一建通信与广电案例分析
一级建造师.通信与广电实务.《教材重要案例汇总》
一建通广实务考试教材重要案例案例1L420021 】1. 背景某通信管道光缆工程为敷设塑料子管及穿放光缆，由A 单位中标承担施工任务。
合同规定施工单位承包除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料。
合同签订后，建设单位的现场负责人向施工单位竭力推荐B 厂生产的塑料子管。
施工单位考虑了诸多因素后元奈接受。
B 厂将塑料子管运至施工现场，施工单位材料员和监理工程师在查看了厂家发货单及厂家产品合格证后，接收了该批塑料子管，但在随后的进场验收时发现管壁厚度偏小，误差超过了标准要求。
2. 问题(1) 施工单位接受建设单位的现场负责人推荐的B 厂子管后应做哪些后续工作?(2) 面对塑料管质量问题，施工单位应如何处理?3. 分析与答案(1) 在签订正式供货合同前，施工单位应对B 厂的生产能力和质量保证能力进行考察调研，如果 B 厂家的工艺流程、生产能力和质量保证能力可以满足要求，则应写出供方评价报告，签订供货合同。
施工单位在签订订货合同时，应向B 厂提供子管盘长，以便于施工单位做好塑料子管的配盘工作，减少材料浪费。
(2) 施工单位在进场验收时，发现塑料子管的管壁厚度偏小并超过了规定的误差范围，应将此批塑料子管作为不合格品处理，并在其上作出明显的标识单独存放，决不允许用于工程。
同时施工单位还应依据子管订货合同的规定，追究 B 厂的责任。
如果施工单位因此批材料不合格需要更换而导致施工进度滞后，还应采取相应措施保证工程按期完工。
【案例lL420072 】1. 背景X 项目部在某地敷设lOokm 光缆线路，其中50km 架空线路处在无人烟的山林。
山涧中有一条河，按设计要求，跨河300m 采用架空敷设，由于河水很急给施工增加了很大难度。
另50km 经过平原进入市区，其中40km 直埋，10km 管道，市区管道已建好。
项目部查勘完地形，研究施工方案并制订过程控制措施，技术员提供的重要过程和质量控制点如下:(1) 重要过程: 300m 跨河敷设钢绞线、40km 直埋光缆沟、100km 全程光缆的接续;(2) 质量控制点: 山上电杆拉线的地锚埋深、40km 直埋缆沟的深度、100km 光缆的接续指标。
2022年一级建造师通信与广电众多案例分析
一、背景某本地网通信光缆架空线路工程线路全长50km，光缆沿途需与3条1lOkV 高压电力线、多条低压裸露电力线及1条直埋光缆交越。
业主已选定监理单位。
施工合同规定：除光缆、接头盒和尾纤外，其他材料所有由施工单位承包，施工地点位于丘陵地带。
本工程不含爆破且施工季节为多雨季节。
施工过程中发现吊线垂度不符合规范规定。
问题1．分析影响本工程旳质量因素。
影响本工程旳质量因素重要表目前如下几方面：施工人员旳素质；施工机具、仪器仪表旳对旳性；材料（光缆、电杆等）旳质量；施工环境（丘陵地带、多雨季节等）旳状况；施工工艺旳选择；施工过程中和其他单位旳配合。
2．运用因果分析图法分析工程中影响吊线垂度质量旳因素。
3．作为现场管理本工程旳项目经理，请根据上述条件列出可以设立为质量控制点旳部位或过程。
光缆与110KV高压线旳交越、与低压裸露电线和直埋光缆旳交越；丘陵地带吊线旳垂度控制；雨季施工电杆旳埋设。
二、背景某架空线路工程施工期间正逢雨季，线路路由与高压电力线路交越，在施工组织设计中对上述因素均有解决方案。
项目经理在交代任务后，只对带班人员说要注意安全，带班人员也对操作人员作了同样旳交代，成果发生安全事故，操作人员一人触电死亡。
问题1．分析工程现场旳危险源(因素)。
本工程现场旳危险源（因素）重要体目前如下四个方面：①化学性危险源：易燃易爆物品、腐蚀性化学品；②心理、生理性危险源：工作负荷超限、健康状态不佳；③行为性危险源：指挥失误、操作不当、从事禁忌作业等；④物理性危险源：工机具缺陷、电力危害、电磁辐射、运动物体、明火、标志缺陷等2．本工程施工阶段安全控制要点是什么?与高压电力线路旳交越；雨季施工；高处作业；地下设施旳保护；安全用电；现场防火；在用设施保护；等等。
3．指出本工程安全技术交底与否对旳并简要阐明安全技术交底旳对旳做法和安全技术交底旳内容和规定。
本工程旳安全技术交底不对旳。
安全技术交底一定要强调有书面记录并且双方均要签字确认。
2020年一级建造师《通信与广电》案例分析题(8)含答案
2020年一级建造师《通信与广电》案例分析题（8）含答案
2005年3月通过投标，某通信工程公司承担了H省内二级干线光缆波分复用(WDM)系统传输设备的安装调测任务。
工程公司在投标文件中承诺这个工程中的施工质量为优良。
为了抓好工程质量，该工程公司成立了项目部。
问题
厂施工项目部应针对哪些常见的质量问题制定哪些预防措施?
标准答案：施工项目部应要求编制一个比较完善的施工组织设计，从抓好施工质量角度出发，提高施工人员的质量意识，配置必要的施工机具，是搞好工程质量的重要一环。
在设备安装阶段，应根据本单位的实际情况，抓好容易发生质量事故的关键工序和工艺，如走线槽架和机架的安装位置、水平度、垂直度、抗震加固，线缆和信号线的布放、绑扎及成端的焊接，必须严格按照相关施工规范要求进行。
