量要求乙方应确保装修改造工程质量符合甲方要求，达到相应的标准和规范。
第四章价格及支付方式第八条合同价款本次机房装修改造工程总价为[价格]，具体价格明细见附件《机房装修改造工程报价单》。
第九条支付方式1.甲方应在合同签订后[支付方式]支付合同价款的[支付比例]作为预付款。
2.乙方完成工程后，甲方应支付剩余款项的[支付比例]。
第五章合同变更和解除第十条合同变更任何一方在履行合同过程中，如需变更合同内容，应经甲乙双方商定并签署书面变更协议。
第十一条合同解除1.甲方或乙方如需解除合同，应提前[提前通知期限]书面通知对方。
机房装修改造工程合同范本
1.3 工程内容：根据甲方提供的机房装修改造方案，乙方负责机房装修改造工程的施工，包括但不限于地面、墙面、天花板的处理，电路、网络布线，设备安装等。
1.4 承包范围：乙方负责机房装修改造工程的全部施工内容，包括设计、材料采购、施工、验收等。
1.5 开工日期：____年__月__日
机房装修改造工程合同范本
甲方：____________
乙方：____________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方机房装修改造工程的相关事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1.1 工程名称：机房装修改造工程
3.5 甲方应按照合同约定支付合同价款。
四、乙方责任
4.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成机房装修改造工程的施工。
4.2 乙方应保证工程质量，确保工程安全。
4.3 乙方应按照合同约定支付合同价款。
五、违约责任
5.1 甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
5.2 乙方未按照约定完成施工的，甲方有权要求乙方支付违约金。
1.6 竣工日期：____年__月__日
二、合同价款
2.1 机房装修改造工程总造价为人民币大写：____元整（小写：____元）。
2.2 甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价的30%作为预付款。
2.3 工程进度达到50%时，甲方应支付合同总价的30%。
2.4 工程竣工验收合格后，甲方应支付合同总价的20%。
2.5 剩余的20%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性付清。
机房装修改造工程合同(2024精)
机房装修改造工程合同
1. 合同背景
2. 工程描述
根据本合同，承包商将负责对业主的机房进行改造和装修工程。
具体工程内容包括但不限于：机房空调系统的安装与调试
机房电源系统的升级和改善机房防护设备的安装
机房网络设备的布线与配置
3. 合同细则
3.1 工期
本工程的预计工期为30天，自双方签订合同之日起计算。
如果由于不可抗力因素导致工期延误，双方应友好协商并签署书面补充协议。
3.2 付款方式
3.3 质量保证
承包商在工程完工后，提供一年的质量保证期。
在保证期内，如出现因承包商施工质量问题导致的设备故障或工程质量问题，承包商将负责免费修复。
4. 合同变更与解除
任何一方变更本合同内容或解除合同，都需要提前30天书面通知对方，并经双方协商一致。
未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。
5. 违约责任
如果一方违约给对方造成损失的，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的经济损失。
6. 知识产权
在工程实施过程中，双方共同产生的所有技术、图纸、设计和方案等知识产权归属于双方共有。
未经对方同意，一方不得单方面使用、转让或许可第三方使用。
7. 法律适用与争议解决
本合同的解释和适用均适用相关法律法规。
双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 合同生效
本合同正本一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
机房装修与改造合同
机房装修与改造合同背景介绍机房装修和改造合同是指由机房业主委托装修公司进行机房装修和改造工程的合同。
机房作为信息技术系统的核心设施之一，其装修和改造直接影响到公司的正常运营和信息系统的稳定性。
因此，制定一份明确合理的机房装修与改造合同至关重要。
一、合同双方1. 甲方（委托方）[甲方公司名称和地质2. 乙方（装修公司）[乙方公司名称和地质二、合同目的与范围1. 合同目的本合同的目的是约定甲方委托乙方对机房进行装修与改造的相关事宜。
机房环境改善，如空调、除湿设备安装机房电力系统升级，如电缆敷设、电力配电箱安装机房安全监控系统建设，如安全摄像头、门禁系统安装。
三、合同的履约时间与工期1. 合同签署日期合同签署后3个工作日生效。
2. 装修与改造工程工期工期为[具体天数日，从合同生效之日起计算。
四、合同价格与支付方式1. 合同价格本合同总金额为[总金额人民币（￥），包括所有工程、人工、设备及材料等费用。
合同签订后的[预付款百分比%作为预付款，合同生效后3个工作日内支付工程完成的[进度款百分比%作为进度款，甲方验收通过后的7个工作日内支付工程竣工后的[尾款百分比%作为尾款，在工程竣工后的15个工作日内支付。
五、合同保证金与违约责任1. 合同保证金甲方应向乙方支付[保证金金额作为履约保证金，甲方在合同履行期限内没有缺陷时，甲方可要求乙方返还保证金。
2. 违约责任如果一方未能按合同约定履行义务，应支付违约金，违约金金额为合同总金额的[违约金比例%，同时对造成的损失承担赔偿责任。
六、合同的修改与解除1. 修改本合同的修改应由双方书面协议，任一方提出变更需求时，应在变更生效前与对方达成一致。
双方一致同意解除因不可抗力导致合同无法履行一方严重违反合同约定法律、行政法规规定的其他情况。
七、争议解决本合同的履行与解释应适用法律。
双方在履行本合同中发生争议的，应通过友好协商解决，协商不成的，可提交相关争议至签约地法院进行诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
盟医院机柜工程施工合同
第一章总则
甲方：深圳华中信息技术有限公司兴安盟分公司
乙方：
甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，根据《中华人民共和国合同法》，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：
1.1工程概况：
本工程主要包括系统计算机机房装修、机房设备的提供安装调试、及
其工程。
1.2项目名称：
1.3承包范围
系统工程设计、施工、及设备材料供应。
1.4施工地点
1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：
《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166-92 )
5、空调通风系统标准和规范
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003 )
《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)
6、其他标准和规范
满足《建设工程监理规范》(GB 50319-2000 )
依据建设单位技术要求及现场实际情况
1.6质量合保证
乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。
第二章甲乙双方的责任
2.1 甲方的责任：
1) 负责协调施工现场各工种间的配合。
2) 负责对工程施工进度及质量进行检查、监督，发现问题及时提出
并通知乙方及时纠正.
