工期合同范本
工程合同工期说明范本模板
工程合同工期说明范本模板【工程合同工期说明】一、工期定义工期，即完成工程项目所需的时间长度，从工程开工之日起至竣工验收合格之日止。
本工程的总工期为____天/月/年（具体根据实际情况填写），包括所有必要的施工准备期、主体施工期以及收尾和完善期。
二、工期计划1. 开工日期：本工程计划于____年____月____日开工。
2. 主要节点工期：- 地基与基础工程完成：预计于____年____月____日完成。
- 主体结构封顶：预计于____年____月____日实现。
- 内外装修工程：预计于____年____月____日开始，至____年____月____日结束。
- 安装及调试工程：预计于____年____月____日开始，至____年____月____日结束。
3. 竣工日期：本工程预计于____年____月____日竣工。
三、工期调整1. 如遇不可抗力因素或双方认可的特殊情况导致工期延误，双方应及时协商确定新的工期。
2. 任何工期调整需以书面形式确认，并作为合同附件加以保存。
3. 施工单位应采取合理措施减少延期影响，尽快恢复工程进度。
四、工期顺延1. 若因业主原因导致工期延误，如设计变更、材料供应延迟等，施工单位有权申请工期顺延。
2. 工期顺延须提前向业主提出，并提供相应证明材料，经双方确认后执行。
五、违约责任1. 若施工单位未能在合同约定的工期内完成工程，除非有工期顺延的情况，否则应按照合同条款承担违约责任。
2. 若业主原因导致工期延误，业主应承担由此产生的额外费用，并顺延工期。
六、其他事项1. 双方应定期召开工程进度会议，及时沟通工程进展情况，协调解决可能影响工期的问题。
2. 任何对工期有实质性影响的变化，双方应及时进行沟通并作出相应的调整。
本工期说明旨在为工程施工提供一个明确的时间表和期限，以便双方合理安排资源，确保工程按计划顺利进行。
在实际施工过程中，可能会因多种因素影响工期，因此双方应本着合作与共赢的原则，共同应对可能出现的挑战，确保工程顺利完成。
施工工期合同范本
施工工期合同范本甲方（发包方）：地址：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系电话：鉴于甲方需要对项目进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过充分协商，就施工工期事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量要求：_____________________1.6 工程竣工验收标准：_____________________第二条施工工期2.1 施工工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。
2.2 如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，双方应协商确定工期顺延的具体时间，并书面确认。
第三条工期延误3.1 乙方应严格按照合同约定的工期进行施工，不得无故延误工期。
3.2 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3.3 工期延误的违约金计算方式为：延误天数×____元/天。
第四条施工进度计划4.1 乙方应在签订合同后____天内提交施工进度计划，并经甲方书面确认。
4.2 施工进度计划应包括但不限于工程各阶段的起止时间、关键节点、施工人员和设备安排等。
4.3 乙方应严格按照施工进度计划进行施工，并及时向甲方报告施工进度。
第五条工程变更5.1 工程实施过程中，如甲方需要对工程内容或施工方案进行变更，应提前____天书面通知乙方，并协商确定变更事项。
5.2 工程变更导致的工期调整和费用增减，应由双方协商确定，并书面确认。
第六条工程款支付6.1 工程款支付方式、支付时间及支付比例，双方应根据工程进度和实际情况协商确定，并在合同中明确约定。
工程合同工期说明范本怎么写
工程合同工期说明范本一、工程概况1.1 本工程为XXX项目，位于XXX地区，主要包括XXX栋建筑物、XXX配套设施等。
工程占地面积XXX平方米，总建筑面积XXX平方米。
1.2 工程分为三期进行，本期施工为第一期工程，主要包括XXX栋建筑物及配套设施。
1.3 工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日，工期总日历天数为XXX天。
二、工期约定2.1 双方按照本合同约定的工程范围、工程质量、工程造价等内容，协商确定本工程的工期。
2.2 工期按照工程进度计划进行，工程进度计划由承包人根据工程特点、施工组织设计等因素编制，并报发包人批准。
2.3 承包人应按照工程进度计划完成工程，如因承包人原因导致工程进度延误，应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任。
2.4 发包人应按照合同约定提供必要的施工条件，包括施工场地、施工图纸、施工材料等，确保工程顺利进行。
如因发包人原因导致工程进度延误，应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任。
三、工期调整3.1 由于不可抗力或其他不可预见因素导致工程进度延误，双方可协商调整工期，但应确保工程质量不受影响。
3.2 由于发包人原因导致工程进度延误，承包人应按照本合同约定的违约责任向发包人提出工期顺延申请，发包人应在接到申请后X个工作日内予以答复。
3.3 由于承包人原因导致工程进度延误，承包人应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任，并按照实际延误的工期向发包人支付违约金。
四、工期验收4.1 工程达到合同约定的质量标准后，双方共同进行验收。
验收合格的，视为工程按期完成。
4.2 工程验收不合格的，承包人应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任，并按照实际延误的工期向发包人支付违约金。
五、其他约定5.1 双方应按照本合同的约定履行各自的义务，确保工程顺利进行。