工程质量检查员要不断检查各个工序，必要时，要对一些工序进行示范安装。
在加电测试阶段，应做好设备本机和传输性能的主要技术指标测试。
对不符合技术指标的，要找出原因，认真解决。
一级建造师案例选编(通信与广电)
通信与广电案例选编（一）案例1--1背景资料：某施工单位承担了一项通信管道工程，工程内容为在城区部分路段建设塑料管道。
管道基础用混凝土浇筑，管道用混凝土包封，混凝土采用搅拌机现场搅拌。
工程中需要切割沥青混凝土路面；由于部分施工地段地下水位高，开挖管道沟槽和人孔坑时需降水，降水使用燃油抽水机；回填管道沟时要求夯填。
为避免施工过程中管道沟槽坍塌、回填后路面下沉、管孔不通、人孔壁灰层剥落等情况发生，该施工单位进行了详细的工前策划，设置了质量控制点，制定了安全和环保措施。
在进行安全及技术交底时明确了工程概况、施工方案、“三新”技术、对成品和半成品的保护措施。
本工程顺利实施。
问题：1.根据工程特点，该施工单位应对哪些工序加以重点控制?2.本工程所进行的安全及技术交底还应包含什么内容?3.识别本工程的环境因素。
4.管道施工作业时，应注意哪些安全防护?参考答案：1.（本小题5分）（1）管道基础浇筑；（2）塑料管铺设、接续；（3）回填土方、夯填；（4）人孔内外壁抹灰；（5）管道试通；（6）管道沟槽的支护或放坡，（7）上覆浇筑；（8）钢筋绑扎。
（答出1项1分）2.（本小题5分）（1）管道安全施工操作规程，（2）安全控制措施；（3）施工中的危险因素，可能造成的伤害以及预防措施。
（4）关键工序和质量控制点；（5）施工工艺；（6）管道深度及高程，质量通病预防及注意事项；（各1分）3.（本小题5分）本工程环境因素（1）路面切割机工作时产生的噪声和扬尘；（2）开挖管道沟槽时的扬尘；（3）发电机、抽水机工作时的废气和噪声；（4）清洗搅拌机产生的污水、搅拌机装料时产生的扬尘；（5）打夯机产生的噪声。
（各1分）4.（本小题5分）（1）临时用电设施安装漏电保护装置（1分）；（2）施工设警示标志（2分）；（3）管道沟槽壁支护牢固；（4）搭接过桥板。
（2分）。
案例1--2背景资料：某公司承接SDH光通信终端站设备安装工程。
施工过程中，因建设单位提供的DDF架宽度不符合设计要求造成停工一周，新DDF架到货后项目部很快完成了所有硬件安装。
一级建造师案例模拟通信与广电
பைடு நூலகம்例（一）—背景资料
此工程按时开工，在施工过程中，有以下事件： （1）测试时发现个别焊点存在假焊； （2）更换列熔丝基座时发生了电源短路，导致电力室熔丝烧断； （3）项目经理对现场施工质量进行检查时，发现部分测试结果有误； （4）由于冬季山区路滑，自备车辆发生交通事故，一施工人员腿部骨折； （5）机房内尘土较多，机房值班员向施工单位提出警告。
案例（三）—背景资料
某通信运营商计划在某地建设3G试验网，工程由只有设备入网资质的3G设 备生产厂商编制了初步设计，施工费估算价在280万元，此初步设计经研究得到批 准。该运营商决定采用包工不包料的形式将此项目承包给一家长期合作的施工单位 ，并请施工单位选定基站的站址，然后由设计单位根据选定的站址及设备的情况编 制施工图设计。施工单位拿到设计以后，由于部分站点选择在民用建筑上安装，运 营商工程管理人员数量有限，因此委托施工单位负责完成所选站址的租用谈判工作 。
案例（二）—背景资料
某项目经理部负责南方某市话线路工程的施工，工程于7月1日开工，9月30日 完工，施工内容包括制作架空杆路、敷设架空电缆和管道电缆、安装配线设备、制 作总配线架成端等工作量，工程采用包工不包料的形式承包。项目经理部的人员构 成情况如下表所示。
项目经理部的人员构成情况表
职务 项目经理 技术负责人 专职安全管理员
案例（一）—问题及答案
案例（一）—问题及答案
4．请识别本工程施工现场的危险源。（本小题3分） 本工程施工现场的危险源有：静电、激光、裸露的电源线、高处的工具、高处未固 定好的配件、高温烙铁、电动工具、山区道路、雪天行车等。 5．本工程应采用哪些措施降低施工成本？ （本小题4分） 本工程降低施工成本的措施主要有：建立合理的组织结构；认真分析施工资源配备 数量对利润的影响、依照企业定额进行管理；控制好施工过程中的费用开支；加强 财务管理和财务核算；采用合理的施工方法，降低质量成本，减少窝工，不使用的 仪表尽快归还等。 6．本工程竣工资料的竣工文件部分中的应收集哪些资料？ （本小题4分） 本工程竣工资料的竣工文件部分中应收集：工程说明；建筑安装工程量总表；已安 装设备明细表；工程材料盘点单；开工报告；停（复）工报告；完工通知；工程变 更单和洽商记录；重大工程质量事故报告表；验收证书；交接书；隐蔽工程签证记 录；备考表等。
一建通信与广电历年经典案例及答案
案例一：进度控制（2006年案例分析题三）某光缆线路工程进度计划见下表：单位：周②光缆接续在敷设光缆完成60％工作量时开始。
③埋设标石在敷设光缆完成60％工作量时开始。
④中继段测试必须在光缆接续全部完成后才能开始。
⑤每周工作七天。
第五周末时各项工作完成的进度累计情况如下：一二三四 五敷设光缆 15％ 35％ 65％ 74％ 80％光缆接续 5％ 40％埋设标石 7％中继段测试问题1.定性分析各工序前五周每周的实际进度与计划的关系。