3) 向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库
房。
4) 对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第
三者。
2.2 乙方的责任:
1) 负责本系统工程施工图纸设计。
2) 负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项
工作。
3) 负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工
程质量。
4) 负责成品交验前的保护，保养。
5) 做好施工记录、隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料。
6) 负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。
7) 负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。
8) 乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理，如违反甲方管理
制度，视情节予以处罚直至清退出场。
9) 做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理
现场垃圾，做到文明施工。
10) 做好现场人员的安全培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方
安全部门的多项管理制度，乙方发生的一切安全事故均由乙方
自行负责。
第三章材料及设备
3.1 材料及设备到达目的地为工地现场。
3.2 装修材料10 天内交货，设备7 天交货。
本项目施工时间为30 个工作日；
3.3 所有材料均由乙方组织采购，甲方须提供一封闭场所供乙
方保管材料使用。
3.4 材料、设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列
产品型号、产地进行采购。
第四章合同价款
合同总价为：元
计人民币：整
合同总价包括附件的设备清单所列设备、系统的安装调试及其运保费、税金等所有的相关费用。
第五章付款方式
5.1 合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30% 作为备料
款，计人民币元整。
5.2 乙方工程施工完毕，验收合格, 正常使用后，甲方支付至所有款
项90% 的竣工款，乙方工程价款计人民币：（以最后决算为实际价格）。
剩余10% 作为质保金，工程验收 1 年付清。
5.3 甲方支付给乙方的工程款项，乙方必须开具有效的正式的工程安
装发票，给甲方入帐。
第六章工期
6.1 本合同甲乙双方签定之日起，乙方即开始进行施工准备工作。
6.2 根据甲方的施工进度安排施工工作。
_________ 年___ 月____
日开始施工。
6.3 乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行；甲方原因造成
的停工及工期延误，乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批；甲方须在48 小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告。
第七章设计变更甲方因变更设计时，应书面通知乙方；乙方按规定需
变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未
经甲方代表确认的变更无效，不可作为结算依据。
第八章工程验收
8.1 工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲、乙双方对工程
进行验收。
8.2 工程验收时，乙方应向甲方提供本系统全套工程设计、施工文件
及图纸，并提供全套电子管理文档。
8.3 按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依
据。
8.4 甲方需在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。
8.5 若经确定为不合格工程，则乙方应及时修正，并直至工程验收合
格。
第九章保证及处罚
9.1 乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其
专利权、商标权或工业设计权的起诉。
9.2 乙方保证本系统的设计、施工、验收、开通、正常使用。
9.3 乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作，如逾期，每天按工程款的0.1% 支付违约金。
9.4 乙方保证在本系统保修内提供4 小时快速响应，24 小时内现场服务。
9.5 乙方提供综合布线线路15 年质量保证，质保期从工程验收合格后开始计算；网络设备及他1 年质量保证，质保期从设备验收合格后开始计算。
质保期内，乙方负责设备非人为损坏的免费维修、更换（详见产质保规定），保障产品的正常使用。
整个系统乙方提供2 年免费维护。
9.6 凡购买乙方销售的产品设备，自验收合格之日起（一年）内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换、维修，但下列情况不属保修范围。
1 不正确操作，造成产品损坏：2 自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾害，雷击等。
质保期后乙方提供维修服务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。
9.7 如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有
11.1
11.2
款。
11.3
11.4 签字（盖章） 故障的，由甲方负责。
第十章仲裁与诉讼
10.1 执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方 友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在地法院诉讼 解决。
10.2 除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方承担
10.3 在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部分外，合同其它 部分继续执行。
第十一章
其它
双方往来文件，均应以书面形式为准。
本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条 本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲乙双方各持壹份；本合同自双方签章
签字（盖章） 甲方:
后生效。
乙方：。