5.2 双方应遵守国家法律法规，严格执行施工现场的管理规定，确保工程安全、文明施工。
工程合同工期说明范本模板
工程合同工期说明范本模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行的工程（以下简称“工程”）进行商议，达成一致，特订立本合同，以供双方遵照执行。
一、工程概况1. 工程名称：____________2. 工程地点：____________3. 工程范围：____________（详见施工图纸内容）4. 工程承包方式：____________5. 工程材料及工艺补充说明：详见施工图纸内容。
二、合同工期1. 开工日期：____年__月__日2. 竣工日期：____年__月__日3. 合同工期总天数：____天（以实际进场施工之日算起）三、工期延误1. 由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之____的违约金，算至验收合格之日。
2. 因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：（1）发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；（3）发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更或工程量增加；（5）非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过__小时；（6）不可抗力；（7）其他非因承包人原因造成停工累计超过__小时。
3. 承包人在以上情况发生后__日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）应在收到报告后__日内予以确认或者提出修改意见。
四、工期保障措施1. 承包人应按照合同约定的工期要求，科学组织施工，确保工程进度。
2. 承包人应提前制定施工计划，合理安排施工人员、材料及设备，确保工程顺利进行。
3. 承包人应加强与业主、监理工程师的沟通，及时解决施工过程中出现的问题，确保工程按期完成。
建筑合同范本工期条款
建筑合同范本工期条款
一、工程期限
1. 本工程的预计开工日期为[具体年月日]，竣工日期为[具体年月日]，总工期为[具体天数]日历天。
2. 开工日期以发包方书面通知的为准，如因发包方原因导致开工日期延误，则工期相应顺延。
3. 竣工日期为承包人完成工程并经发包方验收合格之日，如因承包人原因导致竣工日期延误，每逾期一日，承包人应按工程总价款的[约定比例]向发包方支付违约金。
二、工期顺延情形
1. 不可抗力：如发生不可抗力事件，包括但不限于自然灾害、政府行为、战争等，导致工程无法正常施工，工期相应顺延。
承包人应在不可抗力事件发生后[规定天数]内书面通知发包方，并提供相关证明文件。
2. 发包方原因：因发包方未按合同约定提供施工条件、支付工程款项、变更设计等原因导致工程延误的，工期相应顺延。
发包方应在收到承包人的书面通知后[规定天数]内予以确认，并承担由此造成的损失。
3. 承包人原因：如承包人未按合同约定的进度计划施工、施工质量不符合要求、擅自停工等原因导致工程延误的，工期不予顺延。
三、工期延误的违约责任
1. 如因承包人原因导致工期延误，承包人应按工程总价款的[约定比例]向发包方支付违约金，并承担由此给发包方造成的损失。
2. 如因发包方原因导致工期延误，发包方应按工程总价款的[约定比例]向承包人支付违约金，并相应顺延工期。
四、工期提前奖励
如承包人在合同约定的工期内提前完成工程，并经发包方验收合格，发包方应给予承包人一定的奖励，具体奖励金额和方式由双方在合同中另行约定。
五、争议解决
在履行本合同过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工期约定协议书范本
工期约定协议书范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需委托乙方完成___________________项目（以下简称“本项目”），双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就本项目的工期约定达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：_____________________1.2 项目地点：_____________________1.3 项目内容：_____________________1.4 项目规模：_____________________1.5 项目预算：_____________________1.6 项目期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条工期约定2.1 乙方应根据甲方的要求和本协议的规定，确保在约定的工期内完成本项目。
2.2 工期的起算日为甲方正式书面通知乙方开工之日。
2.3 工期的截止日为乙方完成本项目并经甲方验收合格之日。
2.4 若因甲方原因导致工期延误，甲方应书面通知乙方，并双方协商确定新的工期。
2.5 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第三条工期延误3.1 因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并可相应顺延工期。
3.2 因甲方原因导致工期延误，甲方应书面通知乙方，并承担由此产生的额外费用。
3.3 因乙方原因导致工期延误，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。
第四条验收与交付4.1 乙方完成本项目后，应书面通知甲方进行验收。
4.2 甲方应在接到乙方通知后的____个工作日内完成验收。
4.3 甲方验收合格后，乙方应将本项目交付甲方使用。
第五条违约责任5.1 若甲方未按约定支付款项，应按未支付款项的____%向乙方支付违约金。
5.2 若乙方未按约定工期完成本项目，应按合同总价的____%向甲方支付违约金。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