2.计算第五周末各项工序实际进度比计划进度超前或拖后多少天?（计算结果如遇小数，采用进一法）3.若从第六周开始仍按原计划周进度组织施工，总工期为多少天?比原计划延长多少天?4.光缆中继段测试应包括哪些内容?案例二：进度控制（2006年案例分析题五）某光缆线路工程采用直埋敷设方式。
开工前，施工单位办理了施工许可证，根据现场考察情况，确定了办公地点等临时设施。
为了保证工程的顺利实施，制定了质量、安全等制度，编制了施工组织设计。
工序安排见下图，图中字母是工作代号，字母后的数字为该工作的正常工作天数，括号内的数字为该工作的最短工作天数，横线下方的数字为本工作压缩1天所增加的费用，单位为元。
该工程合同工期等于计算工期。
问题1.施工单位的现场准备工作还应包括哪些内容?2.在工程开工至交付阶段，施工单位应如何做才符合质量行为规范的要求?3.编制本工程双代号网络计划图（只设1个开始节点），用双箭线标出关键路径，并计算工期。
4.当工程进行到第23天时。
A 、B 、C 工作已完成。
其它工作尚未开始，此时实际进度比计划延误多少天?为使总工期满足合同要求，增加的总费用最少，需要对以后的部分工作的时间进行压缩，写出压缩步骤并计算增加费用，画出最终压缩后的网络图，并用双箭线标出关键路径。
5.检查时发现部分标石符号使用有误。
第23至26块标石的符号如下图，指出错误所在，并写出标石符号所表示的正确内容。
通信与广电工程(一建)-案例分析题
通信与广电工程(一建)-案例分析题1、（一）、背景材料：具有一级通信工程总承包资质的A.施工单位，承接了某电信运营商的一个长途干线500km的省际光缆工程，施工项目部编制了施工组织设计。
主要内容包括：1、项目概况；2、编制依据；3、施工方案；4、质量、进度、成本、安全管理目标及控制计划；5、施工机具及仪表使用计划，材料需求计划，车辆使用计划；6、对建设单位的其他承诺。
在质量控制计划中，项目部把挖光缆沟、光缆接续、接头盒封装、中继段测试作为质量特殊过程加以辨识，并制定了相应的控制措施。
在工程施工过程中，建设单位要求比原计划提前一个月完工，A.施工单位为了赶工期，私自将其中的100km工程分包给了具有通信管线建设资质的B.单位。
工程按调整后的工期完工后顺利通过初验，试运行期间发现分包给B.单位的部分光缆护套对地绝缘不合格，经过检查发现为接头盒进水导致。
问题：1、施工组织设计缺了哪些内容？2、A.单位将部分工程私自分包给B.单位是否合法，说明理由。
3、施工单位把挖光缆沟，光缆接续，接头盒封装，中继段测试作为质量控制特殊过程识别是否合适，说明理由。
4、为了保证接头盒封装质量，应采取哪些质量控制措施？2、（二）、背景材料：某工程公司承揽了一个市内管道光缆线路工程，由于近期该公司同时有几个项目开展，公司紧急新招了一批工人，并派部分工人参加本项目的施工。
项目经理决定亲自负责本项目的安全工作，并不再设置专职安全员，要求技术负责人根据工程特点组织制定了施工安全技术措施。
在工前会议上，项目经理指定由现场勘察人员进行安全技术交底，着重介绍了本工程的施工特点和工程的危险点；针对危险点的具体预防措施；应注意的安全事项以及应急预案。
项目经理嘱咐带班人员注意安全、保证质量。
同时要求技术负责人在每周检查质量的同时进行施工安全检查，及时汇报检查结果。
会议最后没有形成书面记录，会后即按照会前分工直接投入工程施工。
新员工到达现场后，立即被编入各个施工小组参与施工。
通信与广电专业案例10个
“全国一级建造师执业资格考试用书（第二版）”案例1背景北方某建设单位计划新建198km的省内二级干线架空光缆线路，线路位于山区，沿途要经过多处农田，并跨越水库的一角，跨越间距为120m。
新建线路的路由上有多处需与其他通信运营商的直埋光缆交越。
当地公安部门不允许爆破施工。
建设单位根据以往经验，估计工程投资额应在300万人民币左右。
工程计划8月初开工。
问题（1）建设单位委托施工单位负责完成工程沿线的政府报建工作，这样做是否正确？为什么？（2）建设单位为了开通业务的需要，如要提高光缆接续指标，应怎样做？（3）建设单位可以不通过招投标直接选定长期与自己合作的施工单位吗？为什么？（4）施工单位对施工现场周围环境的安全管理应涉及哪些范围？（5）建设单位可选择具有什么资质的施工单位承担此项目的施工？分析与答案（1）这样做不正确。
按照通信工程基本建设程序规定，施工图设计应在路由报建的基础上编制。
如果先进行线路工程的设计，有可能设计的路由在向当地政府、部门、单位报建时不能得到批复，这样做的结果可能导致设计报废。
（2）建设单位如果需要提高光缆的接续指标，应该将新指标作为特殊验收指标进行审定，讨论新指标的可行性。
（3）建设单位必须通过招投标确定施工单位。
因为此项目的投资额已达300万元人民币，按照文件规定，施工发包单项合同估算价在200万元人民币及以上的，必须进行招标。
（4）施工现场周围环境安全管理的范围主要包括：●在敷设吊线时，路口、路边等地段可能受到钢绞线伤害的过往人员、车辆；●在开挖杆坑及拉线坑时，可能坠落摔伤的人员；●安装好的路边拉线可能挂伤的过往行人、挂坏的过往车辆。
●线路附近其他缆线、管线的安全。
（5）建设单位可以选定具有通信施工总承包企业资质、通信施工专业承包企业资质、通信信息网络系统集成企业资质之一的施工企业承担此项目的施工。
背景某通信运营商按照集团公司的要求，拟建设3G实验网，此次新建150个站点。
一建通信与广电案例分析
一建通信与广电案例分析第一篇：一建通信与广电案例分析311.背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程由一甲级通信信息网络系统集成企业资质的单位进行施工。
开工前5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。
省质量监督机构确定了该工程项目的质量监督负责人，并制定了质量监督工作方案。
质量监督负责人在进行现场检查时发现，施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且发现其在用拖拉机拖放硅芯管。
该负责人为了避免硅芯管受到损坏，上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为。
施工单位现场负责人告诉质量监督负责人说，他们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构没有资格来指导施工。
质量监督负责人于是与建设单位联系，要求其速到现场制止施工单位的违规操作。
由于施工单位的严重违规操作，质量监督机构欲对其进行从重处理。
2.问题(1)建设单位在办理质量监督申报手续时存在什么问题?(2)施工单位是否应该接受质量监督机构的质量监督?如果应该，应如何配合其工作?(3)施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要降低该施工单位资质等级，应如何办理? 参考解析：(1)建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。
建设单位在办理质量监督手续时，应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。
(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。
施工单位配合质量监督机构的质量监督，应做好以下工作：① 按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料;② 配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像;③ 向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料;④ 配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。
(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评;对工程中存在的问题进行整改补救、停工整顿、降低资质等级直至吊销资格证书等。
2020年一级建造师《通信与广电》案例分析题(10)含答案
2020年一级建造师《通信与广电》案例分析题（10）含答案某电信工程公司的项目经理部承接了西北某地区通信综合楼电源工程。
项目经理部在现场勘查后编写的施工组织设计中的部分内容如下：(1)工程概况：本工程为通信运营商西北某地区通信综合楼电源改建工程，承包方式为包工不包料。
工程涉及到配电室、电池室、油机室的设备安装及走线架安装、电力电缆的敷设工作。
各种机房的土建工程已完工，市电已引入，已具备开工条件(2)编制依据：施工图设计及会审纪要、电源工程操作规范及规程、本工程的施工合同、摸底报告。
(3)施工方案：其中包括施工工序、施工的起点和流向、施工顺序、技术组织措施和施工方法等内容。
其中技术组织措施要求工程分5个作业组同时开始施工，分别负责配电室、电池室、油机室的设备安装及走线架安装、电力电缆的敷设工作。
待具备割接、测试条件以后，再从各组中抽调技术人员组建割接测试组完成后续工作(4)工程管理目标及控制计划：其中包括质量、进度、成本、安全、环境的管理目标和相应的控制计划。
在质量控制计划中要求蓄电池应进行放电实验;在成本控制计划中要求项目成本应按月核算;在安全控制计划中要求严禁带电作业(5)施工资源配备计划：其中包括劳动力需求计划，施工车辆、机具及仪表配备计划。
由于主要材料为建设单位承包，因此不再制定主要材料需求计划(6)对建设单位的其他承诺问题(1)此施工组织设计中存在哪些间题?(2)此工程的施工起点应怎样确定?标准答案：(1)在此施工组织设计中存在以下问题：①5个作业组不能同时工作。
因为在走线架及配电室、电池室、，油机室的设备安装完成以前，电力电缆的敷设不具备条件。
②安全控制计划规定严禁带电作业不可行。
在原有设备割接到新的电源设备上来以后，如果发现问题，只能带电作业。
③车辆配备计划不需要。
因为电源工程施工不需要施工车辆。
④即使主要材料为建设单位承包，施工单位也应制定主要材料需求计划，这样可使建设单位更加合理地安排自己的材料供求计划。
通信与广电工程(一建)-案例分析题_5
通信与广电工程(一建)-案例分析题1、某项目经理部承包了南方某运营商的直埋光缆线路工程，工程开工时正逢酷暑天气。