建筑合同范本工期条款
建筑合同范本工期条款一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细工程地点]3. 工程内容：[简要描述工程范围和主要工作内容]二、工期约定1. 开工日期：预计开工时间：[具体年月日]实际开工时间以[开工通知日期]为准。
2. 竣工日期：计划竣工时间：[具体年月日]工期总日历天数为[具体天数]。
3. 工期顺延：不可抗力因素导致的停工；发包人或监理人同意给予的工期顺延；承包人在施工过程中提出的合理工期顺延申请，经发包人或监理人审核同意。
承包人应在发生工期顺延情况后的[具体天数]内，向发包人或监理人提交工期顺延申请及相关证明材料。
三、进度计划1. 承包人应在合同签订后[具体天数]内，向发包人提交详细的施工进度计划。
2. 进度计划应包括各分项工程的开始时间、完成时间、工期节点等内容。
3. 发包人或监理人有权对进度计划提出修改意见，承包人应根据要求进行调整并及时提交修改后的进度计划。
四、工期延误责任1. 如承包人未能按照合同约定的工期竣工，每逾期一日，应向发包人支付合同总价的[具体比例]作为违约金。
2. 因承包人原因导致工期延误严重影响工程进度的，发包人有权解除合同，并要求承包人承担因此造成的损失。
3. 如工期延误是由于发包人或不可抗力等非承包人原因造成的，双方应协商确定相应的处理措施和责任分担。
五、其他条款1. 本条款未尽事宜，按照合同其他相关条款执行。
2. 本工期条款自双方签字（盖章）之日起生效，与合同其他条款具有同等法律效力。
发包人（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：______签订日期：______年____月____日承包人（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：______签订日期：______年____月____日。
合同施工工期范本
合同施工工期范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本施工工期合同（以下简称“本合同”）。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：____________第二条工期约定2.1 合同工期：自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。
2.2 工期顺延：（1）因不可抗力因素导致工程无法正常进行的，双方协商确定顺延工期。
（2）因甲方原因导致工程无法正常进行的，乙方有权要求顺延工期，并有权要求甲方支付因此产生的费用。
（3）因乙方原因导致工程无法正常进行的，甲方有权要求顺延工期，并有权要求乙方支付因此产生的费用。
第三条质量标准3.1 工程质量标准应符合国家、行业和地方的相关法律法规、规范标准。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提供合格的工程成果。
第四条工程价款4.1 工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.2 工程价款的支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。
（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程总价款的剩余40%。
4.3 乙方应按照合同约定的进度完成工程，否则甲方有权按照逾期付款的规定追究乙方的责任。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为工程总价款的____%。
5.2 甲方未按照约定时间支付工程价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
5.3 双方违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
施工工期合同范本3篇
施工工期合同范本3篇篇一甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方拟进行[工程名称]的施工建设，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就施工工期相关事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]二、施工工期1. 开工日期：预计为______年______月______日，实际开工日期以甲方或监理单位发出的开工通知为准。
2. 竣工日期：预计为______年______月______日，总工期为______日历天。
不可抗力因素，如自然灾害、战争等；甲方原因导致的工程变更、工程量增加；甲方未按时提供施工所需的场地、水源、电源等条件；其他非乙方原因导致的工期延误。
三、工期违约责任1. 若乙方未能在合同约定的工期内完成工程，每逾期一天，乙方应按照合同总价的[约定比例]向甲方支付违约金。
逾期超过[约定天数]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价的[约定比例]向甲方支付违约金。
2. 若因乙方原因导致工程质量不合格，需要返工修复的，返工期间的工期不顺延，乙方仍应承担逾期完工的违约责任。
四、工程进度计划1. 乙方应在合同签订后[约定时间]内，向甲方提交详细的工程进度计划，包括各阶段的施工内容、时间安排、人员和设备配置等。
2. 工程进度计划应经甲方或监理单位审核批准后执行，乙方应严格按照批准的进度计划组织施工。
关于工期的合同范本
关于工期的合同范本一、工程概述1. 工程名称：____________________________2. 工程地点：____________________________3. 工程内容：____________________________二、合同工期1. 本合同工期为____天，自合同签订之日起计算。
具体工期安排如下：1.1 设计阶段：____天；1.2 施工阶段：____天；1.3 验收阶段：____天。
2. 若因不可抗力因素导致工期延误，双方协商一致，可对工期进行适当调整。
三、工期延误及违约责任1. 若乙方未能在约定工期内完成工程，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款的__%作为违约金。
2. 若因甲方原因导致工期延误，甲方应承担乙方因此产生的额外费用。
四、工程进度及验收1. 乙方应按照合同约定的工期安排，制定详细的工程进度计划，并按计划推进工程进度。
2. 甲方有权对乙方工程进度进行检查，如乙方未按进度计划推进工程，甲方有权要求乙方采取补救措施。
3. 工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起__日内支付合同总价款的__%作为工程款。
五、合同解除及终止1. 在合同履行过程中，如一方违反合同规定，另一方有权解除合同。
2. 合同解除或终止后，双方应按照合同约定办理结算手续。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为合同约定的工期。
2. 合同一经生效，甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
雇主（甲方）签字（或盖章）：____________________________承包商（乙方）签字（或盖章）：____________________________签订日期：____________________________名词解释：1. 工期：指工程从开始到结束所需的时间。
工期合同协议书范本
工期合同协议书范本第一条工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________5. 工程质量标准：_____________________6. 工程验收标准：___________________第二条工期1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 总工期：____天（包括节假日）第三条工期的延长1. 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）不可抗力；（2）设计变更和工程量增加；（3）甲方未能按约定提供开工条件；（4）甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，导致施工无法进行；（5）甲方同意工期顺延的其他情况。
2. 乙方应在上述情况发生后____天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。
甲方在收到报告后____天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
第四条工期的违约责任1. 因乙方原因不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
2. 因乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方应负责无偿修理或返工，并承担由此造成的工期延误责任。
3. 因甲方原因造成工程延期开工或中途停工，甲方应赔偿乙方因此造成的损失，并相应顺延工期。
第五条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：_____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：_____________________日期：____年____月____日（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和双方协商确定。
工期合同协议书范本
甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建的工程项目的工期达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程规模：________________________4. 工程类别：________________________5. 工程概算：________________________二、工期约定1. 本工程总工期为______个月，自______年______月______日起至______年______月______日止。
2. 乙方应按照甲方要求，在合同约定的工期内完成工程项目的建设任务。
三、工期延误责任1. 因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付______元人民币的违约金。
2. 因不可抗力因素导致工期延误，双方应按照以下原则处理：（1）乙方应在发生不可抗力事件之日起______日内，向甲方提交书面报告，说明情况并附相关证明材料；（2）甲方应在收到乙方报告之日起______日内，确认不可抗力事件及其对工期的影响；（3）因不可抗力导致工期延误，经双方协商一致，可适当延长工期。
四、工期提前奖励1. 乙方在合同约定的工期内提前完成工程项目建设任务，甲方将给予乙方______元人民币的奖励。
2. 提前完成工期奖励的计算方法：以实际完成工期与合同约定工期的差额计算。
五、其他约定1. 乙方在施工过程中，应严格按照国家及行业相关法律法规、技术规范、设计文件进行施工，确保工程质量。
2. 甲方应按约定时间向乙方支付工程款，乙方应按约定时间完成工程进度。
11263_工程工期协议书范本
工程工期协议书范本（二）一、协议双方甲方：（委托方名称）地质：联系人：联系方式：乙方：（施工方名称）地质：联系人：联系方式：二、协议背景三、工程概况工程名称：工程地点：工程范围及概要描述：四、工期约定1.工程工期约定为（具体工期），自工程开工之日起计算。