项目经理部为了保证工期，在施工过程中坚持全天候作业，致使部分施工人员中暑；部分已挖好的光缆沟在放缆前就被冲塌；部分坡坎保护制作不合格，并被质量监督机构在检查中发现，使得项目经理受到警告的处罚。
问题：1．项目经理的安全控制存在哪些问题？2．冲塌的光缆沟，项目部经理是否可以向建设单位提出索赔的要求？3．于此工程尚未完工，质量监督机构是否应该对项目经理就因坡坎质量问题提出警告处罚？为什么？2、某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期要求60天，工程保修期1年。
项目经理部计划工程后期整理竣工资料。
项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。
由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。
建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。
建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。
竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。
在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。
在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。
问题：1．此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容？2．建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理？项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作？3．建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗？为什么？建设单位组织的竣工验收存在哪些问题？4．建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题？5．施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题？为什么？3、某电信工程公司承担综合楼SDH通信传输设备安装工程，该工程是引进的国外设备。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
311.背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程由一甲级通信信息网络系统集成企业资质的单位进行施工。
开工前5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。
省质量监督机构确定了该工程项目的质量监督负责人，并制定了质量监督工作方案。
质量监督负责人在进行现场检查时发现，施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且发现其在用拖拉机拖放硅芯管。
该负责人为了避免硅芯管受到损坏，上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为。
施工单位现场负责人告诉质量监督负责人说，他们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构没有资格来指导施工。
质量监督负责人于是与建设单位联系，要求其速到现场制止施工单位的违规操作。
由于施工单位的严重违规操作，质量监督机构欲对其进行从重处理。
2.问题(1)建设单位在办理质量监督申报手续时存在什么问题?(2)施工单位是否应该接受质量监督机构的质量监督?如果应该，应如何配合其工作?(3)施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要降低该施工单位资质等级，应如何办理?参考解析：(1)建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。
建设单位在办理质量监督手续时，应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。
(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。
施工单位配合质量监督机构的质量监督，应做好以下工作：①按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料;②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像;③向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料;④配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。
(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评;对工程中存在的问题进行整改补救、停工整顿、降低资质等级直至吊销资格证书等。
(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向工业和信息化部提出对该单位进行资质等级降级的申请。
321.背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。
该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。
该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。
项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。
在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。
施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。
运营商的商务部门仍坚持自己的意见。
最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。
在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。
在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整;工程中发生的合同以外的工作量照实结算。
2.问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?施工单位应如何防范这些风险?(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。
这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做?(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做?解决争议的方法有哪些?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?参考解析：(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用;因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿;整改过程中挖断光缆等。
施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同;其次，如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。
对于施工过程中有可能挖断光缆，应采取措施避免发生此类事故。
(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认;如果得不到确认，那么合同以外的工作量应拒绝完成。
(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。
一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。
(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知;在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。
如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经认可。
索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。
施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。
331.背景对某架空线路工程质量问题的调查，发现导致杆歪的原因有：电杆埋深不够24处，拉线出土不正32处，拉线埋深不够18处，土质松软15处，吊线过紧9处，杆位不正17处，其他原因3处。
2.问题(1)编制杆歪质量问题调查表，画出杆歪质量问题的排列图，分析造成杆歪问题的主要原因是什么?(2)用因果分析法分析拉线埋深不够的原因。
(3)如何控制立杆的质量?(4)如何通过控制操作者的工作质量保证立杆的质量?参考解析：(1)杆歪问题质量调查表杆歪质量问题的排列图由图中可以看出，由于拉线出土不正、电杆埋深不够、拉线埋深不够、杆位不正等问题发生的频率在O～80%这个范围内，因此，造成杆歪问题的主要原因是：①拉线出土不正;②电杆埋深不够;③拉线埋深不够;④杆位不正。
(2)拉线埋深不够问题的因果分析图如下图：拉线埋深不够问题的因果分析图(3)影响立杆质量的因素在排列图中已找到，应重点控制这些影响因素，保证立杆的质量，作业人员应按照管理体系的要求施工;依据设计、规范、作业指导书等要求进行作业;在施工过程中应做好“三检”工作;对于发现的问题应及时整改，并制定纠正及预防措施，避免再次出现类似问题。