2.工程标志性节点和关键性节点约定如下（根据项目具体情况列明节点及时间要求）：节点1：开工日期：完工日期：节点2：开工日期：完工日期：其他节点：3.若乙方不能按照约定的工期完成工程，乙方应提前（具体提前时间）向甲方书面提出申请，并说明延期原因及计划，经甲方同意后方可延期。
延期期间的工期延长及对应的工期影响费用应由乙方承担。
4.如因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付延误期间的工期影响费用。
五、工期影响费用1.若乙方未能按时完成工程，每延误一天，甲方有权要求乙方支付工期影响费用，费用标准为合同总价的（具体比例）。
2.工期影响费用的支付方式：乙方在工程完工之日起（具体天数）内向甲方提供书面延误报告，甲方验收合格后即开始计算影响费用。
甲方应在收到乙方影响费用支付通知后，于（具体天数）内支付该费用。
六、工期变更1.若因不可抗力等特殊情况，工期需进行变更，应由乙方书面申请变更工期，甲方经评估后同意变更。
2.工期变更应签订工期变更协议，并明确变更后的开工日期、完工日期等内容。
七、违约责任1.若乙方未能按时完成工程，并且无正当理由或未经甲方同意延期的，乙方应承担违约责任，包括但不限于支付工期影响费用、承担甲方因此产生的其他损失。
2.若甲方未能按时支付费用或提供材料等原因导致工程延误的，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付工期影响费用、承担乙方因此产生的其他损失。
八、合同效力与解释本协议经甲乙双方签字或盖章后生效，具有合同效力。
对于未尽事宜，双方可再协商补充协议。
九、协议解除除非经双方协商一致，否则不得解除本协议。
如因特殊情况导致必须解除协议的，解除方应提前（具体天数）通知对方，并支付违约金（合同总价的具体比例）。
关于工期的合同范本
关于工期的合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担的工程项目的施工事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________第二条工程范围2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、工程量清单及有关技术文件、规范要求进行施工。
2.2 乙方应完成施工图纸范围内的全部工程内容，包括但不限于：____________________第三条工期3.1 本工程的总工期为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。
3.2 乙方应在合同约定的工期内完成本工程，并交付甲方验收。
3.3 如因以下原因导致工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延：（1）不可抗力；（2）甲方变更设计；（3）甲方未能按约定提供施工条件；（4）其他非乙方原因。
3.4 乙方应制定合理的施工进度计划，并报甲方批准。
乙方应按批准的进度计划组织施工，确保工程进度。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家、行业及地方的相关标准、规范和施工图纸要求进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行严格的质量控制，并接受甲方的监督和检查。
4.3 工程质量不符合约定标准的，乙方应无条件返工，直至达到约定标准。
返工费用由乙方承担。
第五条工程价款5.1 本工程的合同价款为人民币（大写）：____________________元整。
5.2 乙方应按照甲方确认的工程量清单及单价计算工程价款。
5.3 工程进度款的支付按以下比例执行：____________________5.4 工程竣工后，乙方应按照实际完成的工程量及单价计算最终工程价款。
施工工期合同范本
施工工期合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拟进行_______________________工程，并已决定将该工程的施工任务交由乙方完成，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就本工程的施工工期达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程内容：________________________1.4 工程规模：________________________1.5 工程投资：________________________1.6 工程质量：________________________1.7 工程工期：________________________1.8 工程标准：_______________________第二条工期要求2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、工程量清单及施工技术要求进行施工。
2.2 乙方必须在合同约定的工期内完成工程，并保证工程质量符合甲方要求。
2.3 工期自合同签订之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。
第三条工期延长3.1 因甲方原因导致工程延期的，甲方应提前书面通知乙方，并与乙方协商确定新的工期。
3.2 因不可抗力因素导致工期延误的，甲乙双方应协商解决，并可相应延长工期。
第四条工期违约责任4.1 若乙方未能在约定工期内完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按合同总价的______%计算。
4.2 若甲方未按合同约定支付工程款项，导致乙方无法按期施工的，甲方应承担相应的违约责任。
第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并申请验收。
5.2 甲方应在收到竣工报告后______天内组织验收，验收合格后双方签署验收报告。
关于工期的合同范本