(4)要通过控制操作者的工作质量来保证立杆的质量，就应对作业者进行岗前培训，明确其职责和权限，增强其事业心和责任感，自觉地做好分内工作，建立岗位责任制，完善考核制度，合理使用人才，充分调动人的积极性。
通过在认识上、水平上提高操作者的质量意识，从而保证立杆的质量。
341.背景某架空光缆线路工程位于南方，建设单位根据经过审批的初步设计与材料供货商签订了供货合同;经过招投标，选定了施工单位和监理单位。
在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，因此决定取消费用表中的财务费。
建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。
施工合同规定，本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同额的5%，工程开工日期为4月1日。
开工后，施工单位一直未收到预付款。
在施工过程中，由于经常遇到下雨天，施工单位的实际进度滞后，而且出现窝工的问题，施工单位对此向监理单位提出工期和费用的索赔。
施工单位为了能够获得更多的工作量，敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上都多预留了15m光缆。
由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。
施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又乘了2%的系数。
2.问题(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同吗?为什么?(2)建设单位是否应该取消财务费?为什么?(3)项目经理部可以因经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔吗?为什么?(4)项目经理部的工程结算存在哪些问题?为什么?(5)施工单位在未收到预付款的情况下应该怎么办?参考解析：(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。
因为概算定额是编制主要材料需要量的计算基础，是筹备和签订设备、材料订货合同的依据，因此建设单位可以按照依据概算定额编制的初步设计中的概算签订订货合同。
(2)建设单位不应该取消施工单位的财务费。
因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的其他财务费用等，所以建设单位不应取消施工单位的财务费。
(3)项目经理部不应因经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔。
因为在南方，4月份正是多雨的季节，这是一个有经验的项目管理人员可以预料到的。
项目经理部因经常下雨而发生的窝工损失应从冬期、雨期施工增加费中列支。
冬期、雨期施工增加费是指在冬期、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动工效降低所增加的费用，是按常年摊销综合取定的，不分地区、季节均按规定计列。
所以，项目经理部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。
(4)项目经理部的工程结算中存在以下问题：①不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量。
因为工程量应以安装实际数量为准，所用材料数量不能作为安装工程量。
②不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数。
因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限，计算工程量时不得超过此标准。
(5)在具备施工条件的前提下，建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。
建设单位不按约定预付，施工单位应在预付时间到期后110天内向建设单位发出要求预付的通知。
建设单位收到通知后仍不按要求预付时，施工单位可在发出通知14天后停止施工。
建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)，并承担违约责任。
351.背景某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。
施工过程中发生了以下事情：(1)施工单位在敷设光缆时，施工人员将包装物随意丢弃;在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。
沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。
(2)工程进城部分采用管道敷设方式。