关于工期的合同范本《关于工期的合同》甲方（发包方）：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系方式：__________________乙方（承包方）：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系方式：__________________一、项目概况1. 项目名称：____________2. 项目地点：____________二、工期约定1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______日历天。
三、工期延误1. 如因不可抗力等不可预见、不可避免且不可克服的原因导致工期延误，双方应协商合理顺延工期。
2. 若非不可抗力原因，乙方未能按约定工期完成施工，应承担违约责任，具体违约责任另行约定。
四、工期保证措施乙方应采取合理的施工组织和管理措施，确保工期的顺利进行，包括但不限于合理安排人力、物力、财力等资源。
五、工程款支付与工期的关系甲方应按照约定的付款方式和时间支付工程款，如甲方未按时支付工程款导致工期延误，责任由甲方承担。
六、争议解决如双方在工期相关事宜上发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款（可根据具体情况约定其他相关条款）甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________日期：______年____月____日乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________日期：______年____月____日。
工程工期合同范本(必备)
工程工期合同范本(必备)（二）合同编号：______________甲方（委托方）：______________乙方（承包方）：______________根据《合同法》和有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，签订本工程工期合同。
合同内容如下：一、工程描述1.工程名称：______________2.工程地点：______________3.工程范围：__________________________________________________________________4.工期要求：______________(天/月/年)5.工期开始日期：______________工期结束日期：______________6.工期延误责任：若因乙方的原因导致工期延误，乙方将承担相应的赔偿责任，赔偿金额为面积日租赁费的0.1%。
如因不可抗力或其他不可预见的情况导致工期延误，双方应友好协商解决。
二、工期安排1.甲方要求乙方按照合同约定的工期完成相关工程项目。
乙方应组织合理的施工队伍和合适的设备，保证工程按时交付。
2.乙方应根据工程的复杂程度和施工条件，合理安排工期进度表，并提交给甲方审核确认。
工程进度表中应包含清晰的工作内容、时间节点和工期要求。
3.甲方有权随时检查工地的施工进度并提出合理的要求，乙方应积极配合并及时进行调整。
4.如乙方预见到工期无法按时完成的情况，应立即书面通知甲方，并提出合理的调整方案。
甲方有权要求乙方立即采取补救措施，确保工期不会延误。
三、工期延误罚款1.若工程工期延误，乙方应向甲方支付延误罚款。
具体罚款标准为：每延误一天，乙方应向甲方支付合同金额的3%作为延误罚款。
2.乙方应在工程完工后的7个工作日内支付延误罚款，否则每延误一天甲方有权要求乙方支付合同金额的2%作为违约金。
四、工期提前奖励1.若乙方能够在约定的工期内提前完工，甲方将按照合同金额的2%作为工期提前奖励支付给乙方。
设备工期合同范本
设备工期合同范本1. 合同背景本合同是由甲方（以下简称“买方”）与乙方（以下简称“卖方”）就设备工期进行约定的合同。
本合同旨在明确双方的权利和责任，确保设备交付和安装工作按照约定时间和质量标准进行。
2. 合同条款2.1 设备信息买方：[买方公司名称]，注册地为[注册地]。
卖方：[卖方公司名称]，注册地为[注册地]。
设备名称：[设备名称]设备规格：[设备规格]设备数量：[设备数量]2.2 设备交付和安装时间2.2.1 卖方将按照约定的时间将设备交付给买方。
2.2.2 卖方将按照约定的时间安装设备并进行调试。
2.3 工期延误2.3.1 如由于不可抗力等特殊原因导致工期延误的，应及时通知买方，并协商解决措施。
2.3.2 如果卖方未能按照约定时间完成设备交付和安装工作，买方有权要求卖方支付违约金，违约金的金额为每延误一天合同总价款的百分之一。
2.4 设备质量和保修2.4.1 卖方保证提供的设备符合国家法律法规的相关要求，并具有所承诺的质量和功能。
2.4.2 合同签订之日起，设备质量保修期为[保修期时间]。
2.4.3 如设备在保修期内出现质量问题，买方有权要求卖方免费维修或更换设备。
2.5 合同解除2.5.1 买方有权在以下情况下解除合同：•卖方未按照约定时间完成设备交付和安装工作；•设备质量问题无法得到及时解决；•卖方违反法律法规，严重损害买方的合法权益。
2.5.2 解除合同后，双方应按照约定返回已支付的款项和设备。
3. 其他约定3.1 法律适用和争议解决本合同的有效性、解释和争议解决均适用[适用的法律]。
3.2 合同变更和补充任何对本合同内容的变更和补充必须由双方以书面形式达成协议，并经双方签字确认后生效。
3.3 合同生效和期限本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至设备交付、保修期结束。
4. 签署甲方（买方）：_____________________________乙方（卖方）：_____________________________日期：_____________________________以上为设备工期合同的内容，双方经过充分协商并详细阅读本合同条款后，签字盖章生效。
工程期限合同模板范本
工程期限合同模板范本合同编号：_____________甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目中的权责关系，确保工程按照约定的时间、质量和成本完成。
二、工程内容甲方委托乙方进行以下工程的建设：（在此详细描述工程的性质、规模、位置等）。
三、工程期限1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 工期总天数：共计____天4. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
四、工程质量乙方必须保证工程质量符合国家及行业标准，满足甲方要求。
五、合同价款合同总价为人民币____元整，包含所有材料费、人工费、管理费等。
六、付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分期支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同款项。
七、违约责任1. 若乙方未按合同约定时间完成工程，除因不可抗力因素外，应按每日未完成部分合同价款的____%支付违约金。
2. 若甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付逾期付款金额的____%作为滞纳金。
八、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
篇一：工期协议书工程施工协议甲方：乙方：双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程施工项目协商一致，订立本协议。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围承包范围：为准。
三、协议工期开工日期：年月日竣工日期：年月日协议工期总天数：天四、乙方在施工期间，所发生的一切安全人身伤亡事故，乙方自愿负全部责任，与甲方无任何关系。
五、甲方义务:1、提供施工范围和相应的施工技术要求及相关部门的协议工程。
2、负责项目实施过程中的施工进度、质量、安全的监督检查。
3、及时办理竣工决算和竣工验收。
4、甲方有权对乙方工程实施监督。
在工程实施中乙方需按照甲方要求施工。
六、乙方义务:1、按甲方的技术要求编制施工方案并经甲方认可后组织施工，保质、保量、按期完成本协议的工程内容。
2、服从甲方安全和文明施工管理，并与甲方签订安全协议，如发现违章操作及不文明施工，服从甲方的经济处罚。
3、接受甲方及相关部门进行的质量、安全、进度控制、文明施工大检查，对查出的问题及时整改。
4、保护施工现场的建（构）筑物及绿化，并按甲方要求及时回复。
七、材料及设备供应：1、工程所需材料由甲方提供。
2、乙方指定施工人员到材料库领取材料并登记。
3、乙方在施工过程中所需要的建材必须提前甲方则需及时提供所需要的建材不得误工，保证施工期间的畅通。
乙方在施工过程中如有造成不必要的浪费则按照市价赔偿。
八、工程质量和竣工验收：1、乙方应按照甲方认同的相关施工验收及规范、甲方认可的施工方案及工程质量检验评定标准进行施工和质量评定。
2、乙方在施工过程中，要接受甲方代表及委派人员的检查，甲方代表在施工过程中发现质量问题，有权要求乙方停工并予以返工或返修，所发生的费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。
因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
4、工程完后，由甲方及发包方对工程进行验收，经甲方和发包方验收合格后方可办理工程结算及支付剩余的款项。
九、违约：1、延期开工：乙方不能在合同约定的开工期间开始施工，应在合同约定的开工日期2天前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求，在得到甲方允许后，方可延期开工。
2、由于乙方原因造成的工期延误，乙方负责所造成的一切损失。
十、安全文明施工：1、甲方对乙方加强安全管理，组织对操作人员进行安全培训教育，采取有效的安全生产防范措施，配备必要的劳动保护用品，乙方对施工中发生的所有安全事故承担一切责任。
2、现场文明施工，及时清除施工垃圾，确保施工安全文明有序。
3、本着“安全第一”的原则，甲方代表有权终止乙方现场不安全的施工行为。
4、非施工区域，未经允许，严禁进入。
5、进入施工区，穿着整齐；穿工作服、佩戴安全帽。
6、每日工作完毕，材料、设备及时整理到指定位置方可下班。
7、进入施工区，不得抽烟；不得随地大小便。
十一、工程质量标准：为准。
（不包括材料质量）十二、协议价款金额：施工面积每平方元x总平方数进行中工程款：.竣工日付款： .工程款结算：检测工程竣工日后个月内无任何施工质量则结清所欠余款。
十三、组成协议的文件1、本协议协议书2、标准、规范及有关技术文件3、图纸双方有关工程的协商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分。
十四、本协议正本两份。
具有同等效力，由甲方和乙方分别保留一份。
十五、协议生效协议订立时间：年月日协议订立地点：本协议双方约定后生效。
甲方：（签名）电话：住所：乙方：（签名）电话：住所：篇二：《建设工程施工合同》之合同工期条款解读《建设工程施工合同》之合同工期条款——《建设工程施工合同》协议书第三条解析合同工期是指发包人和承包人在合同中约定的建设工程的履行期间，承包人在此期间内要如约完成工程建设。
《建设工程施工合同》协议书第三条规定了合同工期条款，该条款属于约定性条款，是双方协商一致的结果。
合同工期一旦确立后，除非发生了《合同法》规定的无效和可撤销行为，发包人一般不会改变工期，承包人要如期履约，否则便要承担违约责任。
在建筑施工合同纠纷中经常见到发包人向承包人进行工期索赔的案例，因此，开竣工日期不是单纯的时间和期限方面的约定，其中涉及如何准确确认开工和竣工时间、如何准确认定工期和工期延误、如何准确认定发承包双方违约责任等诸多法律问题。
承包人应慎重约定合同工期，充分考虑履行中可能出现的问题，把这些问题同时约定在合同中，即使在履行过程中出现了问题，解决中也相对比较明确。
一、开工日期的约定开工日期的的争议往往与发承包双方是否履行了开工前各自应当履行了合同义务，尤其是工程是否具备开工条件等争议相关联。
争议的焦点是实际开工日期与合同约定的开工日期不一致的情况下，承包方应不应当承担违约责任。
因此实践中如何界定实际开工日期就非常关键。
《建设工程施工合同》通用条款1.15定义开工日期，是指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
从字面理解，工程开工日期就是协议书第三条写明的日期。
而现实中很少有准时按该日期开工的工程，因此这一绝对日期多数不是实际开工日期。
按照通用条款8.1、11.1条内容，如发包人未按合同约定完成其开工前应当履行的义务，施工条件没有具备的，开工日期应顺延，但顺延后的实际开工日期没有明确定义，承发包双方也就因此产生歧义。
施工许可日期还是进场日期、是放线日期还是破土日期、开工报告被批准的日期还是发包人（工程师）下达开工令的日期都成为争议的实际开工日期。
究其争议产生的原因在于，《建设工程施工合同》示范文本规定的不科学性。
fidic《施工合同条件》41.3中工程的开工条款以工程师有关的开工通知书中通知的日期为开工日期，这样约定充分考虑了工程是否具备开工条件，是否出现合同订立前未能预见的的特殊情况等因素，相比我国现行的示范文本以约定的方式确定开工日期，能够预防和化解可能发生的争议。
鉴于此，承包人在签订协议书第三条时应与发包人协商以如下两种形式填写：1、开工日期（暂定）：200*年**月**日，以发包人（或监理工程师）开工通知书中通知的日期为准。
2、如果协议书第三条按文本规定的格式填写，那么须在专用条款第13.1条具体约定：协议书第三条约定的开工时间是正常状态下工程实施行为，存在通用条款第13.1条情形时，以发包人（或监理工程师）开工通知书中通知的日期为准。
工程师批准的施工进度计划确认开工时间与之一致。
同时提醒承包人，如发包人未按合同约定完成其开工前合同义务，施工条件没有具备的，应当及时办理顺延开工签证手续，否则，发包人可能向承包人提出工期延误索赔。
二、竣工日期的约定竣工日期的确定往往与确认工期是否延误有直接关系。
曾看到这样的案例：承发包双方签订的建筑施工合同约定，开工日期为2003年4月1日，竣工日期为2004年3月31日。
合同履行后期，双方发生争议，2004年3月31日工程内容虽已完成，但发包人没有组织竣工验收，最终通过质检验收合格的日期为2004年9月16日。
发包人认为实际竣工日期为通过质检验收合格的日期，因此承包人应承担工期延误的违约责任；而承包人认为工程内容在合同约定的时间已完成，并未拖延工期，只是发包人没有组织竣工验收。
很显然在本案中如何认定竣工日期成为认定承包人是否拖延工期的焦点问题。
我国现行法律、合同文本及《司法解释》中都有竣工日期的规定，但规定是不一致的，因此关于竣工日期的界定比较混乱。
按笔者观点，承包人在约定竣工日期应同时考虑完工和验收的关系问题。
工程的实际完工日期、实际竣工日期、验收备案日期三者是有区别的。
1、实际完工日期是指承包人按合同约定的承包范围完成工程所有内容的日期，但不一定代表合格，即合同义务未全部履行完毕，实际完工日期不是竣工日期。
2、验收合格日期是指承包人完成合同约定的全部内容后，向发包人递交工程竣工报告，发包人组织监理、设计、勘察、施工五方人员在质量监督部门监督下验收合格并签署验收合格文件的日期。
合同文本中规定的，承包人送交竣工验收报告的日期很容易和递交工程竣工报告日期混淆。
因为工程竣工报告与竣工验收报告是两个完全不同的文件，出具报告的主体也不同。
一般情况下承包人是不用向发包人送交竣工验收报告的，即使验收同时不能签字盖章，承包人后盖章该报告签字日期也是共同验收日，把送交竣工验收报告日作为竣工验收日是没有道理的，这是关于竣工日期界定不清的一个主要因素。
3、验收备案日期指《建设工程质量管理条例》第49条规定，发包人在工程竣工验收合格之日起15日内，将工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案的日期。
该日期是后于竣工日期的，不能与竣工日期混同。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》对竣工日期有了明确的规定，该《解释》虽然没有将工程竣工报告和竣工验收报告区分，但对于界定竣工日期已比较明确。
鉴于此，承包人在签订协议书第三条时应与发包人协商以如下形式填写：1、竣工日期（暂定）：200*年**月**日，在开工日期变更基础上相应顺延。
2、在专用条款第32.3条约定，竣工日期争议处理依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第14条规定。
篇三：工期保证协议书(济南)工期保证协议甲方：山东省济南博文中学乙方：山东省对外建设工程总公司双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程施工项目协商一致，订立本协议。
一、工程概况工程名称：山东省济南博文中学加固工程工程地点：堤口路第153号二、工程承包范围承包范围：施工工期内的施工内容以图纸内容为准。
三、协议工期开工日期：年月日竣工日期：年月日协议工期总天数：天四、甲方义务:1、提供施工图纸和相应的施工技术要求及相关部门的协议工程。
2、负责项目实施过程中的施工进度、质量、安全的监督检查。
3、按照合同要求，及时办理工程签证、工程款项支付和工程竣工审计工作。
4、甲方有权对乙方工程实施监督。
5、甲方积极协助乙方处理施工中遇到的相关问题，有力推动工程施工。
6、如在施工中施工内容有变动，应提前3天向乙方提出，并给出图纸变更或书面说明。
五、乙方义务:1、按甲方的技术要求编制施工方案并经甲方认可后组织施工，保质、保量、按期完成本协议的工程内容。
2、服从甲方安全和文明施工管理，并与甲方签订安全协议，如发现违章操作及不文明施工，按照甲方要求进行整改。
3、接受甲方及相关部门进行的质量、安全、进度控制、文明施工大检查，对查出的问题及时整改。
4、保护施工现场的建（构）筑物及绿化，并按甲方要求及时回复。
六、工程质量和竣工验收：1、乙方应按照甲方认同的相关施工验收及规范、甲方认可的施工方案及工程质量检验评定标准进行施工和质量评定。
2、乙方在施工过程中，要接受甲方代表及委派人员的检查，甲方代表在施工过程中发现质量问题，有权要求乙方停工并予以返工或返修，所发生的费用由乙方承担。